合同可以明確約定當事人的權利義務，規(guī)范交易行為，防止糾紛發(fā)生。合同中的條款應該清晰明確，避免可能的歧義和爭議。在簽署合同前，您可以參考以下范文，了解合同格式和常見條款的應用。
通信建設施工合同書篇一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點：興安縣嚴關鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調(diào)整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設質(zhì)量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人，質(zhì)檢人員進行驗收。并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。結算經(jīng)甲方審核批準后，除留質(zhì)保金3%外，三個月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章)?????乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號：身份證號：
電話號碼：電話號碼：
簽署日期：
通信建設施工合同書篇二
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式。
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質(zhì)的，應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
通信建設施工合同書篇三
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協(xié)議：
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數(shù)量、費用見價格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標準及驗收標準。
工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規(guī)定以及甲方設計文件的質(zhì)量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協(xié)議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據(jù)。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
通信建設施工合同書篇四
根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達成協(xié)議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協(xié)議書：
1、工程名稱：__________。
2、工程地點：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項目及工程量：富道二期二段工程邊坡三維網(wǎng)植草，工程量約650002。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整，也可對乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調(diào)整的理由。本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執(zhí)行。
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數(shù)量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還：在質(zhì)保期滿后，扣除有關應扣款項后，甲方將剩余部分無息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據(jù)不作為結算的法律依據(jù)。結算必須由本人進行，委托他人結算時，必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機械設備進場后，一個月內(nèi)完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質(zhì)量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時，可對本協(xié)議工程或其任何部分的結構形式、質(zhì)量等級或數(shù)量做出調(diào)整，乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數(shù)量，甲方不予計量。
1、提供設計圖紙或施工方案，提出質(zhì)量、技術、安全、環(huán)保等要求。技術員技術交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
1、乙方的人工必須聽從甲方調(diào)配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質(zhì)量。如果施工項目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須在24小時內(nèi)到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規(guī)范化施工，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔由于自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元，乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農(nóng)民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經(jīng)濟損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所干工程款按經(jīng)甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟損失。
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點：__________簽約地點：__________。
通信建設施工合同書篇五
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調(diào)地方關系，保證工程正常施工，如有當?shù)馗蓴_或不法_____，應承擔責任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的'時間：工程師收到后_____天內(nèi)批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應順延，發(fā)包人支付相應的費用。
工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質(zhì)量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
通信建設施工合同書篇六
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務承包，按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式：
1、擋土墻及a型結構底板采取綜合單價方式，施工費單價135元，單價中包含機械進出場費用、周轉材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關的費用，合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責：甲方職責：
1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責：
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產(chǎn)，負責現(xiàn)場的施工管理等相關事宜。
2、負責編制施工方案，完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結算事宜。
4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。
5、在甲方領導下對本工程的進度、質(zhì)量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式：工程款結算采取按月結算方式，甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設單位下?lián)苓M度款的96%，其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%，若工程造價達不到中標金額，則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用，甲方收取此項費用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結束款項付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
通信建設施工合同書篇七
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
根據(jù)移動公司要求，在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定，見附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
通信建設施工合同書篇八
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達到驗收標準;。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃，備足料具，組織好技術力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付：
1、工程價款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護：
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;。
2、甲方負責監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進度、安全、工期等，并提出整改的權利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，并辦好簽證。
六、乙方責任、權利、義務。
1、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責人應隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;。
4、乙方應嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應及時協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。
通信建設施工合同書篇九
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數(shù)天。
三、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
通信建設施工合同書篇十
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
在平等、自愿，并協(xié)議商一致的基礎上，甲、乙雙方協(xié)議合資建房，達成如下協(xié)議條款：
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現(xiàn)與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi)，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)。
四、單價：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權手續(xù)等費用，由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協(xié)議生效后，雙方無條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行，違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
通信建設施工合同書篇十一
