6.合同可以是口頭的,也可以是書(shū)面的,但書(shū)面合同更容易證明。編寫合同時(shí),我們應(yīng)該詳細(xì)列出各方的權(quán)利和責(zé)任,并明確約定。合同的語(yǔ)言應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要,避免使用過(guò)多的法律術(shù)語(yǔ),以確保雙方的理解和認(rèn)可。
工程承攬合同管轄篇一
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同管轄篇二
電話:_________電話:_________。
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責(zé)任范圍:
第四條乙方責(zé)任范圍:
第五條技術(shù)要求:
第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期:
1.施工工期:自開(kāi)工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng),結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗(yàn)收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題,由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。
第七條其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇三
建設(shè)單位:
(以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位: 博樂(lè)市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn): 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進(jìn)戶門89樘、單元進(jìn)戶門9套,(詳見(jiàn)附表)。
四、工程造價(jià)(包含安裝),本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元(壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日;安裝時(shí)間十日,從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價(jià)總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費(fèi),所有防盜門到現(xiàn)場(chǎng)后,再付百分之五十。待工程竣工驗(yàn)收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
4.1、乙方在單項(xiàng)工程竣工前十日,應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗(yàn)合格,從驗(yàn)收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項(xiàng)的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟(jì)糾紛,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí),根據(jù)一方當(dāng)事人的請(qǐng)求,可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對(duì)甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護(hù)。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同管轄篇四
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________。
a、承攬項(xiàng)目名稱:_______________。
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):_______________。
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開(kāi)工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________。
定作方代表:___________承攬方代表:_______________。
工程承攬合同管轄篇五
根據(jù)《中華人民共和國(guó)_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目,工程價(jià)格,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu),甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工:乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇六
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號(hào)爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項(xiàng)目:電廠一號(hào)爐拆卸工程。
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過(guò)程中隨拆隨運(yùn)不得在場(chǎng)地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票):叁拾伍萬(wàn)元整(350000.00)。
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場(chǎng)地清理干凈雙方驗(yàn)收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗(yàn)收。
六、工程責(zé)任:
1.施工過(guò)程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;。
2.施工過(guò)程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);。
3.在施工過(guò)程中乙方必須完全聽(tīng)從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險(xiǎn)。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇七
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號(hào):
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利,根據(jù)國(guó)家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī),經(jīng)過(guò)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
三、工程總價(jià):
四、工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題,給予一次性付清。
五、工程期限:工程于20xx年月日開(kāi)工,到20xx年月日結(jié)束,工期天。提前一日完工獎(jiǎng)元,延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求:乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認(rèn)后,根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度,甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)核實(shí)質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認(rèn),作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險(xiǎn),凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財(cái)產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇八
建設(shè)單位:_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
施工單位:_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________。
二、工程地點(diǎn):_______________。
三、工程范圍和內(nèi)容:_______________。
1、承包范圍:_______________。
2、工程建筑面積:_______________。
3、結(jié)構(gòu):_______________。
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖。
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
第二條合同價(jià)款及調(diào)整。
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為_(kāi)______________(大寫)。
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價(jià)款的支付與結(jié)算。
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的_______________%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的_______________%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家_____有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期_______年_______月_______日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);。
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;。
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備。
甲方:
1、_________年_________月_________日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、_________年_________月_________日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起3日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
