合同是指雙方或多方在合法的意愿和平等自愿的基礎上，通過協(xié)商確定的、具有相互義務的合法權益關系的書面文件。它是一種法律約束力的文件，用于明確雙方的權利和責任，保護雙方的合法權益。合同的執(zhí)行監(jiān)督 - 如何確保雙方按照合同履行義務。在實際業(yè)務操作中，可以根據(jù)具體情況對合同進行適當修改和調整，以下是一份靈活可變通的合同樣本。
鋼構加工合同篇一
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
1、工程概況。
1.1項目名稱：鋼梁、鋼柱加工。
2、合同價款。
名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額。
此工程總價為：暫按60噸*1100元/噸=66000元。
簽訂合同預付總價的30%，余款提貨時全額付清。
工期：暫訂年月日交貨(具體根據(jù)甲方提供材料的進度情況)。
4、爭議。
4.1甲方和乙方在履行合同時發(fā)生爭議可進行協(xié)商，協(xié)商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。
4.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護已完工作成果：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;。
(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。
5、合同生效與終止。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務，合同價款支付完畢后終止。
6、合同分數(shù)。
本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方：(公章)。
法定代表人：
委托代表人：
簽約日期：乙方：(公章)
法定代表人：委托代表人：
鋼構加工合同篇二
1.工程預付款：甲方應在。
合同。
簽訂后1日內支付本合同總金額的%作為預付款，用于焊材、油漆等材料的采購。
2.工程進度款的支付：進場后1日內，甲方應支付合同總金額的%做為工程進度款;乙方最后一批構件出廠前，甲方應付至合同總金額的%,剩余金額作為質保金，甲方應在質保期(最后一批構件驗收完畢之日起一年)結束之日起3日內全額支付乙方。
七、合同價款調整及決算。
1.合同價款約定后，任何一方不得擅自改變合同總額及合同單價。
八、定作方違約責任。
1.甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應相應的順延工期，對因此造成的乙方損失，包括但不限于材料損失費、誤工費等，甲方應予以賠償。
2.非因乙方違約行為所致，甲方中途解除合同的，對于乙方已制作完成的部分，甲方應按照合格產(chǎn)品支付全款。同時，甲方應向乙方另行承擔未履行部分合同價款的30%的違約金。以上款項甲方應于合同解除后日內支付完畢。
3.甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料等原因造成的損失。
4.超過合同規(guī)定日期付款，每逾期一天，甲方按合同總額的千分之一向乙方償付違約金。
5.無故拒絕接收定作物，甲方應當承擔乙方由此造成的損失。
九、承攬方違約責任：
1.工程延期或出現(xiàn)重大事故，且乙方?jīng)]有采取積極措施確保合同工期完成或無力按質量標準返修的，由此造成的損失由乙方承擔。
2.乙方不得擅自將工程轉包，由此而造成的損失由乙方負責。
3.乙方未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修整或調換;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
4.乙方不能交付定作物的，應向甲方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
十、糾紛的處理：
本加工承攬合同發(fā)生糾紛時，甲乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向簽約地人民法院起訴或向北京市仲裁委員會申請仲裁。
十一、合同的生效與解除。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完畢即解除。本合同生效執(zhí)行期間，甲乙雙方不得隨意變更和解除合同。合同未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方：(簡稱甲方)。
乙方：(簡稱乙方)。
1.工作范圍：鋼結構柱、梁材料采購、加工制作、涂裝(紅丹醇酸防銹漆一度)。
2.工作數(shù)量：乙方制造的構件數(shù)量以甲方提供圖紙上的數(shù)量為準。
3.供貨期限：月中旬開始供第一批貨，具體供貨順序按甲方現(xiàn)場安裝要求。如甲方圖紙發(fā)生變更或貨款延期支付，則交貨期相應順延。
4.合同價格：本工程采用單價包干：元/噸(本工程不開發(fā)票)，工程量計算按圖紙理論重量計算，暫估噸，合計人民幣萬元(大寫人民幣：整)。
5.結算方式：根據(jù)甲方所提供設計圖紙，以圖示尺寸理論重量進行計算。帶款提貨。
6.付款方式：在合同簽訂后五個工作日內，預付材料款萬元整。余款每批提貨時結清該批貨款。
7.技術標準及驗收規(guī)范:嚴格按圖紙材質及質量要求制作，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不能擅自改動圖紙要求。
因甲方原因需進行圖紙修改和技術要求的更改，雙方均應友好磋商，達成共識，乙方應積極配合完成。由于圖紙修改引起的交貨期、制造質量、價格更改等問題均視修改的結果，修改影響的程度，雙方協(xié)商達成共識后用書面確認。
8.技術聯(lián)絡:。
工程實施中產(chǎn)生材料、技術、生產(chǎn)、質量等問題，雙方應積極聯(lián)絡，不誤時，并用書面形式確定。聯(lián)絡過程中的一方用文件通知另一方，另一方須在收到文件后三個工作日內回復，否則視作認可，并對遲復現(xiàn)象負責任。
9.檢驗和驗收:。
生產(chǎn)期內，乙方應配合甲方對乙方產(chǎn)品質量和進度進行不定期的檢查，并配合甲方參加最終的工廠驗收工作。
乙方加工、制作的產(chǎn)品應嚴格按甲方提供的設計圖紙進行加工和制作，甲方在貨物出廠前進行驗收。
10.違約罰款。
本合同簽定后，雙方均應積極執(zhí)行，不應違約，若發(fā)生違約須承擔另一方的直接損失費。
11.甲方推遲收貨:。
構件制造完成后，因甲方原因而不能按時收貨的，乙方本著諒解的精神，允許將此貨物妥善貯藏2個月。過期，甲方支付乙方相應貨物貯藏金。(每周1000元)。
12.交貨方式及地點：
交貨地點：甲方在乙方工廠內自提貨物。
13.不可抗力:。
由于不可抗力事件發(fā)生，致使雙方均不能履約者，則雙方可免除責任。不可抗力事件發(fā)生后，一方須立即傳真另一方，并在其后七天內以向另一方提供不可抗力事件發(fā)生地點的政府部門或商會出具的證明文件。賣方仍有義務促成貨物發(fā)運。如果不可抗力事故持續(xù)10周以上，買方有權取消合同，賣方將已制造完成構件與買方進行結算。
14.糾紛的解決。
本合同執(zhí)行中發(fā)生的糾紛，雙方均應友好磋商，積極解決。協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
15.本合同正本貳份，副本貳份，雙方各執(zhí)貳份。
16.本合同一經(jīng)簽字，即日生效，有效期到本合同所有內容執(zhí)行完后結束。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
鋼構加工合同篇三
3、加工費標準由雙方共同協(xié)商決定(詳見附件一《加工費標準確認單》)。
4、訂單量和產(chǎn)量由雙方共同協(xié)商確定(詳見附件二《訂單量、產(chǎn)量計劃書》)。
5、若遇特殊時期或者特殊環(huán)境，特別是發(fā)生人為不可抗拒等原因致使訂單量、產(chǎn)量不能滿足對方需求時，未能滿足方應主動提出協(xié)商申請，由雙方友好協(xié)商解決，并訂立相關的應急預案或者應急處理機制。
