隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達(dá)成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
承包加工合同書篇一
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《公路建設(shè)施工承包合同條例》及公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合村道公路建設(shè)工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點(diǎn)
1、工程名稱:夾竹園鎮(zhèn)黃金口村碎石路。
2、工程地點(diǎn):夾竹園鎮(zhèn)黃金口村泥結(jié)碎石路途經(jīng),四、五、六、七,終點(diǎn)為楊家湖村6組,九、十、十一,終點(diǎn)為高速公路,公路總長5.37公里。
二、工程承包范圍及內(nèi)容
該段路基泥結(jié)碎石路面,要求路基平整。寬度3.5米,分三層結(jié)構(gòu)即2m厚0.5—1.0cm細(xì)碎石面層、8cm厚2.0—4.0碎石結(jié)合層、10cm厚5.0—12.0cm石渣底層,路基原土碾壓。路面軸線可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,但盡量保證軸線順直為宜。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣元整。
五、工程施工工期
本合同施工工期為120天,(雨天除外),20xxxx年4月17日開工,于20xxxx年8月17日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利,義務(wù)
1、甲方的主要權(quán)力、義務(wù)。
(1)甲方的主要權(quán)利
派出質(zhì)量監(jiān)督人員對乙方承包的工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務(wù)
①甲方接到乙方驗(yàn)收申請后,3天內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,否則損失由甲方負(fù)責(zé)。
②負(fù)責(zé)解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負(fù)責(zé)組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權(quán)力、義務(wù)
(1)乙方的主要權(quán)力,開工前按約定領(lǐng)取工程起動款元,¥1/2,完工后全部付清。
(2)有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(3)嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工,保證工程質(zhì)量。在施工過程中,如有人為阻擋,人員、機(jī)械誤工費(fèi)照價計算由甲方全部負(fù)責(zé)賠償。
(4)制定安全技術(shù)措施,承擔(dān)安全事故所發(fā)生的費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認(rèn)真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價30%的違約金),并按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)條款追究違約方的責(zé)任。
八、附則
1、本合同一式貳份,合同雙方各執(zhí)一份。
2、合同雙方代表簽字蓋章后生效,結(jié)清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章):xx乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同書篇二
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信原則,雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項(xiàng)及相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:碎石開采加工工程。
2、工程地點(diǎn):旺蒼縣正源鄉(xiāng)。
3、工程內(nèi)容:。
4、工程工期:
5、工程總量:
6、工程承包單價:(稅后價)。安裝和石子堆放。
4、甲方負(fù)責(zé)礦山資源征用手續(xù),資源費(fèi)用支付及當(dāng)?shù)厝罕姾驼膮f(xié)調(diào)工作,確保乙方在施工過程中安全順利進(jìn)行。
5、甲方負(fù)責(zé)建好炸藥庫,并負(fù)責(zé)相關(guān)報批、驗(yàn)收手續(xù),在施工過程中及時向乙方提供炸材物資,確保乙方炸材開工使用。
6、甲方向乙方提供石子質(zhì)量的送檢報告單(復(fù)印件)。
7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據(jù)。
8、資金回收:甲方在乙方生產(chǎn)滿五仟立方時結(jié)算一次,并及時安排車輛運(yùn)輸,如因甲方原因造成乙方石子積壓,場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé),并按每天壹仟立方的標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方損失。
9、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,開采證、安全生產(chǎn)許可證等手續(xù)(復(fù)印件)各一份。
10、甲方負(fù)責(zé)廢料堆放場地。
11、甲方負(fù)責(zé)環(huán)保排污處理。
12、甲方保證日生產(chǎn)量及銷售量。
13、甲方負(fù)責(zé)由于爆破和施工過程中對周圍林地?fù)p失的賠償。
(二)乙方責(zé)任
1、按工程實(shí)際情況制定施工方案,組織機(jī)械設(shè)備操作人員進(jìn)場,如因乙方責(zé)任給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、服從指揮,加強(qiáng)現(xiàn)場管理,嚴(yán)格安全制度,辦理保險,做到
7、工程總造價:
8、資金來源:自籌。
二、雙責(zé)任方
(一)甲方責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)搞好進(jìn)場公路,確保乙方機(jī)械順利進(jìn)場安裝,最低二十五噸吊車進(jìn)場安裝和石子安全運(yùn)輸。
2、甲方負(fù)責(zé)高壓線路架設(shè)和變壓器及配電箱安裝。
3、甲方負(fù)責(zé)搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機(jī)械的基礎(chǔ)設(shè)施(乙方提供基礎(chǔ)安裝圖紙),確保乙方機(jī)械進(jìn)場順利文明施工,杜絕人身安全事故發(fā)生,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任(不可抗拒的自然因素除外)。
3、乙方加強(qiáng)施工中的安全管理,爆破施工時必須要有資質(zhì)證書的專業(yè)爆破人員進(jìn)行作業(yè),要嚴(yán)防施工中的安全隱患。
4、建立正常的施工秩序,確保施工循環(huán)作業(yè)時間,按甲方要求每月完成的工程量。
5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內(nèi)機(jī)械進(jìn)場。
