合同通常包括合約雙方的身份信息、約定事項、履行方式等內(nèi)容。在編寫合同中，應(yīng)注明雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任分擔(dān)方式。合同范文可幫助我們更好地理解合同的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。
做工合同這么寫篇一
承租方：__________________。
簽訂地點：________________。
簽訂時間：________________。
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。(詳見合同附件)。
第二條 租賃期限。
自___________年_________月______日至_________年______月_______日。共計_________天。承租方因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前___________日內(nèi)，重新簽訂合同。
第三條 租金。
租金收取：(雙方應(yīng)約定租金計算方式及其支付方式)。
第四條 押金(保證金)。
經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金____________元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條 租賃物資的維修保養(yǎng)。
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔(dān)維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條 租賃合同變更。
一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)正式通知承租方，租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條 違約責(zé)任。
一、出租方違約責(zé)任：
1.未按時間提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金_________%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租方償付違約期租金_________%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應(yīng)償付違約期租金_______%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責(zé)任。
1.不按時交納租金，應(yīng)向出租方償付違約期租金__________%的違約金。
2.逾期不還租賃物資，應(yīng)向出租方償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金__________%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條 爭議的解決方式。
第九條 其它約定事項。
第十條 本合同一式_________份，合同雙方各執(zhí)_________份。本合同附件_________份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
合同附件(略)。
出租方(章)：________________。
單位地址：____________________。
法定代表人：__________________。
(或委托代理人)。
電話：________________________。
承租方(章)__________________。
單位地址：____________________。
法定代表人：__________________。
(或委托代理人)。
電話：________________________。
做工合同這么寫篇二
隨著人們法律觀念的日益增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編幫大家整理的合伙做工程合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
甲方：
乙方：
按照平等互利、團結(jié)協(xié)作、共同發(fā)展的精神，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就雙方共同參與項目施工達成如下協(xié)議條款：
1、1本協(xié)議為雙方一次性聯(lián)合協(xié)議。協(xié)議的.各項條款僅對項目施工具有約束力。
1、2各項條款均應(yīng)遵守國家頒布的各項法律、法規(guī)。
1、3合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責(zé)分工進行合作范圍內(nèi)的經(jīng)濟及生產(chǎn)活動。
2、1該工程項目全部由乙方組織施工，并承擔(dān)該項工程施工所發(fā)生的勞務(wù)費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與業(yè)主簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風(fēng)險和法律義務(wù)。
2、2甲乙雙方共同組成工程項目部，協(xié)調(diào)與業(yè)主及監(jiān)理的關(guān)系。
2、3甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現(xiàn)場費用、差旅、通訊等費用由乙方負擔(dān)。
2、4乙方向甲方支付工程有效標(biāo)價%的管理費用（不含稅金、暫定金額按實際發(fā)生計?。?。管理費用支付方式：
3、1項目部由甲方委派項目經(jīng)理及財務(wù)人員各一名，參加工程及財務(wù)管理，負責(zé)工程施工進度、質(zhì)量、安全及其他管理正常工作。
3、2甲方在工程現(xiàn)場設(shè)立雙控銀行賬戶，取款時需經(jīng)甲方加蓋公章乙方加蓋財務(wù)主管印鑒共同確認(rèn)。工程計量款到位后扣除甲方管理費用，余款在三日內(nèi)撥付給乙方用于工程施工。
3、3甲方在青島完稅后，甲方根據(jù)分包協(xié)議，負責(zé)向乙方出具代扣代收稅款憑證。
3、4協(xié)助乙方整理工程竣工資料。
