在商業(yè)活動中,合同起著保障法律權益和實現互惠互利的重要作用。在撰寫合同時,要注意使用簡潔明了的語言,避免理解上的歧義和糾紛的發(fā)生。希望以下合同實例能為您提供一些寫作參考和靈感。
音樂制作委托合同篇一
委托方(甲方):加工方(乙方):
委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為“雙方”。甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議。
委托加工產品:_______________。
2、加工產品數量:_______________。
3、產品交貨期限:按乙方接單起_____個工作日內交貨。
乙方包工包料,乙方須按照甲方要求選用原材料。
2、乙方對原材料的質量保修期為一年。
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執(zhí)行。
乙方按甲方要求進行包裝;對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨,地點限_____之內。
此次加工費用總額為人民幣(大寫)_____,(小寫)_____元整,此價不含稅。具體明細見附件二。
加工方(乙方):代表人簽字(或印章):
20xx年xx月xx日。
附:乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下:
開戶銀行:賬戶名稱:賬號:行號:
音樂制作委托合同篇二
甲方委托人:
乙方受托人。
依據國家法律、法規(guī)和有關規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上,就甲方委托乙方,乙方按受甲方委托從事擔炭溝煤業(yè)有限公司地面建筑的代理事項達成一致,特訂立本合同。
第一條委托事項。
甲方委托乙方承攬擔炭溝煤業(yè)有限公司礦區(qū)擴建地面建設工程項目。
乙方自本合同訂立后的次日起_____個工作日完成全部代理事項,如因甲方原因耽誤,工作日相應順延。
第三條付款時間、付款方式。
甲乙雙方簽訂合同后由甲方付給乙方先期資金500萬元,后根據工程進度和決算付款。
第四條甲乙雙方相互提供相應證件。
1.營業(yè)執(zhí)照。
2.稅務登記證。
3.組織機構代碼證。
4.礦建資格證。
5.法定代表人身份證明。
6.銀行開戶證明。
第五條甲方義務。
按時提供相關資料,依照合同約定的付款時間,方式支付乙方款項。
第六條乙方的義務。
乙方確保代理事項真實合法,按照甲方的委托和設計圖紙、按時、保質施工,竣工后按相關預算結算工程款項,并接受甲方的監(jiān)督管理。
第七條其它事項約定。
本合同履行期間,甲乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件,均為本協議不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第八條違約責任。
1.甲乙雙方履行本合同期間,如因不可抗力,國家法律、法規(guī)、政策等原因致使本合同無法履行時,雙方均不承擔違約責任。
2.如一方違約,給對方造成的全部損失由違約方賠償給對方,同時解除委托合同。
第九條合同爭議的解決辦法。
本合同如發(fā)生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向有管轄權的人民法院起訴。
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后即發(fā)生效力,合同文本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(章)。
法定代表人:
公司住址:
聯系電話:
乙方(章)。
法定代表人:
公司住址:
聯系電話:
簽訂日期:年月日
音樂制作委托合同篇三
委托方:(以下簡稱甲方)。
受委托方:(以下簡稱乙方)。
經甲、乙雙方協商,乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務,保證工程建設順利進行,特訂立本合同。
工程名稱:工程地點:
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
根據該工程的設計和預算資料,經甲乙雙方共同協商約定,合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算,按測出的公里數為工程總金額。
在乙方拿到供電部門設計方案后,三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后,通知乙方進場,從進場之日起,預計60日內完工(遇雨順延)。
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續(xù)。
2、甲方設置業(yè)主代表,代表甲方對本工程進行監(jiān)管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工,保證乙方的施工正常進行。
1、負責工程的.施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格,由乙方負責整改,整改費用由乙方自負,但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用,不負責線路以外廠區(qū)要用的一切保護設備。
甲、乙雙方全部負責制人員進場后,必須嚴格遵守有關現場規(guī)定,服從現場負責人統一指揮,若發(fā)生人身及設備安全事故,由各方自行負責。
本合同未盡事宜,雙方另行約定。
本合同一式貳份,具有同等法律效力。甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后,本合同自動失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
音樂制作委托合同篇四
甲方(委托旅行社):
(經營范圍:國內旅游、入境旅游許可證號:)。
乙方(受委托旅行社):
(經營范圍:國內旅游、入境旅游許可證號:)。
甲方委托乙方承辦在一地的旅游團隊接待(即地接接待)為保證團隊接待質量,共同維護旅游者的合法權益和旅行社的信譽,本著公平、公正、公開的原則就接待旅游團中的有關事項及權利、義務關系達成協議如下:
第一章:總則。
第一條:協議目的。
本協議的目的是為保證甲方團隊在委托乙方接待范圍內的旅行安全、順利,甲方委托乙方安排交通、住宿、游覽、餐飲、購物、娛樂等旅行服務項目,乙方根據甲方委托的內容迅速、準確地實施安排。雙方特此以甲乙雙方間的業(yè)務委托合同的方式,正式簽訂本協議。
第二條:合作主體的認定。
甲乙雙方應為在各自屬地旅游主管部門注冊并獲得經營許可的合法經營旅行社,其中一方以任何方式欺詐或隱瞞對方自己的真實資質的則視為其違約,對方有權視合同無效,停業(yè)、歇業(yè)、被旅游主管部門取消經營資格的旅行社將視為無旅行社業(yè)務經營資質。負責具體操作的人員必須是各自公司的正式員工并有公司負責人的授權證明。
第三條:適用范圍。
(1)本協議適用于甲、乙雙方簽訂的業(yè)務委托合同。但在本協議若另有補充協議時,則以補充協議為準。
