通過簽訂合同，雙方可以明確約定商品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等重要條款。合同的編寫應(yīng)遵循法律法規(guī)，確保其合法有效。以下是小編為大家收集的合同范本，供參考。
回遷安置房買賣合同有效篇一
置
房
買
賣
合
同
合同簽訂地點(diǎn)：
合同簽訂時(shí)間：
安置房買賣合同
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人(甲方)：___________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
身份證號(hào)碼：
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)：___________
身份證號(hào)碼：
以上____人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方)：___________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
身份證號(hào)碼：
甲方原位于的農(nóng)村自建房產(chǎn)一套，于年月日被政府納入拆遷范圍。因此，甲方與簽訂了一份口頭安置補(bǔ)償協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，甲方因原房產(chǎn)被拆除，因此獲得位于的安置房一套，房屋面積總共平方米。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買上述房屋的事宜簽訂本合同，以資雙方共同信守執(zhí)行。
第一條房屋的基本情況
甲方自愿出售的該套拆遷安置屋座落在安置小區(qū)。建筑面積為平方米，房屋用途為住宅。
第二條房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備
詳情見附件4。
第三條房屋的權(quán)屬情況
本合同中所述房屋為拆遷安置房，是的家庭共同財(cái)產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押、債權(quán)債務(wù)等其他權(quán)利瑕疵。交易后如出現(xiàn)上述事項(xiàng)，一切法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條房屋交易面積和價(jià)格
房屋交易面積為平方米，按元/平方米計(jì)價(jià)，共計(jì)人民幣(人民幣_(tái)___萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條房屋款的付款時(shí)間與支付方式
1、乙方于年月日支付定金人民幣_(tái)___萬____仟____佰____拾____元整給甲方。付款當(dāng)日甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項(xiàng)用途。
2、乙方于年月日支付剩余全部房款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。付款當(dāng)日甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項(xiàng)用途。
4、甲方的銀行賬號(hào)：開戶行戶名
賬號(hào)。
5、乙方的銀行賬號(hào)：開戶行戶名
賬號(hào)。
第六條房屋交付
甲方承諾并保證，依法享有本合同所售房屋所有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
1、甲方于____年____月____日將交易的房屋及其所有附帶鑰匙全部交付給乙方，不得私自保留相關(guān)鑰匙。
2、本合同簽署后，甲方應(yīng)將所持有的《安置協(xié)議書》原件交由乙方保管。
3、甲方于____年____月____日將交易的拆遷安置房屋的相關(guān)所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明)。
4、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按約定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按照房屋總價(jià)款的__%(人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整)追究甲方的違約責(zé)任。
5、如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量等問題，影響乙方的居住及使用時(shí)，乙方有權(quán)解除合同，要求甲方返還全部房屋價(jià)款及利息，并支付房屋總價(jià)款的__%(人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整)作為違約金。
第七條產(chǎn)權(quán)登記及過戶
關(guān)于房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證等其它手續(xù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下約定進(jìn)行。
1、甲乙雙方所交易房屋的所有權(quán)證、土地使用證及其他手續(xù)的辦理?xiàng)l件成熟之日，甲方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，所需繳納的稅費(fèi)以及其他費(fèi)用均由甲方自行承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)自領(lǐng)取到所有權(quán)證、土地使用證及其他手續(xù)當(dāng)日，將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方保管，并自該日起無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證以及其他權(quán)屬證明的過戶登記手續(xù)。甲方應(yīng)該提供一切與辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)的資料，包含但不限于原房屋產(chǎn)權(quán)人的房屋的所有權(quán)證和土地使用證、原房屋產(chǎn)權(quán)人的結(jié)婚證及復(fù)印件、原房屋產(chǎn)權(quán)人員的夫妻雙方或者家庭成員的身份證復(fù)印件、其他房屋共有人同意出售該房屋的書面意見等)，甲方不得以任何方式拒絕阻撓。由此產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)稅等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、甲方應(yīng)在乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)的同時(shí)將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
4、本房屋買賣合同成立后，房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證及其他權(quán)屬證明辦理過戶登記手續(xù)之前，乙方若將此房出租或者出售，甲方不得以任何方法方式阻撓，并需要配合乙方簽訂合同。
第八條違約責(zé)任條款
1、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款及同期銀行貸款利率計(jì)算的利息款，同時(shí)有權(quán)要求甲方支付房屋總價(jià)款的__%(人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整)作為違約金。
2、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方，逾期達(dá)到一個(gè)月的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方支付給甲方的房款退回給乙方，所支付的定金歸甲方所有，同時(shí)有權(quán)甲方要求乙方支付房屋總價(jià)款的__%(人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整)作為違約金。
3、甲方未按約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書，并有權(quán)要求房屋總價(jià)款的____%(人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整)作為違約金。
4、乙方根據(jù)本合同第七條的約定，要求甲方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，甲方超過20天不協(xié)助乙方辦理手續(xù)的，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同，并有權(quán)要求甲方支付房屋總價(jià)款的____%(人民幣_(tái)___萬____仟____佰____拾____元整)作為違約金。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時(shí)，所有拆遷補(bǔ)償款歸乙方所有。因戶籍關(guān)系產(chǎn)生的與此房產(chǎn)沒有關(guān)系的拆遷補(bǔ)償費(fèi)跟乙方?jīng)]有關(guān)系。
6、當(dāng)出現(xiàn)繼承、贈(zèng)與或其他導(dǎo)致房屋產(chǎn)權(quán)所有人變更的情形后，新的產(chǎn)權(quán)所有人承繼合同上甲方的所有權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
1、從合同簽訂之日起，賣方不得再對(duì)合同進(jìn)行增加任何附加條件，且賣方從合同簽訂之日起就對(duì)該房產(chǎn)無任何處置權(quán)(包括但不限于贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、繼承或從事商業(yè)活動(dòng))。
2、本合同附件如下：
3、本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)公證處公證。但本合同不經(jīng)過任何法律公證仍然具有法律效力。本合同在雙方簽字之日(20__年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