4、1項目部由乙方委派項目副經(jīng)理，同時組織滿足工程施工所需的人員及設(shè)備，注入工程施工所需資金，工程質(zhì)量以現(xiàn)場監(jiān)理驗收為基準(zhǔn)，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復(fù)，并使人員穩(wěn)定。如工程施工出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)單方解除此協(xié)議，拒絕撥付工程進度款，并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
4、2乙方所提供的人員，在施工過程中因業(yè)務(wù)素質(zhì)低，不能勝任其工作的，甲方有權(quán)要求撤換。
4、3乙方對所承擔(dān)的工程任務(wù)應(yīng)具有強烈的責(zé)任感，維護甲方的企業(yè)信譽。因該工程施工所產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)由乙方負責(zé)。乙方對承擔(dān)的工程任務(wù)的工期、盾量、安全等承擔(dān)全部經(jīng)濟及法律責(zé)任。
4、4乙方管理人員必須遵守甲方的各項管理制度及國家有關(guān)法律、法規(guī)，服從項目部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
4、5支付甲方現(xiàn)場人員的工資、食宿、差旅及通訊等費用。
4、6乙方不得以甲方及項目部的名義賒用任何人工、材料及機械設(shè)備。
4、7乙方的財務(wù)管理實行財務(wù)自主、獨立核算，自負盈虧。
4、8本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章后生效。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：（簽字）。
乙方：
法定代表人：
委托代理人：（簽字）。
做工合同這么寫篇三
一、工程名稱：
二、工程地點：
1、將該會所外墻干掛石材的防水打膠、玻璃打膠及打蠟工程。
1、甲方負責(zé)提供電接口及施工水電。
2、甲方不提供施工人員的吃、住宿場所。
第二條承包方式及工程造價。
一、根據(jù)。
第三條付款方式。
第四條工期。
一、該工程工期為30天。
第二天起計工期。
三、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：
1、甲方提供的施工條件不滿足施工要求，影響工程進度的。
2、因甲方原因致使施工方案改變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。
3、甲方未按合同規(guī)定支付工程款迫使施工停頓。
4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。
第五條工程施工。
一、甲方的責(zé)任。
1、提供施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方提供。
二、乙方的責(zé)任。
1、負責(zé)施工和編制施工方案。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、按國家有關(guān)規(guī)定施工，保證施工安全;對違章作業(yè)所造成的安全事故負全責(zé)。
4、負責(zé)組織現(xiàn)場施工，并對本工程的施工質(zhì)量負責(zé)。
5、乙方該項目負責(zé)人：
第六條工程結(jié)算與驗收。
一、該工程按包干合同價進行結(jié)算。
第七條保修責(zé)任。
第八條違約責(zé)任。
一、甲方的責(zé)任。
二、乙方的責(zé)任。
1、不可抗拒的自然因素或社會因素。
4、本合同。
第一條。
第三款所規(guī)定施工部位以外的其它部位的損失。
5、由。
第三者原因造成的損失。
做工合同這么寫篇四
1.工程名稱：棚戶區(qū)改造項目。
2.項目命名：
3.工程地點：
4.工程內(nèi)容：本項目。
1、
2、
5.工程總造價：約萬元左右。
2.所承建工程建安稅。
3.進戶門采購安裝價格在元條左右的新防盜門。
4.層面隔熱及防水工程。四周硬化乙方負責(zé)0.5內(nèi)。
三、工程款支付方式。
2.內(nèi)外裝飾工程進度甲方分期分批撥付給乙方。
3.墊資款在乙方做完二層，甲方把乙方墊資款一次性付清給乙方。
四、甲、乙雙方職責(zé)。
1.甲方責(zé)任。
(2).提供完整的建筑安裝施工圖(土建4份、水電安裝圖2份)。
(4)甲方派駐工地代表同志負責(zé)全面總施工管理，并搞好技術(shù)交底。
2.乙方責(zé)任。
(3)乙方派駐工地代表人同志。
2.如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方駐工地代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定障礙物未能清除影響進場施工;。
(2)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
六、工程質(zhì)量。
1.本工程質(zhì)量必須保證“合格”工程，爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
3.乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
七、施工與設(shè)計變更。
八、工程驗收。
九、雙方違約責(zé)任甲方。
3.工程質(zhì)量不符合規(guī)定的，負責(zé)無償整改或返工。
6.所有進入施工現(xiàn)場的人員未帶安全帽，每人每次罰款50元。
7.未按合同工期交房給甲方時，每延誤一天罰款5000元，依此類推。
十、糾紛解決方法。
一、附則。
1.本合同一式陸份，甲、乙雙方各持二份，其余由甲方報送相關(guān)部門備案存檔。
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字，加蓋公章即生法律效力。
做工合同這么寫篇五
1.工程名稱：_________。
2.工程地點：_________。
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________。
第六條工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條安全施工。
第八條質(zhì)量保修。
1.本工程質(zhì)量保修期限為________年，終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
4.保修金支付方法。
4.2在質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費用。
