最新商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)(優(yōu)秀20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-12 03:15:07
最新商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)(優(yōu)秀20篇)
時(shí)間:2023-11-12 03:15:07     小編:夢(mèng)幻泡

根據(jù)合同的內(nèi)容和形式,可以劃分為不同類(lèi)型的合同。合同需要詳細(xì)列出各方的權(quán)利和義務(wù)。如果你正在尋找合同寫(xiě)作的示例和指導(dǎo),以下是一些可以幫助你起步的合同模板。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇一

_____________________公司:

本人與你公司于__年__月__日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào):____________________),購(gòu)買(mǎi)你公司開(kāi)發(fā)的____________房屋__套,本人已支付全部購(gòu)房款人民幣_(tái)_____________元。

你公司既未按合同約定交房,又不按合同約定支付逾期交房違約金。

為此,本人現(xiàn)依據(jù)《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》規(guī)定,向你公司發(fā)出解除《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào):_____________)通知。

你公司應(yīng)自本通知書(shū)到達(dá)之日起30日內(nèi)退還本人已支付的全部購(gòu)房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率________%支付違約金至全部購(gòu)房款退清時(shí)止。

退款及違約金請(qǐng)匯入以下賬號(hào):

1、戶(hù)名:___________。

2、開(kāi)戶(hù)行:______________。

3、賬號(hào):__________________。

如你公司逾期未予辦理,本人將向人民法院提起訴訟。

買(mǎi)受人:________。

住所:_________________________。

聯(lián)系電話:_________________________。

身份證號(hào)碼:_________________________。

_____年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇二

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

買(mǎi)受人(下稱(chēng)乙方):_______________。

身份證號(hào)碼:_______________。

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同登記號(hào):_______________,下稱(chēng)“購(gòu)房合同”)及相關(guān)文件,乙方購(gòu)買(mǎi)甲方________號(hào)商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為該商鋪),現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。

二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣_(tái)_______元整(小寫(xiě)________元)并無(wú)須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同,雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無(wú)任何異議,互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。

五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷(xiāo)登記手續(xù),若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關(guān)部門(mén)留存壹份,均具同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇三

1.在辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí),甲乙雙方按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)有關(guān)稅費(fèi)。房屋評(píng)估費(fèi)由雙方共同承擔(dān)。

2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價(jià),隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由乙方承擔(dān)。

3.乙方應(yīng)按合同約定期日支付購(gòu)房款。乙方未按約定支付購(gòu)房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款_______%的違約金。乙方逾期付款達(dá)60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款_______%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款_______%的違約金。

4.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購(gòu)房款_______%的違約金。甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購(gòu)房款_______%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購(gòu)房款_______%的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。

5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門(mén)提出交易申請(qǐng)。

6.因甲方原因,致不能交易過(guò)戶(hù)的,甲方應(yīng)退還乙方已付購(gòu)房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇四

甲方(賣(mài)方):

乙方(買(mǎi)方):

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎(chǔ)上就房屋買(mǎi)賣(mài)達(dá)成如下協(xié)議:

一、標(biāo)的物。

1.甲方所擁有的坐落于北京市號(hào)房屋,建筑面積為平方米,其現(xiàn)用途為自住。

2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權(quán)證,房屋所有權(quán)證號(hào)為。

3.甲方已于年月取得上述房屋的國(guó)有土地使用證,國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào)為。

4.甲方自愿將上述房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購(gòu)買(mǎi)該房屋,甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛和無(wú)債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。

二、房屋價(jià)款。

買(mǎi)賣(mài)雙方同意按套計(jì)價(jià),該房屋總價(jià)款為人民幣佰拾萬(wàn)__仟佰拾元。

三、付款方式。

買(mǎi)賣(mài)雙方同意按下述種方式支付房款:

1.一次性付款,乙方于辦理該房屋買(mǎi)賣(mài)立契過(guò)戶(hù)之日起7日內(nèi)一次性支付全部購(gòu)房款。

2.分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購(gòu)房款,剩余購(gòu)房款于辦理房屋立契過(guò)戶(hù)之日起7日內(nèi)支付。

