在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇一
xxxx本,每本xxxx頁。
每本人民幣xxxx元,全部價款合計人民幣xxxx元整。
二十四開本,用xxxx磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
限于xxxx年xxxx月xxxx日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
立約后甲方賦予乙方總價百分之xxxx,即人民幣xxxx元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之xxxx,即人民幣xxxx元整。
本合約全部價款xxxx元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之xxxx為限。
交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之xxxx。
乙方須覓資本額在xxxx元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本xxxx份,交甲方備用。
甲方(蓋章):xxxx乙方(蓋章):xxxx
負責人(簽字):xxxx負責人(簽字):xxxx
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇二
浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料, 應從國家定點廠家采購, 并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清,其中:
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等) ,并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表: 代表:
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇三
承攬合同與雇傭合同的一方當事人都要為完成工作付出一定的勞動,但兩者存在本質的區(qū)別。雇傭合同的標的是受雇人提供的勞務本身,雇用人按照受雇人的勞動質量或者數量或者時間支付報酬,只要受雇人付出了勞動,雇用人就須支付報酬。雇用合同的當事人之間有組織領導關系,受雇人在完成工作中須聽從雇用人的安排、指揮。雇傭合同的受雇人在完成工作中致人損害的,雇用人也應依法承擔民事責任;而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果,這意味著定作人訂立合同的目的在于獲得承攬人勞動的成果,而不是完成勞動過程,并且承攬人只有在交付工作成果后才能取得報酬,換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付,即使付出了勞動也不能獲得報酬。
承攬合同的當事人之間不存在組織領導關系,承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的,由承攬人自己承擔責任,與定作人無關。 根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規(guī)定,在雇傭關系中,雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的,由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的,可以向雇員追償。
在現(xiàn)實生活中,承攬合同與雇傭合同引起爭議的時候較多,二者有些相似, 但兩者畢竟屬于不同的法律關系,有著本質的區(qū)別。
承攬合同是承攬人按照定作人的要求,以自己的技術、條件為定作人完成一定的工作,交付一定的工作成果,定作人接受工作成果并給付報酬的合同。該合同為諾成、有償、雙務合同。雇傭合同是雇主通過占有雇員的勞動力來為自己獲取利益,雇主與雇員之間存在管理與被管理的關系。可以從以下幾個方面進行具體的分析。
承攬合同中雙方當事人法律地位平等,承攬人在完成工作的過程中具有獨立性;而在雇傭合同中,雙方當事人的法律地位不平等,雙方之間存在管理與被管理,監(jiān)督與被監(jiān)督的關系。
承攬合同是承攬人以自己的技能與設備為定作人提供工作,并提供符合定作人要求的工作成果。而雇傭合同,雇員提供的是勞務本身,雇員只要按照雇傭人的要求提供勞務即可,而不能要求雇員必須有勞動成果。
承攬合同中,承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果,才能請求定作人支付報酬。而在雇傭合同中,雇員只要按照雇主的指示,完成了一定的工作,付出了勞動,就可以請求支付勞動報酬。
承攬合同一般是承攬人自備生產工具;雇傭關系中一般是由雇主提供生產工具。
承攬合同中,承攬人與定作人之間所建立的法律關系是臨時的、短期的;而在雇傭關系中一般是較為穩(wěn)定的、長期的。
根據《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定,在承攬合同中,對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的,由承攬人承擔責任,定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的,應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規(guī)定,在雇傭關系中,雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的,由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的,可以向雇員追償。
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇四
甲方:__________
乙方:__________
品(材料)名:__________
規(guī)格型號:__________
單位:__________
數量:__________
單價:__________
金額:__________
交貨日期:__________
超欠幅度:____________________%
供應辦法:__________
1、質量標準:__________
2、質量檢驗及驗收辦法:__________
3、包裝要求及費用負擔:__________
4、交貨(運輸)辦法及地點:__________
5、貨款共計人民幣(大寫):__________
6、結算辦法及期限:__________
7、其他:__________
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方:__________
法定代表人:__________
電話:__________
地址:__________
開戶銀行:____________________
賬號:__________
乙方:__________
法定代表人:__________
電話:__________
地址:__________
開戶銀行:__________
賬號:__________
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇五
簽訂合同單位:____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產品名稱
型號規(guī)模
單位
數量
單價
(元)
總價金額
交貨日期及數量
十萬千百十元角分
合計
人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:_______________________________________________________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人:(簽字蓋章)______
乙及代表人:(簽字蓋章)________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:______________________
帳號:________________________ 帳號:__________________________
電話:________________________ 電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇六
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇七
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發(fā)布內容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發(fā)布時間和期限: ____________________________________________
廣告發(fā)布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發(fā)布數量及規(guī)格: ______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第一次付款: 年 月 日前支付元。
第二次付款: 年 月 日前支付元。
第三次付款: 年 月 日前支付元。
補充約定:
1、支票 2、轉賬 3、現(xiàn)金
其他:
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(1)營業(yè)執(zhí)照以及其他生產、經營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業(yè)務范圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發(fā)布法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批準文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權解除合同。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內,發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的.,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
(一)
(二)
(三)
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇八
甲方:
乙方: 住址:
身份證號碼:
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工,并就有關事宜達成如下協(xié)議:
框架 結構,層數: 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
1、本工程中的 砌體,二次構造砼 勞務工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