6、雙方應根據(jù)客戶的訂單需求，結合工廠現(xiàn)有的設備狀況、原材料供應情況等客觀條件，共同協(xié)商確定產(chǎn)品的質量標準或質量計劃。
二甲方的權利與義務。
1、甲方有權要求乙方根據(jù)客戶訂單要求合理排列生產(chǎn)計劃，必要時須插單滿足客戶需求。
鋼構加工合同篇四
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)精神，甲、乙雙方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
第一條輕鋼結構工程。
甲方向乙方訂購輕鋼結構工程內容為：
1、單價/平方米;。
2、收方量面積以外墻長乘寬面積計算;。
3、合同總金額(人民幣)：
第三條付款方式。
1、簽訂合同后，甲方應向乙方支付合同金額的20%做為預付款，乙方施工材料進場，甲方應再向乙方支付合同金第二條鋼結構合同金額以及面積計算規(guī)則。
2、工程驗收合格后，甲方二天內應向乙方一次性付清，工程款的100%。
3、工程完工驗收以現(xiàn)金合格后，甲方未付清款項前，鋼結構的所有權歸乙方。
4、此工程款以現(xiàn)金方式支付，不包括發(fā)票，如甲方需要開發(fā)票，此票稅款別計算。
第四條安裝地點及工期。
1、安裝地點：
2、安裝布置以甲方確認平面布置。
3、安裝工期：自合同簽定，并且甲方向乙方提供安裝基礎、及水、電設施之日起。
第五條：工期順延。
由于以下原因造成竣工日期延誤，安裝工期應順延：
1、甲方提出設計變更、增補充或工程量增加。
2、一周內因停電造成停工累計八小時以上(包括八小時)。
3、甲方不能按約定期限提供材料進場、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電。
4、不可抗力：是指大雨、強風、水災、地震等自然災害或因政府部門等第三方干預導致安裝無法順利進行。
5、甲方代表未及時對變更、增補等履行簽證手續(xù)，影響下一工序的進度。
6、甲方不按合同規(guī)定及時支付預付款和工程進度款影響施工進度。
7、屬于甲方分包的項目，未能配合安裝進度。
8、甲方提出的設備、成品、半成品等，未按乙方計劃進場或存在缺陷，需要更換而耽誤施工進度。
第六條：甲方責任。
1、負責辦理此工程的有關用地、報建手續(xù)。
2、應在進場前兩天完成現(xiàn)場場地平整和道路暢通，并按設計要求做好基礎。進場當天，甲方應派代表到安裝現(xiàn)場與乙方進行交接，協(xié)助辦理順利開工。
3、甲方免費提供100m內的乙方工人生活及板房安裝用水、用電接口。
4、應按合同第二、第三條規(guī)定的進度和方法將款項付給乙方，如甲方未按期向乙方付款，甲方須付給乙方應付款項的每天千分之三的滯納金。因此造成的停工，甲方應承擔乙方工人的誤工費用，每人每天按200元計算。
5、應在本工程完工當天，派出現(xiàn)場代表到安裝現(xiàn)場同乙方共同按合同及附件約定對板房進行驗收，辦理接收手續(xù)。如甲方未到場參與驗收而自行啟用本輕鋼結構，則視為對本工程安裝質量符合合同要求的確認和驗收手續(xù)的完成。
6、進場前，應對乙方提供的設計圖紙予以確認。如再提出變更時，甲方應將變更內容書面致函乙方，并承擔相關費用，具體配件見附件單價表。乙方現(xiàn)場安裝人員在乙方下達變更指令后方能執(zhí)行。
第七條：乙方責任。
1、按合同約定的工期完成供應和安裝任務。
2、按照輕鋼結構行業(yè)通用產(chǎn)品的質量，滿足甲方正常使用要求。其中樓面使用承受荷載不大于150kg/m2。
3、乙方提供自輕鋼結構完工日起三個月的保修服務(甲方項目甘落后工期不足三個月的，保修至項目完工)。屬乙方原因造成本工程質量問題的，乙方予以無償修補。
4、其它服務：乙方售后服務滿期后發(fā)生的損壞或服務期內屬甲方原因造成的損失，乙方負責予以修補，修補費用由甲方承擔。
第八條：本合同未盡事宜，雙方本著友好合作精神協(xié)商后，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條：本合同一式貳份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等法律效力。
第十條：本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交遵義市當?shù)胤ㄔ骸?/p>
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼構加工合同篇五
5、乙方須根據(jù)事前確定的質量標準嚴格組織生產(chǎn)，確保按質按量完成甲方訂單。
四違約責任。
1、甲方未能按照事前確定的加工費標準、結算方式按時結算加工費給乙方時，須按***標準賠償乙方。
2、甲方未能按照事前確定的訂單量給乙方生產(chǎn)時，按照**標準補償乙方的誤工費和設備的合理折舊費。
3、因乙方的生產(chǎn)責任造成產(chǎn)品質量不合格，導致客戶退貨、索賠時，乙方須按照**標準賠償甲方。
4、乙方若因生產(chǎn)組織不力，嚴重延誤了客戶交期，造成客戶投訴甚至取消訂單時，須按照**標準賠償甲方。
五其他事項。
1、當甲乙雙方產(chǎn)生糾紛或者合作爭議時，首先由雙方共同友好協(xié)商解決，若雙方不能調解，可提請廠家所在地的人民法院解決。
2、若有未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決，必要時可以另行訂立補充協(xié)議。
鋼構加工合同篇六
工程名稱：委托單位：檢測單位：
委托單位(甲方)：檢測單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規(guī)，結合本工程具體情況，為明確責任、協(xié)作配合，確保檢測質量，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，共同遵守。
第一條、工程概況。
第二條、檢測依據(jù)。
2.5《緊固件螺栓、螺柱》gb/t3098.1。
2.6《鋼結構高強度大六角螺栓大六角熱圓技術條件》gb/t1231。
2.7《鋼網(wǎng)架螺栓節(jié)點》jg10。
第三條、檢測項目、數(shù)量及收費。
第四條、結算與付款方式。
4.1雙方約定采用下列第條方式進行結算。
4.1.1按雙方約定的檢測費人民幣(大寫)：實行總包。
4.1.2按第三條的收費標準，以實際檢測量進行結算。(實際檢測量為報告數(shù)量)。
4.2雙方約定采用下列第條方式進行付款。
4.2.1合同簽訂日內，甲方一次性支付全部檢測費元。
4.2.2甲方預付檢測費元，余款在領取報告時憑乙方出具的《檢測結算單》一次性付清。
4.2.3甲方在領取報告時一次性付清全部檢測費。
第五條、收費依據(jù)。
4.暫無國家收費標準的項目由甲、乙方商議確定。
第六條、雙方義務、權利。
6.1甲方義務。
6.1.1向乙方提供與檢測相關的設計圖紙及相關技術資料;。
6.1.2根據(jù)乙方要求做好現(xiàn)場準備工作;。
6.1.3協(xié)調建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同做好現(xiàn)場檢測的見證工作;。
6.1.4根據(jù)合同約定按時支付檢測費用。6.2甲方權利。
5.2.1對測試數(shù)據(jù)有知情權;。
6.2.2從乙方獲取相關檢測咨詢服務。
6.3乙方義務。
6.3.1根據(jù)甲方需要提供檢測資質證明文件;。
6.3.2進入工地現(xiàn)場后天內完成現(xiàn)場檢測工作。遇特殊情況應及時與甲方溝通。
6.3.3現(xiàn)場檢測全部結束后天內出具正式報告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有關規(guī)定，安全操作。
6.4乙方權利。
6.4.1甲方未按合同約定交納檢測費有停止檢測及提交檢測報告的權利。
6.4.2根據(jù)《建設工程質量檢測管理辦法》的規(guī)定將檢測不合格結果報建設行政主管部門。
第七條、樣品處置。
7.1乙方對檢測合格的或破壞性樣品原則上不予保留，不合格樣品保留十五天，甲方如有其它要求，請在“委托協(xié)議書”中說明。
7.2甲方對貴重的或要求回收的樣品應在“委托協(xié)議書”中注明，并于送檢的十五天內辦理領取回收手續(xù)，逾期由乙方自行處理。
