合同的效力受到法律的保護，一旦違約將會承擔相應的法律責任。合同的格式和結構應當簡明扼要，條款之間邏輯清晰，不含模棱兩可的表述。如果您需要撰寫一份合同，可以參考以下合同范文，提高您的寫作水平。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇一
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律行政法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況。
1.工程名稱及規(guī)模：_____。
2.工程地點：_____富陽_________路_________號。
3.工程范圍：_____土建、鋼結構等(不包括裝潢、電力部分)。
4.工程承包性質：_____包工包料。
二、工程質量、施工進度。
1.工程質量：_____嚴格按照國家建筑施工規(guī)范進行實施，確保工程質量合格，因施工過程中的質量問題而引起的返工、經濟損失、工期延誤由乙方自負。
2.工期進度：_____核定總工期竣工日期為_____年_____月____日。
3.乙方必須認真做好安全文明施工，嚴格按照安全操作規(guī)程作業(yè)，訂列相關安全措施。如出現(xiàn)人身安全事故以及其它一切事故責任自負。
4.乙方必須嚴格按標準化作業(yè)，各上崗人員及管理人員必須持上崗證。
三、工程款支付原則。
1.工程總造價暫估為伍拾萬元整。
2.工程款支付：_____。
1)土建材料進場、施工人員到位后，支付總價的_____%。
2)鋼架結構結頂后，支付總價的_____%。
3)竣工驗收合格后，支付總價的_____%;根據計劃工期，延誤____天暫扣進度款_____%，延誤_____天，暫扣_____%，以此類推。
4)總價的_____%做為保證金。
四、其他事項。
1.在施工中如質量經常出現(xiàn)問題或返工，特別是主體工程質量嚴格不合格，管理無程序可視為無施工能力，作為違約責任。甲方有權終止合同，另選施工單位。
2.工程進度：_____工期進度完不成，視為違約，負違約責任。
五、補充條款。
六、合同生效。
1.本合同自雙方簽字蓋章后即生效，至工程竣工及價款結清后失效。
2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方簽字：_____。
乙方簽字：_____。
日期：_____年_____月_____日
鋼結構承包合同協(xié)議書篇二
發(fā)包方：簡稱(甲方)。
承包方：簡稱(乙方)。
一、承包范圍和工作內容。
1、西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技有限責任公司102a段加層改造工程鋼結構施工及安全、文明施工要求的所有工作。
2、基礎預埋件的安裝、校正和保護。
3、與原柱、梁連接的植筋工作。
4、工程中所用的型鋼、鋼板、高強螺栓、焊條、油漆等品牌必須由監(jiān)理建設方認可。
二、承包方式和單價﹪。
2、總價一次性包死為：
3、材料進場后要配合項目部、監(jiān)理公司做好復檢取樣工作，其費用由乙方自負。
三、結算方式和付款方式。
1、主材進場驗收合格后付30﹪。
2、工程全部施工完成后付50﹪。
3、竣工驗收合格付90﹪。
4、剩余10﹪作為質量保修金，一年后無質量問題全部結清。
四、工程質量要求。
根據施工圖紙要求、質量評定標準、施工規(guī)范陜西省有關規(guī)定及項目部的技術交底、安全交底要求進行施工。乙方必須提供完整的相關資料、技術資料及產品合格證書和復試合格證明，提交施工方案。如因乙方質量或其他原因造成下一道工序無法進行造成工期延誤，將由乙方承擔相應的經濟責任。
五、安全落手清管理。
1、乙方進入施工現(xiàn)場必須遵守安全操作規(guī)程和甲方的有關安全管理制度，對存在的安全隱患予以及時整改。
2、正式施工前，乙方必須對施工人員進行安全交底，并向項目部提供施工人員的有效證件復印件各一份，報甲方安全負責人備案;并設兼職安全員一名，督促本班組員工的安全生產。
3、甲方對乙方進行進場教育;乙方班前自行對每個職工進行安全技術交底和當天工作要點，施工工藝的交底。
4、施工中一旦發(fā)生安全事故，甲方應配合乙方進行現(xiàn)場救治;所產生一切責任經濟賠付，以及善后安撫工作均由乙方和責任方承擔。
5、積極配合項目部做好文明標化工作，服從項目部統(tǒng)一部署，做到工完場清，嚴禁二次污染。
六、工期要求。
乙方根據項目部的月、周施工進度計劃、合理調配足夠的技術操作工人，確保分項工程施工保質保量的完成，施工時間根據項目部要求以通知為準，因乙方原因造成的工期拖延由乙方負責，并承擔工期延誤責任，每拖延一天處以罰款1000元。
七、工程保修。
工程保修期為一年，保修期滿后無質量問題，可返還保修金，保修期內出現(xiàn)質量問題，全部由乙方負責維修，所涉及到其他施工班組由乙方組織施工，支付費用。
八、分項工程驗收。
分項工程驗收以國家頒發(fā)的施工規(guī)范、優(yōu)質工程質量驗收標準及施工設計要求、圖集的相關規(guī)定為依據。
九、本合同自簽訂之日起生效，保修期滿并付清保修金后自行失效。
十、如雙方對協(xié)議條款發(fā)生沖突，雙方應本著友好協(xié)商的態(tài)度予以解決，協(xié)商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、訴訟。
十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇三
總承包單位：
分包單位：
第1條工程概況。
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程面積：鋼結構部分平方米。
1.5承包范圍：所有鋼結構主體、維護工程、基礎土建工程等內容。
開工日期：竣工日期：
總日歷日期：日歷天
質量等級：合格。
合同價款：萬元。
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝。
本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。安全措施、技術措施由乙方提供技術方案，經有關專家評審，甲方批準認可。
第2條合同文件及解釋順序。
本工程合同由以下文件組成：
3、工程設計變更;。
4、工程聯(lián)系單;。
5、工程簽證。
第3條合同文件使用的標準適用法律。
適用法律情況：國家及上海市有關建設工程的法規(guī)均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規(guī)定時，以上海市的規(guī)定為準;上海市無規(guī)定的，以國家的規(guī)定為準。
適用標準、規(guī)范：本工程應執(zhí)行的規(guī)范如下：
第4條圖紙。
甲方在滿足工程總進度計劃前提下，按質按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條甲方駐工地代表。