4、此房屋買賣相關(guān)事宜以本合同為準(zhǔn)，此前雙方簽訂的《房屋出售協(xié)議》自房屋簽訂之日起作廢。
5、本合同需由甲方、乙方共同簽字按印后方能生效。本合同一式_____份，一份_____頁。甲方產(chǎn)權(quán)人各持一份，乙方一份。
第十條爭(zhēng)議解決方式
1、雙方本著友好協(xié)商、公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，不得以任何理由毀約。在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定由甲方、乙方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
3、甲乙雙方就合同履行產(chǎn)生爭(zhēng)議后，需通過法律途徑解決糾紛時(shí)，維權(quán)方在維權(quán)過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用(包括但不限于誤工費(fèi)、交通費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi))由違約方承擔(dān)。
出賣方(甲方)簽字按印：________
身份證號(hào)碼：__________________
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)身份證號(hào)碼：
甲方戶籍地址：______________________________
甲方目前住址：郵編：_____________手機(jī)號(hào)碼：
緊急聯(lián)系人：
緊急聯(lián)系人的手機(jī)號(hào)碼：
日期：20__年___月___日
購(gòu)買方(乙方)簽字按?。篲_________________
身份證號(hào)碼：
乙方戶籍地址：
乙方目前住址：郵編：_____________手機(jī)號(hào)碼：
日期：20__年___月___日
見證人簽字按?。篲_________________
身份證號(hào)碼：
見證人戶籍地址：
見證人目前住址：郵編：_____________手機(jī)號(hào)碼：
日期：20__年___月___日
附件1：
房屋實(shí)際所有人確認(rèn)書
現(xiàn)因房屋買賣需要特確定以下事實(shí)：為房屋的實(shí)際所有人。該房原房產(chǎn)所有人為，現(xiàn)實(shí)際所有人確認(rèn)從原房產(chǎn)所有人處所購(gòu)房產(chǎn)無任何權(quán)利和效力瑕疵，該轉(zhuǎn)讓行為為雙方自由意志的體現(xiàn)。
本次買賣房?jī)r(jià)為一口價(jià)，以后不得以市價(jià)溢漲等理由拒絕該合同交易，實(shí)際所有人放棄以后溢漲房?jī)r(jià)的主張權(quán)利。實(shí)際所有人及其共有人有權(quán)處分該房產(chǎn)及其內(nèi)部設(shè)施，實(shí)際所有人與原權(quán)利人的糾紛不得損害購(gòu)買人的利益。實(shí)際所有人不得以合同的無效來對(duì)抗購(gòu)買人，購(gòu)買人享有房產(chǎn)上市交易時(shí)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，除非購(gòu)買人書面放棄該權(quán)利并通知實(shí)際所有人，該優(yōu)先購(gòu)買權(quán)可以對(duì)抗任何善意第三人。
原房產(chǎn)人：
實(shí)際所有人：
購(gòu)買人：
見證人：
時(shí)間：年月日
附件2：
支付定金的收條確認(rèn)書
今收到購(gòu)買人用于購(gòu)買的定金元，大寫。符合合同的約定，并確認(rèn)收悉。
收條人：
年月日
附件3：
支付房款的收條確認(rèn)書
今收到購(gòu)買人用于購(gòu)買的全部剩余房款元，大寫。符合合同的約定，并確認(rèn)收悉。
收條人：
年月日
附件4：
房屋內(nèi)財(cái)產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單
1、本確認(rèn)書為合同的不可分割的組成部分。
2、本確認(rèn)書經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后同主合同一并生效。
3、清單疏于確定的但在實(shí)際所有人遷出后仍保留在屋內(nèi)的財(cái)物歸購(gòu)買者所有。
清單列表：
確認(rèn)簽字處：
確認(rèn)簽字處：
時(shí)間：年月日
回遷安置房買賣合同有效篇二
身份證號(hào)：
身份證號(hào)：
1、身份證號(hào)：
2、身份證號(hào)：
3、身份證號(hào)：
鑒于甲方單位為其提供安置適用房，但甲方?jīng)]有意愿購(gòu)買使用?，F(xiàn)甲方將該安置適用房轉(zhuǎn)讓給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并經(jīng)丙方（甲方的全部法定繼承人）同意，就房屋轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成如下條款：
一、房屋概況：
該房屋位于，建筑面積平方米，系毛墻毛地?zé)o裝修。（以下簡(jiǎn)稱該房屋）。
二、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式：
三、房屋交付：
甲方應(yīng)當(dāng)將該房屋所有相關(guān)的手續(xù)及有關(guān)該房屋的文件和收款票據(jù)交付乙方，同時(shí)向乙方出具收款收據(jù)。售房單位將該房屋交付使用時(shí)由乙方直接接收。
四、保證與承諾：
1、甲方保證在可以辦理該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書時(shí)，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)將該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書直接辦理在乙方名下并交付給乙方，辦證所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、丙方作為甲方的全部法定繼承人承諾同意本合同全部條款，并為甲方履行本協(xié)議提供連帶保證擔(dān)保。如本合同在履行過程中該房屋發(fā)生繼承，丙方自愿承繼本合同項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)并按照本合同約定的內(nèi)容繼續(xù)履行。
3、甲方承諾售房單位將該房屋交付時(shí)由乙方直接接收，乙方接收后可以任意處分該房屋，甲方不得以任何方式予以阻撓。
4、乙方承諾按照本合同約定的付款期限和數(shù)額全面履行。
五、違約責(zé)任：
1、如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按期取得該房屋所有權(quán)證書、土地使用權(quán)證書，乙方有權(quán)解除本合同，同時(shí)甲方按照該房屋總借款的數(shù)額以同期同類人民銀行貸款利率四倍的方式向乙方支付利息損失并按照該房屋總價(jià)款的30%承擔(dān)懲罰性違約責(zé)任，本條的利息與懲罰性違約責(zé)任合并計(jì)算。
2、丙方違約參照上述條款的內(nèi)容承擔(dān)違約責(zé)任。
六、由于本協(xié)議發(fā)生糾紛，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成由房屋所在地人民法院管轄。
七、本協(xié)議一式五份，各方簽字后生效，各方自持一份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
丙方：
簽訂時(shí)間：
回遷安置房買賣合同有效篇三
回遷安置房是指按照城市危舊房改造的政策，拆遷人或開發(fā)商將危改區(qū)內(nèi)的私房或承租的公房拆除，然后按照回遷安置的政策標(biāo)準(zhǔn)以及事先簽訂的拆遷協(xié)議，被拆遷人回遷，取得改造后新建的房屋。對(duì)于回遷安置房。
買賣合同。
出賣人(甲方)。
買受人(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本協(xié)議，以資共同信守執(zhí)行。
1、因甲方的房屋被依法遷，甲方自愿將其回遷的樓房轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，開發(fā)商出售的房屋處于預(yù)售階段。甲方同意乙方去開發(fā)商處按照房屋的出售的價(jià)格進(jìn)行挑號(hào)，選擇房屋的樓層及位置。
3、根據(jù)開發(fā)商的要求，乙方自行應(yīng)當(dāng)支付房款(房屋平均價(jià)格為每平方米元，具體房款按所購(gòu)的樓層及位置具體核算)。除此，作為乙方還應(yīng)當(dāng)按所購(gòu)買的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米元的酬謝金。
4、乙方在挑完號(hào)選擇好房屋的樓層及位置后，支付給甲方酬謝金的三分之一;待房屋主體結(jié)構(gòu)完成后再支付三分之一;基余的待樓房交付后十日內(nèi)支付完畢。
5、上述所指的開發(fā)商開發(fā)的回遷樓房應(yīng)當(dāng)位于。如果回遷房屋位置不在上述地段，乙方有權(quán)利解除該協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)退還已支付的酬謝金。
6、乙方有權(quán)利在甲方與拆遷辦結(jié)算完補(bǔ)償協(xié)議后直接與開發(fā)商簽訂購(gòu)房協(xié)議，甲方不得無故阻攔。如果需要甲方方面的相關(guān)手續(xù)，甲方有義務(wù)協(xié)助提供。
7、如乙方不能與開發(fā)商直接簽訂購(gòu)房協(xié)議或合同，以甲方名義簽訂購(gòu)房協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)的需要，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料。如因甲方的延誤，致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
8、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。