第八條、檢測結論異議的處理。
8.1甲方對檢測結果持有異議，應及時與乙方協(xié)商，也可經(jīng)雙方共同認可的檢測機構復檢。
9.1正式進場時間由檢測聯(lián)系人電話確認，屆時甲方務必完成現(xiàn)場的準備工作，否則延誤檢測的責任由甲方自負。
9.2對檢測的服務與質量有議異可向乙方申訴(申訴電話：)。
第十條、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
第十一條、本合同一式份，甲乙雙方各份，雙方簽字蓋章后生效。
第十二條、補充條款：
甲方代表：乙方代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
開戶行：
單位蓋章：簽訂日期：
帳號：
單位蓋章：
鋼構加工合同篇七
委托。
合同。
中，關于委托事務的范圍，《合同法》并沒有將委托事務限于法律行為，因而解釋上應不限于法律行為。但是，應當指出，委托事務的范圍也并不是沒有任何限制的，委托事務必須是委托人有權實施的，且不違反法律或者社會公共利益、社會公德的行為。今天本站小編要與大家分享是：鋼構件委托加工合同相關范本。具體內容如下，歡迎參考：
合同簽訂地：
甲方：_____________。
地址：_____________。
電話：_____________。
傳真：_____________。
乙方：_____________。
地址：_____________。
電話：_____________。
傳真：_____________。
經(jīng)過甲、乙雙方協(xié)商同意，甲方委托乙方加工鋼構件。為明確雙方的權利和義務，簽訂本合同：
項目名稱：_____________。
：見雙方簽字的圖紙及加工標準和要求。
1.本合同鋼構件總重約計：__噸。
2.主鋼架噸價：____元/噸，根據(jù)理論重量計算。本價格為稅前價格，由甲方負責完稅。按法律規(guī)定應由乙方自己承擔的稅務，乙方自己完稅。
3.本批鋼構件總價款約計人民幣：____元。
大寫_____________整(以實際加工量結算)。
1.材質要求：_____________。
2.涂裝要求：_____________，遍數(shù)：___遍。
1.甲方須在合同簽訂前向乙方提供經(jīng)雙方確認的完整圖紙一套。乙方嚴格按圖紙及雙方約定的變更要求進行加工制作。甲方如有改動，必須以書面形式及時通知乙方，因甲方變更給乙方造成的損失由甲方負責。圖紙、附件作為合同的組成部分;若圖紙和合同有沖突，按合同條款執(zhí)行。
2.乙方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時以書面的形式通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出圖紙意見。甲方如果認為不需修改，乙方應按甲方的意見辦理。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作并及時以書面形式通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。乙方加工的構件如果不符合甲方的圖紙要求，乙方承擔由此造成的所有損失。
1.乙方提供所有主材料質單、輔助材料材質單或合格證明;原材料及第一方檢驗費用由甲方承擔。
方應承擔由此增加的制作費用;。
3.乙方對加工構件的質量負責，若因材料質量、外觀、尺寸等質量問題造成的損失由乙方承擔。
所有構件均按理論重量結算，自雙方簽訂合同之日起__日內甲方付給乙方定金人民幣_____元整，約占合同總金額的__%，每次提貨時現(xiàn)款結算，定金在最后一次提貨時沖減貨款。若甲方定金不能在約定日期內足額到達乙方賬戶，視為甲方違約放棄合同，并承擔由此給乙方造成的所有損失。甲方應在約定時間內將貨物全部提完，如不能及時提貨應補交已定完的鋼構件貨款，另行約定提貨時間。
1.乙方于____開始交貨，截止____交貨完畢。乙方在合同實施過程中遇到不可抗力或者甲方原因影響而不能按時交貨的，時間順延。
2.甲方須在__年_月_日前將本合同產(chǎn)品提貨完畢。
3.交貨驗收地點：乙方倉庫;運輸費用甲方自付，乙方協(xié)助找車。
4.起運日期：具體發(fā)貨時間由甲方提前兩天以書面形式通知乙方。
2.甲方不能按合同約定及時付款、提貨，每天付給乙方合同總。
金額的3%作為違約金。因逾期提貨給乙方造成的保管費用由甲方承擔，超出提貨時間30天貨物未提，乙方有權對貨物作出處理，造成的損失由甲方承擔。乙方如無故遲延交貨，每天補償1000元給甲方。乙方不能按合同約定及時完成工作的，應按合同總價款的3%向甲方支付違約金，因逾期交貨給甲方造成的間接損失另外按實際損失計算。
3.甲、乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由原告所在地人民法院裁決。
1.本合同經(jīng)雙方簽字及蓋章之日起生效。
2.本合同一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同附件與本合同具有同等的法律效力，是本合同的組成部分。
甲方：
乙方：
法定代表人或授權人：
法定代表人或授權人：
簽約日期：
鋼構加工合同篇八
委托方(以下簡稱甲方)：
受托方(以下簡稱乙方)：
甲方因業(yè)務發(fā)展需要，委托乙方代加工--------產(chǎn)品，乙方愿意采購設備、雇傭勞工為甲方代加工-------產(chǎn)品。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，同意達成如下協(xié)議：
一雙方共有事項。
1、甲方愿意常年提供生產(chǎn)訂單給乙方加工。
2、乙方愿意購買**臺***機器，為甲方常年加工**產(chǎn)品。
鋼構加工合同篇九
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
1、工程概況。
1.1項目名稱：鋼梁、鋼柱加工。
2、合同價款名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額。
3、鋼結構加工費支付：此工程總價為：暫按噸元/噸=元簽訂合同預付總價的30%，余款提貨時全額清。
工期：暫訂年月日交貨(具體根據(jù)甲方提供材料的進度情況)。
4、爭議。
4.1甲方和乙方在履行合同時發(fā)生爭議可進行協(xié)商，協(xié)商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。
4.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護已完工作成果：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;。
(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。
5、合同生效與終止。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務，合同價款支付完畢后終止。
6、合同分數(shù)。
本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方：(公章)。
法定代表人：
委托代表人：
簽約日期：?
乙方：(公章)。
法定代表人：?。
委托代表人：
鋼構加工合同篇十
訂立合同雙方：
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備。
注
第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))。
(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的`工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
第六條。
(1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
鋼構加工合同篇十一
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。