甲方委派同志為駐工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。
第6條乙方駐工地代表。
乙方委派同志為駐工地代表。
乙方委派負責現(xiàn)場施工。
上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條甲方工作。
甲方應在開工前清理好現(xiàn)場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。
甲方應在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場雙方商定的位置。
甲方負責協(xié)調乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關系。
甲方負責進行腳手架的配合工作。
甲方負責提供乙方人員的生活、生產用地。
甲方負責按合同支付工程款。
第8條乙方工作。
對甲方的供應材料、設備的要料計劃，另見雙方簽定的補充合同乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護工作
乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復后方可交付甲方。
乙方應文明施工，按施工組織設計安排現(xiàn)場的機械、材料、設施，使施工現(xiàn)場達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現(xiàn)場。
第9條進度計劃。
乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書面形式批準上述文件或提出修改意見，逾期視為確認。
第10條工期提前和延誤。
本工程甲方標書要求總工期為天。
本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。
(1)外界因素對施工進度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。
(2)因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續(xù)，不能及時提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續(xù)辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發(fā)生后5天內，就延誤的內容和由此發(fā)生的經濟支出、工期延誤天數(shù)，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。
(3)非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。
第11條檢查和返工。
在工程竣工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質量等問題，甲方應立即通知乙方進行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。
第12條工程質量等級。
本工程施工質量的評定以質量監(jiān)督站為準。
第13條隱蔽工作驗收。
隱蔽工程驗收按上海市有關規(guī)定執(zhí)行，需驗收的部位按驗收規(guī)范確定。
第14條合同價款及調整。
本工程包干價為萬元人民幣。圖紙變更則相應調整。
第15條工程預付款、工程款支付及結算。
本工程工程款支付及結算方法根據工程進度，分段付款。
工程款支付，工程款分四階段支付。
(1)工程開工前，支付備料款萬元。
(2)工程量完成至鋼結構進場安裝后5天內支付總價的20%。
(3)工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價的60%;。
(5)竣工后30天內支付到總價的95%，其余作為預留保修金。
(6)預留保修金在保修期后無息返還。
第16條材料供應。
本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(除甲方供應設備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可，方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見補充合同。
第17條竣工驗收。
工程竣工時，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套。
乙方應提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應召集各有關方面人員參加驗收。
工程竣工后，乙方應向甲方提交二套竣工圖?？⒐D編制的要求按上海市建設工程檔案管理辦法執(zhí)行。
第18條保修。
保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。
在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則，雙方另定協(xié)議。
第19條爭議。
1、雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。
如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
第20條違約。
如有違約，應按經濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第21條安全施工和文明施工。
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的安全生產規(guī)定，因施工造成工傷事故由乙方負責。乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的文明施工規(guī)定，否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第22條不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。
第23條合同的生效和終止。
本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。
甲方(蓋章)地址：法定代表人日期
乙方(蓋章)地址：法定代表人日期
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
--。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇四