9、本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對(duì)該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有購(gòu)房款和利息及酬謝金外，還應(yīng)當(dāng)支付元的違約金。
10、本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)共同執(zhí)行，不得無故反悔。任何一方違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)支付對(duì)方元的違約金。
10、在本協(xié)議履行過程中，雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任一方均可向人民法院起訴。
11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。
12、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方。
乙方。
出賣人(甲方)：身份證號(hào)碼：
買受人(乙方)：身份證號(hào)碼：
根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
一、房屋的基本情況：
甲方房屋座落在________________________________，建筑面積為______平方米，乙方對(duì)甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購(gòu)買該房屋。
二、甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，不存在房屋抵押，債權(quán)債務(wù)，以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
三、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格、款項(xiàng)支付方式。
1、購(gòu)房款為人民幣_(tái)_萬元整(大寫：叁拾陸萬元整);。
2、乙方應(yīng)當(dāng)于本合同簽訂之日起向甲方支付人民幣萬元整(大寫：萬元整)，余款萬元應(yīng)于上述房屋產(chǎn)權(quán)過戶至乙方名下之日支付甲方。
四、房屋交付。
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項(xiàng)文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時(shí)將交易的房產(chǎn)及其鑰匙全部交付給乙方。
五、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定：
1、甲方在上述房屋可辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù)條件成就時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理過戶手續(xù)，乙方應(yīng)配合將相關(guān)的收件(包括甲方原交付的拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補(bǔ)償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)等)交付乙方辦理，關(guān)于過戶手續(xù)產(chǎn)生的稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、甲方辦理有關(guān)過戶手續(xù)后，應(yīng)當(dāng)提供一切與房屋有關(guān)的手續(xù)及資料及時(shí)積極配合乙方辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù)，不得用任何方式拒絕阻撓。房屋權(quán)屬?gòu)募追阶兏烈曳矫滤a(chǎn)生的稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。如因甲方的原因造成乙方不能在向甲方提出書面要求起_____天內(nèi)辦理房屋權(quán)屬變更手續(xù)，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的______%賠償乙方損失。
3、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)時(shí)，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國(guó)土證，原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件，原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。
六、甲方逾期交付房屋違約責(zé)任：
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約金。逾期不超過__天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的__%向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行;逾期超過__天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)終止合同，甲方將乙方累計(jì)已付款全額還與乙方，按利率付給利息。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題，影響乙方的居住及使用時(shí)，乙方有權(quán)要求退房，一切損失由甲方承擔(dān)。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
x年x月x日x年x月x日。
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
回遷安置房買賣合同有效篇四
乙方：（房屋買方）______________
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，就甲方所有的房屋一套（以下簡(jiǎn)稱“房屋”）賣給乙方，本著平等互利、公平交易原則達(dá)成以下合同：
一、房屋情況房屋坐落于____區(qū)路號(hào)棟單元，建筑面積_____平方米。此房屋在本次房屋買賣前系甲方所有，在本次房屋買賣前此房屋所有費(fèi)用（包括房屋集資款或購(gòu)房款、所產(chǎn)生的'稅費(fèi)、水電氣搭戶費(fèi)、大修基金等）由甲方承擔(dān)，或由乙方在交易款中扣除代為交納。該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓，該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、抵押、沒有權(quán)屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。
二、本房屋價(jià)款_____元（大寫：_____元整）。在簽訂本合同之日由乙方付款_____元（大寫：_____元整），余款_____元（大寫：_____元整）在甲方本房屋房產(chǎn)證過戶給乙方____日內(nèi)付清。此次房屋買賣產(chǎn)權(quán)過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。付款以甲方收據(jù)或銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)為憑。
三、簽訂本合同乙方第一次付款之日，甲方應(yīng)向乙方交付本房屋的鑰匙、甲方購(gòu)房合同、甲方交納房款憑據(jù)及相關(guān)票據(jù)資料等。
四、本房屋產(chǎn)權(quán)證辦理兩年后（隨國(guó)家相關(guān)政策及時(shí)調(diào)整），甲方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)積極配合乙方辦理本房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。如甲方有意推諉或超出一個(gè)月視為甲方違約，乙方可提出退房，甲方應(yīng)按違約時(shí)房屋市價(jià)、裝修費(fèi)用、家具電器和違約金_____元（大寫：_____元整）賠償給乙方；如乙方在辦理產(chǎn)權(quán)過戶____日（48小時(shí)內(nèi)）不能付清余款，視為乙方違約，甲方可收回房屋所有權(quán)另行處置，房屋裝修損失和相關(guān)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、如遇國(guó)家政策調(diào)整，發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的39;情況至本房屋不能過戶到乙方名下，乙方承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
六、如在過戶前甲乙雙方當(dāng)事人發(fā)生意外，至使其不能履行或償失履行能力，可由其繼承人或代理人繼續(xù)執(zhí)行本合同。
七、本合同一式叁份，甲乙雙方各執(zhí)一份，司法公證處留存一份，雙方簽字和司法公證處公證后生效。
回遷安置房買賣合同有效篇五
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本協(xié)議，以資共同信守執(zhí)行。
1、因甲方的房屋被依法遷，甲方自愿將其回遷的樓房轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，開發(fā)商出售的房屋處于預(yù)售階段。甲方同意乙方去開發(fā)商處按照房屋的出售的價(jià)格進(jìn)行挑號(hào)，選擇房屋的樓層及位置。
3、根據(jù)開發(fā)商的要求，乙方自行應(yīng)當(dāng)支付房款。除此，作為乙方還應(yīng)當(dāng)按所購(gòu)買的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米______元的酬謝金。
4、乙方在挑完號(hào)選擇好房屋的樓層及位置后，支付給甲方酬謝金的三分之一待房屋主體結(jié)構(gòu)完成后再支付三分之一基余的待樓房交付后十日內(nèi)支付完畢。
5、上述所指的開發(fā)商開發(fā)的回遷樓房應(yīng)當(dāng)位于。如果回遷房屋位置不在上述地段，乙方有權(quán)利解除該協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)退還已支付的酬謝金。