第十條違約責(zé)任、索賠。
第十二條其他約定。
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
做工合同這么寫篇六
委托單位（甲方）：承攬單位（乙方）：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。
二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作。
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責(zé)維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
做工合同這么寫篇七
甲、乙雙方本著精誠合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)租賃合作事宜，成如下，雙方共同遵守：
第一條：合作范圍。
第二條：合作期限。
第三條利潤分配和債務(wù)承擔(dān)。
第四條：甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、負責(zé)提供活動場地，提供必要的活動協(xié)助。
2、雙方簽署合同之日起，甲方將其所屬項目現(xiàn)場制作工程部分委托乙方代理。
3、負責(zé)維護活動的治安秩序及保障乙方工作人員的人身安全，財物保管。
4、甲方應(yīng)按約定如期向乙方支付器材租用費用，愈期3天無故不支付，則按每天5%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付滯納金。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方管理及工作人員在甲方場所活動期間，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，自覺遵守甲方的規(guī)章制度，配合甲方管理人員的安排。
2、乙方必須根據(jù)甲方要求按時、按質(zhì)、按量地完成相關(guān)作業(yè)。
3、甲方有權(quán)根據(jù)乙方活動內(nèi)容及質(zhì)量提出合理建議，乙方需積極與甲方進行協(xié)商，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果作相應(yīng)調(diào)整。
第五條：雙方協(xié)商的其他條款。
甲方(蓋章)：________________。
乙方(蓋章)：________________。
法定代表人(簽名)：________________。
________年________月________日。
做工合同這么寫篇八
被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)。
上訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：_________________。
上訴理由：_________________。
此致
人民法院。
附：_________________本上訴狀副本份。
___年___月___日。
[填寫說明]。
1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結(jié)果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。
2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當(dāng)事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認(rèn)定事實不清，主要證據(jù)不足;(2)原審確定性質(zhì)不當(dāng);(3)適用實體法不當(dāng);(4)違反了法定程序。
[注意事項]。
1、上訴只能采用書面形式。如果當(dāng)事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內(nèi)遞交上訴狀，則視為未提出上訴。
2、上訴是當(dāng)事人享有訴權(quán)，一審原、被告及被判決承擔(dān)責(zé)任的第三人均有權(quán)上訴。
做工合同這么寫篇九
b.甲方第。
1、
2、3期_________工程生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)方案分析與規(guī)劃；
c.甲方技術(shù)經(jīng)濟效益分析與預(yù)測。
a.本合同簽署后_________個工作日內(nèi)支付_________元；
第四條各方義務(wù)。
a.甲方義務(wù)。
（1）及時向乙方提供編制_________工程總體規(guī)劃文件所需基礎(chǔ)資料；
（2）如期向乙方支付報酬。
b.乙方義務(wù)。
（2）及時解決_________工程總體規(guī)劃文件中涉及有關(guān)的技術(shù)問題。
第五條工程驗收。
a.乙方編制的_________工程總體規(guī)劃文件需經(jīng)甲方專家委員會審核。
第二期報酬。
做工合同這么寫篇十
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）。
甲方所建的工程門窗工程分包給乙方，根據(jù)《^v^合同法》明確雙方在施工過程中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟法律責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂合同。
甲方：
1、協(xié)調(diào)提供乙方材料堆放倉儲設(shè)施。
2、按乙方施工方案中的塑鋼窗施工工序需要，提供符合門窗驗收標(biāo)準(zhǔn)的門窗洞口。
3、乙方已做好的成品項目，因設(shè)計變更或甲方技術(shù)人員指揮失誤所造成返工，一切返工費由甲方按實計付。
4、為了確保施工順利進行，解決應(yīng)由甲方解決其它事宜，協(xié)調(diào)乙方與有關(guān)部門及土建的相互關(guān)系。
甲方為乙方無償提供以下施工條件。
(1)提供材料存放場所；
（2）配合提供垂直運輸機械；
（3）提供水、電使用；
（4）提供工程交底數(shù)據(jù)。
5、及時按照合同約定支付工程款給乙方。
乙方：
2、制定詳細有效可行的施工方案，組織好過硬的施工隊伍。遵守有關(guān)法律和規(guī)定，服從甲方現(xiàn)場管理，接受甲方和監(jiān)理的指令，按照施工圖紙、設(shè)計變更單、圖紙會審紀(jì)要、例會紀(jì)要、施工及驗收規(guī)范進行施工。積極與甲方施工單位協(xié)調(diào)在施工中的配合事宜。