第六條雙方的職責(zé)。
甲方的職責(zé)。
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);。
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;。
(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;。
(6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;。
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)。
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
第七條施工與設(shè)計(jì)變更。
的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
第八條安全施工。
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量。
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
第十條工程驗(yàn)收。
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任。
乙方的違約責(zé)任。
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《_____》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計(jì)息。
第十二條解決合同糾紛方式。
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則。
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,
作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十四條附件。
1、屋面的顏色:_______________。
2、墻面的顏色:_______________。
3、外門顏色:_______________。
4、內(nèi)門顏色_______________。
建設(shè)單位:_______________承攬單位:_______________。
經(jīng)辦人:_______________經(jīng)辦人:_______________。
電話:開(kāi)戶銀行:_______________。
賬號(hào):_______________。
電話:_______________。
身份證號(hào):_______________。
日期:_______________日期:_______________
工程承攬合同管轄篇九
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格型號(hào):
單位:
數(shù)量:
單價(jià):
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應(yīng)辦法:
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
3、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
4、交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):
5、貨款共計(jì)人民幣(大寫):
6、結(jié)算辦法及期限:
7、其他:
第一點(diǎn):甲方的違約責(zé)任。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)的違約責(zé)任。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:
本合同一式份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止。
甲方:請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣健?/p>
乙方:請(qǐng)?zhí)顚懗袛埛健?/p>
法定代表人:
法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話。
電話:填寫承攬方辦公電話。
地址:填寫定作方住所。
地址:填寫承攬方住所。
開(kāi)戶銀行:填寫定作方開(kāi)戶銀行。
開(kāi)戶銀行:填寫承攬方開(kāi)戶銀行。
賬號(hào):填寫定作方賬號(hào)。
賬號(hào):填寫承攬方賬號(hào)。
工程承攬合同管轄篇十
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則,合同雙方就_____ 項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程承包范圍:
合同期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
施工期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
(其中:竣工日期(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
合同價(jià)格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外,合同價(jià)格不作調(diào)整。
合同訂立時(shí)間:年 月 日
合同訂立地點(diǎn):
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)
法定代表人或其授權(quán)代表:法定代表人或其授權(quán)代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊(cè)住所:工商注冊(cè)住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬 號(hào): 賬 號(hào):
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過(guò)程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際,對(duì)通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(含竣工試驗(yàn))、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書(shū)中約定的,被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書(shū)中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對(duì)外分包的部分工程或服務(wù)的,并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項(xiàng)目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和(或)試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項(xiàng)工程,指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時(shí)性工程,指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷,在現(xiàn)場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場(chǎng)辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報(bào)告(選廠報(bào)告、資源報(bào)告、勘察報(bào)告)、資料(氣象、水文、地質(zhì))、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運(yùn)輸)和有關(guān)數(shù)據(jù)等,設(shè)計(jì)所須的.基礎(chǔ)資料。
1.1.16 現(xiàn)場(chǎng)障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹(shù)木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設(shè)計(jì)階段,指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18 工程物資,設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件,及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過(guò)程,包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗(yàn),指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝,并通過(guò)竣工試驗(yàn)。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項(xiàng)工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備,由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書(shū)的過(guò)程。
1.1.23 竣工后試驗(yàn),指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24 試運(yùn)行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗(yàn)后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25 考核驗(yàn)收證書(shū),指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書(shū)。
1.1.26 工程竣工驗(yàn)收,指承包人接到考核驗(yàn)收證書(shū)、完成掃尾工程和缺陷修復(fù),并按合同約定提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工結(jié)算資料,由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實(shí)施階段(包括:設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的)或合同約定的若干實(shí)施階段的時(shí)間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開(kāi)工日期,指合同協(xié)議書(shū)中約定的,承包人開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)施工的絕對(duì)日期或相對(duì)日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書(shū)中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗(yàn))的絕對(duì)日期或相對(duì)日期,包括按合同約定的任何延長(zhǎng)日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書(shū)面通知或書(shū)面批準(zhǔn)的,對(duì)工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價(jià)格,指合同協(xié)議書(shū)中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價(jià)款。
