合同通常包括條款、條件、責任和賠償?shù)葍热?，確保交易的合法性和合規(guī)性。如何避免常見的合同糾紛？以下是小編為大家收集的合同范本，供參考和學習。
商品銷售承攬合同書篇一
甲方：_______________ (以下簡稱“甲方”)
乙方：_______________(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方經友好協(xié)商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。
一、工程項目名稱：_______________
三、施工要求
1、乙方負責設計、施工、安裝。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的`乙方職員。
四、權利與責任：
五、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現(xiàn)，自按裝之日起半年內，乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現(xiàn)的質量問題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者，乙方則不承擔責任：
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注：如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞，要負責賠償。
七、如出現(xiàn)糾紛，應協(xié)商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區(qū)人民法院。
八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發(fā)布權等，概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字，蓋章即時生效。
________年___月____日
商品銷售承攬合同書篇二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品銷售承攬合同書篇三
定作方：_______（簡稱甲方）。
承攬方：_______（簡稱乙方）。
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金（元）。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產品的質量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：
3、履行的期限、地點和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。
商品銷售承攬合同書篇四
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的`內容及質量技術要求
_________。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
商品銷售承攬合同書篇五
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
商品銷售承攬合同書篇六
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現(xiàn)場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
商品銷售承攬合同書篇七
【合同導語】為大家提供商品銷售項目代理合同書，如果你有這方面的寫作需求，相信本文內容能為你起到參考作用。隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的范文，歡迎大家分享。，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：__________________。
地址：__________________。
乙方：__________________。
地址：__________________。
甲乙雙方本著真誠合作的原則，在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，就甲方委托乙方代理銷售______項目一致達成以下協(xié)議。
第一條：委托代理項目內容。
甲方委托乙方銷售的項目(以下簡稱“該項目”)位于______，該項目的委托銷售范圍包括：住宅______平方米(______套)、商鋪______平方米(______間)、寫字樓________平方米及車位_______個，具體可銷售物業(yè)以及銷售價格詳見附件。
第二條：委托代理期限。
從______年______月______日起至______年______月______日止。
第三條：銷售價格。
1、甲方委托乙方銷售該項目的價格由甲方確定，但甲方須保證該價格不低于對外銷售的折扣價。
2、銷售價格確定之后，如甲方需要提高銷售價格，應與乙方協(xié)商并經乙方確認，如雙方不能達成一致意見，乙方有權解除合同。
第四條：雙方責任及權利。
甲方責任及權利。
1、委托期間，甲方提供銷售場地、辦公設備和電話等設施并負責相關費用，配合乙方辦理有關銷售事宜。
2、負責審定該項目的銷售計劃、銷售價格、付款方法及推廣工作，制作有關樓盤推廣資料，包括展板、宣傳海報及條幅等。審定媒體投放計劃及預算，并承擔相關的宣傳推廣費用。