________________（1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）。
第十一條其他：_____________________________________________________（如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）。
代表人：____________________（蓋章）。
地址：________________________________。
電話：________________________________。
開戶銀行：____________________________。
帳號：______________________________。
承攬方：__________________________（蓋章）。
代表人：__________________________（蓋章）。
地址：_________________________。
電話：_________________________。
開戶銀行：_____________________。
帳號：_________________________。
鋼構加工合同篇十二
1.工程預付款：甲方應在合同簽訂后1日內支付本合同總金額的%作為預付款，用于焊材、油漆等材料的采購。
2.工程進度款的支付：進場后1日內，甲方應支付合同總金額的%做為工程進度款;乙方最后一批構件出廠前，甲方應付至合同總金額的%,剩余金額作為質保金，甲方應在質保期(最后一批構件驗收完畢之日起一年)結束之日起3日內全額支付乙方。
七、合同價款調整及決算。
1.合同價款約定后，任何一方不得擅自改變合同總額及合同單價。
八、定作方違約責任。
1.甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應相應的順延工期，對因此造成的乙方損失，包括但不限于材料損失費、誤工費等，甲方應予以賠償。
2.非因乙方違約行為所致，甲方中途解除合同的，對于乙方已制作完成的部分，甲方應按照合格產(chǎn)品支付全款。同時，甲方應向乙方另行承擔未履行部分合同價款的30%的違約金。以上款項甲方應于合同解除后日內支付完畢。
3.甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料等原因造成的損失。
4.超過合同規(guī)定日期付款，每逾期一天，甲方按合同總額的千分之一向乙方償付違約金。
5.無故拒絕接收定作物，甲方應當承擔乙方由此造成的損失。
九、承攬方違約責任：
1.工程延期或出現(xiàn)重大事故，且乙方?jīng)]有采取積極措施確保合同工期完成或無力按質量標準返修的，由此造成的損失由乙方承擔。
2.乙方不得擅自將工程轉包，由此而造成的損失由乙方負責。
3.乙方未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修整或調換;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
4.乙方不能交付定作物的，應向甲方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
十、糾紛的處理：
本加工承攬合同發(fā)生糾紛時，甲乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向簽約地人民法院起訴或向北京市仲裁委員會申請仲裁。
十一、合同的生效與解除。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完畢即解除。本合同生效執(zhí)行期間，甲乙雙方不得隨意變更和解除合同。合同未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方：(簡稱甲方)。
乙方：(簡稱乙方)。
1.工作范圍：鋼結構柱、梁材料采購、加工制作、涂裝(紅丹醇酸防銹漆一度)。
2.工作數(shù)量：乙方制造的構件數(shù)量以甲方提供圖紙上的數(shù)量為準。
3.供貨期限：月中旬開始供第一批貨，具體供貨順序按甲方現(xiàn)場安裝要求。如甲方圖紙發(fā)生變更或貨款延期支付，則交貨期相應順延。
4.合同價格：本工程采用單價包干：元/噸(本工程不開發(fā)票)，工程量計算按圖紙理論重量計算，暫估噸，合計人民幣萬元(大寫人民幣：整)。
5.結算方式：根據(jù)甲方所提供設計圖紙，以圖示尺寸理論重量進行計算。帶款提貨。
6.付款方式：在合同簽訂后五個工作日內，預付材料款萬元整。余款每批提貨時結清該批貨款。
7.技術標準及驗收規(guī)范:嚴格按圖紙材質及質量要求制作，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不能擅自改動圖紙要求。
因甲方原因需進行圖紙修改和技術要求的更改，雙方均應友好磋商，達成共識，乙方應積極配合完成。由于圖紙修改引起的交貨期、制造質量、價格更改等問題均視修改的結果，修改影響的程度，雙方協(xié)商達成共識后用書面確認。
8.技術聯(lián)絡:。
工程實施中產(chǎn)生材料、技術、生產(chǎn)、質量等問題，雙方應積極聯(lián)絡，不誤時，并用書面形式確定。聯(lián)絡過程中的一方用文件通知另一方，另一方須在收到文件后三個工作日內回復，否則視作認可，并對遲復現(xiàn)象負責任。
9.檢驗和驗收:。
生產(chǎn)期內，乙方應配合甲方對乙方產(chǎn)品質量和進度進行不定期的檢查，并配合甲方參加最終的工廠驗收工作。
乙方加工、制作的產(chǎn)品應嚴格按甲方提供的設計圖紙進行加工和制作，甲方在貨物出廠前進行驗收。
10.違約罰款。
本合同簽定后，雙方均應積極執(zhí)行，不應違約，若發(fā)生違約須承擔另一方的直接損失費。
11.甲方推遲收貨:。
構件制造完成后，因甲方原因而不能按時收貨的，乙方本著諒解的精神，允許將此貨物妥善貯藏2個月。過期，甲方支付乙方相應貨物貯藏金。(每周1000元)。
12.交貨方式及地點：
交貨地點：甲方在乙方工廠內自提貨物。
13.不可抗力:。
由于不可抗力事件發(fā)生，致使雙方均不能履約者，則雙方可免除責任。不可抗力事件發(fā)生后，一方須立即傳真另一方，并在其后七天內以向另一方提供不可抗力事件發(fā)生地點的政府部門或商會出具的證明文件。賣方仍有義務促成貨物發(fā)運。如果不可抗力事故持續(xù)10周以上，買方有權取消合同，賣方將已制造完成構件與買方進行結算。
14.糾紛的解決。
本合同執(zhí)行中發(fā)生的糾紛，雙方均應友好磋商，積極解決。協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
15.本合同正本貳份，副本貳份，雙方各執(zhí)貳份。
16.本合同一經(jīng)簽字，即日生效，有效期到本合同所有內容執(zhí)行完后結束。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
鋼構加工合同篇十三
承包方(乙方)：寧夏哲邦鋼結構有限公司。
簽訂時間：20xx年5月13日。
簽訂地點：平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)平羅縣宇昇科技有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：原料庫房、廠房、產(chǎn)品庫房鋼結構安裝(包工包料)。
二、工程地點：平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)平羅縣宇昇科技有限公司。
三、承包范圍和內容：原料庫房、廠房、產(chǎn)品庫房等，鋼結構原材料，型材加工費用及安裝工程費用。
四、工程建筑面積：11200平方米。
五、承包工程總價：每平方米800元×11200平方米=總價896(萬元)。
第二條施工準備。
一、發(fā)包方：
1.20xx年5月20日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。
2.合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及施工技術資料3份。
二、承包方：
