在商業(yè)和法律交易中,合同起著重要的作用,有助于維護各方的合法權益。要注意合同中的附加條款和保密條款的設置,以確保交易的安全和保密性。針對不同類型的合同,我們?yōu)槟鷾蕚淞艘恍┦纠?,希望能對您的合同起到參考作用?/p>
工程的居間簡單合同篇一
甲方(委托方):
乙方(居間方):
甲方因業(yè)務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息?,F雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委托乙方介紹沈陽市保稅區(qū)大連海關項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業(yè)主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法。
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3.5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項。
1、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業(yè)主方(第三方)表明其為甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規(guī)定提。
供該項目的真實信息,并與甲方與第三方(業(yè)主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協調,撮合續(xù)簽合同,甲方不得單方面與業(yè)主方續(xù)簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時,業(yè)績歸乙方,居間報酬按本合同標準執(zhí)行,如發(fā)現甲方不經乙方與業(yè)主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表。
乙方代表。
工程的居間簡單合同篇二
第二條 居間期限:從________年____月____日至________年____月____日。
第三條 報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的`,居間人不得要求支付報酬。
第四條 居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條 本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章): 居間人(章): 住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼: 委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號:
年 月 日
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
甲方因貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)南國酒業(yè)廠區(qū)改擴建工程基礎場平項目,委托乙方促成并落實簽訂合同。
一、根據《中華人民共和國合同法》第426條之有關規(guī)定,對居間勞務人員本著有償服務的原則,甲方按照簽訂該工程的承包合同的總工程量每立方米提取 元(稅后)居間傭金支付給乙方。
二、支付方式:
三、本《居間協議》不因甲方的企業(yè)法人或委托人代表人更替而失效,不受甲方在執(zhí)行項目合同過程中產生的違約糾紛而影響,所簽項目合同的復印件交一份給居間方保存。
四、本《居間協議》具有與勞務合同、中介服務協議同等法律效力,如甲方不履行本承諾,居間當事人可向甲方追索并可向有管轄權的人民法院提出強制執(zhí)行等措施 ,甲方無條件放棄抗辯的權利。
五、本《居間協議》作為居間人領取傭金的憑證 ,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,生效后具有同等法律效應。
六、本《居間協議》在主合同簽訂后生效,至傭金全部付清后自動失效。
委托方(甲方): 居間人(乙方):?
身份證號: 身份證號:?
簽訂時間: 年 月 日 (注:本《居間協議》附甲乙雙方身份證復印件、法人委托書、主合同。)
工程的居間簡單合同篇三
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
1、工程地點:。
2、工程承包方式:
a、承包人包工包料;
b、承包人包工部分包料;
c、承包人包xx。
3、工期________年____月____日至________年____月____日。
4、合同價款:本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),若要變更施工內容,變更材料,工程造價按實計算。
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù),如發(fā)生質量問題或規(guī)格有差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程,非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品,應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條:關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》g20和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》g20并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工:乙方應提前通知甲方驗收,并辦理驗收手續(xù)。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條:關于安全生產各防火的現場治理的約定。
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,一經發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內容、結算的約定。
1、布局開槽完工后,支付工程款的50%給乙方,水電完工后支付工程款的30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
2、本工程保修期________年,須工程款全部結清,甲、乙雙方簽定《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式:水路____米,電路____米。
5、乙方承包內容:
1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;
2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;
3、水電施工穿墻、打孔、切割;
4、開關插座面板安裝;
5、小五金的安裝;
6后期燈具的安裝(水晶燈另計);
7、其他收費項目另計。
第六條:糾紛處理因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協商解決,當事人不愿意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應約協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應以書面形式提出,并按合同總價款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同,須向另一主以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議,解除本合同。
第八條:其它約定。
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工,超過3次部分每次甲方需支付乙方30元次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場,由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題,甲方應按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第九條:附則。
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期________年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方________簽字(蓋章)。
乙方________簽字(蓋章)。
________年____月____日。
工程的居間簡單合同篇四
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司“天嘉翰廷”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司單位直接洽談,(以下“衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司”簡稱“天嘉置業(yè)”)向甲方提供“天嘉置業(yè)”的重要信息,并最終促成甲方與“天嘉置業(yè)”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業(yè)”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業(yè)公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業(yè)”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業(yè)”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業(yè)”公司將消防工程承包給甲方。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和“天嘉置業(yè)”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“天嘉置業(yè)”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業(yè)”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與“天嘉置業(yè)”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動xxxx公司與甲方進行實質性洽談,并協助甲方和xxxx公司達成實質性成交合同。