3、嚴(yán)格按照設(shè)計圖規(guī)范、規(guī)程和合同要求施工，并對原材料、施工工藝及施工過程負責(zé)。
4、提供產(chǎn)品出廠合格證、檢測報告、配合做好工程塑鋼窗驗收所需的相關(guān)資料。
5、乙方必須保證其合同約定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，則工期順延。
6、乙方必須做好安全施工、文明施工。做到工完料凈，一切邊割廢料及散落雜物必須清理干凈，不污染其它工種成果。
7、一切按規(guī)范施工，如有不合格須返工全部由乙方負責(zé)。
1、工作內(nèi)容：
（1）按甲方提供的設(shè)計圖施工、其原材料、幾何尺寸、厚度必須符合要求，玻璃厚度、工藝應(yīng)符合要求。
（2）清理預(yù)留洞口修邊、成品保護及驗收前的清掃工作。
2、工期約定：
（1）開工時間年月日，工程工期為_____天（乙方的施工進度應(yīng)滿足甲方總體進度要求；與甲方配合，應(yīng)滿足甲方進度要求，雨天、大風(fēng)天氣工期順延。
（2）開工日期以甲方發(fā)出開工令為準(zhǔn)，計算乙方工期，工期按日歷連續(xù)計算。
（3）由于甲方原因造成乙方不能按期完工，憑甲方及監(jiān)理簽證工期順延。
3、工程質(zhì)量：
現(xiàn)場施工人員嚴(yán)格按照文明施工準(zhǔn)則進行操作，遵守甲方各項規(guī)章制度，做到工完場清，不同材料分類固定存放；施工過程中根據(jù)當(dāng)天施工內(nèi)容合理利用施工場地，工具材料不亂扔亂放，尊重和服從甲方的現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。
1、乙方不能作主排除的安全隱患，要及時請示甲方負責(zé)人和工地技術(shù)負責(zé)人支持，消除隱患。在隱患沒有解決之前，乙方不得冒險施工作業(yè)。
2、乙方在組織工人施工時，必須提供安全意識，做好安全防范，制定安全措施，保證安全生產(chǎn)，杜絕任何工傷事故發(fā)生。
3、施工安全用電：施工用電必須遵守安全用電規(guī)章制度，按指定配電箱專人接線操作，非專業(yè)人員嚴(yán)禁操作。
1、乙方施工窗框完后由甲方組織監(jiān)理單位和乙方一起對窗框尺寸、質(zhì)量進行驗收，驗收合格后方可進行玻璃安裝施工。
2、乙方每道工序完成后，由監(jiān)理公司驗收合格后方可進行下道工序的施工（三個工作日內(nèi)沒有組織驗收，視同驗收合格可繼續(xù)下道工序施工）。
1、該工程門窗塑鋼窗每平方包干綜合單價為_____元/（不含稅）。
3、乙方施工的門窗工程施工完畢后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、乙方（分包單位）、建設(shè)單位、設(shè)計單位、質(zhì)檢等單位共同驗收合格后，一個月內(nèi)甲方須與乙方辦理完工程的最終結(jié)算手續(xù)。
施工開展后乙方報進度，經(jīng)甲方、監(jiān)理審核，按85%付進度款。門窗系統(tǒng)施工完畢，通過甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢等有關(guān)單位驗收合格后，甲、乙雙方進行本工程的竣工結(jié)算，經(jīng)雙方確定工程量和總費用，甲方應(yīng)在一個月內(nèi)付清乙方工程款。
1、在整個施工過程中，若因乙方原因造成了質(zhì)量和進度問題，其責(zé)任由乙方承擔(dān)。
2、若因甲方資金不能按合同執(zhí)行，或甲方其它原因造成無法履約，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3、甲方必須按照合同約定條款及時付款，如超期則按超期金額的天進行處罰，乙方必須根據(jù)合同條款，保證質(zhì)量按照工期要求完成任務(wù)。
十二、本合同在執(zhí)行期間，若雙方出現(xiàn)爭議另行協(xié)商解決。如不能達成一致，可向人民法院起訴。本合同雙方簽字蓋章生效，雙方完全履行權(quán)力義務(wù)后即終止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽章：___________乙方簽章：___________。
做工合同這么寫篇十一
甲方：
乙方：
雇主（以下簡稱甲方）與受雇職工（以下簡稱乙方）根據(jù)《^v^勞動法》和《北京市個體工商戶、私營企業(yè)雇工勞動管理暫行辦法》，甲乙雙方以*等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條本合同期限自年月日開始，至年月日終止，其中試用期天。
第二條乙方同意在甲方從事工作。
第三條甲方對乙方的勞動質(zhì)量和數(shù)量要求是。
第四條甲方每月日以貨幣形式支付乙方工資，工資不低不元，其中試用期間工資為元。
第五條甲方安排乙方每日工作時間不超過8小時，每周不超過40小時，甲方保證乙方至少休息一日，因工作需要延長工作時間的，經(jīng)乙方同意延長工作時間每日不得超過3小時，每月不得超過36小時。
第六條甲方安排乙方加班加點的，甲應(yīng)依法支付加玫加點工資，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付工資；
2、在休息日工作，按照乙方日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)的200%支付工資；
3、在法定休假節(jié)日工作的，應(yīng)另外支付乙方日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)300%的工資。
第七條甲乙雙方應(yīng)按國家和北京市社會保險的有關(guān)規(guī)定繳納社會保險費。
第八條甲方執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護的法規(guī)、規(guī)章，為乙方提供勞動安全和衛(wèi)生設(shè)施。根據(jù)從事工種的需要，發(fā)給乙方勞動保護用品和配置生產(chǎn)、工作必需的勞動工具。
第九條甲方負責(zé)為乙方辦理人身意外傷害保險。保險期限由甲方按照雙方簽訂的勞動合同期限確定，保險金額為元。
第十條甲方應(yīng)給予乙方月的患病或非因工負傷的醫(yī)療期，乙方在醫(yī)療期內(nèi)患病的醫(yī)療費用甲方負擔(dān)%.
第十一條乙方應(yīng)遵守的勞動紀(jì)律是。