1.負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;。
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;。
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發(fā)包方。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為50天(日歷天)，自20xx年5月20日開工至20xx年7月10日竣工驗收。
二、開工前3天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
5.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;。
6.未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質量。
一、本工程質量經(jīng)雙方研究要求達到：
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;。
發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計建設單位簽證后實施;。
6.工程竣工后，承包方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理。
一、所需材料及設備均有承包方現(xiàn)行墊付購買;。
二、工人工資及日常生活開支由承包方現(xiàn)行墊付;。
三、發(fā)包方負責檢驗承包方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程，經(jīng)檢驗符合質量要求的，方可用于工程，不符合質量要求的，應按有關規(guī)定處理。
第六條工程價款的支付與結算。
工程價款的支付和結算，應根據(jù)中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執(zhí)行。
一、本合同簽訂后30日內，發(fā)包方支付不少于合同總價的30%備料款，計人民幣268萬元。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在3日內按核實的工程進度支付進度款，工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息一次支付給承包方。
三、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之十的違約金。
四、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
五、承包方在單項工程竣工驗收后1天內，將竣工結算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦銀行審查，發(fā)包方在接到結算文件2天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更。
一、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由發(fā)包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發(fā)包方，由發(fā)包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責，并調整合同造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經(jīng)發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、發(fā)包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。
第八條工程驗收。
一、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據(jù)。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質量經(jīng)當?shù)刭|量監(jiān)督部門檢驗合格后，發(fā)包方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
三、工程竣工驗收后，方包方方可使用。
在規(guī)定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護部(84)城建字第79號通知印發(fā)的《建筑工程保修辦法(試行)》執(zhí)行。
第九條違約責任。
承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。
發(fā)包方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下第方式解決：
一、向經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
二、向人民法院起訴。
第十一條附則。
一、本合同一式3份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，剩余一份備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方：乙方：日期：
鋼構加工合同篇十四
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致，特簽定如下協(xié)議：
一、甲方愿把一座建筑面積為**平方米的屋面輕鋼頂以包清工的方式每平方米元的價格承包給乙方。
二、甲方為乙方提供水、電、路，確保工程正常施工。甲方必須確保原材料的供應，否則因原材料短缺所造成的工人停工。誤工費由甲方負責賠償。
三、乙方必須按照甲方的要求，保質保量進行安全施工，在施工過程中所發(fā)生的人身傷亡事故，甲方概不負責，完全由乙方自己負責。
四、付款方式：
1、工人及設備進入工地后，甲方應先付給乙方生活費5000元。
2、待原廠房拆除完畢，甲方把工人拆除工資全部付清。
3、待梁制作完畢，甲方應付乙方總工程款的40%。
4、待鋼梁安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的20%。
5、待屋面板安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的35%。
6、經(jīng)甲方驗收合格后，再把剩余的工程款一次性付清給乙方。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，望甲乙雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
**年*月*日。
鋼構加工合同篇十五
甲方：(簡稱甲方)。
乙方：(簡稱乙方)。
1.工作范圍：鋼結構柱、梁材料采購、加工制作、涂裝(紅丹醇酸防銹漆一度)。
2.工作數(shù)量：乙方制造的構件數(shù)量以甲方提供圖紙上的數(shù)量為準。
3.供貨期限：月中旬開始供第一批貨，具體供貨順序按甲方現(xiàn)場安裝要求。如甲方圖紙發(fā)生變更或貨款延期支付，則交貨期相應順延。
4.合同價格：本工程采用單價包干：元/噸(本工程不開發(fā)票)，工程量計算按圖紙理論重量計算，暫估噸，合計人民幣萬元(大寫人民幣：整)。
5.結算方式：根據(jù)甲方所提供設計圖紙，以圖示尺寸理論重量進行計算。帶款提貨。
6.付款方式：在合同簽訂后五個工作日內，預付材料款萬元整。余款每批提貨時結清該批貨款。
7.技術標準及驗收規(guī)范:嚴格按圖紙材質及質量要求制作，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不能擅自改動圖紙要求。
因甲方原因需進行圖紙修改和技術要求的更改，雙方均應友好磋商，達成共識，乙方應積極配合完成。由于圖紙修改引起的交貨期、制造質量、價格更改等問題均視修改的結果，修改影響的程度，雙方協(xié)商達成共識后用書面確認。
8.技術聯(lián)絡:。