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
合同簽訂日:
工程的居間簡單合同篇五
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和業(yè)主直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與業(yè)主簽訂該工程項目的承包施工協議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業(yè)主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供相關資料;負責和業(yè)主公司進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和業(yè)主所簽訂的總承包施工協議。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工造價總金額:2%稅后價2、居間成功后,甲方進場搭臨后3日內支付乙方30萬元,余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費)。
3、甲方可以現金的方式或銀行轉賬支付。
五、居間費用的承擔。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、本合同一式四份,雙方各持二份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
身份證號:
電話:
工程的居間簡單合同篇六
甲方:
乙方:
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:________________________________。
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協調相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、?;睢C客瓿梢欢伪仨毎牙s物清理干凈。并服從甲方負責人員的監(jiān)督和管理。
四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經甲方同意后,所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規(guī)格、數量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的20%,剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務,如單方違約或樹苗質量達不到合同約定,違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
簽訂日期:
工程的居間簡單合同篇七
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就____省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%,。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后,居間報酬按發(fā)包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付,竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后____日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:合同簽訂日:
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
________年____月____日。
工程的居間簡單合同篇八
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就等項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方中標并簽訂書面施工合同。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料,負責標書的編制。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付,則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。
1、本項目居間報酬由以下兩項構成:
(1)工程施工合同總金額的3‰,該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的建設施工合同后7日內,由甲方先支付80%給乙方,剩余20%在甲方(或甲方的分包施工單位)第一次工程進場后7日內付清。
3、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。
4、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院解決。
1、本合同未盡事項,由雙方另行簽訂補充合同。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
合同簽訂日期:年月日
工程的居間簡單合同篇九
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就____________________________工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸_______元(_______元)結算(完稅后)。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件___份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價______________進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節(jié)及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發(fā)現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式_______份,雙方各持_______份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):_______________________
乙方(蓋章):_______________________
法定代表人或委托代理人:____________
法定代表人或委托代理人:____________
合同簽訂日:_________年_____月_____日
合同簽訂日:_________年_____月_____日
工程的居間簡單合同篇十
甲方(委托方):
乙方(居間方):
甲方因業(yè)務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息?,F雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委托乙方介紹沈陽市保稅區(qū)大連海關項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業(yè)主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法。
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內,需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3。5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項。
1、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業(yè)主方(第三方)表明其為甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規(guī)定提供該項目的真實信息,并與甲方與第三方(業(yè)主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協調,撮合續(xù)簽合同,甲方不得單方面與業(yè)主方續(xù)簽合同,如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時,業(yè)績歸乙方,居間報酬按本合同標準執(zhí)行,如發(fā)現甲方不經乙方與業(yè)主方簽訂合同,視為甲方違約,一經核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬,本著合法、安全、有效的方式,以現金打到的賬號:
甲方如在指定的期限內不能兌現,則視為違約,乙方有權要求甲方支付30%的違約金,同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發(fā)生糾紛,雙方首先協商解決,協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業(yè)主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表:
身份證:
乙方代表:
身份證:
合同簽訂日期:
工程的居間簡單合同篇十一
甲方:
乙方:
依據當時當地勞務市場行情及工程現場實際,經甲、乙雙方共同協商,甲方將護坡的人工勞務承包給乙方,為明確雙方責任,特設立本合同。
l、工程地點:
2、承包內容:鐵路附屬工程。
2.1、中鐵三局現有勞務施工,及現場管理人員下達的施工任務。
2.2、承包方式單包工。
3、工程量清單及價格(價格均為綜合單價,施工合格,現場清理,節(jié)約用料)。
1、乙方必須按照甲方批準的施工方案施工,不得自作主張。
2、乙方全面接受甲方的監(jiān)督,檢查和管理,所有勞務人員必須嚴格遵守甲方規(guī)定的各項現場施工管理制度,服從現場施工管理。凡領導上工地檢查指導工作,工人不得與其發(fā)生正面沖突,若有疑問需向甲方反應情況,由甲方協調解決。
3、乙方勞務人員進場,必須供個人名單(姓名、年齡、戶籍)各班組長名單。
4、乙方勞務人員不得無理取鬧,打架斗毆,若發(fā)生打架斗毆,雙方各罰款1000元并按項目部處罰條例處罰,嚴重送公安司法機關處理。