三、付款方式
甲方必須保證工程款到位,以乙方加工五仟立方結(jié)算一次,甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款,結(jié)算每次以每立方的單價(稅后價)全款結(jié)清,如逾期不支付,按本合同第二項(xiàng)第八條執(zhí)行。
四、違約責(zé)任
雙方應(yīng)共同遵守上述條款;未經(jīng)對方同意,單方不得擅自變更和解除合同,如有違約,違約方負(fù)責(zé)賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金,誰違約誰賠償。
五、其它
1、如遇不可抗拒的自然因素,造成的停工損失,甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、各種手續(xù)、稅款全部由甲方承擔(dān),乙方概不負(fù)責(zé)。
3、如因物價上漲,造成乙方成本增加,乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行合理調(diào)價。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決,增加的補(bǔ)充條款和主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份,雙方簽字蓋章產(chǎn)生法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
六、補(bǔ)充協(xié)議:
甲方(公章):xx乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同書篇三
廠方:
承包方:
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理,完善車間各項(xiàng)制度,提高生產(chǎn)工效,保證質(zhì)量,降低成本,在按勞取酬,互利互惠原則上,協(xié)商確認(rèn)本合同,合同條款如下:
一、承包責(zé)任:
1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動紀(jì)律,要有敬崗愛業(yè)的精神,樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,直至解除勞動合同。
2、廠方負(fù)責(zé)為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費(fèi)由廠方負(fù)責(zé),不滿一年的由承包方自行承擔(dān)。
3、承包期間在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,廠方有權(quán)可立即終止合同,并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職,應(yīng)提前三個月遞交辭職書給廠方,經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職,未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費(fèi)。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時補(bǔ)充不足的工人,絕對不能因?yàn)槿藛T問題而影響到工廠的生產(chǎn)進(jìn)度,如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰,生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機(jī)臺的維修及各相關(guān)配件,配件價值200元以下由承包方負(fù)責(zé),配件價超過200元以上的由公司負(fù)擔(dān)。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負(fù)責(zé)),一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應(yīng)排放好,不可疊高,亂擺亂放。
5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費(fèi):
1、質(zhì)量要求:
①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進(jìn)行合理加工,確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解,如果因加工錯誤,造成的損失由承包方承擔(dān)。
②廠方按加工單要求進(jìn)行驗(yàn)收。
③加工過程中弄破板,按材料成本的20%計賠。
2、承包單價:(綜合全包單價:鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費(fèi)用)
經(jīng)常加工項(xiàng)目:見附件,其他未盡的加工項(xiàng)目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價。
3、承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方所下單并質(zhì)檢員驗(yàn)收加工完成后的單進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。
四、上班時應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠
金不足部分由承包方自行負(fù)責(zé);在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(fèi)(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責(zé)任。
五、以上各項(xiàng)條款希承包方嚴(yán)格遵守執(zhí)行,共同協(xié)調(diào),把公司的各項(xiàng)工作做好。
本合同為期一年,到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應(yīng)優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
廠方(簽名):承包方(簽名):
承包加工合同書篇四
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時間
檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包加工合同書篇五
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、用乙方原材料生產(chǎn)時,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)訂作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養(yǎng)費(fèi)時,甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失(機(jī)器、設(shè)備等)。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期:20年 月 日 簽訂日期:20年 月 日
承包加工合同書篇六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為了提高甲乙雙方的經(jīng)濟(jì)效益,整合雙方資源,充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢 ,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商,特訂立本承包經(jīng)營合同,供雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條 承包經(jīng)營事項(xiàng)