(2)對本協議中未作規(guī)定,并且在甲、乙雙方簽訂的補充協議中亦無特別規(guī)定的事項,則遵循行業(yè)慣例。
(3)本合同適用于合作期間內的多批次散客及團隊。合同附件為本合同的組成部分。合同附件為各批次散客及團隊的委托接待合同。
甲方委托給乙方的業(yè)務,以委托行程內的安全、順利運行為目的,其內容如下(但甲方可以根據個別要求限制或擴大下述安排業(yè)務范圍)。
(1)提供有益于甲方業(yè)務開展的有關交通、住宿、旅游設施、名勝古跡等的信息和實施方案。
(2)為甲方所組織的團隊,同具有相關經營資質的交通部門簽訂客運合同并落實各項交通的安排、承運。
(3)為甲方所組織的團隊,同具有相關經營資質的并符合甲方團隊所需標準的飯店簽訂住宿合同并落實住宿安排。
(4)為甲方所組織的團隊安排用餐、旅游及觀看文藝節(jié)目、購物等。
(5)為甲方所組織的團隊配備導游、翻譯等。
(6)對計劃外發(fā)生的事情采取應急措施并向甲方報告。
(7)其它為保證甲方團隊旅游活動安全運行所采取的必要措施。
第五條:相關證明文件。
甲乙雙方簽定本合同時,各自向對方提供一份旅行社經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、旅行社責任保險協議及發(fā)票、開戶銀行、帳號、通訊地址、組織機構和部門負責人名單(含聯系電話、傳真一覽表)等相關資料。
一、甲方委托乙方承辦旅游服務時,應將行程接待計劃(以下所指行程接待計劃包括散客和團隊)以郵寄、傳真或電子郵件等形式通知(以下將這些通訊方式的通知統稱為“送達”)乙方,行程接待計劃內容應當包含以下內容:
(1)旅游線路名稱;
(2)旅游行程的出發(fā)地、途經地和目的地;
(3)旅游行程中交通工具(包含航班及車次、旅游汽車標準)安排及其標準和報價;
(4)旅游行程中住宿酒店的星級、房型、間數、陪同房類型等及其報價;
(5)旅游行程中餐飲服務安排及其標準和報價;
(6)旅游行程中12歲以下兒童的接待標準及報價;
(7)旅行社統一安排的游覽項目的具體內容及時間;
(8)旅游者自由活動的時間和次數;
(9)旅行社安排的購物次數、停留時間及購物場所的名稱;
(10)需要旅游者另行付費的游覽項目及價格;
(11)當團操作人員的聯系電話、旅游服務監(jiān)督、投訴電話;
(12)雙方確認的參團成員人數及名單(含姓名、性別、出生年月、證件號碼等)。
(13)雙方協商一致的其他內容。
二、乙方在接到前項團隊接待計劃書后,應迅速(最晚在6小時內)以書面形式給予確認是否受理該申請。
(1)根據前條第二項,甲方在接到乙方行程接待計劃確認書時,則甲乙間業(yè)務委托合同成立。
(3)行程接待合同一經生效,甲乙雙方不得以非不可抗力因素解除合同,單方面解除合同的則被視為違約,對方有權要求違約方對其進行賠償,可投訴到有管轄權的旅游質量監(jiān)督部門。
第八條:委托報價。
甲方接到客戶請求之后,整理出初步方案,向乙方進行詢價,乙方有義務給予及時回復,甲乙雙方均應按照以下條款進行操作。
一、對甲方的操作規(guī)定。
(1)甲方操作人員必須以書面(包括傳真、qq、msn、電子郵件等)方式向乙方提出詢價要求,條件不允許或者特殊情況下也可以用電話口頭的方式。
(2)盡可能詳細地表述客戶的具體要求:時間、地點、人數、等級、是否安排購物店等其它具體要求。
(3)特殊情況應注明最晚答復時間。
二、對乙方的操作規(guī)定。
(1)乙方必須以書面方式回復(包括傳真、qq、msn、電子郵件等)。
(2)甲方需要分項報價時,乙方的報價必須與甲方的詢價要求逐條對應。乙方報價應注明所含與不含內容,特別應注明:航班信息;酒店星級、位置、房型、是否含早餐;早餐及正餐標準、種類、地點、餐頓、酒水;旅行社統一安排的游覽項目的具體內容及時間;導游、司機的小費、超時費,是否安排購物店,旅行社安排的購物次數、停留時間及購物場所的名稱;旅游者自由活動的時間和次數;旅游行程中12歲以下兒童的接待標準等。
(4)一般團隊的報價,應在12小時內回復;特殊要求較多的團隊,可在24小時內回復;甲方規(guī)定最晚答復時間的,乙方必須在甲方要求的時間內回復。
(5)對于行程中不合理之處或由于交通等問題需更改之處,乙方在報價時,應主動提出合理化建議或提供替代方案。
三、乙方在簽訂本合同之初或在每年度之初,為甲方提供盡可能完整的當地旅游資訊,其中的價格僅供甲方臨時參考,不作為結算依據。旅游資訊主要包括以下內容:
(1)乙方人員名單、崗位及聯絡方式,包括常用的導游、司機等。
(2)乙方建議在當地使用的酒店名錄及價格。
(3)常用的接待價格:每人天綜合服務費、門票費、餐費、車費(超公里費)導游服務費等。
第九條:委托業(yè)務的開始甲乙雙方的委托業(yè)務合同一旦成立,乙方應立即著手安排業(yè)務。
第十條:報告經過的義務。
(1)乙方應適時或經甲方要求向甲方以口頭或書面形勢報告委托業(yè)務的進展狀態(tài)。
(2)對甲方的委托內容,乙方在安排完畢或判定不能達到安排目的,應及時用書面形式逐次向甲方報告。
(3)甲方在接到乙方根據前項所做的部分委托項目不能安排的報告時,應立即以書面形式通知乙方是否變更該部分內容、或解除全部委托業(yè)務合同。
第十一條:委托業(yè)務確認期限。
(1)乙方原則上在甲方團隊旅行開始一周前,履行前條各項所定手續(xù),完成全部被委托的旅游業(yè)務。
(2)除前項正文中所規(guī)定的事項,如甲、乙間另有補充協議時,按補充協議辦理。
第十二條:費用的結算。
(1)由于甲乙雙方團隊合作頻繁,雙方協商一致,團隊出發(fā)前甲方支付乙方不低于接待和服務成本的費用,余款月結,具體每團付款金額于協議附件的委托接待合同雙方約定為準。
(2)團隊結束后三個工作日內,乙方須將團隊結算單加蓋公章(或合同章)連同甲方游客反饋表傳真至甲方計調部門,并核對清楚結算金額。
(3)每月的1日—10日乙方將上月1日至31日之間接待的甲方的團隊或散客的結算清單以傳真形式通知甲方結算專管員,乙方根據雙方確認的結算單金額開具發(fā)票給甲方,甲方財務收到發(fā)票審核無誤后當月將結算款匯入乙方銀行賬戶。
(4)如果因為行程變更而造成甲方預付費用超過實際產生的費用時,乙方應在團隊結束三個工作日內與甲方計調部門核對清楚結算金額,差額應于次日退還至甲方所指定的帳號上。
(5)對于前幾項的規(guī)定,若甲、乙雙方以補充協議制定特別條款時,則以后者為準。
第十三條:甲方變更。
一、因為不可抗力原因(包括戰(zhàn)爭、疫病、自然災害、政治因素等)或無法協調的第三方原因造成甲方團隊未能按照團隊行程計劃到達旅游目的地的,甲方應在第一時間通知乙方,雙方按照以下流程協調妥善處理相關接待工作:
(3)造成航班、車次、航班等交通方式取消而未能抵達旅游目的地的,乙方應立即聯系行程計劃的相關接待單位,告知其實際情況,取消相關的接待工作,因交通方式取消而減少的費用乙方應如實退還給甲方,并努力爭取降低各項因計劃取消而造成的損失。
二、因為甲方自身原因造成甲方團隊未能按照行程計劃到達旅游目的地的,甲方也應在第一時間通知乙方,乙方按照以下流程妥善處理相關接待工作:
第十四條:乙方變更。
一、因為不可抗力原因(包括戰(zhàn)爭、疫病、自然災害、政治因素等)造成乙方需要對生效的旅游接待合同進行變更的,乙方應在第一時間通知甲方,雙方按照以下流程協調妥善處理相關接待工作:
(2)乙方在根據前項向甲方提出變更時,應迅速以書面形式將變更的內容、理由及變更后的安排方案送達甲方。
(3)甲方在接到前項變更申請后,應立即書面答復或同意乙方變更后方案或委托新的業(yè)務內容,委托新的業(yè)務內容,將作為新的委托接待合同另行處理。
(5)甲方或乙方在緊急情況下,對第2項的申請及第3項的回答可以口頭形式通知,但事后必須以書面形式將申請及回答送達對方。
二、因乙方自身原因,造成委托接待協議生效后產生變更的乙方應在第一時間通知甲方,雙方按照以下流程協調妥善處理相關接待工作:
(5)在甲方與客人簽定協議后,乙方提出變更的,所有因協議產生的違約責任由乙方承擔責任。
第五章:旅程管理。
第十五條:宗旨。
(1)甲方的團隊在旅行中,如認為可能得不到應提供的服務時,乙方應按甲方要求,采取必要措施提供委托業(yè)務合同規(guī)定的服務。
(2)在采取以上措施后,仍不得不變更委托業(yè)務合同中的內容時,如變更旅行日程,要盡量使變更后日程符合當初日程的宗旨。如變更旅行服務內容,要盡量使變更后的旅行內容與當初的一致,使委托業(yè)務合同的內容變更降低到最小限度。
第十六條:接待質量標準。
因甲方團隊多為同行客戶所委托團隊,團隊類型分為:散拼團、獨立團;團隊等級分別為:普通團,特別關注團,vip團。乙方在接待過程中應針對團隊類型及團隊等級的不同特點,在確保接待質量的前提下提供符合團隊要求并符合以下甲方質量標準的服務,乙方應按照本協議和委托接待合同所確認的日程、標準、報價內容提供服務。所提供的服務應符合中華人民共和國國務院第550號令《旅行社條例》的要求,選擇具有安全保障和質量保證的單位安排用餐、住宿、用車、購物等,為確保甲方團隊能安全、順利地旅行,乙方應按下列原則實施:并按以下各項的要求嚴格執(zhí)行:
一、酒店客房。
(1)乙方不得使用模糊概念,將酒店以次充好,欺瞞甲方工作人員,乙方所提供的酒店必須符合甲方團隊所要求的標準,一經確認之后的準確酒店乙方不得隨意更改,除非經得甲方的同意,具體酒店標準以甲方操作人員要求為準。
(3)酒店位置應符合交通便利、治安良好的原則,使客人的商務活動和自由活動既方便又安全。
(4)酒店的服務應熱情周到,隨時為客人的特殊要求提供有效的幫助。如:甲方要求乙方為vip團、特別關注團在客房放置歡迎卡、鮮花或果籃時,酒店能積極配合。
(6)如酒店有兩個或兩個以上星級的客房時(或分為主樓、附樓),乙方應在報價時特別說明。
(7)乙方安排的酒店不得對中國團隊有歧視性行為,如單獨安排早餐或與其它客人隔開用早餐,服務態(tài)度差等歧視性行為。
二、餐飲。
(1)就餐環(huán)境清潔干凈,具有國家允許經營餐廳的各項證照要求(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等)擁有足夠的營業(yè)場所(大廳、包廂、停車場等)其所配備衛(wèi)生間不準有污漬、異味。
(3)按餐費標準訂餐,嚴禁克扣餐費,酒水及菜單按單團合同標準執(zhí)行。
(4)滿足客人特殊要求,如:素食、穆斯林餐等。
(5)餐食要衛(wèi)生、可口、足夠足量,如遇菜量不足或口味嚴重不符,乙方陪同人員應立即現場調整、解決,并避免以后再次發(fā)生。
(6)每桌原則上最多安排10人,超過10人,必須分桌。(人數在12人以下不夠分桌時必須增加菜品,菜量)。
三、城市間交通。
(1)按照甲乙雙方確認好的行程、日期、等級、班次安排城市間的交通,包括:機票、火車票、船票等。
(2)由于不可抗力(如更改、延誤、取消等)造成的損失,由甲乙雙方協商解決,但需乙方提供相關證明。
(3)由于人為失誤造成的損失,如漏訂、錯訂等,由責任方賠償。
(4)乙方有責任協助確認全程機票(包括內陸段)。
(5)遇航班變更,乙方負責及時通知下一站接待社或導游。
四、車輛。
(1)必須使用在交通部門注冊的合法運營旅游車,一定要為乘客投保意外傷害保險,并在每團確認單上說明具體保額。
(2)嚴禁使用非運營車輛(黑車)以及超齡服役的車輛;
(3)車內外保持干凈整潔,車內設施能正常使用,如麥克風、空調、閱讀燈、窗簾、座椅調節(jié)、衛(wèi)生間設施等。
(4)車況良好,保證機械設施運轉正常、有效。如出現意外,導致拋錨或其它影響行程的事故,應迅速采取補救措施,更換正常車輛,不得出現反復修車耽誤行程的現象。因此造成的投訴、損失,應由乙方負責賠償。
(6)司機應證照齊全、經驗豐富、安全駕駛記錄良好、服務熱情,熟悉行程內路線、路況,如遇未知地點、路線,乙方應提前查詢,確保將客人及時、準確無誤地送達目的地。
(7)旅游車輛要確保有足夠的空間供客人放置行李,能夠正常使用,并保證客人物品的安全。
五、導游服務。
(1)擁有導游執(zhí)業(yè)資格的中文普通話或甲方指定的特殊語種導游。
(3)導游接機(站)時,應在機(車)抵達前到達機場(車站),按甲方要求舉牌接機(站)。
(4)導游為客人提供向導、講解及相關旅游服務。做到熱情周到、主動到位,對經常發(fā)生或可能預見的情況要提前提醒或告知客人,確??腿税踩瑘詻Q杜絕一切安全事故隱患,避免客人投訴事件和安全事故的發(fā)生,如某地多扒手,被盜案件時有發(fā)生,應如何預防;某地嚴禁吸煙;在某景點易掉隊;如何保證不掉隊;萬一掉隊如何返回等。
(5)導游接送團和隨團出席重要活動時。必須注意儀表,著正裝。平時著裝要求整齊、簡潔、大方、得體,化妝要適度。
(6)遇客人參加自行安排的商務活動及用餐時,導游應積極配合、為客人提供必要的幫助。
(7)導游應向客人講解旅游地的人文和自然情況,介紹風土人情和當地習俗;但不得迎合個別客人的低級趣味,在講解中攙雜庸俗下流的內容。
(8)在帶團過程中,導游應嚴格執(zhí)行接待計劃,嚴禁導游擅自增加購物店、行程外客人需另行付費的項目;或壓縮計劃內項目游覽的時間。
(10)嚴禁向客人索要小費;
六、購物。
(2)每次購物時間不得超過40分鐘,導游應告知客人,嚴禁擅自延長購物時間;
(4)甲方要求無購物的團隊,乙方不得安排客人進旅游購物店;
(5)乙方導游人員應告知客人購物退稅有關規(guī)定,并在團隊離境前協助客人辦理退稅手續(xù)。
七、娛樂活動。
(1)嚴格執(zhí)行接待計劃內娛樂活動。
(2)嚴禁隨意增加自費項目或高價銷售自費項目,如因增加自費項目造成客人投訴,乙方應雙倍返還客人所支出的費用。
(3)嚴禁乙方導游人員誘導或組織客人涉足黃、賭、毒場所。
第十七條:領隊或全陪。
甲方或委托業(yè)務給甲方的組團社派領隊或全陪陪同旅行時,領隊有權代表甲方與乙方協調旅程有關事項。乙方及乙方選派的導游在旅行實施過程中,應聽從領隊的合理要求。
第六章:違約責任。
第十八條:
除了以上約定的權利義務,乙方為甲方旅游團隊所提供的接待服務應符合中華人民共和國國務院第550號令《旅行社管理條例》的要求,乙方出現以下任何情況之一并造成游客投訴、索賠的,甲方有權根據《旅行社管理條例》的規(guī)定向乙方索賠:
(1)將旅游業(yè)務委托給不具有相應資質的旅行社;
(2)未與接受委托的旅行社就接待旅游者的事宜簽訂委托合同;
(3)未經甲方的同意,將旅游者轉交給其他旅行社組織、接待的。
(4)拒不履行旅游合同約定的義務的。
(5)非因不可抗力改變旅游合同安排的行程的;
(8)未經旅游者同意在旅游合同約定之外提供其他有償服務;