6、乙方有權(quán)利在甲方與拆遷辦結(jié)算完補(bǔ)償協(xié)議后直接與開發(fā)商簽訂購(gòu)房協(xié)議，甲方不得無故阻攔。如果需要甲方方面的相關(guān)手續(xù)，甲方有義務(wù)協(xié)助提供。
7、如乙方不能與開發(fā)商直接簽訂購(gòu)房協(xié)議或合同，以甲方名義簽訂購(gòu)房協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)的需要，甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料。如因甲方的延誤，致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
8、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，土地證及其過戶手續(xù)與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。
9、本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對(duì)該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有購(gòu)房款和利息及酬謝金外，還應(yīng)當(dāng)支付______元的違約金。
10、本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)共同執(zhí)行，不得無故反悔。任何一方違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)支付對(duì)方___________元的違約金。
11、在本協(xié)議履行過程中，雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任一方均可向人民法院起訴。
12、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。
13、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方_______________。
乙方_______________。
______年______月_____日。
回遷安置房買賣合同有效篇六
1.安置房是政府進(jìn)行城市道路建設(shè)和其他公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，對(duì)被拆遷住戶進(jìn)行安置所建的房屋。
2.安置的對(duì)象是城市居民被拆遷戶，也包括征拆遷房屋的農(nóng)戶。
1.如果有房產(chǎn)證和國(guó)有土地證，房子買賣沒有限制。
2.如果有房產(chǎn)證和集體土地證，則必須是同村的居民才可以買賣。
攜帶拆遷協(xié)議、房屋平面圖、拆遷許可證、拆遷單位委托書、拆遷單位大產(chǎn)權(quán)證、拆遷房屋初始登記單，本人身份證、蓋有拆遷單位公章的拆遷單位房屋登記申請(qǐng)表到房產(chǎn)政務(wù)中心辦理即可。
4.安置房買賣風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
第1，房?jī)r(jià)上漲容易誘使賣方違約。
第2，買方無法取得房屋再度拆遷的補(bǔ)償利益。
第3，易受不確定因素影響。
三、安置房可以貸款嗎、安置房有房產(chǎn)證嗎？
1.如果不是拆遷安置戶而購(gòu)買拆遷安置房是不能申請(qǐng)公積金貸款。
2.拆遷安置戶在取得產(chǎn)權(quán)證契稅證后的6個(gè)月時(shí)間內(nèi)，您可以向有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門申請(qǐng)住房公積金貸款。
3.如果安置房的地已歸為國(guó)有土地的話，那棟房子是可以辦到產(chǎn)權(quán)證的，如果安置房為集資的土地，則是辦不到產(chǎn)權(quán)證的。
4.買安置如果只是自己住的話，合同簽得好的話是沒有什么問題的，如果買來用于交易的話就有風(fēng)險(xiǎn)。
1.回遷安置房是指按照城市危舊房改造的政策，將危改區(qū)內(nèi)的私房或承租的公房拆除，然后按照回遷或安置的政策標(biāo)準(zhǔn)，被拆遷人回遷，取得改造后新建的房屋。
2.回遷的新建房屋產(chǎn)權(quán)按經(jīng)濟(jì)適用房產(chǎn)權(quán)管理。
3.回遷房是沒有營(yíng)業(yè)稅和個(gè)稅的。
六、什么是過渡安置房、什么是定向安置房、什么是拆遷安置房？
1.拆遷安置房是指在政府實(shí)施土地儲(chǔ)備地塊、非經(jīng)營(yíng)性公益項(xiàng)目建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和軍事設(shè)施建設(shè)等行政劃撥用地的拆遷過程中，以確定的價(jià)格、套型面積向具有市區(qū)戶籍(含從事農(nóng)業(yè)職業(yè))的被拆遷人定向銷售的住宅房。
2.拆遷安置房享受土地劃撥、規(guī)費(fèi)減免等相關(guān)政策，具有社會(huì)保障性質(zhì)，其供應(yīng)對(duì)象為集體土地的被拆遷居民家庭。
3.與普通商品房相比，拆遷安置房最大的特點(diǎn)在于購(gòu)買對(duì)象特定和交易時(shí)間受限，即只有符合條件的被拆遷人才有資格購(gòu)買拆遷安置房，并且被拆遷人在取得拆遷安置房房產(chǎn)證的一定時(shí)間內(nèi)（通常為五年）無法將該房過戶給其他人。
4.雖然買賣雙方先簽訂買賣合同、辦理款項(xiàng)及房屋交接手續(xù)，五年后再辦理房屋過戶手續(xù)的做法并未違反法律規(guī)定，屬于合法行為；但與普通的商品房相比，拆遷安置房的交易風(fēng)險(xiǎn)大了許多。
5.拆遷安置過渡期限是指被拆遷人或者房屋承租人將被拆遷房屋交由拆遷人拆除之日起至搬遷到拆遷人提供的安置房止，由拆遷當(dāng)事人通過簽訂拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議予以規(guī)定。
回遷安置房買賣合同有效篇七
合同無需，無需支付違約金，因?yàn)楹贤p方并未違約。
合同無效的法律后果：
《合同法》》第五十六條。
無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五十七條。
合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭(zhēng)議方法的條款的效力。
第五十八條。
合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第五十九條。
擴(kuò)展資料：
通俗講，該安置房買賣行為雖未經(jīng)政府許可的原因就是沒有房產(chǎn)證沒辦法過戶，當(dāng)然也沒機(jī)會(huì)向政府繳錢！從行政方面看，不提倡有這行為，但從民事看，法無禁止便可為。
其實(shí)，以前安置房買賣合同法院一般確認(rèn)為無效合同，依據(jù)的都是沒有房產(chǎn)證代表你對(duì)房屋沒有處置權(quán)，所以你賣了就違法，所簽定合同就無效。
從法律地位看，原來的城市房地產(chǎn)管理法先于物權(quán)法實(shí)施，依照有沖突的新法優(yōu)于舊法的原則，特別是合同法司法解釋三的條款，以沒有處置權(quán)來請(qǐng)求法院判合同無效的明確不予支持。
當(dāng)然，也不是所謂安置房都可買賣，本案提出了土地是國(guó)有劃撥土地，小區(qū)建設(shè)通過規(guī)劃審批，而事實(shí)上，還有一部分不規(guī)范的安置區(qū)，是租用集體土地或者建設(shè)不符合城市規(guī)劃的，違反了土地法或規(guī)劃法，一旦產(chǎn)生訴訟爭(zhēng)議，肯定是無效合同，因?yàn)橥恋胤鞔_規(guī)定集體土地不得買賣，規(guī)劃法違反規(guī)劃的必須拆除。所以買安置房必須查證這兩點(diǎn)。
參考資料：百度百科_安置房。
回遷安置房買賣合同有效篇八
根據(jù)《^v^民法典》、《^v^城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號(hào)）。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。
第三條付款時(shí)間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭（如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度，乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________。
2、乙方是____________。
第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項(xiàng)：
日期：年月日
回遷安置房買賣合同有效篇九
乙方(買受方)：_______________
證明人：_______________
乙方同意購(gòu)買甲方回遷樓(包括)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商本著自愿的原則達(dá)成以下協(xié)議，具體內(nèi)容如下：
第一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方___________萬元人民幣向甲方購(gòu)買該回遷樓(包括樓上閣樓、___________平倉房)。
第二條乙方須在___________年___________月___________日前向甲方支付定金人民幣元及購(gòu)房款___________萬元，之后乙方須在___________年___________月___________日前向甲方支付剩余房款人民幣_(tái)__________萬元;如果乙方未能在___________年___________月___________日前向甲方支付全部房款，則視為乙方違約，元定金歸甲方所有，甲方退回其余房款。如果甲方違約，應(yīng)退回定金元及所有房款，并賠付乙方___________元。
第三條在開發(fā)商向房產(chǎn)部門辦理房照和土地使用證時(shí)，甲乙雙方應(yīng)一同辦理。甲方取得房照和土地使用證后，須在10個(gè)工作日內(nèi)與乙方一同辦理二手房過戶手續(xù)及土地使用證過戶手續(xù)。