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
為明確雙方責任，分工協(xié)作，經雙方協(xié)商同意簽訂以下合同條款，以照遵守。
一、工程概況及材質要求(詳見圖紙及預算清單)。用料：立柱248h鋼，橫梁248h鋼，檁條140*50*20*標號2.0c鋼型鍍鋅，頂板泡沫7.5cm墻板板厚度7.5cm,阻燃，塑鋼窗，消聲卷簾門。鋼結構工程承包合同二、工程總價約元，大寫：約整(含稅)。
三、責任分工：
3.甲、乙雙方各派一名代表聯(lián)系施工期間的事宜，確保工程順利進行。
4.乙方進入工地之前，甲方應保證安裝工地“三通一平”。
5.甲方及時按合同規(guī)定付工程款。
6.乙方施工人員飲食自理，水電由甲方負責。
7.乙方須按照合同規(guī)定的材質采購材料。
8.嚴格按著規(guī)范施工，確保工程質量。
9.乙方應加強文明施工，安全生產管理，施工中乙方出現(xiàn)任何傷亡事故由乙方承擔。(土建除外)。
四、承包方式及工程結算。
10.承包方式：包工包料。
11.合同簽訂后，甲方交付乙方鋼結構主料進入工地后，甲方付給乙方工程總造價的工程款;鋼結構上完鋼梁、檁條后再付工程總造價的;剩余款項到整個工程完工后除5%質保金外一次付清。至竣工一年后如無質量問題，甲方返還乙方5%的質保金。
五、違約責任：
12.合同簽訂后，如單方終止合同，由終止合同一方向對方賠償已發(fā)生費用的全部損失。如單方違約，違約方向對方交納違約金為總價的5%。
13.糾紛解決辦法:如雙方發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，雙方協(xié)商不成，可向合同簽署地人民法院起訴。
六、其它：
14.本合同自簽訂之日起生效。
15.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負責人(簽名)：負責人(簽名)：
電話：電話：
2013年月日。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇五
一、合同期限：
雙方合同期為___年，從______年___月___日起至_____年___月___日止。其中，從____年___月___日起至____年____月___日為試用期。在試用期內，甲方認為乙方不符合錄用條件的，可以隨時解除勞動合同。乙方也可以隨時解除本合同。勞動合同期滿，即行終止，經雙方協(xié)商一致，可續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂期以續(xù)訂合同為準。甲方根據公司工作經營情況，安排乙方到________________部門擔任工作。甲方根據工作經營需要，以及乙方的實際能力(專業(yè)、工作、體力)可作適當調動，包括臨時性工作。乙方根據甲方安排的工作內容和要求，按質、按量、按時地完成任務。
二、乙方工資及福利待遇：
基本工資依據職位和崗位等級標準支付，為每月____元(大寫：___________圓整)每年依工作表現(xiàn)調整。所有津貼均已包含在基本工資內，不另行支付。遵照社會保險條例要求，甲方為其交納國家規(guī)定的社會保險。甲方根據公司的經營效益給乙方發(fā)放適當?shù)莫劷稹?/p>
三、甲方基本權利和義務：
1、根據工作需要和規(guī)章制度及本合同條款規(guī)定，對乙方進行管理。
2、保護乙方合法權益，根據乙方工作表現(xiàn)實施獎勵和處罰。
3、甲方有權根據業(yè)務需要、乙方能力和工作表現(xiàn)等安排調整乙方工作。
4、甲方可視經濟效益和乙方的技術水平、業(yè)務熟練程度、勞動效率、工作績效等逐步提高乙方的勞動報酬。
四、乙方基本職責：
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)以及甲方制定的規(guī)章制度和勞動紀律。
2、服從甲方的管理和要求，不得擅離職守。
3、完成甲方指派的工作任務和經濟指標。
4、保守甲方的業(yè)務、技術及有關文件的秘密。
5、乙方不得從事與甲方業(yè)務范圍相似的任何第二職業(yè)。
6、按甲方的工作要求而加班和出差。
五、有下列情況之一，甲方可以解除或終止合同：
1、乙方患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的;。
2、嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;。
3、乙方違反勞動紀律，經教育或處分仍然無效的;。
4、被依法追究刑事責任的。
六、有下列情況之一，甲方不得解除合同：
1、乙方患病或非因工負傷在規(guī)定的醫(yī)療期內的;。
3、乙方在孕期、產期和哺乳期間的。
七、有下列情況之一，乙方可與甲方解除合同：
2、甲方不按合同規(guī)定支付乙方勞動報酬和福利待遇的;。
3、甲方不履行合同或違反法律、法規(guī)規(guī)定，侵害乙方合法權利的;。
4、乙方本人有特殊情況，需要辭職并經甲方同意的。
八、除按第五條第2、3、4項規(guī)定以及法律規(guī)定的解除聘用合同條件。
外，甲乙任何一方在解除聘用合同時，須提前一個月通知對方，任何一方違反聘用合同，給對方造成經濟損失的應根據其后果和責任大小，予以相應的經濟賠償。
九、雙方終止或解除聘用合同時，如乙方符合第五條第1、5、6項，甲方應當依照國家有關規(guī)定給予經濟補償。
十、乙方因違反紀律而被辭退或乙方符合第七條第4項規(guī)定，則甲方不給予任何經濟補償。乙方被開除、勞動教養(yǎng)或判刑，聘用合同自行解除，不再另行通知。
十一、乙方在甲方工作期間因工負傷或死亡，則由甲方按照有關規(guī)定。
支付其醫(yī)療費、生活補助費、以及死亡喪葬費和家屬撫恤金。十二、乙方享有中國政府規(guī)定的公休、節(jié)假日、婚喪、計劃生育及女工孕期、產期休假等有關待遇。
十三、甲方明確執(zhí)行國務院頒發(fā)的《勞動法》之規(guī)定，實行平均每周。
四十小時的工時制度。
十四、職工必須遵守甲方有關保密資料的規(guī)定，違反上述行為者將根據情況承擔相應的責任。
十五、合同期滿一個月，雙方如無異議且書面通知對方的，則合同自動延期生效一年。
十六、當執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決。在二十日內協(xié)商無效時任何一方都可以向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁，對裁決不服的，可在接到仲裁決定書后十五日內向有管轄權的人民法院起訴。
十七、本合同自簽字之日起生效。雙方必須嚴格執(zhí)行，未經雙方同意，任何一方不得修改和變更。本合同壹式貳份，甲乙雙方各存壹份。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇六
乙方：