本合同所涉承包經(jīng)營事項(xiàng)為:貨物運(yùn)輸權(quán)和運(yùn)營收益權(quán)。其中,如完成承包行為的車輛為甲方提供,乙方還享有該車輛的使用權(quán)。
乙方享有的貨物運(yùn)輸權(quán)、運(yùn)營收益權(quán)以及車輛使用權(quán)受本合同約定的限制。
第二條 承包期限
承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月_______日止。
承包經(jīng)營期限屆滿后,如甲方繼續(xù)發(fā)包的,同等條件下,乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。 承包經(jīng)營期限內(nèi),甲、乙雙方可依據(jù)本合同的約定,變更或解除本合同。
第三條 承包方式
一、基本承包經(jīng)營方式:
1、甲方提供貨物運(yùn)輸?shù)呢浽矗梢曳竭\(yùn)輸至甲方或貨主指定的地點(diǎn)。
2、甲方與貨物托運(yùn)人辦理托運(yùn)手續(xù)和運(yùn)費(fèi)清結(jié)。
根據(jù)經(jīng)營需要,甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運(yùn)手續(xù)和運(yùn)費(fèi)清結(jié)。
3、乙方必須在甲方通知的期限內(nèi)完成甲方安排或隨時指定的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
4、承包金反向給付,即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。
5、承包經(jīng)營期間,乙方承擔(dān)貨物運(yùn)輸過程中所發(fā)生的燃油、燃?xì)赓M(fèi)用、路橋通行費(fèi)用、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用(保險公司賠償?shù)某?等經(jīng)營成本。
二、補(bǔ)充承包經(jīng)營方式:
乙方可以選擇以下方式作為完成承包經(jīng)營的運(yùn)輸工具(勾選):
1、甲方提供運(yùn)輸工具。( )
甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機(jī)械狀況、服務(wù)內(nèi)容及價格等事宜本合同期滿,乙方應(yīng)將機(jī)動車輛檢修后,交甲方檢驗(yàn)接收,并隨交修車工具。
2、乙方以自有車輛作為運(yùn)輸工具。( )
乙方的運(yùn)輸工具為: 號 汽車,車架號 ,發(fā)動機(jī)號 ,以及隨車工具。
3、上述車輛,必須車況完好、審驗(yàn)合格、安全適用、符合行駛和貨運(yùn)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
4、上述車輛,由甲方統(tǒng)一辦理保險投保。
5、上述車輛,在承包經(jīng)營期限內(nèi)進(jìn)行維修、保養(yǎng)的,應(yīng)統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進(jìn)行。
三、貨車采用班車運(yùn)輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運(yùn)行,法定節(jié)假日另行通知。
貨車按照甲方制定的《班車管理及運(yùn)營質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范運(yùn)作。
第四條 承包經(jīng)營保證金和承包金
一、承包經(jīng)營保證金
本合同生效后,乙方應(yīng)向甲方交付承包經(jīng)營保證金人民幣伍萬元,其中叁萬元由乙方在本合同生效當(dāng)時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內(nèi)支付。該保證金為乙方在承包經(jīng)營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。 承包經(jīng)營保證金一次性交付。承包經(jīng)營期間,保證金不計付銀行利息。
承包經(jīng)營期限屆滿,甲、乙雙方無債權(quán)、債務(wù)的,甲方在30日內(nèi)一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。
二、承包金
1、承包金按貨運(yùn)單趟支付。支付金額為人民幣 元。
2、承包金累計支付的,在承包經(jīng)營的次月12-18日發(fā)放。
第五條 甲方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方有權(quán)糾正乙方在貨物運(yùn)輸中違法、違規(guī)行為。
甲方有義務(wù)保證本企業(yè)貨運(yùn)資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運(yùn)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方有權(quán)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,自主地組織和調(diào)配貨源。
甲方有義務(wù)公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。
3、甲方有權(quán)定期組織乙方進(jìn)行安全和職業(yè)道德學(xué)習(xí),并進(jìn)行考核。學(xué)習(xí)時間為 月 日,甲方另有權(quán)通知乙方參加臨時學(xué)習(xí)。
甲方有義務(wù)按照主管部門規(guī)定和通知,組織乙方參加主管部門舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、評比等活動。
4、甲方有權(quán)制定本企業(yè)貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件) 甲方有義務(wù)保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點(diǎn)或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負(fù)擔(dān)和責(zé)任。
5、甲方有權(quán)在承包經(jīng)營期限內(nèi),指定專人對乙方使用的車輛進(jìn)行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方停止運(yùn)輸。 甲方有義務(wù)保證乙方正常運(yùn)輸,不得無理干涉。
6、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需要,制定統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、在運(yùn)輸車輛上粘貼統(tǒng)一標(biāo)示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范為本合同的附件)
甲方有義務(wù)保證統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范符合物流行業(yè)的特點(diǎn)或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負(fù)擔(dān)和責(zé)任。