(10)為旅游者安排或者介紹的旅游活動含有違反有關法律、法規(guī)規(guī)定的內容的;
(11)委派的導游人員和領隊人員未持有國家規(guī)定的導游證或者領隊證的;
(13)發(fā)生危及旅游者人身安全的情形,未采取必要的處置措施并及時報告的;
(14)旅行社接待入境旅游的旅游者非法滯留境內,旅行社未及時報告并協助提供非法滯留者信息的。
第十九條:接待部門的責任。
乙方在履行委托業(yè)務合同時,由于乙方或乙方從業(yè)人員以及乙方委托的相關旅游服務部門的故意過失,對甲方或甲方旅游團(者)造成損害時,乙方應承擔對甲方賠償損失的責任。
第七章:事故對策。
第二十條:
(1)乙雙方事故對策責任人,要在履行本協議前,協商事故發(fā)生時的聯絡體制,另行交換事故處理備忘錄。
(2)乙方為在甲方的旅行實施中萬一發(fā)生事故或其它不可預見事件時能迅速聯絡,應建好通訊聯絡組織,在本協議簽訂后,雙方應迅速將通訊組織圖交給對方。
第二十一條:
(1)甲乙雙方無論責任歸屬,在甲方團隊旅行中,萬一發(fā)生事故或突發(fā)事件時,乙方迅速、準確處理,并及時通報給甲方及相關的旅游主管部門,并努力防止進一步擴大損失。
(2)凡因不可抗拒力(如戰(zhàn)爭、火災、地震、鐵路中斷、機場關閉、因機械故障、氣候等航班專列改點)或意外事故(如車禍、食物中毒、疾?。┦孤糜螆F滯留在旅游目的地或途經地,乙方應妥善安排旅游者,并采取措施使旅游團(者)盡快離開當地。意外事故所發(fā)生費用屬于《旅行社投保旅行社責任險規(guī)定》理賠范圍的,由甲乙雙方向各自投保的保險公司辦理理賠。不在理賠范圍且屬于第三者責任造成的意外事故所發(fā)生的費用,在乙方負責追索第三者賠償的同時,由雙方協商處理。
(3)因不可抗力因素或非旅行社過失的原因造成損失的,雙方可以協商解決。
第八章:特別條款。
第二十二條:
嚴禁乙方以回扣的方式賄賂甲方員工,甲方一旦發(fā)現立即停止與乙方合作,必要時將追究相應責任。
第二十三條:
遇甲方競標大客戶或大型活動時,乙方應予以保密,不得向第三方透露任何細節(jié)。
第二十四條:
嚴禁乙方與甲方客戶直接聯系業(yè)務、向客戶透露雙方合作中的商業(yè)機密。
第二十五條:
乙方對外進行文字宣傳,如需使用甲方名義或涉及甲方時,應事先爭得甲方同意或授權。
第二十六條:
第九章:雜則。
第二十七條:(協議期限)。
協議簽訂后,有效期為一年,期滿前3個月內如雙方未提出書面異議,則自動延長一年,以后類推。
本協議因期滿失效后,仍適用于在本協議有效期間簽訂的個別業(yè)務委托合同。
第二十八條(糾紛處理)。
本合同在履行中發(fā)生爭議,雙方可協商解決。協商不成時,可向甲方所在地地旅游質量監(jiān)督部門申訴請求調解;也可申請仲裁或向(合同履行地的)人民法院訴訟。
第二十九條(語言)。
本協議由中文撰成,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
法定代表人:
電話:
傳真電話:
通訊地址:
簽訂協議時間:年月日。
乙方:
法定代表人:
電話:
傳真電話:
通訊地址:
簽訂協議時間:年月日。
音樂制作委托合同篇五
委托人:_________(以下簡稱甲方)。
地址:_________。
電話:_________。
代理人:_________(以下簡稱乙方)。
地址:_________。
電話:_________。
1。1鑒于甲方欲在中國國內外尋找投資項目,進行投資,甲方與乙方協商同意,由甲方指定乙方為全權代表,授權乙方可根據本協議所列的條款和條件,尋找投資項目,與項目融資方洽談投資事宜。
2。1甲方與乙方協商后,乙方作為甲方的全權代理并代表甲方與項目融資方洽談項目投資的相關事宜,乙方同意接受甲方的委托。
2。2在協議有效期內,甲方不得指定其他任何人或單位為其代理人洽談該項目投資的一切相關事宜。
2。3根據協議乙方作為甲方委托的全權代理,代表甲方引進開發(fā)項目。經乙方聯系,項目方與甲方簽定項目合作協議,甲方應予以承認乙方的'代理行為并支付傭金。
3。1甲方應及時滿足乙方的合理要求,向乙方提供有關業(yè)務所需的信息,便于乙方與項目方洽商有關事宜。
3。2甲方投資意向有所變動,或有其它變更時,應及時通知乙方并提供詳細資料。
3。3甲方必須保證所提供的一切有關資金的信息都是真實的、確切的。
4。1本協議期內乙方必須努力與項目方洽談,向項目方取得的開發(fā)項目及惠的條款和條件,便于甲方及時準備投資工作。
(1)應采取確實有效的辦法為甲方引進開發(fā)項目并促成甲方與項目方簽訂投資合作協議。
(2)盡全力為甲方的投資提供質的服務。
4。2在本協議有效期內,未經甲方書面同意,乙方不得:
(1)除甲方指定的全權代理人有關事項外,不得自命為甲方代理任何事項;
(3)不論以任何方式從甲方處所獲得的信息資料,皆屬秘密,僅能為引進項目,服務于甲方所用,不得泄漏。
5。1甲方同意支付給乙方引進項目投資總額的_________%的傭金。傭金在投資協議簽署之日_________日內以_________支付。
5。2甲乙雙方同意項目方與甲方簽署項目投資協議條款時,甲方應根據約定的傭金比例支付傭金,同時乙方必須按照約定收取傭金,屆時甲方不得以任何借口延遲,應及時支付。
6。1甲乙雙方約定本協議期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
7。1按照本協議規(guī)定期滿或終止對乙方的委托不論出于何種原因,均不妨礙協議各方面的權利和義務。
7。2按協議規(guī)定,乙方促成了項目方與甲方的投資談判,如果甲方擅自私下與項目方簽署投資合作協議,將視乙方代理責任完成。
8。1在執(zhí)行本協議所發(fā)生或與本協議有關的一切條款的爭執(zhí),首先應由甲乙雙方友好協商解決。
8。2若協商不能解決,可提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。
9。1凡有關協議的通知,請求或其他通訊往來,須以文字為準,可采用電子郵件、書信、電傳、電報等方式傳遞。本協議自雙方簽字日起生效,一式二份,當事人各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
音樂制作委托合同篇六
第一條?委托人委托受托人處理。
第二條?受托人處理委托事務的權限與具體要求:
第三條?委托期限自年月日至年月日止。
第四條?報酬及支付方式:
(注明:總價款含應納稅費)。
第五條?委托人允許不允許受托人把委托處理的事務轉委托給第三人處理。
第六條?受托人應將委托事務處理情況及時告知委托人,以便委托人了解事務進展狀況,乙方不得隱瞞。如因乙方怠于告知而導致甲方損失的,乙方應賠償甲方所受損失。
第七條?在本合同生效期間,如果雙方的地址、聯系人、聯系電話等資料中任何一項發(fā)生變化時,資料變動一方務必及時以書面形式通知對方。
第八條?受托人將處理委托事務所取得的財產(取得的權益)轉交給委托人的時間、地點及方式:
第九條受托人在本合同生效后應秉善良誠信之原則及時辦理委托方委托事務,在合法的前提下,維護委托方最大的利益。
第十條受托人對在辦理甲方委托事宜過程中出現的法律性事務,應在法律規(guī)定的期限內及早通知甲方,以便甲方有充足的時間作出答復。