5、乙方施工人員安全均按項目部安全條例實施,保險由項目部統(tǒng)一購買。
l、工程指標。
1.1、開工期20xx年月日,竣工年月日。
l、甲方按照工程的施工進度結算工程款,具體約定如下:
1.l、工程合同簽訂之日起按每月二十五日計量,(若工作面未完工,無法計量,則順延至下月計量)下月五至十五日前按照工程量的70%支付工資。
1.2、工程峻工或年前放假一星期內付清所有工程款工資,若所開工作業(yè)面由上至下未完成,中途停工離開,則只結算完成工作量的50%工程款。
l、施工期間員工的`住宿及水電由甲方提供,開工10日后甲方支付生活費。
3、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,由雙方協商解決,也可以向有關部門申請調解仲載。
4、雙方互守承諾,不得違約,如有違約,所發(fā)生的費用由違約方負責。
1、工程量清單及價格、工藝說明。
2、甲、乙雙方個人資料(身份證復印件、聯系方式)。
甲方:(蓋章簽字):
身份證號:
乙方:(蓋章簽字):
身份證號:
日期:
工程的居間簡單合同篇十二
甲方(委托人):
方(居間人):
甲、乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依等價有償,互惠互利,平等自愿誠信合作的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就珠海機場土石方工程與業(yè)主接洽,并最終促成甲方簽訂該工程的專業(yè)承包施工合同。工程量1000萬立方(以實際工程量為準)。每立方保證15.5元,(以扣除居間費用)。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠,如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
1、甲方負責提供資質證書、資金證明,營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
1、居間成功后,甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣(稅后)。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用:
第一次:以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方萬元人民幣。
余款按每三個月付一次,甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方,乙方收取甲方的居間服務費不開發(fā)票,不承擔任何稅費及其它手續(xù)費。
1、如乙方提供的工程信息不真實,造成甲方所發(fā)生的實際費用由乙方承擔,如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發(fā)生的實際費用由甲方承擔。
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,或直接向當地人民法院訴訟解決。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地:
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂日期:
工程的居間簡單合同篇十三
甲方委托乙方向金融機構和個人安排約_____________萬元人民幣的額度。
從____________年_____月____日至___________年_____月____日。
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的______%或者(大寫)_____________元。(定金可沖抵居間費用)。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的.,委托人應向居間人支付必要的勞務費(大寫)___________元。
1:提供借貸所需的真實材料。
2:積極配合辦理相關手續(xù)。
3:維護乙方權益。
2:全面協調甲方與金融機構的關系。
3:維護甲方權益。
1、利息(詳見甲方與出借方簽訂的相關合同,相關約定)。
2、評估費、公證費、融資費、監(jiān)管費、及擔保費(詳見甲方與評估公司、公證處、出借方、擔保公司間簽訂的相關合同、協議約定):
3、在居間合同生效時起甲方預先支付乙方定金__________________元(大寫):_________________元。
2:出借方貸款審批完畢后在簽約后的當日甲方保證支付___%居間服費用給乙方,在放款前一次性全部支付完畢。每延遲一天甲方按申請貸款總額千分之五向乙方支付滯納金:
3、如因國家政策調整及甲方未能達到擔?;蚪鹑跈C構及個人貸款條件造成無法貸款的,乙方對此不承擔違約責任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
1、本合同甲乙簽字蓋章后即生效,在履行完畢后自行終止:
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3、本合同未盡事宜甲乙雙方協商解決;
4、本合同內容雙方均有義務保守秘密,不得擅自對外泄露。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
_______年____月____日。
工程的居間簡單合同篇十四
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司單位直接洽談,(以下“衡陽市天嘉置業(yè)發(fā)展有限公司”簡稱“天嘉置業(yè)”)向甲方提供“天嘉置業(yè)”的重要信息,并最終促成甲方與“天嘉置業(yè)”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業(yè)”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業(yè)公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業(yè)”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業(yè)”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業(yè)”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和“天嘉置業(yè)”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“天嘉置業(yè)”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業(yè)”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與“天嘉置業(yè)”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
工程的居間簡單合同篇十五
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將_______環(huán)境景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據《中華人民共和國民法典》之規(guī)定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程名稱:
第二條工程范圍和內容工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條設計周期本合同簽訂以后于________年____月____日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。
第四條設計價款及支付方式該項目乙方按______萬元(大寫:______元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后____日內甲方支付乙方______萬元(大寫:______元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即______元(大寫:______元正)人民幣。
第五條施工工期開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過________年____月____日)??⒐と掌冢涸谟惺┕龅氐臈l件下,工期為______天。因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延?。
第六條取費原則。
1、?本工程執(zhí)行____省建設工程造價管理總站發(fā)行的______定額:gd1-20至gd7-20,收費級別按四類工程二級檔。
2、?苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養(yǎng)護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、施工期間發(fā)生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。
第七條工程施工價款及支付方式。
1、本工程總造價暫定為?萬元(大寫:)人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、?本合同備料款為合同總價的______%,其中______%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場____日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余______%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方____日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于____日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、?本工程質保金為工程總造價的______%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于____日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條材料供應該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條工程質量及質保期。
第六條。