7、甲方有權(quán)選擇投保的保險公司,有權(quán)決定對運(yùn)輸貨物投保貨物損失險。 甲方有義務(wù)選擇服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良、保險費(fèi)用適中、理陪迅捷的保險公司投保,并應(yīng)書面通知乙方。
甲方有義務(wù)對提供的車輛投保交強(qiáng)險、車輛損失險和第三者責(zé)任保險,并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。
8、甲方有權(quán)制定本企業(yè)統(tǒng)一的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和其他費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)。甲方有義務(wù)保證本企業(yè)統(tǒng)一的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和其他費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
9、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需求要求乙方更換車輛或變更線路,乙方必須配合。
第六條 乙方的權(quán)利義務(wù)
1、乙方有權(quán)在甲方指定的貨物運(yùn)輸期限內(nèi),自主安排運(yùn)輸。乙方有義務(wù)保證完成甲方的貨物配送運(yùn)輸,并服從甲方的統(tǒng)一貨物調(diào)配。
2、乙方有權(quán)對甲方調(diào)配的貨物進(jìn)行查驗(yàn),有權(quán)拒絕運(yùn)輸國家禁止運(yùn)輸或可能造成危險的物品。
乙方有義務(wù)按車輛相關(guān)規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛,保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務(wù)遵守交通法規(guī)和機(jī)動車操作規(guī)程,保證行車安全。
3、乙方有權(quán)拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費(fèi)用,有權(quán)對甲方?jīng)]有依據(jù)的收費(fèi)提出異議或向主管部門投訴。
乙方有義務(wù)按照本合同約定,向甲方支付代為清結(jié)的運(yùn)費(fèi)和其他費(fèi)用,并承擔(dān)因遲延支付給甲方造成損失的賠償責(zé)任。
4、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在運(yùn)輸過程中擅自倒貨、換車、配載,
不得將車輛交給第三者駕駛,不得捎帶與工作無關(guān)的第三者,不得違反承包經(jīng)營用途使用車輛,不得以任何理由扣留或變相扣留運(yùn)輸貨物。
5、乙方有權(quán)對甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范提出建議和修改意見。 乙方有義務(wù)嚴(yán)格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范,并承擔(dān)違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范給甲方造成損失的賠償責(zé)任。
6、乙方有義務(wù)在運(yùn)輸過程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時,在30分鐘內(nèi)通知甲方和保險公司,并立即報警。
7、乙方有義務(wù)保證聯(lián)系渠道通暢,可以隨時接受甲方貨運(yùn)調(diào)配。
8、乙方有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密。
第七條 貨物運(yùn)輸風(fēng)險承擔(dān)
一、貨物運(yùn)輸風(fēng)險
貨物運(yùn)輸風(fēng)險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失以及對車輛內(nèi)、外人員的賠償責(zé)任。
二、風(fēng)險承擔(dān)
1、交通違章造成的行政處罰,乙方全部承擔(dān)。
2、交通事故,除因甲方提供的運(yùn)輸工具固有的原因造成事故以外,其他情況下的事故賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險公司理陪并實(shí)際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
3、貨物毀損的,除因甲方提供的運(yùn)輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外,其他情況下的賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險公司理陪并實(shí)際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。
4、意外事件和自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失和賠償責(zé)任,由乙方提供有權(quán)部門的書面證明,根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定處理。
5、車輛和貨物包裝固有原因的確定,以國家相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、乙方遭受人身損害的,除保險公司理陪并實(shí)際賠付的部分外,甲方不承擔(dān)任何賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
三、賠償處理費(fèi)用承擔(dān)
賠償責(zé)任認(rèn)定和處理過程中,包括但不限于人員工資、旅差費(fèi)、法院訴訟費(fèi)用、必要的律師代理費(fèi)、主管部門的處理費(fèi)用、鑒定費(fèi)用等費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第八條 違約責(zé)任
一、本合同履行期間,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,不得單方解除、終止本合同。如有違反,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧?元的違約金。其他直接經(jīng)濟(jì)損失,違約方另行賠償。
二、下列情況下,由甲方支付乙方年度承包費(fèi)總額20%的違約金,并賠償乙方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
1、提供的運(yùn)輸工具不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的
2、未向乙方提供營運(yùn)證照、繳費(fèi)憑證,致使乙方無法營運(yùn)的
3、在貨源緊張時,向承包人以外的人員調(diào)配貨運(yùn)的
三、下列情況下,由乙方支付甲方年度承包費(fèi)總額20%的違約金,并賠償甲方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
1、完成承包經(jīng)營的車輛不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的
2、不能保證甲方調(diào)配貨運(yùn)的
3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的