3、須取得銷售該項目的相關批文及證件，保證該項目銷售的合法性，以使乙方可合法地向認購者推介該物業(yè)，同時甲方須負責向有關部門申辦該項目有關售樓、按揭等的所有手續(xù)，并承擔相關責任。如該項目不具備合法銷售條件，乙方有權解除合同。
4、委托項目經理等人員負責現(xiàn)場確認乙方所推介的客戶，并及時與乙方確認應付的代理費數(shù)額。如甲方在收到乙方的客戶確認名單或代理費確認文件后10天內未能回復的，視為甲方對乙方提交的文件內容予以確認。
5、負責簽訂認購書及商品房。
買賣合同。
向購房者收取定金、樓款等購房款項并將認購書、商品房買賣合同復印給乙方留存。
乙方責任及權利。
1、負責介紹并協(xié)助客戶與甲方簽訂合同，收集客戶資料。
2、在銷售過程中，乙方銷售人員應注重職業(yè)道德及個人形象，自覺維護甲方的市場聲譽，堅持文明銷售，禮貌待客，不得參與有損甲方利益和聲譽的活動。
3、負責舉辦定期例會，自覺接受甲方的管理與監(jiān)督。
4、在本合同有效期結束或合同終止后，乙方應交還甲方所提供的所有資料，不得泄露甲方的商業(yè)秘密。
5、本合同終止日起5日內乙方應將甲方提供的場地、辦公設備、辦公用品和電話等設施返還給甲方。
6、如因乙方過錯給甲方或第三方造成人身或財產損失的，由乙方承擔相應的賠償責任。
第五條：代理費用計算。
1、代理期內，甲方按乙方的銷售金額計付代理費。銷售金額指乙方介紹的客戶簽訂《商品房買賣合同》的金額，代理費計付前提為客戶已簽訂《商品房買賣合同》。
2、代理費計付標準如下。
代理期內，銷售金額達到新的結算標準時，甲方應按照新的結算標準計算代理費的差額部分，并在下月結算時一并補足給乙方。
第六條：代理費結算方式。
1、甲方應于每月5日前將上月已簽訂認購書及商品房買賣合同的單位及客戶明細以書面形式確認給乙方。
第七條：違約責任。
1、若甲方未按約向乙方支付相關費用的，每延遲一天，甲方須向乙方支付千分之一的滯納金。逾期15天，乙方有權解除合同。
第八條：其它約定。
1、雙方確認本合同的地址真實有效，如有更改應立即通知對方。任何一方將函件/通知等資料郵寄至該地址，自寄出之次日起，視為已有效送達對方。
2、本合同經甲乙雙方蓋章后生效。
3、本合同壹式______份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
______年______月______日。
商品銷售承攬合同書篇八
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡人員： 指定聯(lián)絡人員：
商品銷售承攬合同書篇九
所在地：所在地：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
聯(lián)絡方式：聯(lián)絡方式：
一、甲方委托乙方代銷下列商品：
商品名稱規(guī)格型號單位產地代銷數(shù)量單件重量生產廠家備注現(xiàn)貨每月可供數(shù)。
二、上列代銷商品的銷售價格由甲方每月發(fā)價格表給乙方，乙方應按甲方規(guī)定的價格銷售。價格如有調整，甲方隨時通知乙方。
三、商品包裝應按運輸部門規(guī)定辦理，否則運輸途中損失由甲方負責。如因不符運輸要求，乙方代為改裝及加固，其費用由甲方負責。
四、交貨地點：憑乙方發(fā)貨通知單，由甲方代辦托運直撥至購貨單位。
五、代銷商品發(fā)貨數(shù)量必須根據(jù)乙方通知。
六、手續(xù)費收取與結算按下列辦法：按銷貨款總額%收取手續(xù)費，每月15日前結算上月貨款及手續(xù)費。
七、甲方代銷商品應與樣品相符，保質保量，代銷數(shù)量、規(guī)格、價格，有效期內如有變更，甲方必須及時通知乙方，通知到達前，已由乙方簽出的合同，應照舊履行。如因質量或供貨不及時造成損失的，均由甲方負責。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后即生效，有效期6月。
九、其他條款。
甲方：
乙方：
商品銷售承攬合同書篇十
為維護甲乙雙方的合法權利，本著共同發(fā)展、平等公正、互惠互利的原則，經雙方協(xié)商，訂立如下合同：
一、經銷條款。
1、甲方授權乙方為(地區(qū)、市、縣)經銷商，經銷甲方所經銷的品牌系列產品。
2、產品名稱、規(guī)格、單價詳見合同附件。
3、貨款結算方式：款到發(fā)貨或現(xiàn)款結算。
4、供貨程序：乙方填寫書面《訂貨申請單》，經甲方業(yè)務人員確認傳真到配送中心，配送中心確定該批貨款到帳后，三日內發(fā)貨。
5、運輸方式：甲方負責送貨至乙方所在市(縣)的車站、貨運點，運費由乙方承擔。(根據(jù)地區(qū)不同，2-10元運費/件)。
6、乙方在本合同有效期內目標銷量為萬元，甲方給予返利獎勵，否則不予返利。
二、甲乙雙方責任條款。
1、甲方應根據(jù)市場狀況策劃產品宣傳、廣告及促銷活動，乙方有義務配合。
2、甲方負責向乙方提供經銷產品的合法證件，乙方有責任維護甲方產品的聲譽，杜絕銷售過期變質產品和經營假冒侵權產品。
3、乙方應在所經銷區(qū)域做好網絡分銷的發(fā)展、監(jiān)控，并承擔責任。
4、乙方必須無條件提供甲方所需的與甲方產品有關的任何銷售數(shù)據(jù)，并做到準時、準確、完整。
三、退換貨條款。
1、甲方產品原則上不予退換貨，因產品包裝或配送出現(xiàn)差錯，甲方退換。
2、自進貨之日起五日內因產品質量問題經甲方確認同意可進行產品調換。該批產品甲方承擔此運輸費用，乙方不得自行銷毀。
3、因乙方倉儲管理不善等造成的質量問題一律不予退換貨。