第十一條?乙方對在辦理甲方委托事宜過程中涉及的一切事務,在甲方要求下有義務以必要的口頭、書面形式妥善處理。
第十二條?受托人對于代理期間接觸甲方信息和材料應妥善保管并負有保密義務。本條款之保密義務在合同終止后繼續(xù)生效。
第十三條?受托方逾期完成委托事項的,每逾期一天支付合同總報酬__%的違約金,因受托方過失造成委托事項無法完成或造成委托方損失的,受托方應承擔相應法律責任及經濟賠償責任。
第十四條?本合同經雙方蓋章和代表簽字之日起成立、生效,到完成委托事務時終止。
第十五條?本合同自雙方簽字蓋章后生效,一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。本合同有其他未盡事宜,合同雙方可另簽補充協議。
第十六條?爭議處理。
在執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時,雙方應友好協商解決。協商不成,雙方同意選擇以下第種解決方式:
1、由武漢仲裁委員會仲裁;
2、向委托人所在地人民法院起訴。
第十七條??其它。
委托人:受托人:
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
簽訂日期:年月日
音樂制作委托合同篇七
甲、乙雙方本著互惠互利的原則,經友好協商,達成如下協議:
三、甲方可在乙方授權后開展廣告信息登記業(yè)務,乙方應嚴格按甲方價格收取廣告費。并做好廣告內容登記,及時通知乙方上門取稿收款。甲方可獲得所收款項的25%提成。提成結算方式為______________。
四、甲方須交納200元為廣告登記點的保證金。合同期滿后乙方無條件退返甲方。
五、雙方責任。
(一)甲方責任。
1.甲方指派專人負責發(fā)行事宜。
3.發(fā)行《今好dm報紙及雜志》任務數量為___________份/每期。
(二)乙方責任。
1.乙方將《今好dm報紙及雜志》送到甲方;。
2.保證提成準時發(fā)放。
3.?乙方無償不定期在《今好dm報紙及雜志》為甲方宣傳(乙方店名,地址,和聯系方式)。
五、本協議有效期為___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。其余未盡事宜,雙方協商解決。
六、本協議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________?乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________。
音樂制作委托合同篇八
甲方:(委托方)。
乙方:(受委托方)。
茲有甲方因業(yè)務需要,委托乙方加工優(yōu)質大米,經雙方協商,達成如下協議:
第一條:加工物:大米。
第三條:加工物的技術標準、質量要求按照gb/t19266標準要求。
第四條:加工物包裝物設計、印制由甲方負責,并有甲方提供給乙方。
第五條:成品包裝物使用乙方的生產許可證、衛(wèi)生許可證。
第六條:甲方負責產品的運輸、銷售及相應的售后服務。
第七條:乙方負責產品的加工、產品的出廠檢驗及出廠前的質量控制、儲存管理。
第八條:甲方付給乙方加工費為______元,此項費用每下個月月初統一結算,本產品規(guī)格分別為______。
第九條:加工物(五常大米)原料采購由乙方負責,原料必須是五常境內種植的優(yōu)質水稻。
第十條:加工物(成品)交付時間、方式由雙方根據實際情況再行制定。
第十一條:加工物(成品)交付時需雙方在交付現場簽字確認。
第十二條:加工物(成品)出廠后由于運輸、保管不當造成的產品質量問題乙方不負責任。
第十三條:甲方未及時向乙方支付貨款,乙方有權留置加工物。
第十四條:因甲方未及時向乙方支付貨款給乙方造成的損失,應向乙方做出貨款總額的20%的賠償。
第十五條:因乙方未及時向甲方提供加工物(成品),給甲方造成損失,應向甲方做出加工物(成品)價值總額20%的賠償。
第十六條:加工數量:
第十七條:加工地點:哈爾濱市五常市安家鎮(zhèn)安家村玉生屯。
第十八條:本協議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。
第十九條:本協議一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第二十條:其他未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
音樂制作委托合同篇九
甲方(委托旅行社):_____________________。
乙方(委托旅行社):___________。
為明確雙方的權利和義務,根據《旅行社國內旅游服務質量要求》的規(guī)定,甲乙雙方經平等協商,就組織和接待旅游團的有關事宜達成如下協議:。
第一條甲方應書面通知乙方擬組織接待旅游團的具體情況,乙方應在____________前給予書面答復。
第二條接待項目和標準。
組號和組號:___________________。
觀光景點:見旅游路線。
運輸工具及標準:______________。
住宿標準:_____________________。
購物和娛樂(時間/天)安排:_______________。
導游及服務:______________。
特別說明:__________________________。
雙方確定的委托接待項目和標準必須與甲方與游客簽訂的《山東旅游合同(國內)》一致。
第三條委托報酬及支付方式。
委托報酬:_______元。
付款方式及時間:_________。
第四條違約責任及賠償。
一、甲方違約及賠償。
1.如甲方因本合同第五條規(guī)定以外的原因變更、延誤或取消行程,給乙方造成經濟損失的,甲方應向乙方支付委托報酬的____%的違約金。
2.游客自行離團或不參加活動不存在本合同第五條規(guī)定情形的,甲方不得要求乙方退還自行離團或不參加活動期間的差旅費用;給乙方造成經濟損失的,甲方應承擔賠償責任。
游客因病無法繼續(xù)旅游的,乙方應在扣除游客已支出的差旅費后,將剩余差旅費退還給甲方;如果是乙方原因導致的疾病,按照《旅行社責任保險規(guī)定》辦理。
二.乙方違約及賠償。
1.非因本合同第五條規(guī)定的情形,乙方因旅行延誤給甲方造成經濟損失的,應向甲方支付委托報酬的____%的違約金;經甲方和游客書面同意后,乙方可繼續(xù)履行本合同,由此產生的費用由乙方承擔;如甲方要求終止旅游并解除合同,乙方應安排游客返回,退還未履行合同的旅游費用,承擔相關費用,并向甲方支付委托報酬的____%的違約金。
2.乙方無故遺棄游客的,應當退還未履行合同部分的差旅費,并支付兩倍費用的違約金,承擔游客在遺棄期間發(fā)生的必要費用。
3.乙方在旅游行政管理部門指定的商店購買的商品,經核實,被認定為假冒偽劣商品或者價格明顯超過正常價格的,乙方應當協助旅游者免費退貨,并要求賠償超過的貨款;乙方擅自安排旅游者在旅游行政管理部門指定的商店以外的商店購買商品的,應當退還旅游者的購物費用,并向旅游者支付兩倍的購物費用補償;如果所購貨物經核實明顯高于正常價格,乙方應向游客退還較高部分的貨款,并向游客支付較高部分兩倍的賠償金。
如乙方強迫或引誘游客購物,乙方應退還游客購物費用,并向游客支付兩倍的購物費用補償,并向甲方承擔百分之______的購物費用補償..