4、不參加甲方組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的
5、將車輛交他人駕駛的、擅自倒貨、換車、配載的、捎帶與工作無關(guān)的第三者的、違反承包經(jīng)營用途使用車輛的
6、因乙方原因不能取得聯(lián)系的
7、無合法情由,拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的
因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。
四、下列情況下,甲方可以解除本合同,乙方的承包經(jīng)營保證金不予退還,乙方并應(yīng)賠償甲方的其他實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失:
1、連續(xù)兩次不能完成甲方調(diào)配貨運(yùn)的
2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的
3、三次不參加甲方組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的
4、發(fā)生交通事故并承擔(dān)全部事故責(zé)任的
5、以甲方名義與他人簽定貨運(yùn)協(xié)議并收取運(yùn)費(fèi)的
6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調(diào)配的貨物的
7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的
8、發(fā)生交通事故不及時通知甲方和保險公司的
9、扣留或變相扣留運(yùn)輸貨物的
因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠,每拖欠一日,應(yīng)向乙方支付拖欠部分1%的違約金。
承包加工合同書篇七
甲方:
乙方:
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
三、承包任務(wù):全年生產(chǎn)時間為x個月。每月生產(chǎn)時間為xx天(其他為檢修設(shè)備時間),日處理原礦xxxx噸,月處理原礦xx萬噸;
四、 甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機(jī)車及運(yùn)輸車輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運(yùn)送和開采設(shè)備的正常運(yùn)行。
4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
六、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實(shí)際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實(shí)際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按xx噸/車計算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實(shí)后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實(shí)雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項(xiàng),剩余款項(xiàng)甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù):
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸,每月生產(chǎn)日期不低于xxx天,月處理礦石量不得低于xxx萬噸,月處理量低于xx萬噸時,所缺數(shù)量按每噸x元從承包費(fèi)中扣除;
九、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項(xiàng)交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺,脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
承包加工合同書篇八
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:
2、數(shù)量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量\質(zhì)量:
提供日期:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在 2 天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在 2 內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ,外用 包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間:
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承包加工合同書篇九
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號:
一、焊接加工清單
二、雙方職責(zé)
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實(shí)際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
承包加工合同書篇十
發(fā)包人:____木材廠
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:(下稱乙方)
身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的____木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
乙方承包加工期間,實(shí)行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
1、承包經(jīng)營期限為_____年,即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金。
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將____木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將____木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金_____元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
20____年____月____日20____年____月____日
承包加工合同書篇十一
廠方:
承包方:身份證號碼:
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理,完善車間各項(xiàng)制度,不斷提高生產(chǎn)工效,保證質(zhì)量,降低成本,使管理日趨合理化,在按勞取酬,互利互惠原則上,協(xié)商確認(rèn)本合同,合同條款如下:
一、承包責(zé)任:
1、廠方負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、質(zhì)量驗(yàn)收。安全檢查等,同時廠方為乙方提供住宿場所,提供廚具一套。廠方提供生產(chǎn)用刀頭,吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設(shè)備配件等。