第十二條本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關(guān)內(nèi)容。
第十三條乙有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
1、在試用期間，被證明不符合錄用條件的；
2、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或甲方規(guī)章制度的；
3、嚴(yán)重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
4、被依法追究刑事責(zé)任的。
第十四條下列情形之一，甲可以解除合同，但應(yīng)提前三十日以局面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作的；
2、乙方勞動未達到勞動合同規(guī)定的質(zhì)量和數(shù)量的；
3、甲乙雙方不能依據(jù)本合同第十二條，就變更合同達成協(xié)議的；
第十五條合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除勞動合同。
第十六條乙解除本合同，應(yīng)當(dāng)提前三十日以局面形式通知甲方。
第十七條下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除本合同：
1、在試用期內(nèi)的；
2、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強迫勞動的；
3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動報酬或提供勞動條件的。
第十八條乙方有下列情形之一，甲方不得解除、終止本合同：
1、患病或非因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的；
2、女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；
3、患職業(yè)病或因工負傷并被確認(rèn)喪失或部分喪失勞動能力的。
第十九條勞動合同期滿，或者甲方破產(chǎn)倒閉時，勞動合同即行終止。
第二十條甲方依據(jù)本合同第十四條、十五條解除乙方勞動合同以及甲方克扣或者無故拖欠乙方工資和拒不支付乙方加班加點工資報酬的，甲方應(yīng)依據(jù)勞動部《違反和解除勞動合同的經(jīng)濟補償辦法》支付乙方經(jīng)濟補償金。
第二十一條甲方違反本合同約定的條件解除勞動合同或由于甲方原因訂立無效勞動合同，給乙方造成損害的，應(yīng)按勞動部《違反（勞動法）有關(guān)勞動合同規(guī)定的賠償辦法》賠償乙方損失。
第二十二條乙方違反本合同約定的條件解除勞動合同或違反本合同約定的保守商業(yè)秘密事項，給甲筆造成損失的，乙方應(yīng)按勞動部《違反（勞動法）有關(guān)勞動合同規(guī)定的賠償辦法》賠償甲方損失。
第二十三條當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容。
第二十四條因履行本合同發(fā)生的勞動爭議，當(dāng)事人一方要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向勞動爭議仲裁定委員會申請仲裁。對裁決不服的，可以向人民法院提**訟。
第二十五條本合同未盡事宜或與今后國家、北京市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條本合同書一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
做工合同這么寫篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，就乙方承攬甲方土地平整工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：土地平整工程。
工程地點：
工程內(nèi)容：平整土地畝。
3二、價款：元/m(含運距費用及其他費用)。
由專業(yè)技術(shù)部門測量方量，項目實施過程中由甲方及時出具《工程量確認(rèn)單》，依據(jù)實際方量計算。
三、施工責(zé)任：
乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔(dān)，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期：60天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期予以順延。
1、因天災(zāi)或其它不可抗力的原因被迫停工的;。
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的。
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設(shè)備以及其它約定的條件，以及設(shè)備不符合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質(zhì)量和保修。
1.工程質(zhì)量要求:按有關(guān)規(guī)定和本合同的約定,經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理工程師和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、國家頒發(fā)的有關(guān)工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),甲乙雙方的技術(shù)交底文件和甲方的書面指令進行施工,并接受甲方、監(jiān)理和業(yè)主代表的監(jiān)督、檢查。
3.乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求,隨時提供有關(guān)技術(shù)資料,如材料,設(shè)備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料)。
4.甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔(dān)。
5.工程竣工,經(jīng)驗收達到本合同約定的合格標(biāo)準(zhǔn),乙方按國家關(guān)于工程保修的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)保修責(zé)任并承擔(dān)此項費用。
七、雙方責(zé)任。
甲方責(zé)任。