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時，每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權按本合同價5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方，同時補交收據(jù)。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時，甲方有權扣留在進入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來繳清所拖欠的工資及有關罰款時，甲方有權將其扣押的乙方資產(chǎn)折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領款手續(xù)。
(四)工程結算：
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、負責向乙方提供泥水工技術交底。
2、委派明施工等，審核工程質(zhì)量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關施工管理規(guī)定等有權提出指正，乙方應遵照執(zhí)行。
3、協(xié)調(diào)組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工，在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務，又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現(xiàn)問題不及時會同甲方解決，以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標、質(zhì)量目標及文明施工目標等問題，經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方有關部門。
2、委派工程施工的人力、物力，財力，以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理，確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統(tǒng)計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問惠負責免費返工;承擔由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產(chǎn)及生活設施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場，工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內(nèi)完成。
8、乙方施工用機械設備及相關輔助材料的保管工作由乙方負責，若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失，由乙方自行負責。
9、加強現(xiàn)場管理，服從甲方的統(tǒng)—指揮，維護甲方的聲譽;在對外關系上，乙方為甲方的直屬施工隊伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的，甲方還有權單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質(zhì)量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質(zhì)量標準的，乙方須向甲方交納結算總價2%的違約金。
(三)、安全生產(chǎn)方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質(zhì)量安全檢查中，被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的，除按國家規(guī)定由行政部門處罰外，乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴重性，有權部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補甲方損失的，乙方必須據(jù)實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現(xiàn)場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定，對乙方文明施工措施進行對照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實的，乙方必須承擔—般違約責任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中，因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的，或者被通報批評的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔嚴重違約責任，并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次，或累計被投訴3次，乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉包工程的，甲方有權單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動支持監(jiān)理單位工作，對監(jiān)理單位的指令，若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔嚴重違約責任，井承擔由此造成的—切經(jīng)濟損失。
第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程：否則甲方有權更換施工隊伍。
4、乙方委派的現(xiàn)場管理代表同時必須是安全生產(chǎn)直接責任人，對本項目的安全生產(chǎn)負直接責任，同時要設專職安全員，接受甲方及現(xiàn)場管理人員對安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產(chǎn)過程中，違反有關消防條例和安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全、火災等事故，乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收保修期滿并結清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點：
工程地點：王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū)，改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境，根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求，我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
一、工程內(nèi)容：辦公樓工程屬磚混結構，兩層共計二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準，包括基礎開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排，訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯(lián)系購買，甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助，工程用工匠人器材和機械設備，場地看護，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工，警示語牌制作到位，對進場職工人員隨時進行安全教育，重在預防，在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎工作，定期或不定期的檢查各項安全工作和設施，并及時完善各項管理制度，教育職工各負其責，分項，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購買意外傷害保險，安全責任由乙方自行承擔，與甲方無任何責任。
3、質(zhì)量要求：乙方必須組織技術力量強硬的人員進場施工，施工根據(jù)現(xiàn)行相關要求，以圖紙設計為準，嚴格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應的問題，施工環(huán)境由甲方負責，并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式：經(jīng)招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元，
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
4、因變更或增加工程項目費用經(jīng)雙方商定后追加到后期結算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責任，經(jīng)專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權在工程費用中扣除。
四、其他事項：
1、為保證工程的正常進展，甲方依照合同要求及時提供工程款項，并定期給予相應的生活慰問，及時處理解決突發(fā)問題，乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點，保證各項工種有的足夠的勞動力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項結清，質(zhì)保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
通信建設施工合同書篇十二
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質(zhì)量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
通信建設施工合同書篇十三
承包方（簡稱乙方）：____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況。
1、工程名稱：____________。
2、工程建設地：____________。
3、工程規(guī)模、特征：____________。
4、工程施工任務（內(nèi)容）與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規(guī)范》____________要求。
5、預計施工工作量：____________。
6、完成施工工作量測量方式：____________。
7、質(zhì)量標準：____________。
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地（附紅線范圍），以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期。
1、本工程定于________年________月________日竣工，總工期為____________天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式。
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為____________元，總價預計為____________元（大寫：）____________，總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計____________元；地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計____________元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計___________。
第五條：雙方責任。
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如。
3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條：違約責任。
1、因甲方未向乙方提供基本的`工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項。
1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持____________份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
通信建設施工合同書篇十四
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
通信建設施工合同書篇十五
立協(xié)議單位：