工程實施中產(chǎn)生材料、技術、生產(chǎn)、質量等問題，雙方應積極聯(lián)絡，不誤時，并用書面形式確定。聯(lián)絡過程中的一方用文件通知另一方，另一方須在收到文件后三個工作日內回復，否則視作認可，并對遲復現(xiàn)象負責任。
9.檢驗和驗收:。
生產(chǎn)期內，乙方應配合甲方對乙方產(chǎn)品質量和進度進行不定期的檢查，并配合甲方參加最終的工廠驗收工作。
乙方加工、制作的產(chǎn)品應嚴格按甲方提供的設計圖紙進行加工和制作，甲方在貨物出廠前進行驗收。
10.違約罰款。
本合同簽定后，雙方均應積極執(zhí)行，不應違約，若發(fā)生違約須承擔另一方的直接損失費。
11.甲方推遲收貨:。
構件制造完成后，因甲方原因而不能按時收貨的，乙方本著諒解的精神，允許將此貨物妥善貯藏2個月。過期，甲方支付乙方相應貨物貯藏金。(每周1000元)。
12.交貨方式及地點：
交貨地點：甲方在乙方工廠內自提貨物。
13.不可抗力:。
由于不可抗力事件發(fā)生，致使雙方均不能履約者，則雙方可免除責任。不可抗力事件發(fā)生后，一方須立即傳真另一方，并在其后七天內以向另一方提供不可抗力事件發(fā)生地點的政府部門或商會出具的證明文件。賣方仍有義務促成貨物發(fā)運。如果不可抗力事故持續(xù)10周以上，買方有權取消合同，賣方將已制造完成構件與買方進行結算。
14.糾紛的解決。
本合同執(zhí)行中發(fā)生的糾紛，雙方均應友好磋商，積極解決。協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
15.本合同正本貳份，副本貳份，雙方各執(zhí)貳份。
16.本合同一經(jīng)簽字，即日生效，有效期到本合同所有內容執(zhí)行完后結束。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
鋼構加工合同篇十六
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《合同法》法律，法規(guī)，雙方本著平等，互惠，互利的原則，就四川浦朝彩鋼結構有限責任公司主鋼構車間生產(chǎn)承包達成如下協(xié)議：
承包期限為一年，自本合同簽字生效之日起即年月日起至20xx年x月x日止。
承包范圍：
1、乙方負責甲方承攬的鋼結構構件的加工制作（從下料到成品裝車。）。
2、乙方負責主鋼構車間機械設備的正常保養(yǎng)與維護。
主鋼構工程的構件的制作按元/另如客戶要求過磅計量，則甲乙雙方也進行過磅計量；如客戶要求理論計量，則甲乙雙方也進行理論計量。
1、每月30日甲乙雙方進行加工量的核算。
2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工資3000元/人（發(fā)至工人工資卡），支付乙方生活費預付5000元/月，余款在年底結清。
甲方責任。
2、甲方須按時向乙方支付既定工人工資及生活費。
3、甲方應對乙方工人進行安全教育及操作規(guī)程培訓。
乙方責任。
1、乙方需按時保質保量完成甲方所承攬的鋼結構工程制作任務；如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤，乙方需負責修改，所發(fā)生費用乙方自行承擔，如有重大錯誤乙方承擔所有費用的百分之五十（修改費用由生產(chǎn)部統(tǒng)量計價）。
2、乙方需服從甲方的一切管理制度。
3、乙方自行負責自己工人的住宿伙食費用（甲方提供中餐一頓，如加班則甲方提供晚餐）。
5、承包期內乙方需按甲方的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時保質保量交貨，
1、如乙方在生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次質量或安全事故甲方有權終止本協(xié)議。
2、甲方如連續(xù)兩個月不發(fā)放承包服務費時乙方有權終止本協(xié)議。
六、工人保險購買費用由甲乙雙方各負責一半，保額為60萬。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如協(xié)議不果，可向當?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
八、本協(xié)議共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，期滿后如需延期本合同有同等效力。
甲方：四川浦朝彩鋼結構有限責任公司。
甲方：（簽章）。
乙方：（簽章）。
鋼構加工合同篇十七
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致，特簽定如下協(xié)議：
一、甲方愿把一座建筑面積為平方米的屋面輕鋼頂以包清工的方式每平方米元的價格承包給乙方。
二、甲方為乙方提供水、電、路，確保工程正常施工。甲方必須確保原材料的供應，否則因原材料短缺所造成的工人停工。誤工費由甲方負責賠償。
三、乙方必須按照甲方的要求，保質保量進行安全施工，在施工過程中所發(fā)生的人身傷亡事故，甲方概不負責，完全由乙方自己負責。
四、付款方式：
1、工人及設備進入工地后，甲方應先付給乙方生活費5000元。
2、待原廠房拆除完畢，甲方把工人拆除工資全部付清。
3、待梁制作完畢，甲方應付乙方總工程款的40%。
4、待鋼梁安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的20%。
5、待屋面板安裝完畢，甲方再付給乙方總工程款的35%。
6、經(jīng)甲方驗收合格后，再把剩余的工程款一次性付清給乙方。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，望甲乙雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
鋼構加工合同篇十八
總承包單位：
分包單位：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協(xié)商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程面積：鋼結構部分平方米
1.4工程內容：鋼結構及維護和保溫工程
1.5承包范圍：所有鋼結構主體、維護工程、保溫工程等內容
1.6設計單位：
1.7監(jiān)理單位：
開工日期：
竣工日期：
總日歷日期：日歷天
質量等級：合格
合同價款：萬元
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝，不得轉包。
本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。
安全措施、技術措施由乙方提供技術方案，經(jīng)有關專家評審，甲方批準認可。
第2條合同文件及解釋順序
本工程合同由以下文件組成：
1、工程承包合同；
2、工程補充合同；
3、工程設計變更；
4、工程聯(lián)系單；
5、工程簽證
第3條合同文件使用的標準適用法律
適用法律情況：國家及上海市有關建設工程的法規(guī)均適用于本合同文件，國家（包括部、委）與上海市對同一問題均有規(guī)定時，以上海市的規(guī)定為準；上海市無規(guī)定的，以國家的規(guī)定為準。
適用標準、規(guī)范：本工程應執(zhí)行的規(guī)范如下：
《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》及其它政府的規(guī)定
第4條圖紙
甲方在滿足工程總進度計劃前提下，按質按量提供建安配套施工圖紙。
圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。
第5條甲方駐工地代表
甲方委派同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責；乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。
第6條乙方駐工地代表
乙方委派同志為駐工地代表
乙方委派負責現(xiàn)場施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發(fā)出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條甲方工作