第四條乙方向甲方支付完全部房款后，該回遷房產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。雙方應(yīng)該共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再對(duì)該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約，除了退還乙方交付的所有購(gòu)房款和利息及有關(guān)費(fèi)用外，還須支付___________萬元的違約金，之后該回遷房產(chǎn)權(quán)仍然歸甲方所有。如果乙方違約，甲方在扣除___________萬元違約金后將其余房款退還乙方。
第五條甲方接收該回遷房時(shí)，收到一份《回遷入戶通知單》。開具時(shí)間為___________年___________月___________日，安置地址為______________________，建筑面積___________m2。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日，甲方應(yīng)所有收據(jù)轉(zhuǎn)交給乙方。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日，甲方須將該《回遷入戶通知單》交給乙方保管。
第六條本協(xié)議共一頁;本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)行一份，證明人各執(zhí)一份。
時(shí)間：________年___________月___________日
乙方身份證號(hào)碼：______________
時(shí)間：________年___________月___________日
安置房的買賣合同
【熱門】安置房買賣合同
【薦】安置房買賣合同
安置房買賣合同【精】
安置房買賣合同【推薦】
安置房買賣合同【熱】
【推薦】安置房買賣合同
回遷安置房買賣合同有效篇十
乙方：__________________________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)甲乙方雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方內(nèi)部員工購(gòu)房事宜，與乙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方將自己開發(fā)建設(shè)的位于_______________________________________室的面積為_________的房屋出售給乙方。
二、甲方在該房屋__________元/平方米、總價(jià)款為：(大寫)：_______________元，(小寫)：__________元出售價(jià)的基礎(chǔ)上給予乙方總價(jià)款10%的優(yōu)惠，計(jì)(大寫)：__________元，(小寫)：__________元。
三、甲方給予乙方享受零首付入住的'優(yōu)惠，乙方應(yīng)繳的首付款(大寫)：_______________元，(小寫)：__________元三年內(nèi)付清不記息，可用效益工資、獎(jiǎng)金沖抵，余款辦理銀行按揭，由個(gè)人按月歸還。
四、上述甲方給予乙方的購(gòu)房?jī)?yōu)惠補(bǔ)貼，僅限于乙方在甲方就職期內(nèi)享受。若乙方在甲方就職期不滿五年，無論乙方以何種原因辭職或離職，甲方有權(quán)取消乙方所享受的優(yōu)惠補(bǔ)貼，并按對(duì)外售房?jī)r(jià)款收回房屋差價(jià)及利息。若乙方提出退房，則甲方每年按優(yōu)惠房?jī)r(jià)總額5%的折舊率計(jì)收折舊費(fèi)，同時(shí)收回房屋產(chǎn)權(quán)。
五、乙方因辦理房屋產(chǎn)權(quán)證須另簽訂《商品房買賣合同》，與協(xié)議書不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
六、乙方如違反本協(xié)議的約定，甲方除取消乙方所有的購(gòu)房?jī)?yōu)惠補(bǔ)貼外，還應(yīng)向甲方支付按總房款的_____%計(jì)算的違約金(大寫)：_______________，(小寫)：__________元。
七、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
九、協(xié)議一式三份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，甲方房產(chǎn)開發(fā)部備案一份。
回遷安置房買賣合同有效篇十一
乙方(買受方)：_______________
證明人：_______________
乙方同意購(gòu)買甲方回遷樓(包括)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商本著自愿的原則達(dá)成以下協(xié)議，具體內(nèi)容如下：
第一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方___________萬元人民幣向甲方購(gòu)買該回遷樓(包括樓上閣樓、___________平倉房)。
第二條乙方須在___________年___________月___________日前向甲方支付定金人民幣元及購(gòu)房款___________萬元，之后乙方須在___________年___________月___________日前向甲方支付剩余房款人民幣_(tái)__________萬元;如果乙方未能在___________年___________月___________日前向甲方支付全部房款，則視為乙方違約，元定金歸甲方所有，甲方退回其余房款。如果甲方違約，應(yīng)退回定金元及所有房款，并賠付乙方___________元。
第三條在開發(fā)商向房產(chǎn)部門辦理房照和土地使用證時(shí)，甲乙雙方應(yīng)一同辦理。甲方取得房照和土地使用證后，須在10個(gè)工作日內(nèi)與乙方一同辦理二手房過戶手續(xù)及土地使用證過戶手續(xù)。
第四條乙方向甲方支付完全部房款后，該回遷房產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。雙方應(yīng)該共同遵守，甲方不得以任何理由反悔，不得再對(duì)該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約，除了退還乙方交付的所有購(gòu)房款和利息及有關(guān)費(fèi)用外，還須支付___________萬元的違約金，之后該回遷房產(chǎn)權(quán)仍然歸甲方所有。如果乙方違約，甲方在扣除___________萬元違約金后將其余房款退還乙方。
第五條甲方接收該回遷房時(shí)，收到一份《回遷入戶通知單》。開具時(shí)間為___________年___________月___________日，安置地址為______________________，建筑面積___________m2。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日，甲方應(yīng)所有收據(jù)轉(zhuǎn)交給乙方。在乙方向甲方支付完全部房款當(dāng)日，甲方須將該《回遷入戶通知單》交給乙方保管。
第六條本協(xié)議共一頁;本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)行一份，證明人各執(zhí)一份。
時(shí)間：________年___________月___________日
乙方身份證號(hào)碼：______________
時(shí)間：________年___________月___________日
回遷安置房買賣合同有效篇十二
農(nóng)村的宅基地屬集體所有，身為城鎮(zhèn)居民的李某不具有農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格，無權(quán)使用農(nóng)村宅基地，李某與肖某的房屋買賣行為違反了土地管理規(guī)章關(guān)于宅基地使用的主體只能是農(nóng)村村民的規(guī)定，屬無效行為。法院應(yīng)判決原告李某與被告肖某之間的房屋買賣行為無效，雙方相互將房屋和購(gòu)房款返還對(duì)方。
回遷安置房買賣合同有效篇十三
【案情】
喻某在自己村集體土地上建有一棟樓房共七套，只辦理了一棟的產(chǎn)權(quán)證，但不能辦理土地證。6月2日，喻某將其中的一套以每平米3000元(當(dāng)?shù)厝a(chǎn)權(quán)房的價(jià)格為每平米5000-6000元)的價(jià)格賣與了外地來此做生意的孫某，雙方簽訂了買賣房屋協(xié)議，并已實(shí)際履行。20底孫某聽說國(guó)家正在整治小產(chǎn)權(quán)房建筑，擔(dān)心房屋被清理拆除，遂反悔要求退房還款，喻某不同意，遂訴至法院。
【分歧】
該案在審理過程中，產(chǎn)生了兩種不同的意見。
一種意見認(rèn)為：該小產(chǎn)權(quán)房買賣協(xié)議無效。理由是我國(guó)土地管理法規(guī)定，農(nóng)民集體所有的土地使用權(quán)不得出讓、轉(zhuǎn)讓或者出租用于非農(nóng)業(yè)建設(shè)。我國(guó)房地產(chǎn)管理法規(guī)定，房屋的所有權(quán)和該房屋斬影范圍內(nèi)的土地所用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓、抵押。也就是說我國(guó)實(shí)行的房地一體主義政策，及房隨地走，而且我國(guó)還出臺(tái)了很多政策都禁止城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購(gòu)買小產(chǎn)權(quán)房和宅基地，小產(chǎn)權(quán)房的買賣將違背這一政策。我國(guó)合同法規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效，所以小產(chǎn)權(quán)房的買賣協(xié)議無效。
另一種意見認(rèn)為：小產(chǎn)權(quán)房作為一種物權(quán)，也具有占有、使用、收益和處分的性質(zhì)，既然有處分的性質(zhì)，在不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的前提下就可以買賣。我國(guó)土地管理法雖然規(guī)定集體土地使用權(quán)不得出讓、轉(zhuǎn)讓和出租用于非農(nóng)業(yè)建設(shè)，但小產(chǎn)權(quán)房的買賣并沒有將其土地用于非農(nóng)業(yè)建設(shè)，也沒有改變其居住的性質(zhì)。我國(guó)雖然頒布了許多規(guī)定禁止城鎮(zhèn)居民農(nóng)村購(gòu)買小產(chǎn)權(quán)房和宅基地，但這些規(guī)定都沒有上升到法律或行政法規(guī)的高度，依據(jù)最高法院對(duì)合同法的解釋，只有違反了全國(guó)人大或其常務(wù)委員會(huì)頒布的法律或國(guó)務(wù)院頒布的行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同才是無效合同，因此小產(chǎn)權(quán)房的買賣協(xié)議有效。