2、廠方負(fù)責(zé)為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費(fèi)由廠方負(fù)責(zé),不滿一年的由承包方自行承擔(dān)。
3、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動紀(jì)律,要有敬崗愛業(yè)的精神,如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,直至解除勞動合同。
4、承包期間在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,廠方有權(quán)可立即終止合同,并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
5、承包期間若承包方工人到位后,試用期一個月,廠方確定正式留用工人,不合格者辭退,正式留用員工提供身份證,工人需要辭職,應(yīng)提前一個月遞交辭職書給廠方,經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未經(jīng)廠方同意承包方私自辭退工人,未辦理辭職,未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費(fèi)。
6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機(jī)修在廠(至少合計9人),加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工,三個以上卸工,絕對不能因?yàn)槿藛T問題而影響到工廠的生產(chǎn)進(jìn)度,如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰,生產(chǎn)過程中承包方一定給工人發(fā)放必要的勞保用品,如手套、防護(hù)眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等,確保安全。
二、承包范圍:
(一)、大切車間:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單的材料切割,機(jī)臺(三臺大切機(jī))的維修、本車間行吊、抽水機(jī)的維修、電路(切機(jī)電路、電機(jī)、電控箱)的維修及零配件更換,配件在200元以下的由承包方負(fù)責(zé)購買,單個配件超過200元的由承包方從倉庫領(lǐng)取,除大型配件需要廠里調(diào)貨外,一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個大切車間衛(wèi)生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機(jī)臺所使用的大切片體、刀頭、機(jī)油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發(fā)放。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。做到生產(chǎn)前的產(chǎn)品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)前要與上道程序辦理領(lǐng)料手續(xù)(如荒料領(lǐng)用),此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續(xù),在辦理領(lǐng)料過程中,有出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時上報主管。不得有私自銷毀或?qū)㈠e就錯生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)者按公司材料價格全額賠款處理。
5、由于荒料品質(zhì)不穩(wěn)定,承包方切開表皮后,及時砸掉表皮查看水線的分布情況,然后會同主管確定板材切割規(guī)格。承包方不得隨意切割。
6、承包方承包方負(fù)責(zé)荒料的碼放、吊裝,切割,卸板、刀頭焊接等生產(chǎn)工序,荒料進(jìn)場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區(qū)域,生產(chǎn)出的毛坯卸完板后在區(qū)域內(nèi)排放好,不可疊高,亂擺亂放。
7、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識,特別是石材原編號。
8、承包方生產(chǎn)中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上,做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上,并做好鋸片生產(chǎn)統(tǒng)計記錄。不能亂扔亂放,做到整齊、不丟失,若發(fā)現(xiàn)亂扔亂放,每片罰款50元,若發(fā)現(xiàn)丟失每片按進(jìn)價賠款。
9、質(zhì)量要求:
①大切車間生產(chǎn)正常按兩班倒,每班輪看機(jī)臺,如遇生產(chǎn)任務(wù)不多可全部安排夜班切板,合理避開用電高峰期,以降低工廠生產(chǎn)成本。
②承包方按生產(chǎn)單的規(guī)格進(jìn)行合理排料切割,厚度15mm~40mm毛板長度驗(yàn)收按300mm進(jìn),卸板后廠方統(tǒng)計確認(rèn),厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發(fā)貨單驗(yàn)收統(tǒng)計。
③毛板成材率控制:毛板成材率≥90%;小于以上成材率相對應(yīng)部分不計算工料費(fèi)并扣相應(yīng)平方數(shù)的工料費(fèi)用(每平方5元)。
④平整度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):700頭及以內(nèi)≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm,經(jīng)驗(yàn)收合格的正常結(jié)算,不合格的按c級品處理。
⑤厚度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(15mm~95mm):按生產(chǎn)單要求,厚度按照±21驗(yàn)收,在以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)且符合平整度要求的為a級品,超出生產(chǎn)單厚度要求±1mm為b級品,超出生產(chǎn)單厚度要求的±1mm為c級品。
⑥b級與c級品中超厚或超薄的,碼放在單獨(dú)地方,并做好標(biāo)記,不給予計算工料費(fèi),但不能超出總產(chǎn)量的2%,如果超出,所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發(fā)貨后,給予計算工料費(fèi)。
⑦吊破板,弄破板,按材料成本的20%計賠。
10、承包單價:a級品厚度15mm~40mm每平方4.5元,41~100mm的每平方6元。b級與c級品待廠方銷售單價由于質(zhì)量問題降價處理的合理價格結(jié)算,不合格的超出總產(chǎn)量2%的,所超出部分按5元/平方扣除。
11、承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方質(zhì)檢員驗(yàn)收的日報表進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在地三個月的5日左右發(fā)放。