1.1.32 合同價(jià)格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33 合同總價(jià),指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價(jià)格。
1.1.34 預(yù)付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35 工程進(jìn)度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的進(jìn)度款,及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責(zé)任書(shū),指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書(shū)。
1.1.37 書(shū)面形式,指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責(zé)任,指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39 不可抗力,指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點(diǎn),補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說(shuō)明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書(shū)
(2)中標(biāo)通知書(shū)
(3)投標(biāo)書(shū)及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙
(8)構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過(guò)程中形成的通知、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書(shū)面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關(guān)于爭(zhēng)議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便,不作為對(duì)合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日。“工作日”指除中國(guó)法定節(jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國(guó)的漢語(yǔ)簡(jiǎn)體語(yǔ)言文字編寫、解釋和說(shuō)明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語(yǔ)言時(shí),漢語(yǔ)為優(yōu)先解釋和說(shuō)明本合同的主導(dǎo)語(yǔ)言。
在少數(shù)民族地區(qū),當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言編寫、解釋和說(shuō)明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國(guó)的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱(或編號(hào)),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時(shí)間。
1.5.3 沒(méi)有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),由發(fā)包人在專用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求,承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的,或須對(duì)施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4 遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工和施工,任何一方不得改變國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間,國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開(kāi)工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開(kāi)工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時(shí),發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償,竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn),并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償??⒐と掌谘诱`,由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3 承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險(xiǎn),并繳納相關(guān)稅費(fèi)。
工程承攬合同管轄篇十一
發(fā)包方:
承包方:
甲方經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),在建蓋磚混結(jié)構(gòu)房屋層,約平方米?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進(jìn)行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時(shí)費(fèi),結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時(shí)共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書(shū)面文件,無(wú)書(shū)面文件的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時(shí)付元;第一層澆頂時(shí)付元;第二層澆頂時(shí)付元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)。
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時(shí)支付費(fèi)用及時(shí)驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù):
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ?,工程?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計(jì)劃交甲方購(gòu)買,對(duì)甲方購(gòu)買回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無(wú)凸凹無(wú)蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過(guò)1公分。
7、標(biāo)高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對(duì)所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任:乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工,施工過(guò)程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費(fèi)的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)和雙方書(shū)面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗(yàn)收合格后開(kāi)始計(jì)算,在保修期內(nèi),乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿,房屋無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對(duì)方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)處理,雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程承攬合同管轄篇十二
合同編號(hào):
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb:)
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同管轄篇十三
x人民法院:
你院受理的馬某某訴孫某某、江某某合同糾紛一案,第二被告江某某現(xiàn)基于以下理由特依法向貴院提出管轄權(quán)異議,理由如下:
一、《協(xié)議書(shū)》并沒(méi)有約定此糾紛由xx人民法院管轄,而只是約定了由“法院裁決”,實(shí)際上并不存在“x法院”。
二、貴院所在地a并非是本案的被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地及標(biāo)的物所在地人民法院,《民事訴訟法》第二十五條規(guī)定“合同的雙方當(dāng)事人可以在書(shū)面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄,但不得違反本法對(duì)級(jí)別管轄和專屬管轄的規(guī)定”,此條規(guī)定的只允許在被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院約定管轄,并不允許約定超出以上范圍的法院管轄,因此《協(xié)議書(shū)》管轄約定的條款應(yīng)是違反《民事訴訟法》規(guī)定的無(wú)效條款。
綜上所述,申請(qǐng)人基于以上事實(shí)與理由,向貴院提出管轄權(quán)異議,望貴院依法采納。
申請(qǐng)人:
20xx年x月xx日。
工程承攬合同管轄篇十四
發(fā)包人(全稱)。