第一、二款執(zhí)行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監(jiān)理人員進行工程質量監(jiān)督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝________年、草坪養(yǎng)護______個月、灌木養(yǎng)護半年、喬木保活________年。
4、苗木在質保期內由乙方?;睿舫霈F死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項。
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業(yè)各項施工驗收規(guī)范,若施工中發(fā)現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人?,乙方現場負責人,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。
第十一條甲方職責及義務。
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,______小時之內進行認質認價。
3、?對隱蔽工程______小時之內進行驗收。
4、?甲方負責提供與環(huán)境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規(guī)定承擔相應費用。
5、?接到乙方交工驗收通知后,甲方應于____日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續(xù)。乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發(fā)現影響工程進度因素在______小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發(fā)現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規(guī)范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。竣工驗收:工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后____日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條違約責任。
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過____日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。
第十五條本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
發(fā)包人:(章)承包人:(章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
地址:地址:
開?戶?銀?行:?開?戶?銀?行:
賬號:賬?號:
郵?政?編?碼:?郵?政?編?碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期:________年____月
工程的居間簡單合同篇十六
雙方依本合約之約定成立居間關系,不適用其它勞務關系相關約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
保險契約因乙方之居間而成立生效,并逾契約撤銷期限確定生效后,乙方始得按甲方之相關報酬標準支領報酬。
本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效,乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個_________________月為一期,每期屆滿后一個月內如乙方無異議則視同續(xù)約。
雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致損及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時,以_________________法院為第一審管轄法院。
本合約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間合約之構成部份。
本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法令規(guī)章辦理。
工程的居間簡單合同篇十七
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就( )工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后) 。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節(jié)及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發(fā)現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址: 聯系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯系電話: 聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的'上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
工程的居間簡單合同篇十八
法定代表人:
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人): 廣州市某樓盤的`代理公司
法定代表人:
聯系地址:
聯系電話:
甲乙雙方為了根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就____省____市_________裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業(yè)承包施工合同。
提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關
的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時,甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____費用)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
合同簽訂日: 合同簽訂日:
法定代表人:
法定代表人:
工程的居間簡單合同篇十九
居間人:______________________。
簽訂時間:____________________。
從________年____月____日至________年____月____日。
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
委托人(章):_____________________。
居間人(章):_____________________。
住所:___________________________。
住所:___________________________。
法定代表人:____________________。
法定代表人:_____________________。
居民身份證號碼:_______________。
居民身份證號碼:_________________。
委托代理人:____________________。
委托代___________________________。
電話:___________________________。
電話:___________________________。
開戶銀行:______________________。
開戶銀行:_______________________。
賬號:___________________________。
賬號:___________________________。
郵政編碼:______________________。
郵政編碼:_______________________。
__________年_______月__________日。
__________年__________月_______日。
工程的居間簡單合同篇二十
委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方:________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定,經雙方充分協商,本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則,特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關情況,但甲方書面確認是商業(yè)秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規(guī)定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據發(fā)包方工程進度比例分_____次支付,所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續(xù)簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現,乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續(xù)均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業(yè)務或有損客戶利益的活動。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發(fā)生合同爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章):__________________
居間方(公章):__________________
法定代表人(簽章):____________
法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日
________年______月______日
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/17716535.html】