1、工作內容:
(1)、施工圖以內所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁,零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架;
以上工作內容均需按照設計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費,承包范圍內工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的社會保險費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式: 每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內付清。
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協(xié)助施工,其產生的費用在乙方總款中扣除。
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員,負責現(xiàn)場的質量檢查工作,配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質量事故,除負責本次事故所造成的一切經濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為“優(yōu)良”工程。
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關的法律、法規(guī)。
甲方:
乙方:
時間:
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇九
甲方:xxx物業(yè)服務有限公司
乙方:xxx筑工程有限公司
一、工程范圍
xxxx團辦公區(qū)(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。
二、工程承包方式及造價
工程項目采用包工包料,乙方按甲方要求自行安排施工,總造價xxxx萬元左右。
三、施工期限
此維修項目施工期限為xx天,xxxx年x月x日開始施工,乙方應在甲方規(guī)定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反,造成的一切損失由乙方承擔。
四、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工,自覺接受甲方監(jiān)管人員的質量監(jiān)管,所有進料及施工單項均由甲乙雙方現(xiàn)場施工及監(jiān)管人員簽證認可。
五、安全責任
乙方在施工過程中,應嚴格規(guī)范程序,杜絕責任事故發(fā)生。如在施工過程中發(fā)生與施工有關的一切安全責任(包括人員傷亡)事故,均由乙方承擔全部責任。
六、付款方式
甲方先行預付工程款x萬元整,其余款項在施工完畢后,經驗收合格及時由乙方造出結算單,由甲方分別按程序審核后付款,款必須付到乙方法定帳戶。
七、其他條款
乙方施工人員在施工期間,應嚴格遵守國家的法律法規(guī)和xxxx集團的規(guī)章制度,文明施工。
本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇十
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇十一
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
1、項目(媒介):
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
1、費用包括:
設計、制作費:
發(fā) 布 費:
代 理 費:
合計金額(大寫):
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第 種方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
1、本合同附件,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本() 份。
3、本合同有效期:自 年月日生效至年月日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
稅 號: 稅 號:
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇十二
一、承攬人應按合同的約定完成定作成果,按《民法典》的規(guī)定,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、按照定作人的要求完成定作成果;
2、按照合同約定的時間按時交付工作成果;
3、完成的工作成果達到合同約定的技術標準;
4、在制作過程中接受定作人的監(jiān)督和接受定作人合理建議;
5、在制作過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或技術有不合理的地方及時向定作人提出;
6、妥善保管工作成果、配件、圖紙;
7、保守定作成果的技術秘密。
二、按合同約定的要求提供原材料或者接受、檢驗、保管、使用定作方提供的原材料,按《民法典》的規(guī)定,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、合同約定原材料由承攬人提供,承攬人應按合同約定的質量標準提供原材料;
2、合同約定原材料由定作人提供,承攬人對定作人提供的原材料應按合同約定的標準和檢驗方法進行檢驗、驗收、保管和合理使用;
3、定作人提供的原材料保證專物專用,未經定作人同意不得更換、挪作他用,發(fā)現(xiàn)原材料不合標準,有通知定作人更換的義務,并承擔不通知或怠于通知造成的損失。
三、按合同約定要求交付工作成果,依《民法典》規(guī)定,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、交付工作成果時必須按合同約定的時間,提前和延遲要征得定作人同意。
2、交付工作成果時應同時交付附件、圖紙、技術數據、使用說明等資料。
3、交付的工作成果應按合同約定的包裝材料、要求進行包裝(有包裝要求的)。
4、保守工作成果的技術秘密,承擔規(guī)定的保修義務。
5、輔助工作交第三人完成的,承攬人為定作人承擔質量責任。
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇十三
發(fā)包方(以下簡稱甲方):鎮(zhèn)江市……
施工方(以下簡稱乙方):淮安市……公司
甲方將自有門面房拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,明確雙方的權利和義務,經共同協(xié)商,一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容:分為a、b、c三段工程,將上述三區(qū)段建筑物拆除,并將渣土清運。
2、拆除標準:所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式
1、工程價款
(1)防護鋼架:長100米×高4米×63元=25200元,由甲方承擔;
(2)垃圾清運:根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元,由甲方承擔;
(3)廢物利用費:按照甲方指定各區(qū)段工程工期長短,乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下:如果甲方安排20天工期,按12元/平方米;如果工期15天,按8元/平方米;如果工期5天,則按5元/平方米。
2、結算方式
(1)保證金:乙方須在正式開工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬元。如乙方在舊房拆除過程忽視安全管理,違反安全責任,違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻拆除,不服從甲方安全監(jiān)督管理和相關職能部門的監(jiān)督檢查,甲方有權處置該保證金,直至扣完,并追究乙方其他法律責任。
(2)工程結束并經甲方驗收合格后,進行結算,甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、a、b、c各區(qū)段開工和竣工日期以甲方另行書面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方權利和義務
甲方:
1、乙方進場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協(xié)調切斷通往被拆除區(qū)域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定工作人員監(jiān)督乙方施工全過程。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規(guī)條文施工作業(yè),注意環(huán)保要求:控制噪聲,避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工,服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。在拆除過程中,確保與被拆建筑體相連建筑物的結構安全,否則,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發(fā)生重大事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方。同時按政府的有關要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜,負責協(xié)調施工中有關事宜并向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任
1、違反本合同規(guī)定,甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾,按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金,最高不超過合同價。
2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應做好協(xié)商解決,協(xié)商解決不成的,可向鎮(zhèn)江仲裁委員會申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
合同簽訂日期:年月日
承攬合同糾紛 承攬合同的法律規(guī)定篇十四
承攬方(乙方):
代表人:
職務:
電話:
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規(guī)格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規(guī)格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/3003508.html】