承包人(全稱)。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則,合同雙方就_____項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
合同期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
施工期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
(其中:竣工日期(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):)
合同價(jià)格為人民幣(大寫):元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外,合同價(jià)格不作調(diào)整。
合同訂立時(shí)間:年月日。
合同訂立地點(diǎn):
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________。
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)。
法定代表人或其授權(quán)代表:法定代表人或其授權(quán)代表:
(簽字)(簽字)。
工商注冊(cè)住所:工商注冊(cè)住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子郵箱:電子郵箱:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
1.1定義與解釋。
1.1.1通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過(guò)程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2專用條款,指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際,對(duì)通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(含竣工試驗(yàn))、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4發(fā)包人,指在合同協(xié)議書(shū)中約定的,被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5承包人,指在合同協(xié)議書(shū)中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人,包括其合法繼承人。
1.1.6分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對(duì)外分包的部分工程或服務(wù)的,并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10項(xiàng)目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和(或)試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12單項(xiàng)工程,指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13臨時(shí)性工程,指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷,在現(xiàn)場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場(chǎng)辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15項(xiàng)目基礎(chǔ)資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報(bào)告(選廠報(bào)告、資源報(bào)告、勘察報(bào)告)、資料(氣象、水文、地質(zhì))、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運(yùn)輸)和有關(guān)數(shù)據(jù)等,設(shè)計(jì)所須的基礎(chǔ)資料。
1.1.16現(xiàn)場(chǎng)障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹(shù)木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17設(shè)計(jì)階段,指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18工程物資,設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件,及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19施工,指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過(guò)程,包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20竣工試驗(yàn),指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21施工竣工,指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝,并通過(guò)竣工試驗(yàn)。
1.1.22工程接收,指工程或(和)單項(xiàng)工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備,由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書(shū)的過(guò)程。
1.1.23竣工后試驗(yàn),指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24試運(yùn)行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗(yàn)后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25考核驗(yàn)收證書(shū),指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書(shū)。
1.1.26工程竣工驗(yàn)收,指承包人接到考核驗(yàn)收證書(shū)、完成掃尾工程和缺陷修復(fù),并按合同約定提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工結(jié)算資料,由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實(shí)施階段(包括:設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的)或合同約定的若干實(shí)施階段的時(shí)間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開(kāi)工日期,指合同協(xié)議書(shū)中約定的,承包人開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)施工的絕對(duì)日期或相對(duì)日期。
1.1.29竣工日期,指合同協(xié)議書(shū)中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗(yàn))的絕對(duì)日期或相對(duì)日期,包括按合同約定的任何延長(zhǎng)日期。
1.1.30變更,指發(fā)包人書(shū)面通知或書(shū)面批準(zhǔn)的,對(duì)工程所作的任何更改。
1.1.31合同價(jià)格,指合同協(xié)議書(shū)中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價(jià)款。
1.1.32合同價(jià)格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33合同總價(jià),指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價(jià)格。
1.1.34預(yù)付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35工程進(jìn)度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的進(jìn)度款,及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36工程質(zhì)量保修責(zé)任書(shū),指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書(shū)。
1.1.37書(shū)面形式,指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38違約責(zé)任,指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39不可抗力,指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40根據(jù)本合同工程的特點(diǎn),補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說(shuō)明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書(shū)。
(2)中標(biāo)通知書(shū)。
(3)投標(biāo)書(shū)及其附件。
(4)本合同專用條款。
(5)本合同通用條款。
(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
(7)設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙。
(8)構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過(guò)程中形成的通知、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書(shū)面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的.,根據(jù)16.3款關(guān)于爭(zhēng)議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便,不作為對(duì)合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日?!肮ぷ魅铡敝赋袊?guó)法定節(jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國(guó)的漢語(yǔ)簡(jiǎn)體語(yǔ)言文字編寫、解釋和說(shuō)明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語(yǔ)言時(shí),漢語(yǔ)為優(yōu)先解釋和說(shuō)明本合同的主導(dǎo)語(yǔ)言。