1.按本合同約定的期限支付工程款;。
2.協(xié)助乙方辦理有關(guān)施工報建手續(xù)并協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣途用竦年P(guān)系;。
4.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料;。
5.在開工前,就本工程及相關(guān)項目向乙方進行技術(shù)交底;。
6.協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續(xù);。
7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓(xùn)上崗證;。
9.負責(zé)組織相關(guān)的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;。
10.負責(zé)指導(dǎo)乙方進行相關(guān)施工資料的填報工作。
乙方責(zé)任。
1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場指揮及管理;。
3.按時組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;。
5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施;。
6.對施工工人進行安全生產(chǎn)方面的教育，杜絕安全事故。
八、結(jié)算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認(rèn)的實際完成工程量結(jié)算;。
3、乙方必須提供經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可的正式發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
九、乙方必須服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協(xié)助與支持。
十、乙方要做好安全生產(chǎn)工作，如發(fā)生安全事故，由此產(chǎn)生的費用由乙方自己承擔(dān)。
十一、乙方必須將土方運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c，不得外運和亂棄。
十二、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十三、爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)該友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
十四、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十五、雙方可以約定將與該工程有關(guān)的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應(yīng)共同遵守。
十六、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式四份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
日期：____年___月___日
做工合同這么寫篇十三
甲方:。
乙方：
鑒于甲乙雙方即將建立勞動關(guān)系，為維護雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方鄭重聲明如下：
甲方聲明如下：
1、甲方為依法登記的、具備合法用工主體資格的用人單位，擁有獨立的財產(chǎn)，能獨立承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
2、甲方已將乙方的工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬等以及乙方要求了解的其他情況向乙方作了告知，乙方確認(rèn)已經(jīng)被明確告知以上內(nèi)容，并且已經(jīng)詳細知道被告知內(nèi)容的明確含義。
3、甲方已將現(xiàn)行的規(guī)章制度、勞動紀(jì)律以及崗位職責(zé)、工作流程等管理文件向乙方作了告知，乙方確認(rèn)已經(jīng)被明確告知以上內(nèi)容，并且已經(jīng)詳細知道被告知內(nèi)容的明確含義。
乙方聲明如下：
1、乙方在年齡、性別、身體狀況、身份等方面均符合國家規(guī)定的勞動者必須具備的條件以及本崗位勞動者必須具備的條件。
2、乙方確保其向甲方提供的與建立勞動關(guān)系有關(guān)的材料(包括但不限于身份證、學(xué)歷證、簡歷)、信息的真實性，合法性。
3、乙方保證其簽訂本合同時無不適合本工作崗位的疾病，并且也沒有傳染病病原攜帶者未治愈或者存在傳染可能性的情況。
5、乙方保證嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和甲方的勞動紀(jì)律及規(guī)章制度。
6、乙方有違反聲明1-4條之一的視為乙方以欺詐手段訂立本合同，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。由此產(chǎn)生的責(zé)任由乙方自行承擔(dān);給甲方造成損失(包括但不限于甲方為此支付的招聘費、培訓(xùn)費、仲裁訴訟費、律師費)，乙方依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
甲乙雙方根據(jù)《^v^勞動法》、《^v^勞動合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本勞動合同，以期共同遵守。
第一條甲方情況。
甲方名稱：
__。
奎屯龍杰工程技術(shù)服務(wù)有限公司_______。
法定代表人:_____楊軍___。
住所地：
__。
歐亞物流園26棟127號___。
第二條乙方情況。
最高學(xué)歷畢業(yè)院校：__________________________。
戶籍所在地：_____________________________。
做工合同這么寫篇十四
《勞動法》規(guī)定的勞動合同必備條款不屬于《勞動合同法》第17條規(guī)定中的法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入勞動合同的其他事項。下面是整理的關(guān)于地區(qū)建筑企業(yè)用工,歡迎閱讀!