3.貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購(gòu)房款,剩余購(gòu)房款由乙方向申請(qǐng)貸款支付,乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向提交貸款申請(qǐng)。

四、定金。

乙方于簽訂本合同當(dāng)日支付甲方購(gòu)房定金貳萬(wàn)元,作為購(gòu)房擔(dān)保。乙方不購(gòu)買(mǎi)房屋的,定金不退;反之,甲方不出售該房屋的,雙倍返還定金。乙方支付首付款時(shí),定金折抵首付款。

五、房屋交付。

甲方應(yīng)于辦理房屋立契過(guò)戶(hù)之日起7日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方,房屋內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及裝飾見(jiàn)合同附件。

六、乙方同意其購(gòu)置房屋由原物業(yè)管理公司管理,并遵守其管理公約的規(guī)定。

七、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。

1.在辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí),甲乙雙方按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)有關(guān)稅費(fèi)。房屋評(píng)估費(fèi)由雙方共同承擔(dān)。

2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價(jià),隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號(hào)費(fèi)由乙方承擔(dān)。

3.乙方應(yīng)按合同約定期日支付購(gòu)房款。乙方未按約定支付購(gòu)房款的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之三的違約金。乙方逾期付款達(dá)60日,甲方有權(quán)解除合同,并可向乙方要求逾期應(yīng)付款3%的違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的應(yīng)付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之三的違約金。

4.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購(gòu)房款萬(wàn)分之三的違約金。甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購(gòu)房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購(gòu)房款萬(wàn)分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。

5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門(mén)提出交易申請(qǐng)。

6.因甲方原因,致不能交易過(guò)戶(hù)的,甲方應(yīng)退還乙方已付購(gòu)房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。

八、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:

1.提交北京仲裁委員會(huì)仲裁;。

2.向房屋所在地法院起訴;。

九、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。

十、本合同于年月日在北京簽訂。

十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門(mén)備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇五

甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號(hào)樓單元號(hào)房屋《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,付款方式為按揭貸款方式。現(xiàn)因政府原因,銀行按揭手續(xù)暫時(shí)不能辦理,據(jù)此雙方達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議,以資雙方共同遵守。

一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費(fèi)用后可以將房屋交付乙方使用,乙方取得所購(gòu)房產(chǎn)全部鑰匙。

二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后,乙方應(yīng)主動(dòng)配合按揭工作,及時(shí)提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過(guò)十個(gè)工作日,甲方有權(quán)沒(méi)收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理,乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知之日起30天內(nèi)將購(gòu)房款以現(xiàn)金的方式付清,否則,甲方有權(quán)解除合同,并收回房屋,由此而造成的損失由乙方自行承擔(dān)。

如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭,應(yīng)視為不能辦理按揭。

三、如乙方積極配合,使得按揭款及時(shí)到位,甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)退還元保證金,否則按日追加10%的滯納違約金。

四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)1份,本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。

甲方:_________________。

___________年___________月_________日。

乙方:_________________。

___________年___________月_________日_。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇六

合同雙方當(dāng)事人:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買(mǎi)賣(mài)商品房達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

出賣(mài)人以______方式取得位于_______、編號(hào)為_(kāi)__________的地塊的土地使用權(quán)?!就恋厥褂脵?quán)出讓合同號(hào)】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào)】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)】為_(kāi)_______________。

該地塊土地面積為_(kāi)__________,規(guī)劃用途為_(kāi)__________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣(mài)人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為_(kāi)__________,施工許可證號(hào)為_(kāi)__________。

____________________________________________________________________。

第二條商品房銷(xiāo)售依據(jù)。

買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_(kāi)__________,商品房預(yù)售許可證號(hào)為_(kāi)__________。

____________________________________________________________________。

第三條買(mǎi)受人所購(gòu)商品房的基本情況。

買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號(hào)房。該商品房的用途為_(kāi)__________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為_(kāi)__________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。

該商品房陽(yáng)臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___________種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款:

按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套(單元)計(jì)算,該商品房總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。

4、__________________________________________________。

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_____種方式進(jìn)行處理:

1、雙方自行約定:

(4)_________________________________________________。

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以?xún)?nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;。

(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí),買(mǎi)受人有權(quán)退房。

買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內(nèi)將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按__________利率付給利息。

買(mǎi)受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以?xún)?nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由買(mǎi)受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時(shí),面積誤差比絕對(duì)值在3%以?xún)?nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。

產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積。

面積誤差比=__________×00%。

合同約定面積。

因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。

甲方:__________。

乙方:__________。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇七

致:

三河成功房地產(chǎn)開(kāi)*有限公司:

陳-永和(法定代表人)先生:

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20__年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房),但截至20__年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買(mǎi)受人:?。

_____年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇八

根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確商品房買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。

一、商品房基本情況。

1.甲方依據(jù)________房許字第________號(hào)《商品房銷(xiāo)售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(hào)(小區(qū))________號(hào)樓(總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu))________單元________層________室________廳________號(hào)(管理號(hào)________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購(gòu)買(mǎi)商品房________套,建筑面積(大寫(xiě))________________平方米,(小寫(xiě))________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實(shí)地測(cè)量后計(jì)算的測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn)。

3.乙方購(gòu)買(mǎi)的商品房的土地使用權(quán)以(劃撥、出讓?zhuān)┓绞饺〉?,土地使用?quán)年限至________年________月________日。

4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》所列設(shè)施外,還有等設(shè)施。

二、總價(jià)款及付款方式。

1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷(xiāo)售給乙方,總價(jià)款(小寫(xiě))________________元,(大寫(xiě))________________元。

2.自本合同簽訂之日起________日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方交付購(gòu)房定金________元。

3.乙方可將購(gòu)房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應(yīng)于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購(gòu)房定金在第________次付款時(shí)沖抵,分期付款日期、金額為:

合同定額(元)。

付款日期

4.其中第_______期乙方申請(qǐng)????????款,付款期限屆滿(mǎn)金融機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)貸款,且乙方無(wú)力支付該款項(xiàng)的,甲方應(yīng)在十五日內(nèi)將其已收取的房款返還乙方,本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準(zhǔn),或乙方逾期不申請(qǐng)貸款,另一方有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

三、面積誤差。

該商品房交付時(shí),實(shí)際建筑面積與合同約定面積誤差超過(guò)約定面積_______%時(shí),乙方可選擇下列任一種方式處理:

2.乙方同意接受房屋。每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款金額按實(shí)際建筑面積調(diào)整;

3.______________________________________________________________。

自本合同簽訂之日起十五日內(nèi),雙方應(yīng)持本合同到房地產(chǎn)市場(chǎng)管理部門(mén)辦理合同登記,同時(shí)鑒證或公證;稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記、鑒證或公證,另一方有權(quán)要求對(duì)方按房款的_______%賠償并有權(quán)要求解除合同。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收合格,同時(shí)必須實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度;凡未實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》的住宅房屋,如因質(zhì)量問(wèn)題與乙方發(fā)生爭(zhēng)議,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

六、產(chǎn)權(quán)登記。

乙方應(yīng)于房屋交付三十日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)登記,甲方應(yīng)予協(xié)助。

七、設(shè)計(jì)變更的約定_______預(yù)售商品房開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中,甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案做重大調(diào)整時(shí),必須在設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后_______天內(nèi)書(shū)面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內(nèi)提出退房要求,或與甲方協(xié)商一致,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按同期銀行貸款利率付給利息。

八、配套設(shè)施的承諾。

甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期投入正常運(yùn)行:

九、房屋的用途及公共設(shè)施的使用。

乙方的商品房?jī)H作使用,乙方在使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康姆课萁Y(jié)構(gòu)和用途,除本合同及附件另有規(guī)定者外,乙在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。

甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。

1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應(yīng)在_______日內(nèi)通知對(duì)方變更或解除合同。

2.在合同規(guī)定期限內(nèi),甲方未能按時(shí)交房或乙方逾期交付款項(xiàng)的,除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外,無(wú)權(quán)要求對(duì)方繼續(xù)履行合同;而守約方要求繼續(xù)履行的,對(duì)方必須履行。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇九