第五條不可抗力。
甲乙雙方因不可抗力不能履行合同的,部分或全部免除責任,但應及時通知對方并提供有效證明材料,法律另有規(guī)定的除外。
遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行合同的責任。
第六條免責條款。
1.____________________________________________________________。
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
4.____________________________________________________________。
雙方約定的免責條款不得損害旅游者的利益。
第七條因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方可以協商解決。協商不成的,可以向旅游投訴中心(旅游質量監(jiān)督管理辦公室j;也可以申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第8條未完成的事項和解決方案。
未完成事項:___________________________________________。
解決方案:______________________________________。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
音樂制作委托合同篇十
拍賣人:__________________。
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關的法律規(guī)定,經協商一致,雙方簽訂本合同。
第一條委托出售的物品及起拍價。
第二條拍賣人采取網上競價出售方式出售以上委托物品。
第三條委托人如需要拍賣人保管物品的,應于__________________年__________________月__________________日前將上述物品交付拍賣人。
第四條雙方商議,在__________________年__________________月__________________日前在__________________網站,對委托物品進行無底價公開競價出售。
第五條委托人應向拍賣人預交委托保證金__________________元,在委托期間,委托人不能出售委托物品。
第六條根據合同起拍價,在物品公告競賣期間無人報名參加競買,允許委托人再一次降低起拍價繼續(xù)網上掛牌競價出售,每次掛牌公告期限約七天左右,如果還是無人報名參加競買,委托人從保證金中支付拍賣人__________________元服務費。
第七條如果在網上掛牌競價出售期間有人應價,拍賣人只收取競價結束后最高應價人__________________成交傭金,交割完成后,退回委托人全額保證金;如果委托人拒絕交割,拍賣人從保證金中沒收__________________元給最高應價人,沒收__________________元作為拍賣人服務費,成交后要求在二個工作日內買賣雙方即刻辦理交割手續(xù)。
第八條如果最高應價人由于人為原因拒絕交割,拍賣人從最高應價人保證金中沒收__________________元給委托人,剩余保證金全額歸拍賣人所有。
第九條在競價期間和結束后由于停電、網絡或其他客觀原因,拍賣人有權宣告本次交易延時、取消和重新開始。
第十條拍賣人根據備注中委托人告知的物品所有權和證照等復印件向競買人說明物品產權、來源和轉戶手續(xù)費用,如果交易結束后在辦理轉戶過程中出現沒有如實告知所引起糾紛,一切責任由委托人承擔。
第十一條委托人委托法律、法規(guī)禁止出賣、沒有所有權和依法不得處分的物品或者財產權利的,委托人應賠償拍賣人和買受人在交割過程中因此所造成的損失。
第十二條因本合同發(fā)生的糾紛,由雙方協商解決,協商不成,雙方同意選擇以下第()種方式解決:
a、向當地仲裁委員會申請仲裁;b、向當地人民法院起訴;。
第十三條其他約定:__________________。
委托人(蓋章):__________________。
拍賣人(蓋章):__________________。
拍賣人(簽字):__________________。
拍賣人(簽字):__________________。
聯系電話:__________________。
聯系電話:__________________。
開戶銀行:__________________。
開戶銀行:__________________。
帳號:__________________。
帳號:__________________。
__________________年________月________日。
__________________年________月________日。
簽訂地點:__________________。
簽訂地點:__________________。
音樂制作委托合同篇十一
為做好住房公積金匯算清繳工作,保證住房公積金的及時歸集,方便單位繳納住房公積金,明確各方責任,經雙方協商,特簽訂本合同如下:。
一、甲乙雙方承諾遵守《中華人民共和國合同法》、《支付結算辦法》、《同城特別委托收款業(yè)務管理辦法》。
二.乙方同意甲方在其存款賬戶(賬號:________________________)甲方符合要求的專用委托收款憑證應于每月5日委托給上述乙方銀行,然后由甲方銀行按規(guī)定轉賬。
三.乙方應在賬戶中保留足夠的款項,以支付甲方委托的住房公積金,該筆款項在轉賬當日尚未注銷。
四.乙方賬戶因各種原因停用期間,應主動通過其他結算方式向甲方支付款項。
五.如乙方在非正常情況下支付較多,且符合《同城委托收款管理辦法》中所列的“反向委托收款”
不及物動詞乙方應根據自己的需要決定是否獲得收據(是、否)。
七.乙方如變更指定支付賬戶,應在一周內通知甲方。
八.甲乙雙方簽訂合同后,乙方應在七天內授權本合同指定的銀行,并將本合同一份發(fā)送至指定銀行。
九.雙方約定的其他事項:。
1、_________。
2、_________。
十.乙方解除合同的,應持單位介紹信或本人有效身份證及本合同提前一個月與甲方辦理合同解除手續(xù)。
十一.甲乙雙方應全面、切實履行本合同。不履行或不完全履行合同的,按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定承擔違約責任。
十二.如果乙方因甲方提供的紙質憑證(或電子支付信息)的錯誤而受到損害,甲方應承擔賠償責任。
十三.甲乙雙方發(fā)生爭議后,應通過協商或調解解決。協商或者調解不成的,可以向人民法院提起訴訟。
十四.本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,另一份送付款人銀行。本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):________。
地址:________地址:________。
簽署地點:________。
簽署日期:_______年_________月_________日
音樂制作委托合同篇十二
發(fā)包人:(全稱)(以下簡稱甲方)。
承包人:(全稱)(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就有關事項經友好協商,簽訂本合同。
一、工程概況。
工程名稱:衛(wèi)生保潔及野廣告清理。
工作地點:西崗區(qū)高爾基路五四路新開路市場街包圍地停車場。
工程內容:停車場內衛(wèi)生清潔設施維護及場外規(guī)定范圍內野廣告清理。
二、工程承包范圍。
承包范圍:車場18600平方米內衛(wèi)生清潔設施維護及場外規(guī)定范圍內野廣告清理。
開工日期:20xx年4月30日
竣工日期:20xx年4月29日
四、合同價款:金額:(人人民幣大寫)貳拾肆萬元整(人民幣小寫):240000。
四、工程質量標準:乙方向甲方承諾按照合同規(guī)定進行清潔施工并在清潔工作施工期限內承擔清潔質量及設施維護責任。如發(fā)包人發(fā)現工程質量達不到設計及施工規(guī)范標準要求,造成損失由承包人撐到全部責任。
五、甲方的責任權利及義務。
1、甲方免費提供乙方清潔工作所需要的水電使用,并免費為乙方儲務室和乙方員工就餐及更衣的房間。
2、甲方有權對乙方的清潔服務工作進行監(jiān)督和考核,根據考核評定的情況對造成不良影響和損失的情況,根據情節(jié)輕重有權要求乙方進行整改并出具書面整改通知。
3、甲方要支持乙方工作的開展不影響乙方依法或依合同規(guī)定內容進行的衛(wèi)生清潔工作,積極協助乙方做好清潔管理和清潔衛(wèi)生宣傳教育工作。
4、甲方如果發(fā)現乙方工作人員違規(guī)工作時要先報告乙方,由乙方進行處罰或解聘。
5、甲方如果對乙方安派清潔人員不足時甲方有權提出建議或意見。
6、甲方要妥善保管好文件及貴重物品。
六、乙方的權利和義務。
1、負責配置為甲方工作的清潔人員、清潔工具等確保所派人員純潔性、可靠性。
2、根據有關規(guī)定結合實際情況制定各項清潔服務管理制度。
3、負責清潔和處理清潔區(qū)域內辦公區(qū)域外廢棄的物品,如塑料袋、垃圾袋等。
4、根據甲方授權對乙方委托的清潔區(qū)域各項清潔服務必須認真完成,保持公共環(huán)境的衛(wèi)生整潔、舒適、確保達到甲方的要求。
7、乙方清潔人員在工作時如對甲方物品造成損壞的或文件丟失的,經檢查是乙方造成的,乙方要負法律責任或進行賠償。
七、安全工作。
1、乙方管理內容包括為甲方公司的防火、防盜、門禁管制、巡邏警界、監(jiān)控及車場外圍規(guī)定范圍內的清潔管理等。全車場包圍地實行24小時安全及消防管理。
2、乙方要對本公司清潔工作人員進行安全培訓,員工必須遵守安全法規(guī)的有關規(guī)定,嚴格按照安全標準施工,工作中采取必要的安全防護措施解除事故隱患,如乙方對本公司清潔人員未盡安全防護措施及培訓,所發(fā)生的安全事故產生的一切費用和責任應由乙方負全部責任。
3、乙方在作業(yè)中應嚴格要求工作人員,不得擅自挪用發(fā)包人的物品,要加強管理,安全生產。
九、付款方式。
1、甲方在合同生效后的第二個月起,如未發(fā)現保潔質量問題,工程款以轉賬支票方式于每月10日(如遇休息日、或節(jié)假日,付款日期順延)向乙方支付當月的保潔服務費(人民幣)20xx0元正。如甲方發(fā)現乙方保潔質量問題,甲方按月保潔費的10%先行扣款,然后雙方協商。
2、甲方超過約定支付時間不支付工程款(進度款),乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,可與乙方協商簽訂延期付款,經乙方同意后可延期支付。協商應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起應付款的貸款利息。