(二)、小切車間:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單材料的切割、板材倒運(yùn)、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機(jī)臺(紅外線1臺,中切臺2臺,開槽倒角機(jī)1臺,單臂吊2臺)的維修及各相關(guān)配件,配件價值200元以下由承包方負(fù)責(zé),配件價超過200元以上的由公司負(fù)擔(dān)。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負(fù)責(zé)),一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個切邊車間衛(wèi)生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負(fù)責(zé)廢料頭的清理及可用料頭的碼放。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。做到生產(chǎn)前的產(chǎn)品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)前要按車間管理的要求嚴(yán)格用料,沒有按排的料不能亂用,有出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時上報車間主管,不得私自銷毀或?qū)㈠e就錯生產(chǎn),如有發(fā)現(xiàn)者按公司材料賠款條例處理。
5、承包方生產(chǎn)出的邊板排放好,不可疊高,亂擺亂放。承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
7、質(zhì)量要求:長寬誤差:±1mm,對角線誤差:±0.5mm。
8、承包方按生產(chǎn)單的規(guī)格進(jìn)行合理切割,確保產(chǎn)品質(zhì)量及出材率,大板成材率≥90%;小板成材率應(yīng)≥85%,如果出材率不高,需經(jīng)管理人員許可才能切割,未經(jīng)許可造成的損失由承包方承擔(dān)。廠方按加工單要求打包裝車后進(jìn)行驗(yàn)收。
9、加工過程中弄破板,按材料成本的20%計賠。加工過程中出現(xiàn)不合格品,承包方及時通知廠方,如果通過整修達(dá)到質(zhì)量要求,按照合格品驗(yàn)收統(tǒng)計,如廠方發(fā)貨后,使用單位發(fā)現(xiàn)不合格品,廠方不計加工費(fèi)用,按材料成本的60%計陪。如不合格產(chǎn)品整修后也不能達(dá)到質(zhì)量要求,廠方不計加工費(fèi)用,如果廠方變換規(guī)格銷售,承包方負(fù)責(zé)加工,如果不能銷售按材料成本的30%計賠。
10、承包單價:
厚度:15mm~40mm:4.0元,41~60mm:6.0元,80mm:12元,100mm:15元。承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方所下單加工完成裝車后的發(fā)貨單進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)
三、承包人全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全工作,工人上崗前進(jìn)行必要的安全教育,每天做好安全檢查,要求每周召開安全例會,將安全隱患排除。員工上班時應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,同時應(yīng)穿膠鞋,戴安全帽、佩戴防護(hù)眼鏡、高空保養(yǎng)設(shè)備佩戴好安全帶,同時下方必須有人提醒防護(hù),嚴(yán)禁任何人私自動用、改裝電器及防護(hù)用品。私接亂拉電線電纜。嚴(yán)禁隨意打開配電箱及進(jìn)入配電室,電器出現(xiàn)故障,必須要求專業(yè)電工維護(hù),設(shè)備出現(xiàn)較大異常,必須及時通知廠方,廠方派專人檢查維護(hù),在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠金不足部分由承包方自行負(fù)責(zé);在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(fèi)(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責(zé)任。
四、任務(wù)繁忙時,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及管理人員許可,不得自動離開崗位,工廠跟據(jù)情節(jié)每次處以100元以上的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的公司自動離職處理。
本合同為期一年,到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應(yīng)優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________
代表人(簽字):________________身份證號碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
承包加工合同書篇十二
發(fā)包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)
為充分利用乙方大理石板材加工經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮乙方的生產(chǎn)管理能力,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,雙方在自愿、平等、有償和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資雙方遵守執(zhí)行。
第一條:承包內(nèi)容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結(jié)束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機(jī)及其附屬設(shè)備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費(fèi)用:
1、大理石板材加工承包費(fèi)用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費(fèi)用、人工工資、生活費(fèi)、住宿費(fèi)用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結(jié)算總價。甲方不在追加其他費(fèi)用款項(xiàng)。
第五條:雙方責(zé)任與義務(wù)
一、甲方責(zé)任與義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關(guān)設(shè)備等及配套設(shè)備給乙方使用【附設(shè)備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負(fù)責(zé)提供加工的機(jī)械設(shè)備工具。
2、甲方根據(jù)現(xiàn)場需求向乙方下達(dá)加工任務(wù)。
3、甲方為乙方人員遵紀(jì)守法、安全文明生產(chǎn)的教育、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加工技能培訓(xùn)。
4、甲方有權(quán)對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度,不服從管理,其進(jìn)行批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。