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金:_違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方蓋章乙方簽字:_______________。

___年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十

本文目錄。

xx年6月6日,張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)商品房,雙方簽訂一份《商品房。

購(gòu)銷(xiāo)合同。

》,合同約定張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面,合同還對(duì)商品房的價(jià)款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。

合同簽訂后,張某征得新某公司的同意,在沒(méi)有支付房款的情況下,持新某公司提供的購(gòu)房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。

xx年10月15日,張某出具欠條,確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某分文未還,至今,張某尚欠新某公司房款1685430元。

xx年2月,新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案,經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后,已決定不予立案。

[壹審法院]:

法院認(rèn)為,新某公司控張某詐騙一案,公安機(jī)關(guān)已決定不予立案,新某公司有權(quán)向人民法院提起民事訴訟,以維護(hù)其合法利益。本案雙方當(dāng)事人簽訂的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同,系當(dāng)事人自愿協(xié)商達(dá)成的,體現(xiàn)了雙方真實(shí)意思表示,合同合法有效。

合同簽訂后,雖然張某未按約定及時(shí)支付房款,但新某公司已將商品房交付給張某,張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證,該房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,權(quán)屬?gòu)埬?。爾后張某出具的房款欠條新某公司對(duì)此沒(méi)有異議,并確認(rèn)了張某的欠款行為,故張某出具的房款欠條應(yīng)視為對(duì)原合同價(jià)款的變更,雙方的。

關(guān)系已轉(zhuǎn)為債權(quán)債務(wù)關(guān)系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同,責(zé)令張某退回已占用的門(mén)面,不予支持。雖然張某的欠條沒(méi)有注明還款期限,根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項(xiàng)關(guān)于“履行期限不明確的,債務(wù)人可以隨時(shí)向債權(quán)人履行義務(wù),債權(quán)人也可以隨時(shí)要求債務(wù)人履行義務(wù),但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間”的規(guī)定,新某公司有權(quán)要求張某清償所欠房款。

判決:張某應(yīng)償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。

[貳審法院]:

法院經(jīng)審理查明:新某公司因資金緊張,要求時(shí)為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款,張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用,新某公司將本案爭(zhēng)議的房屋賣(mài)給張某并過(guò)戶(hù)到張某名下,經(jīng)協(xié)商雙方于xx年6月6日簽定了本案的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面賣(mài)給張某,總價(jià)款為936350元,xx年5月8日前支付50萬(wàn)元,xx年7月8日支付436350元。合同還對(duì)房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。合同簽訂后,張某未依約支付房款,經(jīng)其向新某公司請(qǐng)求,新某公司為起提供的購(gòu)房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。xx年10月15日,張某出具欠條,確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某仍分文未付,新某公司請(qǐng)求其退回房屋,雙方發(fā)生糾紛,新某公司于xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案,經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后,決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同,責(zé)令張某退回已占有的門(mén)面。

另查明,本案所爭(zhēng)議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。

法院:

新某公司未依照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷(xiāo)合同,故其該項(xiàng)主張不能成立,本院不予采信。

因此:新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》應(yīng)為有效合同。

張某的行為是否構(gòu)成根本違約?(違約行為,合同目的)。

法院:新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》,并將房屋過(guò)戶(hù)到張某名下,是為了向銀行貸款,解決公司資金困難的問(wèn)題,但張某在取得房屋產(chǎn)權(quán)以后,未給公司提供貸款,也未按照購(gòu)房合同的約定支付房款。xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購(gòu)房款的欠條至今,已一年有余,仍分文未付,亦沒(méi)有對(duì)其不付款行為作出合理解釋?zhuān)復(fù)徶袑?duì)其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。

因此:張某的行為已構(gòu)成對(duì)合同的根本違約。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第(四)項(xiàng)之規(guī)定,當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,當(dāng)事人可以解除合同。

因此:新某公司提出要求解除合同的理由成立,本院予以支持。解除合同后,張某應(yīng)將訴爭(zhēng)房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司,新某公司應(yīng)將欠條退回給張某。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律不當(dāng),判決欠妥,使違約方不能得到違約制裁,顯失公平,依法應(yīng)予糾正。