3、甲方不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔違約責任。
十、合同變更與終止。
1、合同的變更與提前終止必采用書面形式。
2、本合同規(guī)定的履行期限屆滿,合同自動終止。
3、在合同履行過程中,如遇不可抗拒的原因,雙方協商以補充合同方式解決。
4、合同內容變更提前終止必須提前一個月書面通知對方,否則按月服務費25%負賠償責任。
十一、合同解除。
1、乙方嚴重失職造成甲方的重大損失,甲方可以解除合同,并按違約責任要求賠償。
2、乙方發(fā)生嚴重違約后,在收到甲方書面通知一個月內仍不能采取補救措施及行動甲方可以解除合同。
十二、爭議解決。
在履行合同中,如雙方發(fā)生爭議,雙方本著互諒互讓原則,友好協商解決,協商不成,可向大連市人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,合同自授權代表簽字蓋章之日起生效。
十三、合同未盡事宜,雙方協商解決,可以簽訂補充協議。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
音樂制作委托合同篇十三
住所地:_____________________。
委托代理人:_____________________。
電話:_____________________。
被上訴人:_____________________。
住所地:_____________________。
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案,不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決,提出上訴。
請求事項:
一、依法撤銷一審判決;。
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
一審判決稱:"從qq聊天記錄、錄音音頻可知,原告并未明確向被告說明費用計算方式,被告有重大誤解,而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易,因此,原告存在過錯,在充分考慮本案案情,平衡雙方利益的基礎上,本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"。
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理,明顯錯誤,明顯違法。首先,認定事實不清;其次,司法推理邏輯混亂,導致適用法律明顯不當,判決顯失公平。具體理由如下:
第一,雙方經辦人員的qq聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據,足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且,這樣的計算方式是國際通用標準和慣例,符合國際貨運代理規(guī)范。更何況,被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業(yè),沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例,和與國際貨運相關的國際標準與規(guī)范。
更何況,任何運輸,不管國內、國際,陸運、水運、海運、還是航空運輸,一概如此——泡貨按體積算,重貨按重量算。古今中外,一概如此,乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯,耍賴,撒潑,有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑,可能是被上訴人生產方式、或者與英國客戶的合作方式的調整,導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了,因此找借口拒收貨品,企圖賴賬。
更加重要的是,如今讓案涉代理所產生的代理費很有可能成為一種損失的原因,與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經履行應該履行的義務,被上訴人迄今不肯收貨,而不肯收貨的唯一原因是:不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定,"受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。"。
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系,談判過程之中拒收一切文件,自始迄今,被告謊話連篇,極端不誠信,才是導致本案發(fā)生的根本原因。
第二,錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭議過程之中形成的,不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式,更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解,從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現可知,被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三,如果被上訴人確實存在重大誤解,應該主動提起訴訟,向人民法院依法申請依法撤銷委托合同,通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下,法院直接啟動重大誤解訴訟程序,并且據此作出判決,很顯然,程序根本違法。
第四,即使被告對運價確有誤解,也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因為,雙方就合同的訂立的協商、協調過程和合同履行過程長達三個月之久,被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況,原告的確在雙方的協商、協調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中,多次說明了相關問題,根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。
特別需要注意的是,迄今而未止,被告從來沒有說過他們有誤解,即使被告對相關問題了解得不夠清楚,也未必"足以決定雙方是否進行交易"。涉案交易是否需要如此進行,主要取決于被上訴人的生產方式——按照樣板生產,還是按照客戶要求先打樣,雙方確認樣板之后,按照打樣生產;更加重要的是,委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過程之中,自身確有對所需費用進行明確的義務,上訴人作為受委托人確有告知的義務,而上訴人已經完成告知義務。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前,只是有個托詞說,他們只有五萬元的預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的,那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解,生意人計算的是投入產出比例,為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優(yōu)勢是時間短很多,明顯缺點就是費用高出許多。如前所述,被告作為一個長期專業(yè)從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業(yè),即使不能準確掌握相關信息,也不至于對相關問題一無所知,對航空貨運代理相關事務發(fā)生重大誤解。這,顯然過于牽強,顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過,他們不清楚運輸費用按照材積計算,可是前面已經分析,再議過程之中的這一說法顯然不成立,不足信。更加重要的是,訴訟過程之中,被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系,在法理上相當于,企圖解除雙方的委托合同,可是,合同已經履行,不存在解除的可能。
第五,即使存在所謂"重大誤解",該判決仍然明顯不妥、不公。首先,被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴,法院不能越俎代庖,直接啟動"重大誤解"訴訟程序,直接按照"重大誤解"進行裁判;其次,從實體處理方面來看,更加明顯不公,上訴人已經依約完成委托事項,于情于理于法,被上訴人均應該如數支付代理費,絕對不可以"各打五十大板",將代理費五五對開,判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決,顯失公平。
綜上,原審判決,確屬認定事實不清,適用法律不當,判決顯失公平,依法應予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院。
上訴人:________市亞世國際貨運代理有限公司。
代書人:_____________________。
聯絡電話:_____________________。
____年____月____日。
音樂制作委托合同篇十四
茲經雙方協議,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。
第一條房屋位置。
甲方將座落于_________________________________。
合計面積_________________平方米,委托乙方代理。
第二條代理期。
1.代理期為_________________,自______年_____月_____日起,至______年_____月_____日止,其中免租期為________(天),代理期滿乙方可再續(xù)租_______月。
2.代理期滿,甲方有權收回房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)簽本合同,需在本合同期滿前一個月向甲方提供書面申請,在同等條件下,乙方有優(yōu)先續(xù)約權。
第三條代理房屋租金。
1.甲乙雙方協商,乙方代理甲方房屋,每月租金為(人民幣)____________,一年共計(人民幣)____________.