預埋件、主鋼結構系統(tǒng)、彩鋼瓦、墻面系統(tǒng)、屋面系統(tǒng)、門窗工程的制作安裝、油漆、設計費等,。
包工包料、包質量、包工期、包安全。
經甲乙雙方協(xié)商，本工程從_年_月_日始至_年_月_日結束。如遇不可抗力因素，（如戰(zhàn)爭、地震、雨天等）工期順延。
所有材料必須達到合格，由乙方質量人員現(xiàn)場檢測，施工質量達到國家標準。
1、甲方充分說明施工要求，如有變更，及時給予解答，甲方提供原材料堆放場地；提供電源及電表箱以上電線，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方認真領會施工要求，按要求施工，同時提供各單項目的材料報告，如需現(xiàn)場復查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要準守國家的法律法規(guī)，工程質量確保合格。
3、乙方應為甲方噴兩到三邊底漆，確保鋼材長久使用。
1、本工程鋼結構建筑面積：約_平方米，工程總價為_萬元，合同簽訂3日內，先預付材料款40%，鋼結構進場后再付10%，待工程完工后經檢查合格15日內全部付清余下款項，合同總價3%的質保金除外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范，統(tǒng)一安排，自備安全用品。高空作業(yè)，必須系安全帶，配帶安全帽，使用電氣設備要規(guī)范，必須安全可靠，特別室外用電要防水，接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工。如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。
（1）乙方應按合同約定的工期開工。
（2）因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工，甲方應在合同約定的開工日期前2天，以書面形式通知乙方，推遲開工日期；并相應順延工期。如甲方沒有提前通知乙方，給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
2、乙方必須嚴格按國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求制作施工。
3、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知甲方代表進行中間結構驗收。
4、工程保修期為一年。在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。
本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）。
電話:電話:。
_年_月_日。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇七
甲方現(xiàn)有鋼結構工程委托給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，雙方本著平等、公正、互利的原則，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以便雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：__________；
2、工程地點：__________；
3、工程內容：__________；
4、工程形式：__________（按甲方提供圖紙施工）。
二、技術規(guī)定：
工程技術標準采用行業(yè)以及相關規(guī)范標準。
三、合同金額：
本工程總造價為__________人民幣。本工程造價不含稅，不含報建費及報價清單以外的其它一切附加費。
四、付款方法：
（一）合同簽定后支付工程款的__________%作為定金，工程款
（四）鋼結構彩瓦進場付工程款__________%，工程款__________；
（五）工程完工付工程款__________%，工程款
（六）余款3%為保質金，半年付清。
五、雙方責任：
1、甲方責任：
施工人員進入場所，按合同之相關規(guī)定及時支付乙方工程款，確保工程順利進行，對乙方已完成的工程進行驗收，如因甲方原因造成乙方施工停滯，則對乙方造成損失作合理、相應的補償。
2、乙方責任：
按合同要求及時組織人員進場施工，自備電源線到甲方指定的電源接駁電箱，負責施工現(xiàn)場的安全生產及人員的生活起居等，以及施工所用的材料、施工設備，必須按甲方確認提供的施工圖中所注明材料用料施工，不得擅自修改，按期保質完成合同工程，如發(fā)現(xiàn)質量問題必須返工讓甲方滿意為止，如因乙方原因造成甲方施工停滯，甲方有權做出相應處罰處理。在半年質保期間無償解決一切施工質量問題，保證甲方的正常使用，并長期免費提供技術服務。
六、安全責任
乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。
七、違約責任：
合同自簽定后如單方終止合同，由終止合同一方向對方賠償由此引起的全部損失，并加罰違約金工程造價的10%。
八、本合同經甲乙雙方蓋章及簽字后生效，本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，依照為憑，工程完工付清工程款后自動生效。
九、未盡事宜，甲、乙雙方另行商議。
甲方：__________乙方：__________
簽約人：__________簽約人：__________
地址：__________
______年______月______日
鋼結構承包合同協(xié)議書篇八
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________
甲方現(xiàn)將自行車棚改造工程委托給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發(fā)就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內容如下：
第一條工程內容和承包范圍
1。工程內容：________________________
2。承包范圍：________________________
第二條合同價款及承包方式
1。合同價款：以每平方米120元計算，自行車棚每平方米200元計算，不開發(fā)票，不計任何額外費用。
2。承包方式：按工程內容采取包工包料方式。
第三條工期要求
本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完后，開工日期依據甲方簽證為準。
第四條工程款支付及結算
工程造價_____元；車棚鋼結構_____元；地面含挖土方澆搗光面_____元。工程總造價_____元，其中鋼結構_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，鋼結構驗收合格后付95%，留5%作為保質金，一年內無質量問題付清余款。