【評(píng)析】
筆者同意第二種意見，認(rèn)為該小產(chǎn)權(quán)房買賣協(xié)議有效。
本案中喻某的房屋雖然整棟辦理了一個(gè)房產(chǎn)證，但由于不能辦理土地證，而且不是每套房子均單獨(dú)辦理了房產(chǎn)證，所以其出賣的該單套房子屬于小產(chǎn)權(quán)房的`一種。關(guān)于小產(chǎn)權(quán)房買賣的效力問題，我國(guó)并沒有統(tǒng)一、明確、具體的法律法規(guī)和相應(yīng)的司法解釋來規(guī)定，司法實(shí)踐中各地法院只根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況來分別處理，因此在處理結(jié)果上也不盡相同。本案中喻某和孫某訂立的小產(chǎn)權(quán)房買賣協(xié)議也是一種合同，判斷其是否有效應(yīng)遵從合同法則。依據(jù)合同法規(guī)定，合同無效的情形有以下五點(diǎn)：(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(二)惡意串通，損害國(guó)家、集體或第三人的利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會(huì)公共利益;(五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。結(jié)合本案，喻某和孫某簽訂的小產(chǎn)權(quán)房買賣協(xié)議是其雙方的真實(shí)意思表示，喻某出賣的房屋雖是小產(chǎn)權(quán)房，但并不是違章建筑，喻某對(duì)該房屋有處分的權(quán)利，其出賣該房屋非但沒有損害國(guó)家、集體或第三人的利益，也沒有損害社會(huì)公共利益，而且對(duì)買賣雙方均有益，一方面喻某將其閑置的房屋賣給別人有了收益，另一方面孫某以只有市場(chǎng)一半的價(jià)格購(gòu)買到了可以居住的房屋，雙方均有利可圖。其房屋買賣協(xié)議也沒有違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性(上述第二種意見已有闡述)，因此不存在合同無效的情形。
小產(chǎn)權(quán)房買賣合同，也是一種房屋買賣合同，屬于債權(quán)關(guān)系，只是其由于證件不齊全，不能發(fā)生物權(quán)變動(dòng)的過戶登記手續(xù)。本案中孫某購(gòu)買房屋時(shí)明知是小產(chǎn)權(quán)房，不能辦理權(quán)屬證件，只是因?yàn)楸阋瞬刨?gòu)買，而且是用來居住，說明購(gòu)買時(shí)并沒有要求辦理過戶登記的意思，如果以房屋不能發(fā)生物權(quán)變動(dòng)登記來認(rèn)定該房屋買賣協(xié)議無效，反而違反了當(dāng)事人的意思自治原則，不利于交易的安全。孫某要求退房還款只是擔(dān)心被拆遷而導(dǎo)致糾紛，現(xiàn)其訴請(qǐng)的理由是否發(fā)生是不確定的因素，退一步講，即使房屋被拆遷，孫某到時(shí)還可以再提起賠償訴訟。因此就目前情形而言，認(rèn)定該小產(chǎn)權(quán)房買賣協(xié)議有效更符合意思自治和誠(chéng)實(shí)信用原則。
回遷安置房買賣合同有效篇十四
第一種意見認(rèn)為，原告李某與被告肖某所簽訂的《購(gòu)房合同》，系雙方的真實(shí)意思表示，為有效合同。且合同已履行完畢，當(dāng)事人之間的房屋買賣行為有效，可以請(qǐng)求房屋管理部門辦理房屋所有權(quán)證。
第二種意見認(rèn)為，農(nóng)村的宅基地屬集體所有，身為城鎮(zhèn)居民的李某不具有農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格，無權(quán)使用農(nóng)村宅基地，李某與肖某的.房屋買賣行為違反了土地管理規(guī)章關(guān)于宅基地使用的主體只能是農(nóng)村村民的規(guī)定，屬無效行為。法院應(yīng)判決原告李某與被告肖某之間的房屋買賣行為無效，雙方相互將房屋和購(gòu)房款返還對(duì)方。
回遷安置房買賣合同有效篇十五
對(duì)于合同的相關(guān)規(guī)定，你知道多少呢?下面我們通過一則故事來看看“未簽字的合同”是否有效來看看實(shí)際的情況。
背景故事：
畢先生原系被告上海某代理公司(簡(jiǎn)稱代理公司)職工，雙方于7月簽訂一份期限為5年的勞動(dòng)合同。11月，代理公司實(shí)行崗薪改革，畢先生被聘為三級(jí)崗位，工資和獎(jiǎng)金等有所調(diào)高，基本工資每月1400元，雙方于1912月6日簽訂第二份勞動(dòng)合同及補(bǔ)充條款等，約定期限自年11月1日至8月30日，合同對(duì)雙方的權(quán)利、義務(wù)等條款作了約定，并約定畢先生提前解除勞動(dòng)合同要支付違約金，服務(wù)5年內(nèi)(含5年)年繳違約金1萬元。6月，畢先生領(lǐng)取代理公司所發(fā)價(jià)值元的工作服。
畢先生因需讀書深造，于207月申請(qǐng)辭職，代理公司表示同意后，要求畢先生支付違約金和服裝費(fèi)。畢先生于同年8月向代理公司提出書面申請(qǐng)，要求減免與其所簽訂違約金條款的金額未獲準(zhǔn)許。同月31日畢先生向代理公司工會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，要求認(rèn)定以下事實(shí)：
(1)第二份勞動(dòng)合同中違約金條款對(duì)自己無約束力;
(2)公司提出2000元服裝費(fèi)要求不合理，工會(huì)調(diào)解未成功。
畢先生于2000年9月向某區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)提出申訴，要求代理公司辦理退工手續(xù)和支付未辦手續(xù)的損失，并向仲裁庭審中提出，第二份勞動(dòng)合同非本人簽字。代理公司則提出反訴，要求畢先生支付違約金8330元和服裝費(fèi)1834元。
該會(huì)于同年12月29日作出裁決：不支持畢先生要求代理公司辦理退工手續(xù)及支付未辦退工損失9865元的請(qǐng)求;畢先生支付代理公司違約金8330元和服裝費(fèi)1834元。畢先生不服仲裁裁決，向某區(qū)人民法院起訴。
審理中，法院委托上海市公安局有關(guān)部門對(duì)第二份合同中是否為畢先生親筆簽字進(jìn)行鑒定，結(jié)論為非畢先生本人所寫。
法院依法作出判決：
一、畢先生要求代理公司辦理退工手續(xù)及支付未辦退工損失的訴訟請(qǐng)求不予支持;
二、畢先生應(yīng)向代理公司支付違約金8330元和服裝費(fèi)1834元。
三、本案仲費(fèi)、受理費(fèi)、鑒定費(fèi)由畢先生支付。合同從有效成立起就有法律約束力。第二份勞動(dòng)合同是終某文給代理公司的，“終某”的簽名是誰所簽，畢先生自己應(yīng)當(dāng)是最清楚的。同時(shí)，畢先生在向公司提交合同時(shí)也未提出任何異議。
我國(guó)法律通則最基本的原則之一是誠(chéng)實(shí)信用。當(dāng)前大多數(shù)企業(yè)與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同的做法是向勞動(dòng)者出示合同時(shí)即當(dāng)場(chǎng)要求其簽字。
本案中，代理公司將勞動(dòng)合同交由畢先生，并未要求其當(dāng)場(chǎng)簽字，是基于畢先生利益，給予其適當(dāng)?shù)目紤]時(shí)間，而畢先生卻利用了公司的疏忽，以合同并非自己簽字為由，要求否認(rèn)合同的效力，是違反誠(chéng)實(shí)信用原則的。對(duì)于勞動(dòng)合同的內(nèi)容，畢先生顯然是知曉的，自合同簽訂之日上發(fā)生糾紛這么長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，雙方都是按照合同來履行的，況且畢先生于2000年8月要求減免第二份勞動(dòng)合同中違約金條款全額的書面申請(qǐng)，恰好亦證明其是認(rèn)可該合同的，只有在認(rèn)可合同的前提下，畢先生才會(huì)提出減免的申請(qǐng)。綜上所述，畢先生與代理公司的第二份勞動(dòng)合同是雙方真實(shí)意思的表示，是合法有效的。
回遷安置房買賣合同有效篇十六
房屋賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
房屋買方(簡(jiǎn)稱乙方)。
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
姓名：_________身份證號(hào)碼：_________。
一、甲方現(xiàn)有安置房________________，安置面積________，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著平等互利、自愿的原則，房屋買賣有關(guān)事項(xiàng)如下：
1、房屋位置：_____________________。
2、房屋套型。
二、該房售價(jià)總計(jì)人民幣_(tái)___________元，(大寫：_________________________元整)。
三、本合同經(jīng)甲乙雙方簽章后，由乙方向甲方一次性付定金____________元。(大寫_________元整)。
四、其他約定事項(xiàng)：辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)，若政府允許可辦理產(chǎn)權(quán)并可_________更改為乙方姓名，甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)并更改為乙方姓名，產(chǎn)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。若不能辦理產(chǎn)權(quán)，乙方擁有該房的使用權(quán)及一切權(quán)利，并承擔(dān)該房的一切義務(wù)和責(zé)任。甲方不在享有該房的一切權(quán)利和義務(wù)。