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點、面積。甲方在乙方的_________住宅建設基地參建住宅，計建筑面積_________平方米，得益比例為_________%，實得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房價和付款方法：參建房屋造價，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應交付造價_________元，另外應交付管理費(代建費)每平方米_________元，合計應交付造價連管理費_________元，甲方應于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費)直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料：甲方應承擔的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗收后，應于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應予諒解。
5.房屋產(chǎn)權：甲方參建面積的房屋所有權，屬甲方所有。
6.違約責任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應共同信守，不得悔約，否則應負違約的法律責任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
賬號：_________賬號：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
通信建設施工合同書篇十六
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內(nèi)審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內(nèi)起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據(jù)變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標準和保修期。
（一）工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為________年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經(jīng)乙方同意，由甲方給予適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據(jù)中國人民銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內(nèi)，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據(jù)xx銀行審定的.數(shù)額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質(zhì)勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內(nèi)（特殊工程六十天內(nèi)）回復乙方，以此審定的工程預算為調(diào)整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內(nèi)會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經(jīng)有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質(zhì)量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審，在_________天內(nèi)編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。相關的合同通用版83;施工分包標準版標準合同書;房屋建筑裝修施工標準版標準合同書;鋼結構施工標準版標準合同書;家裝施工標準版標準合同書;施工監(jiān)理標準版標準合同書;油漆施工標準版標準合同書;維修施工標準版標準合同書;廣告牌施工標準版標準合同書;景觀施工標準合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
住所：_________。
住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________。
乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
傳真：_________。
編碼：_________。
編碼：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：___。
_____年____月____日____。
____年____月____日。
通信建設施工合同書篇十七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：_______________。
2、工程地點：_______________。
3、工程地點：_______________。
4、承包方式：_______________。
二、工程承包方式。
包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經(jīng)雙方確認后，預算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死，結算時不予以調(diào)整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。
三、工程工期。
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內(nèi)進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;。
(4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;。
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方?jīng)]有按時驗收的;。
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款。
1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時，應調(diào)整本工程的工程價款：
(1)經(jīng)批準的設計變更;。
(2)非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結算價格調(diào)整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。
4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢后20日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后，應在3個月內(nèi)組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。
五、材料設備供應。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設備除外)。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標準。
3、施工中，由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認)。
六、工程質(zhì)量。
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
七、工程驗收。
1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織自行驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。
八、工程價款的支付方式。
1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計rmb：_______元;。
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內(nèi)，付工程總價的60%，計rmb：_______元。
九、維修責任。
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
十、違約責任。
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進場施工的，甲方承擔后續(xù)進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經(jīng)公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后，甲方應在3個月內(nèi)組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
十一、爭議解決。
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：_______________。
乙方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：_______________。
通信建設施工合同書篇十八
建設發(fā)包發(fā)：
承包施工方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設施工項目發(fā)包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：
一、承包方式。
施工工程采取清包，即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式。
工程建設從乙方進場當日開始計算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設進度。承包項目具體情況如下：
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊，乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數(shù)計算，單價為：零點五五元一塊，;外墻磚單價為：五十八元每平方米，。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項目工程，如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成，甲方將不支付乙方任何工程費，并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責。
根據(jù)房屋建造需求，甲方及時提供房屋建設所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，外墻磚必須平實、整齊，縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下，甲方對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行全程監(jiān)督檢查，并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收，合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結方式，房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費，工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任。
乙方必須認真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，并做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質(zhì)量第一、預防為主，若施工中發(fā)生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。
3、本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應認真履行協(xié)議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理，協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應秉著友好的原則先協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
____年__月__日____年__月__日。
通信建設施工合同書篇十九
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6.本工程由_____設計。
二、工程價款及結算方式。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
通信建設施工合同書篇二十
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同。
工期總日歷天數(shù)天。
三、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10658279.html】