在少數(shù)民族地區(qū),當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言編寫、解釋和說(shuō)明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國(guó)的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1適用于本工程的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱(或編號(hào)),在專用條款中約定。
1.5.2發(fā)包人使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時(shí)間。
1.5.3沒(méi)有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),由發(fā)包人在專用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求,承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的,或須對(duì)施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工和施工,任何一方不得改變國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1在履行合同期間,國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開(kāi)工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開(kāi)工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時(shí),發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償,竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn),并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償??⒐と掌谘诱`,由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險(xiǎn),并繳納相關(guān)稅費(fèi)。
工程承攬合同管轄篇十五
定作主:以下簡(jiǎn)稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
加工費(fèi)。
單價(jià)。
金額。
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱。
完工時(shí)間。
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)。
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
與方法。
包裝標(biāo)準(zhǔn)。
包裝費(fèi)承擔(dān)。
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))。
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱。
交付時(shí)間。
交付地點(diǎn)。
運(yùn)輸方法。
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號(hào)。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
單價(jià)。
總價(jià)。
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間。
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱。
交付時(shí)間。
交付地點(diǎn)。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗(yàn)方法。
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)。
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間。
第七條 乙方應(yīng)于年月日前向甲方交付定金元;乙方應(yīng)于年月日前向甲方交付預(yù)付款元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任。
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任。
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的`時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可以向人民法院起訴。
本合同于年月日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方: 定作方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
工程承攬合同管轄篇十六
1.工程名稱:采礦,掘進(jìn),出礦等工程。
2.工程地點(diǎn):盤古山竹山坪坑口石告窩。
二:承包方式。
1.乙方負(fù)責(zé)采礦,選礦的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)材料及工人工資全部費(fèi)用。
2.乙方應(yīng)安全生產(chǎn),按年計(jì)算每年任務(wù),【6噸精選鎢沙】交與甲方,價(jià)格按每噸三萬(wàn)五千元,任務(wù)外的鎢砂按市價(jià)賣與甲方。
3.在生產(chǎn)前乙方應(yīng)向甲方交押六十萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)金才能生產(chǎn),本風(fēng)險(xiǎn)金在安全生產(chǎn)狀況下,待合同期滿后甲方退回乙方。
三:用工管理。
1.乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業(yè)人員必須是年滿。
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部,人力資源部,保衛(wèi)部按規(guī)定時(shí)間培訓(xùn)教育考試合格后方可招用,將員工統(tǒng)報(bào)坑口備案。
2.乙方應(yīng)依法與員工簽訂勞動(dòng)合同,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產(chǎn)責(zé)任。
1.乙方承包一切安全生產(chǎn)責(zé)任,必須堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保安全生產(chǎn)。
2.乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員,辦好雇主責(zé)任保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),保險(xiǎn)賠償金額每人不得少于60萬(wàn)元,并將雇主責(zé)任保險(xiǎn)憑單和工傷保險(xiǎn)單復(fù)印報(bào)甲方安全環(huán)保部,人力資源部和財(cái)政部等部門備案。
3.甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認(rèn)真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款,同時(shí)乙方還應(yīng)與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
4.乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料,備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會(huì)治安等違法亂紀(jì)行為,乙方應(yīng)按經(jīng)濟(jì)損失3—5倍賠償或每人一次承擔(dān)1000—3000元處罰,在結(jié)算中扣減,觸犯法律的將當(dāng)事人移送司法機(jī)關(guān)處理。
四:結(jié)賬方式。
乙方在每月10號(hào)前向甲方結(jié)清上月工程款及鎢砂款。
五:合同期限。
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止。
甲方:乙方。
工程承攬合同管轄篇十七
建設(shè)單位:
(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
施工單位:博樂(lè)市銀河不銹鋼制作中心(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓。
二、工程地點(diǎn):精河縣和平小區(qū)。
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進(jìn)戶門89樘、單元進(jìn)戶門9套,(詳見(jiàn)附表)。
四、工程造價(jià)(包含安裝),本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣122175元(壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整)。
本合同簽訂之日起18日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)輸自20xx年8月19日至20xx年8月28日;安裝時(shí)間十日,從20xx年8月29日于20xx年9月8日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在日內(nèi)按工程造價(jià)總數(shù)元的百分之三十撥給乙方備料及施工費(fèi),所有防盜門到現(xiàn)場(chǎng)后,再付百分之五十。待工程竣工驗(yàn)收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
4.1、乙方在單項(xiàng)工程竣工前十日,應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗(yàn)合格,從驗(yàn)收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項(xiàng)的利息。
5.2、施工中的`經(jīng)濟(jì)糾紛,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí),根據(jù)一方當(dāng)事人的請(qǐng)求,可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對(duì)甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護(hù)。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法人代表(簽章):法人代表(簽章):
年月日年月日。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/10874606.html】