第五條工程質量
1。本工程質量必須符合規(guī)范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準，質量等級為合格。
2。質量不合格必須按甲方要求進行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長。
3。乙方須建全質量檢查制度，做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第六條安全生產、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務，造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產生的費用。
第七條甲、乙雙方義務
1。甲方責任：
（1）負責現(xiàn)場協(xié)調配合管理，監(jiān)督檢查工程質量、安全、文明生產。
（2）按合同規(guī)定，甲方工程審計及時支付工程款。
2。乙方責任：
（1）乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的要求保質、保量、保工期完成規(guī)定的工程內容。
（2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術規(guī)范進行施工，并達到國頒驗收標準，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。
工程質量、工期發(fā)生嚴重問題，或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。
（3）乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方制定的地點，保持現(xiàn)場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現(xiàn)場，做到工完場清。
第八條工程驗收
1。乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。
2。甲方在收到通知后在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢后再組織驗收。
第九條保修期和最后結算
本工程以誠信為本，在保修期內（竣工驗收之日起計算）乙方認真履行責任。做到服務周到，隨叫隨到，保證保修的質量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產生的費用由乙方負責。
第十條附則
1。合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴重分歧，雙方簽訂補充協(xié)議。
2。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
授權代理人（簽字）：_______授權代理人（簽字）：________
鋼結構承包合同協(xié)議書篇九
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲乙雙方經友好協(xié)商，就本施工事宜達成承包合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：按甲方的要求施工，包括制作安裝。
四、工期： 年 月 日至 年 月 日
五、承包方式：包工費、吊車及工具。
六、結算面積：按施工完量出的面積。
七、單價及總價：
八、工程質量標準：合格。
九、付款方式：工人與工具到現(xiàn)場后付10%的生活費，構件制作完成40%，安裝完付60%，工程完成后付95%，剩余的5%的工程款作為質保金，質保期一年，工程無質量問題后結清。
十、雙方的權利和義務。
甲方：(一)、按協(xié)議的規(guī)定時間和方式向承包人支付合同價款。
(二)、負責工程的設計標準，質量要求，指導、檢查、監(jiān)理驗收，協(xié)助乙方解決施工中所遇到的問題。
(三)、如乙方不按要求施工或達不到設計要求的，甲方有權要求其返工，并給予經濟處罰或拒付工程款。
(四)、負責工程的氧氣、油漆、焊條、焊絲、煤氣等輔助材料，按施工給。
(五)、負責夜間保衛(wèi)，工具的看護。
乙方：(一)、保證在各方面按合同文件、設計圖紙及甲方的變更要求履行承包工程的實施，完成以及缺陷的修復。
(二)、乙方嚴禁將工程轉包、分包。若發(fā)現(xiàn)有以上行為，甲方有權對其采取經濟處罰或中止合同。更換施工隊伍，由此造成的損失及影響由乙方承擔。乙方不得拖欠農民工工資等款項。
(三)、工程施工過程中，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方概不負責。
(四)、乙方施工使用物品要整齊，不得浪費材料，偷竊物品，每發(fā)現(xiàn)一次按物品價值5倍進行處罰。情節(jié)嚴重的交司法機關處理。
十一、違約責任：甲、乙雙方必須嚴格遵守本合同規(guī)定，認真履行有關權利和義務。如乙方不按時完工，拖延工期，每拖延一天違約金按總款的0.3%進行處理。
十二、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。合同未盡事宜由雙方各協(xié)商解決。協(xié)商不成的向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
甲方： 法人身份證號：
乙方： 法人身份證號：
年 月 日
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十
職務：____________。
電話：____________。
定作方：________________________。
地址：____________。
電話：____________。
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
(2)參加項目的竣工驗收。
(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調整合同價款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
雙方約定本項目質量標準：
(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。
(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
1、承攬方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________。
乙方：____________。