四、解除合同條款。
1、在本合同執(zhí)行期間，如乙方連續(xù)2個月未能完成甲方規(guī)定目標之內的需求計劃，則甲方有權終止本合同。
2、在本合同執(zhí)行期間，如乙方在合同規(guī)定區(qū)域以外銷售或分銷甲方產品，則甲方有權終止本合同。
3、在本合同執(zhí)行期間，如乙方違反甲方價格銷售政策，則甲方有權終止本合同。
4、在本合同執(zhí)行期間，如乙方銷售假冒產品及其他造成甲方產品不良影響的，則甲方有權終止本合同。
5、在本合同執(zhí)行45天內，如乙方沒有達到類店50%以上的鋪貨率，則甲方有權終止本合同。
6、其它本合同書中規(guī)定的終止合作或本合同的條款。
五、保密條款。
乙方保證在任何時候，任何情況下，不會將甲方的商業(yè)機密(如價格、銷售數(shù)據(jù)、知識、技術等甲方認為是“商業(yè)機密”的信息)披露給任何其他人或為自身目的使用。
六、其他條款。
1、本合同為正式合同，有效期自年月日起至年月日止。
2、合同簽署后，如甲方在7個工作日內未收到乙方的首批貨款，合同自動失效。
3、本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行訂立附加協(xié)議，并與本合同具有同等法律效力。
4、如出現(xiàn)合同糾紛，雙方經協(xié)商不能達成一致時，任何一方可在甲方所在地人民法院提出訴訟。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章起生效。
6、本合同最終有效簽署人為甲方營銷副總經理以上職位者。
八、補充條款。
甲方：乙方：
為維護甲乙雙方的合法權利，本著共同發(fā)展、平等公正、互惠互利的原則，經雙方協(xié)商，訂立如下合同：
一、經銷條款。
1、甲方授權乙方為(地區(qū)、市、縣)經銷商，經銷甲方所經銷的品牌系列產品。
2、產品名稱、規(guī)格、單價詳見合同附件。
3、貨款結算方式：款到發(fā)貨或現(xiàn)款結算。
4、供貨程序：乙方填寫書面《訂貨申請單》，經甲方業(yè)務人員確認傳真到配送中心，配送中心確定該批貨款到帳后，三日內發(fā)貨。
5、運輸方式：甲方負責送貨至乙方所在市(縣)的車站、貨運點，運費由乙方承擔。(根據(jù)地區(qū)不同，2-10元運費/件)。
6、乙方在本合同有效期內目標銷量為萬元，甲方給予返利獎勵，否則不予返利。
二、甲乙雙方責任條款。
1、甲方應根據(jù)市場狀況策劃產品宣傳、廣告及促銷活動，乙方有義務配合。
2、甲方負責向乙方提供經銷產品的合法證件，乙方有責任維護甲方產品的聲譽，杜絕銷售過期變質產品和經營假冒侵權產品。
3、乙方應在所經銷區(qū)域做好網絡分銷的發(fā)展、監(jiān)控，并承擔責任。
4、乙方必須無條件提供甲方所需的與甲方產品有關的任何銷售數(shù)據(jù)，并做到準時、準確、完整。
三、退換貨條款。
1、甲方產品原則上不予退換貨，因產品包裝或配送出現(xiàn)差錯，甲方退換。
2、自進貨之日起五日內因產品質量問題經甲方確認同意可進行產品調換。該批產品甲方承擔此運輸費用，乙方不得自行銷毀。
3、因乙方倉儲管理不善等造成的質量問題一律不予退換貨。
四、解除合同條款。
1、在本合同執(zhí)行期間，如乙方連續(xù)2個月未能完成甲方規(guī)定目標之內的需求計劃，則甲方有權終止本合同。
2、在本合同執(zhí)行期間，如乙方在合同規(guī)定區(qū)域以外銷售或分銷甲方產品，則甲方有權終止本合同。
3、在本合同執(zhí)行期間，如乙方違反甲方價格銷售政策，則甲方有權終止本合同。
4、在本合同執(zhí)行期間，如乙方銷售假冒產品及其他造成甲方產品不良影響的，則甲方有權終止本合同。
5、在本合同執(zhí)行45天內，如乙方沒有達到類店50%以上的鋪貨率，則甲方有權終止本合同。
6、其它本合同書中規(guī)定的終止合作或本合同的條款。
五、保密條款。
乙方保證在任何時候，任何情況下，不會將甲方的商業(yè)機密(如價格、銷售數(shù)據(jù)、知識、技術等甲方認為是“商業(yè)機密”的信息)披露給任何其他人或為自身目的使用。
六、其他條款。
1、本合同為正式合同，有效期自年月日起至年月日止。
2、合同簽署后，如甲方在7個工作日內未收到乙方的首批貨款，合同自動失效。
3、本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行訂立附加協(xié)議，并與本合同具有同等法律效力。
4、如出現(xiàn)合同糾紛，雙方經協(xié)商不能達成一致時，任何一方可在甲方所在地人民法院提出訴訟。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章起生效。
6、本合同最終有效簽署人為甲方營銷副總經理以上職位者。
八、補充條款。
甲方：乙方：
商品銷售承攬合同書篇十一
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
商品銷售承攬合同書篇十二
定作方：_________。
承攬方：_________。
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
_________。
二、項目的內容及質量技術要求。
_________。
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
_________。
四、驗收標準、方法和期限。
_________。
五、結算方式及期限。
_________。
六、違約責任。
_________。
七、解決合同糾紛的方式。