甲方：法定代表人：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：資質(zhì)等級：
在川通訊地址：郵編：
乙方：性別：電話：
居民身份證號碼：
家庭住址：郵政編碼：
戶口所在地：省(市)區(qū)(縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村。
根據(jù)《^v^勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)*等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限。
第一條勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)。
()1、有固定期限勞動合同。
本合同于年月日生效，于年月日終止(如有試用期，則試用期從年月日到年月日)。
()2、以完成一定的工作任務(wù)為期限的合同。
本合同生效日期為年月日;以乙方完成
工作任務(wù)為合同終止時間。
二、工作內(nèi)容和要求。
第二條甲方招用乙方在(項目名稱)。
工程中擔(dān)任崗位(工種)工作。乙方的職業(yè)資格等級證或上崗證號碼為.
第三條乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作任務(wù)，達到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
三、勞動保護和勞動條件。
第四條甲方對乙方的工作時間安排必須執(zhí)行國家規(guī)定的工時制度。甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關(guān)規(guī)定，且應(yīng)合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關(guān)規(guī)定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條甲方應(yīng)當(dāng)在乙方進入施工現(xiàn)場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應(yīng)當(dāng)對已取得電工、焊工、登高作業(yè)等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(xùn)(或書面交底)后，方可上崗作業(yè)。
第六條甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國家勞動安全、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，為乙方配備必要的安全防護措施，發(fā)放必要的勞動保護用品。
第七條甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，依法建立安全生產(chǎn)制度;乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守甲方的勞動安全制度，嚴(yán)禁違章作業(yè)，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。
四、工資保險待遇。
第八條乙方在試用期間的工資為每日(或每月)元，試用期滿后工資為每日(或每月)元;按工作量計算工資的，每(工作量單位)支付工資元。
雙方約定的工資不得低于施工地行政區(qū)域內(nèi)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
甲方應(yīng)在每月日前計發(fā)乙方的工資(不得交由包工頭代發(fā))，并由乙方簽字確認(rèn)。
甲方應(yīng)在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。
合同甲方如為分包方，工資支付發(fā)生違約情況由工程總承包單位負責(zé)支付。
甲乙雙方對工資支付的其他約定。
第九條甲方應(yīng)按規(guī)定為乙方辦理社會保險，并按規(guī)定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移社會保險手續(xù)。乙方因工負傷，其待遇按國家和當(dāng)?shù)厝嗣?有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動紀(jì)律和勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
第十條乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的各項制度、勞動紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程。
第十一條乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;。
(二)有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、**行為的;。
(三)嚴(yán)重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的;。
(四)嚴(yán)重違反甲方施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定和甲方勞動紀(jì)律的;。
(五)被依法追究刑事責(zé)任的。
第十二條有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;。
(一)在試用期內(nèi)的;。
(二)甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;。
(三)甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規(guī)定支付勞動報酬的。
第十三條變更、解除、終止、續(xù)訂本合同，應(yīng)在規(guī)定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責(zé)任、勞動爭議處理及其它。