日期：____________年_______月_______日
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十一
發(fā)包方：(全稱)
承包方：(全稱)
甲方因生產需要，擬在廠區(qū)(別橋鎮(zhèn)綢繆化工園區(qū)6幢5號)建造廠房一幢，現(xiàn)將鋼結構制作及吊裝進行承包，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、承包方向發(fā)包方承諾按圖紙或口頭約定進行施工，發(fā)包方要求進行鋼結構放樣，并負責放置預算埋螺桿。如有錯誤，損失由承包方承擔。
二、工程造價：面積約制作，進場運輸?shù)跹b費、除銹、油漆，包括油漆材料。其余材料由發(fā)包方提供，造價為人民幣位+行車噸位)*800噸位計算。
三、質量保證及安全施工：安全規(guī)范，施工中一切安全事故與責任由承包方負責。四、發(fā)包方要求承包方必須投保，內容包括：危險工種人員必須辦理人身保險。
五、工程款支付：工程完成后10天內付清工程全款。
六、本合同一式二份，發(fā)包方與承包方各執(zhí)一份。
附：合同簽定地點溧陽市萬達金屬冷拔有限公司，變動，雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方： 承包方
日期： 日期：
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十二
甲方：（發(fā)包方）。
乙方：（承包方）。
甲乙雙方根據《合同法》法律，法規(guī)，雙方本著平等，互惠，互利的原則，就四川浦朝彩鋼結構有限責任公司主鋼構車間生產承包達成如下合同：
一、承包期限：
承包期限為一年，自本合同簽字生效之日起即____年____月____日起至20____年____月____日止。
承包范圍：
1、乙方負責甲方承攬的鋼結構構件的加工制作（從下料到成品裝車。）。
2、乙方負責主鋼構車間機械設備的正常保養(yǎng)與維護。
二、承包價格：
主鋼構工程的構件的制作按元/另如客戶要求過磅計量，則甲乙雙方也進行過磅計量；如客戶要求理論計量，則甲乙雙方也進行理論計量。
三、承包款的核算與支付：
1、每月30日甲乙雙方進行加工量的核算。
2、每月的.25日甲方向乙方支付其工人工資3000元/人（發(fā)至工人工資卡），支付乙方生活費預付5000元/月，余款在年底結清。
四、雙方責任：
甲方責任。
2、甲方須按時向乙方支付既定工人工資及生活費。
3、甲方應對乙方工人進行安全教育及操作規(guī)程培訓。
乙方責任。
1、乙方需按時保質保量完成甲方所承攬的鋼結構工程制作任務；如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤，乙方需負責修改，所發(fā)生費用乙方自行承擔，如有重大錯誤乙方承擔所有費用的百分之五十（修改費用由生產部統(tǒng)量計價）。
2、乙方需服從甲方的一切管理制度。
3、乙方自行負責自己工人的住宿伙食費用（甲方提供中餐一頓，如加班則甲方提供晚餐）。
5、承包期內乙方需按甲方的生產計劃組織生產，按時保質保量交貨，
五、雙方權利。
1、如乙方在生產過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次質量或安全事故甲方有權終止本合同。
2、甲方如連續(xù)兩個月不發(fā)放承包服務費時乙方有權終止本合同。
六、工人保險購買費用由甲乙雙方各負責一半，保額為60萬。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力，如合同不果，可向當?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
八、本合同共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，期滿后如需延期本合同有同等效力。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十三
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
甲乙雙方根據《合同法》法律，法規(guī)，雙方本著平等，互惠，互利的原則，就安徽省天柱鋼結構有限公司鋼結構車間承包達成如下協(xié)議：
一：承包期限：
承包期限為一年，自本合同簽字生效之日起即20_年9月1日起至20_年9月1日止。
二， 承包范圍：
1， 甲方承攬的鋼結構構件的加工制作(下料，組立，龍門焊接，鉚裝，焊接，拋丸油漆，裝車，卸車，c型鋼，彩涂板。)
2， 負責鋼結構車間機械設備的正常保養(yǎng)與維護。
三， 承包價格：
1， 鋼結構工程的所有構件的制作(c型鋼，彩涂板，氣樓除外)按元每噸。每月按260噸的保底量進行計算，低于260噸的按260噸結算，高于260噸的按實際數(shù)量結算。
3，復合板大門按15元每平方結算，
4，氣樓按承接價的百分之六十結算，(承接價為輕工價格)
四，承包款的核算與支付：
1， 每月30日甲乙雙方進行加工量的核算，
2， 每月的10日甲方向乙方支付承包款，
3， 支付每項工程承包款時要扣除單項工程承包款的5﹪作為加工質量的保證金，保證金在單項工程完全安裝確保無質量問題時退還乙方。
五，雙方責任：
甲方責任：
1甲方負責向乙方提供鋼結構車間的機械設備，數(shù)控切割機，組立機，龍門焊接機，h型鋼矯正機，剪板機，搖臂轉床，拋丸噴漆設備，電焊機等設備) 2甲方須按時向乙方支付承包款。
3甲方向乙方提供工人住宿。
乙方責任
1， 乙方需按時保質保量完成甲方所承攬的鋼結構工程制作任務(每月最大加工量定位為500噸)如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤，乙方需負責修改，所發(fā)生費用乙方自行承擔。(修改費用由生產部統(tǒng)量計價)
3， 乙方需服從甲方的'一切管理制度。 甲方應對乙方工人進行安全教育及操作規(guī)程培訓，對乙方工人發(fā)生的一切安全事故全部由甲方負責。
4， 乙方自行負責自己工人的伙食費用。
6， 承包期內乙方需按甲方的生產計劃組織生產，按時保質保量交貨，
六，本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如協(xié)議不果，可向當?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
七，本協(xié)議共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八，本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，期滿后如需延期本合同有同等效力，
九， 合同期內任何單方不得終止合同，有事雙方協(xié)商解決，如有一方私自終止合同，應賠償給對方的一切經濟損失。