五、若甲方反悔要求退房：房?jī)r(jià)按市場(chǎng)行情價(jià)格，雙倍賠償給乙方，若乙方反悔，房款一律不退。
六、違約責(zé)任和處理辦法及其他：
1、本合同生效后，任何一方不能履行本合同的按違約處理。甲方所出售的上述房屋為村產(chǎn)權(quán)，甲方保證房屋權(quán)屬清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，甲方負(fù)責(zé)賠償，因上述房屋的產(chǎn)權(quán)共有?a>。
2、甲乙雙方在簽訂本合同后，若乙方中途違約，則定金一律不退。
3、甲乙雙方在簽訂本合同后，若甲方中途違約，則甲方按交納定金的雙倍賠給乙方。
4、乙方交付房款后，若乙方違約，所交房款不予退還，若甲方或其子女違約，甲方或其子女應(yīng)賠償乙方，由房?jī)r(jià)按市場(chǎng)行情價(jià)格，雙倍賠償給乙方。
5、付款后，甲方保證水電氣光纖全通。
七、上述雙方共同遵守，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽章。
后生效，此二份合同具有同等法律效力。
八、其他：_________。
九、備注：_________。
1、若政府再次拆遷所得的賠償歸乙方所有。
2、乙方若售后轉(zhuǎn)賣，甲方必須配合乙方將上述房屋轉(zhuǎn)至指定名下。
3、若以后辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)，甲方應(yīng)無條件配合，辦理產(chǎn)權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方支付。
甲方(簽字)：_________乙方(簽字)__________。
簽定日期：_____年______月______日
回遷安置房買賣合同有效篇十七
咨詢中心：
讀者張立中
張立中同志：
您來信詢問的問題涉及到未成年人的民事行為能力。根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，自然人的民事行為能力分為三種：完全民事行為能力；限制民事行為能力；無民事行為能力。完全民事行為能力人可以獨(dú)立進(jìn)行民事活動(dòng)；限制民事行為能力人只能進(jìn)行與其行為能力相適應(yīng)的民事活動(dòng)；無民事行為能力人不能獨(dú)立進(jìn)行民事活動(dòng)?！睹穹ㄍ▌t》第12條明確規(guī)定：“10周歲以上的未成年人是限制民事行為能力人，可進(jìn)行與他的年齡、智力相適應(yīng)的民事活動(dòng)；其他民事活動(dòng)由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意”。
那么如何確定行為人的行為與其年齡、智力是否相適應(yīng)呢？最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)民法通則〉若干問題的意見》第3條規(guī)定，可以從行為與本人生活相關(guān)聯(lián)的程度、本人的智力能否理解其行為，并預(yù)見相應(yīng)的行為后果，以及行為標(biāo)的數(shù)額等方面認(rèn)定。您兒子張明只有14歲，是限制民事行為能力人，在未征得您同意的情況下，擅自賣出復(fù)讀學(xué)習(xí)機(jī)，顯然，他的行為與他的.年齡、智力不相適應(yīng)。您兒子與其同學(xué)買賣復(fù)讀學(xué)習(xí)機(jī)的民事活動(dòng)，因買賣雙方不具有獨(dú)立進(jìn)行民事活動(dòng)的民事行為能力，屬無效民事行為?！睹穹ㄍ▌t》第61條規(guī)定：“民事行為被確認(rèn)為無效或者撤銷后，當(dāng)事人因該行為取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)返還受損失的一方?！蹦梢韵蚰鷥鹤拥耐瑢W(xué)及其家長(zhǎng)講明法律后果，協(xié)商解決此事，若協(xié)商不成，您可向轄區(qū)法院起訴，法院會(huì)公正判決的。
《中國(guó)教育（－雪風(fēng)網(wǎng)絡(luò)xfhttp教育網(wǎng)）報(bào)》7月25日第6版
回遷安置房買賣合同有效篇十八
被告(上訴人):黃石市金屬粉末總廠
原告訴稱,原告與被告于1989年4月6日簽訂一份定購(gòu)金屬再生冶煉爐合同。合同規(guī)定,被告為原告制造再生冶煉爐一臺(tái),并負(fù)責(zé)安裝調(diào)試達(dá)到合同第四條規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)(即熔煉速度、出鐵量、生產(chǎn)周期,投入熔煉的廢舊金屬材料質(zhì)量及規(guī)格等)。被告還負(fù)責(zé)再生爐的安裝,調(diào)試及培訓(xùn)操作技術(shù)工人。合同約定再生爐總價(jià)款為10.5萬元。原告按合同規(guī)定已付款7萬元。被告將再生爐加工完畢于1989年5月底運(yùn)抵原告處,同年7月安裝完畢。該冶煉爐經(jīng)雙方先后5次開爐,調(diào)試結(jié)果達(dá)不到合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo),被告此后撒手不管。原告多次電函和派人協(xié)商未果,被告聲稱“爐子可用”,使原告定購(gòu)的冶煉爐無法正常投入生產(chǎn),造成了嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
原告認(rèn)為,被告的行為違反了《工礦產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》和經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)規(guī)定。原告要求法院判令被告將金屬冶煉再生爐調(diào)試達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)全部違約責(zé)任,負(fù)擔(dān)全部訴訟費(fèi)及調(diào)試費(fèi)。
被告在答辯中稱,再生爐是被告與華中理工大學(xué)共同研制和開發(fā)的新型產(chǎn)品。再生爐的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是原被告雙方共同磋商簽訂的,合同確定的各項(xiàng)指標(biāo)存在明顯的缺陷。且各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)相互聯(lián)系,如果投入熔煉的原材料達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),就會(huì)影響調(diào)試效果,而合同未規(guī)定允許指標(biāo)有一定波動(dòng)范圍是不合理的。從被告所進(jìn)行的5次開爐調(diào)試情況看,前3次由于經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)投入物料把關(guān)不嚴(yán),原告所提供的不合格原材料,導(dǎo)致失敗,后2次開爐是成功的,再生爐驗(yàn)收完全合格。從全部開爐過程看,除2次開爐因原材料不足而被迫停爐使熔煉周期無法驗(yàn)證外,其余各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。由此,被告認(rèn)為再生爐質(zhì)量是合格的,存在的是一個(gè)操作掌握問題,原告不尊重事實(shí),對(duì)合同糾紛應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。被告請(qǐng)求法院對(duì)后2次調(diào)試情況調(diào)查,征求再生爐的設(shè)計(jì)人員對(duì)爐子有關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)作可行性解釋。要求法院判令原告付清設(shè)備余款3.5萬元并支付違約金。
枝城市人民法院經(jīng)調(diào)查、審查,查明:原、被告簽訂購(gòu)銷冶煉再生爐合同后,原告依約先行付款7萬元,但被告將設(shè)備制造完畢運(yùn)抵原告處,先后5次開爐調(diào)試,開爐結(jié)果表明均未達(dá)到合同規(guī)定的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),再生爐質(zhì)量不符合合同規(guī)定。同時(shí)查明:被告經(jīng)工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍是主營(yíng)金屬粉末、絕熱合成材料;兼營(yíng)鑄鐵、鑄鋼件及化工、小五金。冶煉再生爐為整臺(tái)設(shè)備制造,不屬被告的經(jīng)營(yíng)范圍。
鑒于上述事實(shí),枝城市人民法院審理認(rèn)為:被告超出工商部門對(duì)其核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍,與原告簽訂的購(gòu)銷冶煉再生爐合同為無效合同。造成糾紛的主要責(zé)任在被告,原告對(duì)被告經(jīng)營(yíng)資格審查不嚴(yán),也應(yīng)負(fù)一定責(zé)任。
枝城市人民法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第七條關(guān)于“違反法律和政策、計(jì)劃的合同,,為無效合同;第十六條關(guān)于“經(jīng)濟(jì)合同被確認(rèn)無效后,當(dāng)事人依據(jù)該合同所取得的財(cái)產(chǎn),應(yīng)返還給對(duì)方,有過錯(cuò)的一方應(yīng)該賠償對(duì)方因此所受的損失;如果雙方都有過錯(cuò),各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”等規(guī)定,于1991年6月28日作出判決:
1.被告黃石市金屬粉末總廠返還原告枝城市金屬回收公司已付的再生爐貨款7萬元;
2.原告返還被告冶煉再生爐(返還方式,由原告負(fù)責(zé)拆除,被告將拆除的設(shè)備部件自辦運(yùn)輸運(yùn)走)
3.雙方由此而造成的損失各自承擔(dān)。
案件受理費(fèi)3814元,原告負(fù)擔(dān)1144元,被告負(fù)擔(dān)2670元。
一審判決后,被告黃石市金屬粉末總廠不服,向宜昌地區(qū)中級(jí)人民法院提出上訴。被告上訴稱,雙方簽訂的是加工承攬合同,合同依法有效,而不是一審法院認(rèn)定的無效的購(gòu)銷合同;一審判決雙方相互返還貨款和原物,因原告返還拆除后再生爐將喪失使用價(jià)值,導(dǎo)致擴(kuò)大被告的經(jīng)濟(jì)損失。為此被告提出,一審法院認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律不當(dāng),判決明顯不公,要求二審法院撤銷原判,重新處理。