第十四條甲方與乙方解除勞動合同時，應(yīng)給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。
甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發(fā)[1994]481號文件規(guī)定的，應(yīng)支付經(jīng)濟補償金。
甲、乙方違法解除勞動合同，應(yīng)按勞部發(fā)[1995]223號文件給對方以賠償。
第十五條雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起，6日內(nèi)向工程所在地(區(qū)、縣)有管轄權(quán)的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起15日向人民法院**。
第十六條甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項協(xié)議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。
第十七條本合同未盡事宜或與國家、四川省有關(guān)規(guī)定相悖的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份交工程所在地勞動部門備案，一份留在乙方務(wù)工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條雙方約定的其他事項。
甲方(公章)乙方(簽字或蓋章)。
法定代表人或委托代理人。
(簽字或蓋章)。
簽訂日期：年月日
合同鑒證單位。
鑒證日期：年月日
使用說明。
一、本合同書供四川建筑業(yè)企業(yè)(含部屬在川建筑企業(yè)、省外入川建筑業(yè)企業(yè))與務(wù)工人員簽訂勞動合同時使用。
二、建筑業(yè)企業(yè)與務(wù)工人員簽訂勞動合同時，凡需要雙方約定的內(nèi)容，經(jīng)協(xié)商一致后填寫在相應(yīng)的空格內(nèi)。
第一條中，雙方在約定的事項前括號內(nèi)畫，并填寫日期。
簽訂勞動合同，甲方應(yīng)加蓋法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方應(yīng)簽字或蓋章，其他人不得代為簽字。
三、本合同應(yīng)使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清楚，文字簡練、準(zhǔn)確，不得涂改。
做工合同這么寫篇十五
1、xx公司的銷售代理授權(quán)委托書。
2、乙方為甲方提供的控制點位表。
3、設(shè)備清單。
4、控制系統(tǒng)圖。
5、平面布線圖。
二、項目實施概況。
1、完成潔凈空調(diào)自動化控制平臺設(shè)計。
2、自控范圍:詳見合同附件，自控點數(shù)約為1431個。
3、建立車間空調(diào)控制系統(tǒng)；設(shè)計中央控制室；購置儀表，構(gòu)建自動化控制系統(tǒng)。
1、ddc控制系統(tǒng)培訓(xùn)(4人)；
2、在項目調(diào)試過程中甲方相關(guān)人員跟隨調(diào)試、學(xué)習(xí)、現(xiàn)場培訓(xùn)）。
三、安裝、調(diào)試周期及驗收。
1、乙方負責(zé)整套空調(diào)自控工程及設(shè)備的安裝調(diào)試，甲方予以配合。
2、安裝調(diào)試期間甲方應(yīng)提供符合技術(shù)要求的動力電源及水源。
4、調(diào)試完成后一周內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提供詳細的技術(shù)資料。
5、調(diào)試完成后甲方根據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)人員驗收，并簽寫驗收報告。
四、合同價款。
2、上述合同價包括設(shè)備費，安裝費，調(diào)試費等所有費用。
5、最終設(shè)備量根據(jù)實際結(jié)算，但減幅不能超過原數(shù)量或金額的15%。
五、項目款支付。
2、主要設(shè)備、材料發(fā)貨前7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的30%，共計人民幣:。
元（大寫）：。
3、主要設(shè)備、材料到場后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的20%，共計人民幣:。
元（大寫）：。
4、安裝調(diào)試完畢后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的20%，共計人民幣:。
元（大寫）：。同時乙方向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、ddc控制器、模塊等主要部件采用xx品牌。
3、乙方應(yīng)提供強電配合部分詳細書面要求。
4、乙方配合甲方進行g(shù)驗證，并提供全套驗證材料（包括等）。
10、工程具備竣工驗收條件后，由甲乙雙方共同按照約定標(biāo)準(zhǔn)進行竣工驗收。1。
七、質(zhì)保期。
2、當(dāng)自控系統(tǒng)發(fā)生故障時，乙方應(yīng)在接到通知后4小時趕到現(xiàn)場處理。
六、交貨時間及方法。
1、交貨時間：乙方接到甲方書面通知后自控系統(tǒng)設(shè)備____日內(nèi)到貨。
2、若甲方為按付款條件付款，則交貨期相應(yīng)順延。
3、乙方負責(zé)送貨到甲方指定現(xiàn)場，甲方負責(zé)卸貨，運費由乙方承擔(dān)。
八、知識產(chǎn)權(quán)。
九、違約責(zé)任。
十、爭議雙方在履行合同過程中，產(chǎn)生爭議時：
1、在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
一、現(xiàn)場指定代表。
二、不可抗力。
三、其他。
1、貨物為附件中符合要求的全新產(chǎn)品；
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/7339675.html】