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款。
_________。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________。
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
商品銷售承攬合同書篇十三
定作方（甲方）：_________。
電話：__________________。
承攬方（乙方）：_________。
電話：__________________。
經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
加工費。
品名規(guī)格單位數(shù)量。
單價金額。
原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
１．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：__________________。
２．產品檢驗標準和方法：________________________。
３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________。
４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。
５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
商品銷售承攬合同書篇十四
承攬方：__________。
簽訂日期：__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________。
1.2播出頻道和時間：__________。
1.3制作形式：__________。
1.4廣告長度：__________。
1.5播出形式：__________。
1.6播出日期：__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：__________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第()項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱：__________。
6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。
商品銷售承攬合同書篇十五
為維護雙方的權益，根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據(jù)《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場，經乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據(jù)。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據(jù)，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據(jù)要求組織施工，協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數(shù)的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認定費用的依據(jù)。
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
商品銷售承攬合同書篇十六
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
商品銷售承攬合同書篇十七
乙方：___________。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現(xiàn)不可抗力和難以預見的`困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據(jù)為準。在結算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
商品銷售承攬合同書篇十八
承攬方（全稱）：__________________。
定作方（全稱）：__________________。
經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名。
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書號碼__。
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人：法人委托書號碼__。
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：
___年___月___日。
（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后）。
商品銷售承攬合同書篇十九
定作人：_____________ 簽訂地點：_____________。
承攬人：_____________ 簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/10738771.html】