宜昌地區(qū)中級(jí)人民法院經(jīng)調(diào)查審理查明:被上訴人枝城市金屬回收公司為解決熔煉廢舊金屬使之成形便于運(yùn)輸?shù)碾y題,了解到華中理工大學(xué)教授聞××設(shè)計(jì)的一種金屬冶煉爐可適用。被上訴人經(jīng)與聞教授和上訴人黃石市金屬粉末總廠三方洽談,被上訴人指定用聞的設(shè)計(jì)圖,上訴人依圖紙加工制作一臺(tái)再生冶煉爐。聞也愿提供圖紙給上訴人生產(chǎn)并提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。由此上訴人與被上訴人簽訂的購(gòu)制再生冶煉爐合同1份。簽約時(shí)被上訴人根據(jù)其適用要求,與上訴人共同在合同第四條中確定了再生爐的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。上訴人將設(shè)備加工制造完畢,運(yùn)到被上訴人處,雙方會(huì)同聞教授共同調(diào)試,先后開爐5次,前3次調(diào)試效果不理想,后2次調(diào)試結(jié)果表明,除熔煉周期因原料不足和試驗(yàn)時(shí)間過長(zhǎng)不能試驗(yàn)外,其余各項(xiàng)可達(dá)到合同規(guī)定的各單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。由于這臺(tái)再生爐屬革新性質(zhì)的非標(biāo)準(zhǔn)、非定型設(shè)備,無法定的技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)作為驗(yàn)收依據(jù),只能依據(jù)雙方約定的技術(shù)指標(biāo)為驗(yàn)收依據(jù)。雙方在合同中約定的單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是明確的,但各單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是相互聯(lián)系,互相制約的,還應(yīng)當(dāng)約定綜合技術(shù)指標(biāo)且留有余地,雙方未約定綜合技術(shù)指標(biāo),屬于簽約缺陷。由于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不確定,上訴人認(rèn)為再生爐質(zhì)量是符合合同規(guī)定的,被上訴人則認(rèn)為質(zhì)量不合格,由此產(chǎn)生質(zhì)量爭(zhēng)議。二審經(jīng)開庭質(zhì)證,雙方均認(rèn)為這臺(tái)再生爐經(jīng)繼續(xù)調(diào)試后,可投入使用并形成一定的生產(chǎn)能力,不宜作廢品處理。
宜昌地區(qū)中級(jí)人民法院審理認(rèn)為:上訴人根據(jù)被上主訴人的特定要求和指定的生產(chǎn)圖紙,加工制造金屬再生冶煉爐,雙方為此簽訂的合同為加工承攬合同;雙方爭(zhēng)議的合同標(biāo)的物是一臺(tái)非標(biāo)準(zhǔn)非定型設(shè)備,設(shè)備主要由鑄鐵件和耐火材料組成,上訴人經(jīng)工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍中包括可以經(jīng)營(yíng)鑄造業(yè),二審審理中征詢工商部門對(duì)上訴人組裝特定的革新設(shè)備是否為超越經(jīng)營(yíng)范圍的意見,工商部門認(rèn)為對(duì)此目前雖無明確的法律規(guī)定,但認(rèn)定為違法經(jīng)營(yíng)行為似無根據(jù)。依照國(guó)家工商局制定的《企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍核定規(guī)范》中關(guān)于允許企業(yè)合理跨業(yè)經(jīng)營(yíng)的原則,上訴人承攬加工以鑄件為主體的專用設(shè)備,與其技術(shù)能力和承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力是適應(yīng)的,為了有利于加強(qiáng)企業(yè)之間的橫向協(xié)作,促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)發(fā)展,對(duì)雙方簽訂的這份加工承攬合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同,一審判決認(rèn)定合同無效不妥;本案雙方當(dāng)事人簽約時(shí)對(duì)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)規(guī)定不盡科學(xué)、合理,以致調(diào)試驗(yàn)收時(shí)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議,雙方均有簽約不慎的過錯(cuò)。鑒于上述事實(shí),宜昌地區(qū)中級(jí)人民法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第九條“人民法院審理民事案件,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自愿和合法的原則進(jìn)行調(diào)解”,主持雙方當(dāng)事人調(diào)解,雙方互諒互讓達(dá)成如下協(xié)議:
2.上訴人已交付的設(shè)備,由被上訴人自行調(diào)試后使用;
3.一、二審案件受理費(fèi)7629.6元,上訴人、被上訴人各負(fù)擔(dān)3814.8元。
本案中,訴訟當(dāng)事人爭(zhēng)議的合同標(biāo)的物質(zhì)量問題并不算復(fù)雜,但法院對(duì)合同性質(zhì)及效力的認(rèn)定,對(duì)正確審理案件卻具有重要意義。一、二審法院的認(rèn)定事實(shí)和適用的法律規(guī)范不同,就出現(xiàn)了不同的判案理由和結(jié)論。二審法院認(rèn)定為有效的加工承攬合同,調(diào)解結(jié)案是合法正確的。
首先,認(rèn)定當(dāng)事人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的經(jīng)營(yíng)行為是合法還是違法,要從案件所反映的基本事實(shí)和實(shí)際情況出發(fā),運(yùn)用法律和政策客觀分析評(píng)斷。在經(jīng)濟(jì)體制改革中,隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的變化,經(jīng)濟(jì)合同糾紛會(huì)出現(xiàn)不少新的復(fù)雜情況和一些值得研究的問題。當(dāng)法律和政策對(duì)當(dāng)事人的某種經(jīng)營(yíng)行為是否合法規(guī)定不明確時(shí),要從是否有利于搞活經(jīng)濟(jì),促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展來進(jìn)行分析。從本案的具體情況看,被告是兼營(yíng)鑄造業(yè)的生產(chǎn)廠家,以其技術(shù)能力和企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),加工承攬?jiān)娑ㄗ鞯囊睙挔t的行為,與其民事權(quán)利能力和行為能力是適應(yīng)的。盡管工商管理部門核準(zhǔn)被告的經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)鑄件,對(duì)能否承攬整臺(tái)設(shè)備的制造規(guī)定不明確,但是應(yīng)當(dāng)看到,一方面這臺(tái)冶煉爐是以鑄件為主體構(gòu)造的小型技術(shù)設(shè)備,不屬法規(guī)規(guī)定實(shí)行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,法律對(duì)此種設(shè)備的制造未作禁止性規(guī)定,同時(shí)被告的經(jīng)營(yíng)行為也符合工商部門允許合理跨業(yè)的原則。因此應(yīng)認(rèn)定被告的經(jīng)營(yíng)行為是合法的,如果認(rèn)定被告超越經(jīng)營(yíng)范圍,合同無效與法律規(guī)定之本意不符;另一方面,原、被告簽訂這份加工承攬合同不會(huì)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序帶來危害,而是促進(jìn)了生產(chǎn)的發(fā)展,也是符合國(guó)家的宏觀科技政策的。
其次,法院在審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件時(shí),準(zhǔn)確地把握合同性質(zhì),是正確適用法律,劃清當(dāng)事人民事責(zé)任,合理解決紛爭(zhēng)的前提。不同類型的合同關(guān)系,反映了當(dāng)事人的不同經(jīng)濟(jì)目的,在合同法上就表現(xiàn)為不同的法律特征,這就為法院判決各類合同糾紛案件提供了不同的法律準(zhǔn)繩。就本案而言,如何認(rèn)定合同的性質(zhì),直接關(guān)系到對(duì)合同糾紛當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)范圍、合同效力及當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的過錯(cuò)責(zé)任的確認(rèn)。因此應(yīng)根據(jù)兩種合同的不同本質(zhì)特征全面分析,正確適用法律。審理本案的二審法院依據(jù)“合同內(nèi)容”和“標(biāo)的特定性”的本質(zhì)特征認(rèn)定雙方爭(zhēng)議的是加工承攬合同而不是購(gòu)銷合同,更符合本案的實(shí)際情況。二審法院按有效的加工承攬合同糾紛案審理并依法調(diào)解結(jié)案,依法保護(hù)了主體雙方的合法權(quán)益。與一審法院判決確認(rèn)雙方承擔(dān)“無效合同的民事責(zé)任”相比,更有利于促進(jìn)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,也更符合立法原則。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/5932346.html】