甲方：
乙方：
簽字：
簽字：
日期：
日期：
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十四
承包方(甲方)：
分包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律、法規(guī)，經甲、乙協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程質量：
4、工程技術條件：(
氧化鋁貯運新鮮倉鋼漏斗的制作和安裝。
分包價格：人工費2600元人民幣/噸 ，鋼漏斗的重量應按設計圖紙核算(倉內安裝鋼漏斗，價格另議)
在天氣無影響的條件下，盡快施工，滿足業(yè)主節(jié)點要求。
1、待2#氧化鋁貯運鋼漏斗制作完成甲方應支付乙方工程款的50%;
2、工程制作安裝完畢后三天，甲方應通知項目部、由項目部組織業(yè)主、監(jiān)理進行驗收，驗收合格后;甲方應將剩余50%的工程款一次性給予乙方。
一、甲方責任
1、按本合同約定，及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調本工程施工過程中與其他班組、項目管理人員等方面的關系。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、根據現(xiàn)場施工進度和總工期的要求合理安排施工工作面，進行乙方的進度，質量，安全等工程管理。
二、乙方責任
1、乙方出具書面委托，指派xxx為本工程的負責人，代表乙方全面負責本工程的施工管理工作。
2、嚴格按照施工圖紙要求進行施工。
3、嚴格執(zhí)行合同和施工圖紙中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應材料及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
4、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法。加強安全、防火、防盜意識。
6、必須嚴格按施工圖設計和說明文件和國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理現(xiàn)場代表的質量監(jiān)督和管理，對提出的問題及時糾正。因安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
7、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例等規(guī)定，做到安全、文明施工，并對施工的可靠性、安全性負責。
8、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
9、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。
1、由于乙方的原因，導致甲方受到項目部、業(yè)主、監(jiān)理及國家相關部門處罰，由乙方承擔全部的經濟損失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故，乙方承擔由此造成的經濟損失和責任。
3、乙方安裝完畢三天后，驗收未合格，乙方有責任負責整改，直到驗收合格。
4、由于乙方的原因，使工程進度延后，乙方應承擔業(yè)主、監(jiān)理及項目部對一切經濟處罰和經濟損失。
5、由于甲方的原因，使工程進度延后，甲方應承擔業(yè)主、監(jiān)理及項目部對一切經濟處罰和經濟損失。
1、若乙方未按本合同規(guī)定履行相關義務，甲方有權終止合同，并與乙方辦理相關結算手續(xù)，所造成的損失由乙方承擔。
2、本合同未盡事宜，協(xié)商解決。
3、本合同在簽字蓋章后生效，工程竣工結清財務帳款后失效。
4、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份。
甲方應派專人進行現(xiàn)場協(xié)調，所有的問題應當當場解決，所產生的費用由乙方上報，甲方審批并經項目部確認簽單。
由于鋼結構制作非本單位制作，因此，乙方要將鋼構件進行轉運時應提前通知甲方和項目部，項目部應通知監(jiān)理等人一起核對材料轉運的型號及數(shù)量。
承包人： 分包人：
法定代表人(簽章) ： 法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)：
電話： 日期：
電話： 日期：
鋼結構承包合同協(xié)議書篇十五
分包單位：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：
第1條工程概況。
工程名稱：
工程地點：
工程面積：鋼結構部分平方米。
工程內容：鋼結構及維護和保溫工程。
承包范圍：所有鋼結構主體、維護工程、保溫工程等內容。
設計單位：
監(jiān)理單位：
開工日期：
竣工日期：
總日歷日期：日歷天
質量等級：合格。
合同價款：萬元。
整變更部分造價。
安全措施、技術措施由乙方提供技術方案，經有關專家評審，甲方批準認可。
第2條合同文件及解釋順序。
本工程合同由以下文件組成：
2、工程補充合同;。
3、工程設計變更;。
4、工程聯(lián)系單;。
5、工程簽證。
第3條合同文件使用的標準適用法律。
適用法律情況：國家及上海市有關建設工程的法規(guī)均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規(guī)定時，以上海市的規(guī)定為準;上海市無規(guī)定的，以國家的規(guī)定為準。
適用標準、規(guī)范：本工程應執(zhí)行的規(guī)范如下：
《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》及其它政府的規(guī)定。
第4條圖紙。
甲方在滿足工程總進度計劃前提下，按質按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條甲方駐工地代表。
甲方委派同志為駐工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。
第6條乙方駐工地代表。
乙方委派同志為駐工地代表。
乙方委派負責現(xiàn)場施工。
上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條甲方工作。
甲方應在開工前清理好現(xiàn)場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。
甲方應在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場雙方商定的位置。甲方負責協(xié)調乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關系。