音樂制作委托合同篇十五
委托人:簽訂地點:
受托人:簽訂時間:
第一條委托人委托受托人處理事務。
第二條委托人處理委托事務的權限與具體要求:
第三條委托期限:自年月日至年月日。
第四條委托人(是/否)允許受托人把委托事務轉委托給第三人處理。
第五條受托人有將委托事務處理情況向委托人如實報告的義務。
第六條委托人預付受托人處理委托事務的費用的數額、時間、方式:
第七條受托人將處理委托事務所取得的財產轉交給委托人的時間、地點、方式:
第八條委托事務完成后的報酬及支付時間、方式:
因不可歸責于受托人的事由,委托合同解除或者委托事務不能完成的,委托人應向受托人支付報酬如下:支付時間、方式為:
第九條受托人處理委托事務時,因不可歸責于自己的事由受到損失的,可以向委托人要求賠償損失。
第十條有償的委托合同,因受托人的過錯給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。無償的委托合同,因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的,應當賠償損失。
第十一條本合同解除的條件:委托人或者受托人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失。
第十二條委托人違約責任:
受托人違約責任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:
委托人。
委托人(章):住所:營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:稅號:
郵政編碼:
受托人受托人(章):住所:營業(yè)執(zhí)照號碼:
身份證號:法定代表人:
委托代理人:電話:傳真:
開戶銀行:賬號:稅號:郵政編碼:
音樂制作委托合同篇十六
委托人:________股份有限公司(下簡稱“甲方”)。
法定代表人:__________________________________。
受委人:____________律師事務所(下簡稱“乙方”)。
法定代表人:__________________________________。
甲方為進行資產重組及申請其a種股票公開發(fā)行與上市,特鄭重委托乙方擔任其專項法律顧問,并辦理該項工作中的有關法律事務;乙方將對甲方股票公開發(fā)行及上市的有關法律問題出具法律意見書、律師工作報告及其他有關法律文件,以確認甲方股票發(fā)行及上市的合法性。為此,雙方特達成如下合同條款,以共同遵照執(zhí)行:
一、乙方受甲方的委托,指派__________律師、__________律師和__________律師組成工作小組,完成甲方委托的法律事務。
二、甲方委托乙方的事務如下:
1.就甲方股份制改造和資產重組提供法律咨詢,并起草相關法律文件;。
2.就甲方股票發(fā)行與上市過程中所涉及的法律問題提供咨詢,并起草相關法律文件;。
3.協助主承銷商對甲方進行輔導并根據工作需要參加中介機構的協調會;。
4.出具股票公開發(fā)行與上市的法律意見書和律師工作報告;。
5.參與股票公開發(fā)行與上市相關的其他法律業(yè)務。
三、乙方應本著實事求是和勤勉盡責精神的原則對甲方提供的全部材料及事實說明等有關事項進行盡職審核。
四、甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關文件資料;乙方應嚴格保守在提供本合同所述法律服務過程中所接觸或了解到的甲方的商業(yè)信息或秘密。
五、乙方保證按照甲方及主承銷商所要求的期限完成其所負責的法律文書和事務。
六、律師費與實際費用的支付辦法:
甲方同意向乙方支付律師費和實際費用工共計人民幣______萬元。該等費用分兩期支付,在本合同簽署后____日內,甲方應向乙方支付人民幣______萬元,其余費用人民幣______萬元甲方應于乙方出具正式法律意見書后______日內支付給乙方。
上述實際費用是指乙方在向甲方提供本合同約定法律服務過程中所發(fā)生的實際差旅、交通與長途電話等費用。
七、如乙方無故終止合同,律師費應退還給甲方。如甲方無故終止合同,乙方收取的律師費不予退還。
八、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜由雙方另行友好協商確定。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,每份具有同等法律效力。
甲方:__________股份有限公司(蓋章)。
授權代表:(簽字)__________________。
簽訂日期:________年______月______日乙方:____________律師事務所(蓋章)
授權代表:(簽字)__________________。
簽訂日期:________年______月______日
音樂制作委托合同篇十七
甲方:(物業(yè)公司)。
地址:。
法定代表人:職務:聯系方式:。
乙方:地址:。
法定代表人:職務:聯系方式:。
第一條委托事項。
甲方將其實施物業(yè)管理的住宅小區(qū)的保潔業(yè)務委托給乙方管理。
第二條委托期限。
甲方委托乙方代理行使保潔權的期限為xx年。從x年xx月xx日至x年xx月xx日止。
合同期滿雙方協商一致可續(xù)簽。
第三條委托費用。
標準:數額:甲方向乙方支付保潔費用的方式:。
第四條保潔標準。
乙方的保潔標準為:。
1.按時清潔道路、走廊等公共地方和公共設施,頻率標準;。
2.住宅小區(qū)內窨井、化糞池的清淘清運,頻率標準;。
3.按時清運住宅小區(qū)內的垃圾,并協調與環(huán)衛(wèi)部門的關系,頻率標準;。
4.定期對住宅小區(qū)公共區(qū)域進行害蟲消殺工作,頻率標準;。
6.對住宅小區(qū)高層公寓防火通道進行清理,保證暢通,清理、頻率標準;。
7.對高層公寓內的應急燈的使用情況進行巡視,損壞打及時報修并跟蹤處理結果,巡視頻率標準。
第五條甲方的權利、義務。
(一)權利。
1.擁有對乙方的保潔行為監(jiān)督指導的權利;。
2.擁有要求乙方提高保潔標準的權利;。
3.擁有對乙方危害住宅小區(qū)行為的制止權;。
4.擁有對乙方重大保潔措施的審定權;。
(二)義務。
1.為乙方完成住宅小區(qū)的保潔工作提供保障的義務;。
2.向乙方支付保潔代理費用的義務;。
第六條乙方的權利、義務。
(一)權利。
1.擁有依法取得報酬的權利;。
2.擁有要求甲方協助完成住宅小區(qū)保潔業(yè)務的權利;。
3.甲方喪失住宅小區(qū)物業(yè)管理資格;。
4.乙方喪失保潔公司資格;。
5.一方嚴重違約使合同無法履行;。
6.因不可抗力使合同無法繼續(xù)履行的。
第十二條違約責任。
(一)甲方應嚴格履行合同的規(guī)定,不得擅自解除合同,如因甲方擅自解除合同給乙方造成經濟損失的甲方應予賠償。
(二)乙方應嚴格履行合同的規(guī)定,不得擅自解除合同,如因乙方擅自解除合同給甲方造成損失的乙方應予賠償,并甲方有權不退還乙方抵押金。
(三)乙方應嚴格按照本合同的規(guī)定履行職責,如果因乙方未盡到本合同規(guī)定的義務給住宅小區(qū)業(yè)主、物業(yè)使用人或者來訪人員造成損害、損失的,由乙方承擔責任。
因前款原因給甲方造成損失的乙方應向甲方承擔賠償責任。
第十三條爭議的解決。
甲乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議,應由雙方協商解決。協商不成,任意一方可向人民法院起訴。
第十四條合同涉及概念的解釋。
不可抗力:是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
本合同自雙方簽字、蓋章,并經公證處公證后生效。本合同所有附件與本合同具有同等法律效力。
本合同一式x份。甲乙雙方及各執(zhí)x份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
音樂制作委托合同篇十八
甲方:
乙方:
經雙方充分協商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產xx系列產品事宜,達成以下協議:
1、產品品名:。
2、產品規(guī)格為:
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
1、甲方根據市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附“xx”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外,乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式(加工產品)補償給甲方。
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協助甲方處理。
(2)在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務。
(3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換。
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內)后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量xx萬箱以內的,第天不低于xx萬箱,月訂貨量xx萬箱的,每天不低于xx萬箱,xx萬箱以上的,每天xx萬箱。
1、合同解除的條件。
2、爭議解決途徑。
3、合同生效時間。
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/11213524.html】