5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現(xiàn)場所需石材切割,甲方有權(quán)要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責(zé)任與義務(wù)
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項(xiàng)規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內(nèi)必須服從甲方監(jiān)督,自覺遵守公司規(guī)章制度,按時保質(zhì)、保量安全的完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。
2、愛護(hù)甲方設(shè)備、設(shè)施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費(fèi)。
3、生產(chǎn)過程中的安全事故責(zé)任由乙方自負(fù)。
4、確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家石材加工標(biāo)準(zhǔn)要求。因乙方原因給甲方造成質(zhì)量事故、產(chǎn)品損失或聲譽(yù)影響,乙方應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規(guī)定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關(guān)心員工身心健康。
6、按時給其人員發(fā)放薪酬,不得拖欠。
7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。
8、工作人員在合同期間應(yīng)自覺遵紀(jì)守法,嚴(yán)禁各種違法犯罪活動,如發(fā)生事故責(zé)任由乙方承擔(dān)。
9、乙方加工的產(chǎn)品不合格需返工的,乙方須承擔(dān)返工所需的相關(guān)耗材費(fèi)用及電費(fèi)。
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內(nèi);線條拼接縫隙控制在1mm之內(nèi),無法拼接嚴(yán)實(shí)的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結(jié)算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費(fèi),尾款在竣工驗(yàn)收后一個月內(nèi)結(jié)清。
第八條:設(shè)備移交:
在本合同簽定5日內(nèi),甲方向乙方現(xiàn)場清點(diǎn)交付機(jī)械設(shè)備工具、水、電設(shè)備和有關(guān)設(shè)施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關(guān)設(shè)備和物資,確保設(shè)備、物資完整無損,可以正常使用。
第九條:合同爭議:
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)議補(bǔ)充或按有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月
承包加工合同書篇十三
定作方:
簽訂地點(diǎn):
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實(shí)樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗(yàn)收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點(diǎn) (地點(diǎn)),所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:
按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗(yàn)收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項(xiàng),按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項(xiàng):
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
承包加工合同書篇十四
委托方:____(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)友好協(xié)商,本著相互尊重原則,甲方委托乙方制作業(yè)務(wù),為明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù),丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價賠償。
2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍。 以上設(shè)備總工資人民幣 整(包括保險費(fèi))。
3、乙方在施工前,甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清后方可按圖施工,如圖紙有誤及時告知甲方更正,乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止,施工時現(xiàn)場每天打掃一次。
4、本合同內(nèi)容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰,同時甲方有權(quán)拒付工資。
5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時,同時施工時必須注意安全,制作現(xiàn)場及進(jìn)入車間需佩戴安全帽;同時制作施工時需要注意各方面的安全,水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險(其費(fèi)用可由甲方墊付,手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故,概由乙方負(fù)責(zé),且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。
6、如乙方用錯或者開錯材料,由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題,也有乙方負(fù)責(zé)(包括車旅費(fèi))。
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收,最后以甲方的用戶單位驗(yàn)收為準(zhǔn),在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時協(xié)商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產(chǎn)等財產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結(jié)清工資(按實(shí)際完成量結(jié)算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國家合同法執(zhí)行。
11、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有仲裁機(jī)關(guān)裁定。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽訂日期:年月日 簽訂日期:年月日
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/1104432.html】