終審判決:

一、撤銷(xiāo)某市中級(jí)人民法院(xx)某市民初第130號(hào)民事判決;。

三、張某應(yīng)于本案判決生效之日起十日內(nèi),將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面的房屋所有權(quán)交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應(yīng)于本案判決生效之日內(nèi)將張某于xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。

返回目錄。

致:

三河成功房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:

陳永和(法定代表人)先生:

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房),但截至xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買(mǎi)受人:。

_____年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十一

買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū),如果我們要解除合同,就要用到協(xié)議書(shū)!大家了解過(guò)協(xié)議書(shū)怎么寫(xiě)嗎?以下是本站小編為大家?guī)?lái)的買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)范本,歡迎閱讀!

甲方(原合同出賣(mài)人):

乙方(原合同買(mǎi)受人):

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該合同),編號(hào)為:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動(dòng)退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門(mén)備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門(mén)之收費(fèi)等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門(mén)各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:乙方:

二oo八年五月十五日

甲方:桂林市名都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司

乙方:莫xx

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方將2008年10月3日購(gòu)買(mǎi)的'朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

方(下稱(chēng)甲方):

地 址:

法 定 代 表 人:

買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):

身 份 證 :

委 托 代 理 人:

委托代理人身份證:

乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買(mǎi)賣(mài)合同(預(yù)售)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào): 號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買(mǎi)賣(mài)合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:

1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為:(人民幣) 元。

2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由 乙方 承擔(dān)。

六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關(guān)部門(mén),均具同等法律效力。

甲方: 乙方:

法定代表人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十二

甲方:

身份證號(hào)碼:

通訊地址:

聯(lián)系電話:

乙方:

身份證號(hào)碼:

通訊地址:

聯(lián)系電話:

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲乙雙方同意解除雙方于_____年_____月____日簽定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該合同),編號(hào)為:__________________。

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,乙方同意自動(dòng)退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門(mén)備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門(mén)之_____等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交?人民法院通過(guò)訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后生效。

七、本協(xié)議一式____份,甲方____份,乙方及房管部門(mén)各____份,每份協(xié)議均具有同等效力。

(以下無(wú)正文)。

甲方(簽字按手?。?/p>

_____年_____月____日。

乙方(簽字按手?。?/p>

_____年_____月____日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十三

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動(dòng)退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門(mén)備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門(mén)之收費(fèi)等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門(mén)各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

20__________年_____月__________日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十四

甲方(出賣(mài)人):

乙方(買(mǎi)受人):

丙方(居間方):

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就雙方買(mǎi)賣(mài)位于北京市 區(qū) 的房屋,委托丙方提供居間服務(wù),雙方于 年 月 日簽訂的《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》的解除事宜達(dá)成一致,特訂本協(xié)議。

解除合同后甲、乙雙方對(duì)該房屋若自行成交,甲、乙雙方各自按成交價(jià)格3%的金額向丙方支付違約金。

自本終止協(xié)議生效之日起,甲乙任一方不得就雙方簽訂的關(guān)于該房屋的一切協(xié)議(本終止協(xié)議除外),而向他方追究任何責(zé)任,包括但不限于民事責(zé)任、行政責(zé)任等。

本協(xié)議經(jīng)甲、乙方簽字丙方蓋章后生效原合同即廢止,協(xié)議 書(shū)一式三份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方(簽字): 乙方(簽字):

丙方(蓋章):

日期: 年 月 日

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十五

郵編:__________________________________________________________。

移動(dòng)電話:____________________;電子郵箱:______________________。

郵編:________________________;聯(lián)系電話:______________________。

郵編:__________________________________________________________。

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

甲方以_________方式取得位于_________編號(hào)為_(kāi)________的地塊的土地使用權(quán),面積_________平方米,規(guī)劃用途為_(kāi)________,土地使用權(quán)年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。

甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建設(shè)_________商品房。該項(xiàng)目的有關(guān)批文如下:

1.《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。

2.《國(guó)有土地使用權(quán)證》。

頒發(fā)機(jī)關(guān):廣州市國(guó)土資源和房屋管理局;編號(hào):_______________;。

3.《建設(shè)工程施工許可證》。

4.____________________________________________________________。

乙方購(gòu)買(mǎi)的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。

1.該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權(quán)屬登記,登記機(jī)關(guān)為_(kāi)______;并領(lǐng)取了【房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)】【房地產(chǎn)權(quán)證】,編號(hào)為_(kāi)______。

2.該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預(yù)售管理?xiàng)l例》規(guī)定的預(yù)售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預(yù)售許可證》,頒發(fā)機(jī)關(guān)為廣州市國(guó)土資源和房屋管理局;編號(hào)為:_________。

第三條合同標(biāo)的物基本情況。

乙方所購(gòu)商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號(hào)房,測(cè)繪地址:_________區(qū)_________路_________號(hào)_________房。

該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為_(kāi)________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_(kāi)________層,地下層數(shù)為_(kāi)________層。

該商品房的用途為_(kāi)________,層高為_(kāi)________米。該商品房戶(hù)型結(jié)構(gòu)為_(kāi)________房_________廳_________廚_________衛(wèi),封閉式陽(yáng)臺(tái)_________個(gè),非封閉式陽(yáng)臺(tái)_________個(gè)。

該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米。

通訊地址:__________;。

郵編:______________。

第四條物業(yè)管理。

物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會(huì)選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應(yīng)采取符合國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書(shū)面的《前期物業(yè)服務(wù)合同》。

甲方應(yīng)制定《業(yè)主臨時(shí)公約》作為向乙方明示并予以說(shuō)明,乙方在簽訂本合時(shí)對(duì)遵守《業(yè)主臨時(shí)公約》作出書(shū)面承諾。

第五條基本術(shù)語(yǔ)的含義。

雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術(shù)語(yǔ)作如下理解:

1.首層:本合同所指首層以經(jīng)市規(guī)劃管理部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)注為準(zhǔn)。

2.建筑面積:房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽(yáng)臺(tái)、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結(jié)構(gòu)牢固,層高2.20以上的永久性建筑。

3.套內(nèi)建筑面積:套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積與套內(nèi)陽(yáng)臺(tái)建筑面積之和;。

4.層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計(jì)算建筑面積的房屋結(jié)構(gòu),層高均應(yīng)在2.20米以上。

5.共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套套內(nèi)建筑面積之和,并扣除已作為獨(dú)立使用的地下室、車(chē)棚、車(chē)庫(kù)、為多幢服務(wù)的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內(nèi)容包括:

套與公共建筑之間的分隔墻以及外墻水平投影面積一半的建筑面積。

6.已支付房?jī)r(jià)款:以按揭貸款購(gòu)房的,該款項(xiàng)不限于乙方自行支付的首期價(jià)款,還包括以貸款向甲方支付的款項(xiàng)。

7.____________________________________________________________________。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十六

甲方(原合同出賣(mài)人):

乙方(原合同買(mǎi)受人):

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲乙雙方同意解除雙方于20xx年9月24日簽定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該合同),編號(hào)為:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動(dòng)退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門(mén)備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門(mén)之收費(fèi)等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門(mén)各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:

乙方:

20xx年x月xx日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十七

xxxx有限公司:

陳—永和(法定代表人)先生:

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房),但截至20xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的`行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買(mǎi)受人:xxx。

_____年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十八

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方將___年___月___日購(gòu)買(mǎi)的房屋退還給甲方。

二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的______元退還給乙方。

五、違約金:違約方需支付違約____________萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方蓋章____________乙方簽字:_______________。

___年___月___日。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇十九

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_________________。

企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號(hào):_________________。

法定代表人:___________聯(lián)系電話:____。

郵政編碼:___________。

委托代理機(jī)構(gòu):_______。

注冊(cè)地址:___________________。

資質(zhì)證書(shū)號(hào):_________________。

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):__________。

法定代理人:________聯(lián)系電話:___。

郵政編碼:___________________。

買(mǎi)受人:___________________。

姓名:_____,國(guó)籍_____。

地址:_______________。

郵政編碼:__________聯(lián)系電話:_____。

委托代理人姓名:__________國(guó)籍:____。

地址:_____________________。

郵政編碼:__________電話:_____。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買(mǎi)賣(mài)商品房達(dá)成如下協(xié)議:

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

出賣(mài)人以出讓方式取得位于_________________編號(hào)為_(kāi)______地塊的土地使用權(quán)。

土地使用權(quán)出讓合同號(hào)為_(kāi)____________。

【建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)】【土地使用權(quán)證書(shū)】號(hào)為_(kāi)________,土地出讓面積為_(kāi)______平方米。地塊規(guī)劃用途為_(kāi)______,土地使用權(quán)年限自__年__月__日__至年__月__日__止。

出賣(mài)人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________。工程建設(shè)規(guī)劃許可證號(hào)為_(kāi)___________施工許可證號(hào)為_(kāi)__________________________________________________________。

第二條商品房銷(xiāo)售依據(jù)。

買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為廣州市國(guó)土房管局,商品房預(yù)售許可證號(hào)為_(kāi)____________。________________________________________。

第三條買(mǎi)受人所購(gòu)商品房的基本情況。

買(mǎi)受人所購(gòu)的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】該商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:第____【幢】【座】____【單元】【層】[自然層__]__號(hào)房。

該商品房的用途為_(kāi)___,屬____結(jié)構(gòu),層高為_(kāi)___米,建筑層數(shù):地上__層,地下____層。

該商品房陽(yáng)臺(tái)屬【封閉式】的____個(gè),【非封閉式】的___個(gè)。

該商品房【合同約定】建筑面積共____平方米,其中,套內(nèi)建筑面積____平方米,公共部分與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e____平方米.

買(mǎi)受人在簽訂本買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),應(yīng)與出賣(mài)人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。

________________________________。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款:1、該商品房屋屬預(yù)售,按【套】【整層】出售,按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)為每方米_______元,總金額為_(kāi)_億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。

公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e的建設(shè)費(fèi)用計(jì)入套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)內(nèi),不再另行計(jì)價(jià)。

2、該商品房屋屬預(yù)售,按整幢出售,按建筑面積計(jì)算,該商品房單價(jià)每平方米___元,總金額__億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。

3、該商品房屋屬現(xiàn)房,按【套】【整層】【整幢】出售,總金額為_(kāi)_億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。

________________________________。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

合同約定計(jì)價(jià)面積與實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積有差異的,以實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積為準(zhǔn)。商品房交付后,實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第__種方式進(jìn)行處理:

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。

1、雙方同意按以下原則處理:

1)面積誤差比絕對(duì)值在_____%以?xún)?nèi)的,買(mǎi)賣(mài)雙方不作任何補(bǔ)償;。

3)面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)3%時(shí),買(mǎi)受人有權(quán)退房。

買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起_____天內(nèi)將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按____利率付給利息。

買(mǎi)受人不退房的,實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積大于合同約定計(jì)價(jià)面積時(shí),面積誤差比3%以?xún)?nèi)部分的房?jī)r(jià)款由買(mǎi)受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買(mǎi)受人。實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積小于合同約定計(jì)價(jià)面積時(shí),面積誤差比絕對(duì)值在_____%以?xún)?nèi)部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。

面積誤差比=/合同約定計(jì)價(jià)面積×_____%。

買(mǎi)受人:__________________。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同解除協(xié)議書(shū)篇二十

被告:_________________。

訴訟請(qǐng)求。

2、請(qǐng)求判決被告返還原告向其支付的定金萬(wàn)元,并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣萬(wàn)元。

3、請(qǐng)求判決被告賠償原告利息損失元(詳見(jiàn)利息損失計(jì)算表)。

事實(shí)和理由。

原告認(rèn)為:_________________《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無(wú)效合同。

基于上述事實(shí)和理由,為保護(hù)原告合法權(quán)益,特此請(qǐng)求貴院,判決如所請(qǐng)。

此致

__________人民法院。

______年____月____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/11015161.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