甲方負責進行腳手架的配合工作。
甲方負責提供乙方人員的生活、生產用地。
甲方負責按合同支付工程款。
第8條乙方工作。
乙方應在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進度計劃，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進度計劃。每月末向甲方提供當月完成實物量的施工月報，竣工前15天向甲方提供竣工通知書。
對甲方的供應材料、設備的要料計劃，另見雙方簽定的補充合同乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護工作。
乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復后方可交付甲方。
乙方應文明施工，按施工組織設計安排現(xiàn)場的機械、材料、設施，使施工現(xiàn)場達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現(xiàn)場。
第9條進度計劃。
乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書面形式批準上述文件或提出修改意見，逾期視為確認。
第10條工期提前和延誤。
本工程甲方標書要求總工期為天。
本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。
如乙方不能在75天內完工，則給予萬元人民幣的處罰(付款方法及細則另見合同補充)。
工期延誤是指：
(1)外界因素對施工進度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。
(2)因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續(xù)，
不能及時提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續(xù)辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發(fā)生后5天內，就延誤的`內容和由此發(fā)生的經濟支出、工期延誤天數(shù)，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。
(3)非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。
第11條檢查和返工。
在工程竣工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發(fā)生有遺漏項目施工質量等問題，甲方應立即通知乙方進行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。
第12條工程質量等級。
本工程施工質量的評定以質量監(jiān)督站為準。
第13條隱蔽工作驗收。
隱蔽工程驗收按上海市有關規(guī)定執(zhí)行，需驗收的部位按驗收規(guī)范確定。
第14條合同價款及調整。
本工程包干價為萬元人民幣。圖紙變更則相應調整。
第15條工程預付款、工程款支付及結算。
本工程工程款支付及結算方法根據工程進度，分段付款。工程款支付，工程款分四階段支付。
(1)工程開工前，支付備料款萬元。
(2)工程量完成至鋼結構進場安裝后5天內支付總價的20%。
(3)工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價的60%;。
(4)工程量完成至鋼結構維護、保溫安裝結束后5天內支付到總價的80%;。
(5)竣工后30天內支付到總價的95%，其余作為預留保修金。
(6)預留保修金在保修期后無息返還。
第16條材料供應。
本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(除甲方供應設備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可，方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見補充合同。
第17條竣工驗收。
工程竣工時，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套。
乙方應提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應召集各有關方面人員參加驗收。
工程竣工后，乙方應向甲方提交二套竣工圖?？⒐D編制的要求按上海市建設工程檔案管理辦法執(zhí)行。
第18條保修。
保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。
保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。
在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則，雙方另定協(xié)議。
第19條爭議。
雙方應嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
1、雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。
如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
第20條違約。
如有違約，應按經濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。
第21條安全施工和文明施工。
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的安全生產規(guī)定，因施工造成工傷事故由乙方負責。
乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執(zhí)行上級有關部門的文明施工規(guī)定，否則發(fā)生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第22條不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協(xié)商處理。
第23條合同的生效和終止。
本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。
第24條合同份數(shù)。
本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。
本合同副本一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10322329.html】