甲方應在開工前清理好現(xiàn)場，做到三通一平（水電路通、施工場地平整完畢）以保證乙方順利開工。
甲方應在開工前將水電頭子接到施工現(xiàn)場雙方商定的位置。
甲方負責協(xié)調乙方與業(yè)主及監(jiān)理的關系。
甲方負責進行腳手架的配合工作。
甲方負責提供乙方人員的生活、生產(chǎn)用地。
甲方負責按合同支付工程款。
第8條乙方工作
乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護工作。
乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復后方可交付甲方。
乙方應文明施工，按施工組織設計安排現(xiàn)場的機械、材料、設施，使施工現(xiàn)場達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現(xiàn)場。
第9條進度計劃
乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書面形式批準上述文件或提出修改意見，逾期視為確認。
第10條工期提前和延誤
本工程甲方標書要求總工期為天。
本工程乙方如按75天完成，甲方給予萬元人民幣的獎勵。
如乙方不能在75天內完工，則給予萬元人民幣的處罰（付款方法及細則另見合同補充）
鋼構加工合同篇十九
乙方：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，并結合本工程的具體情況經(jīng)雙方多次洽商達成協(xié)議。特制定本合同以資雙方共同遵守。
乙方應認真按照施工規(guī)范規(guī)定及本工程設計圖紙、變更要求進行施工，施工完畢由乙方自檢后通知甲方主管鋼筋工長，進行復檢，對復檢不合格的接頭及時返工。質量標準以監(jiān)理、質量監(jiān)督站有關部門規(guī)定為準。所有鋼筋連接質量必須質監(jiān)部門認可，否則由乙方自負。返工費用由乙方自負。
按照甲方所控制的施工進度為工期；必須保證在樓層混凝土澆搗后15h內完成鋼筋連接工作；否則，每延遲1h罰款200元，延遲3——6h罰款2000元，超過6h處以罰款外，并承擔延遲工期引起的其他連帶責任。
根據(jù)甲、乙雙方協(xié)商，甲方按實際發(fā)生的鋼筋大、小，按規(guī)格定價，數(shù)量以實際量為準。價格如下：
d25__________元/接頭
d22__________元/接頭
d20__________元/接頭
d18_________元/接頭
d16__________元/接頭
以上價格已包括乙方施工的一切費用（水、電費由甲方承擔）。
八層以下所有鋼筋連接由乙方全墊資；八層施工完后一個月內，甲方付乙方工作量的______支付。八層以上，甲方在每月的25日為乙方結算一次，結清當月的工作量，并在下月的20日前按__________支付，剩余款項為質量保金待主體結構完工后________個月內全部付清。乙方必須提供原材料稅務發(fā)票（占總數(shù)80%以上）抵充。
1、甲方負責提供固定電源，在施工樓層；并提供乙方所需升降架。
2、甲方提供宿舍及庫以便乙方住宿和堆放材料。
3、柱鋼筋長度在6米以上，由甲方無償提供每臺設備1名配合人員。
4、為了不影響工期，乙方必須根據(jù)施工進度計劃，安排好鋼筋連接預制工作；計劃提前一周報甲方，由甲方統(tǒng)一安排實施。乙方在預制鋼筋連接時，必須對有變形鋼筋接頭進行矯正，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成材料浪費的，按工地有關規(guī)定處罰。在連接柱鋼筋前甲方必須將所預制好的鋼筋插到柱子上由乙方校正后連接。
5、乙方施工操作人員必須持證上崗，嚴禁無證施工。
6、施工中的試件所用套筒材料費由甲、乙雙方對半共同承擔；乙方承擔各規(guī)格材料質試驗報告1份。作為入場質量檢驗。所有規(guī)格套筒材料必須封樣。施工中試件試驗費用由甲方承擔。
7、乙方施工完畢后應及時清理宿舍及現(xiàn)場，保證現(xiàn)場符合文明工地標準。
8、乙方必須有人常駐工地及時與甲方聯(lián)系；可以施工而無人操作，甲方有權按有關規(guī)定進行處罰；其誤工由乙方負責。
9、乙方必須服從甲方施工用電、安全生產(chǎn)的統(tǒng)一安排，若因乙方違章施工造成用電安全事故及其他事故等，均由乙方自行承擔責任，甲方概不負責。
甲、乙雙方任何一方必須按此合同執(zhí)行，當方違約者按合同總金額的20%賠付對方。
本合未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商事宜已書面材料為準。本合同一式四份，正、付本各二份，甲、乙方各執(zhí)一份正、付本。
甲方：
乙方：
訂立時間：
鋼構加工合同篇二十
鋼材的應用范圍正在不斷擴大,鋼構建筑的研究范圍也日漸擴大。鋼構承包。
合同。
是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼構承包合同范文，感謝您的閱讀。
發(fā)包方：簡稱(甲方)承包方：簡稱(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《勞動法》的有關規(guī)定,結合本工程的實際，甲方將102a段加層改造工程鋼結構委托給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等、互利、合作的原則，特擬定以下協(xié)議，以資共同遵守：
一、承包范圍和工作內容。
1、西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技有限責任公司102a段加層改造工程鋼結。
2、基礎預埋件的安裝、校正和保護。
3、與原柱、梁連接的植筋工作。
4、工程中所用的型鋼、鋼板、高強螺栓、焊條、油漆等品牌必。
二、承包方式和單價。
2、總價一次性包死為：
3、材料進場后要配合項目部、監(jiān)理公司做好復檢取樣工作，其費用由乙方自負。
三、結算方式和付款方式。
1、主材進場驗收合格后付30﹪。
2、工程全部施工完成后付50﹪。
3、竣工驗收合格付90﹪。
4、剩余10﹪作為質量保修金，一年后無質量問題全部結清。
四、工程質量要求。
根據(jù)施工圖紙要求、質量評定標準、施工規(guī)范陜西省有關規(guī)定及項目部的技術交底、安全交底要求進行施工。乙方必須提供完整的相關資料、技術資料及產(chǎn)品合格證書和復試合格證明，提交施工方案。如因乙方質量或其他原因造成下一道工序無法進行造成工期延誤，將由乙方承擔相應的經(jīng)濟責任。
五、安全落手清管理。
1、乙方進入施工現(xiàn)場必須遵守安全操作規(guī)程和甲方的有關安全管理制度，對存在的安全隱患予以及時整改。
2、正式施工前，乙方必須對施工人員進行安全交底，并向項目部提供施工人員的有效證件復印件各一份，報甲方安全負責人備案;并設兼職安全員一名，督促本班組員工的安全生產(chǎn)。
3、甲方對乙方進行進場教育;乙方班前自行對每個職工進行安全技術交底和當天工作要點，施工工藝的交底。
4、施工中一旦發(fā)生安全事故，甲方應配合乙方進行現(xiàn)場救治;所產(chǎn)生一切責任經(jīng)濟賠付，以及善后安撫工作均由乙方和責任方承擔。
5、積極配合項目部做好文明標化工作，服從項目部統(tǒng)一部署，
六、工期要求。
乙方根據(jù)項目部的月、周施工進度計劃、合理調配足夠的技術操作工人，確保分項工程施工保質保量的完成，施工時間根據(jù)項目部要求以通知為準，因乙方原因造成的工期拖延由乙方負責，并承擔工期延誤責任，每拖延一天處以罰款1000元。
七、工程保修。
工程保修期為一年，保修期滿后無質量問題，可返還保修金，保修期內出現(xiàn)質量問題，全部由乙方負責維修，所涉及到其他施工班組由乙方組織施工，支付費用。
八、分項工程驗收。
分項工程驗收以國家頒發(fā)的施工規(guī)范、優(yōu)質工程質量驗收標準及施工設計要求、圖集的相關規(guī)定為依據(jù)。
九、本合同自簽訂之日起生效，保修期滿并付清保修金后自行失效。
十、如雙方對協(xié)議條款發(fā)生沖突，雙方應本著友好協(xié)商的態(tài)度予以解。
決，協(xié)商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、訴訟。
十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：原料庫房、廠房、產(chǎn)品庫房鋼結構安裝(包工包料)。
二、工程地點：平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)平羅縣宇昇科技有限公司。
三、承包范圍和內容：原料庫房、廠房、產(chǎn)品庫房等，鋼結構原材料，型材加工費用及安裝工程費用。
四、工程建筑面積：11200平方米。
五、承包工程總價：每平方米800元×11200平方米=總價896(萬元)。
第二條施工準備。
一、發(fā)包方：
1.20xx年5月20日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。
2.合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及施工技術資料3份。
二、承包方：
1.負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;。
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;。
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發(fā)包方。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為50天(日歷天)，自20xx年5月20日開工至20xx年7月10日竣工驗收。
二、開工前3天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工。
通知書。
三、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
5.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;。
6.未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質量。
一、本工程質量經(jīng)雙方研究要求達到：
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理。
一、所需材料及設備均有承包方現(xiàn)行墊付購買;。
二、工人工資及日常生活開支由承包方現(xiàn)行墊付;。
三、發(fā)包方負責檢驗承包方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程，經(jīng)檢驗符合質量要求的，方可用于工程，不符合質量要求的，應按有關規(guī)定處理。
第六條工程價款的支付與結算。
工程價款的支付和結算，應根據(jù)中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執(zhí)行。
一、本合同簽訂后30日內，發(fā)包方支付不少于合同總價的30%備料款，計人民幣268萬元。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在3日內按核實的工程進度支付進度款，工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息一次支付給承包方。
三、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之十的違約金。
四、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
五、承包方在單項工程竣工驗收后1天內，將竣工結算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦銀行審查，發(fā)包方在接到結算文件2天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
鋼構加工合同篇二十一
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現(xiàn)就鋼結構__作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、工程名稱：__________。
二、工程地點：__________。
三、工程內容：__________。
四、工期：工程總工期_____天。
工程具體開工時間以合同簽定為準。
五、工程造價：金額（小寫人民幣）__________（大寫人民幣）__________元整。
六、承包及結算方式：
承包方式：包工包料。
結算方式：鋼結構工程竣工驗收合格后付97%，3個月后七天內付清總工程款。
1、固定總造價合同，現(xiàn)金結算，不含稅收管理費用，如需開票，稅金另計。
2、結算總價=固定總價+變更部分簽證。
七、質量要求：
1、乙方應嚴格按照本合約和現(xiàn)行規(guī)范提供工程建設材料，安排組織本工程的`施工作業(yè)。
2、質量驗收等級：合格。
3、質量問題整改率：100%。
4、乙方應保證所有構成工程實體的材料是全新的、未曾使用過。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同簽訂后，2日內甲方付給乙方工程款_____元，作為材料備料款。
2、第二期付款：主體鋼架進場后，2日內甲方付給乙方工程款_____元。
3、第三期付款：主鋼架安裝完畢后，2日內甲方付給乙方工程款_____元。
4、第四期付款：3個月后付清總工程款。
九、甲方責任：
1、負責工程的審批手續(xù)，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。
2、提供現(xiàn)場施工場地。
3、按本合同規(guī)定支付費用。
4、甲方提供現(xiàn)場施工的用電用水，提供現(xiàn)場的三通一平。
5、甲方負責與其他工程隊協(xié)調。
6、甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
十、乙方責任：
1、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行操作、安裝。
2、如現(xiàn)場條件與原定方案不符合，應及時報請甲方協(xié)商修改確定，經(jīng)甲方確認后方可更改。
3、乙方施工人員在施工期間應遵循甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理、遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將鋼結構部分進行轉包，否則甲方有權拒付工程款。
十一、甲方認可的圖紙及乙方工程項目報價清單，均作為本合同主要組成部分。
十二、違約責任：
1、甲方未能按本合同規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之一計算，向乙方支付違約金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七級以上大風等）或甲方原因造成停工，工期可相應順延外，若乙方無正當理由未能按本合同按時操作、安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。
十三、爭議解決方式：
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調解解決，協(xié)商或調解不成，按照以下方式解決：訴至甲方所在地人民法院。
十四、其他：
1、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。
2、本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方：__乙方：__。
聯(lián)系電話：__聯(lián)系電話：__。
__年__月__日__年__月__日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10338803.html】
