合同是約定雙方權(quán)利義務(wù)的法律文件。合同的解釋和爭議解決機(jī)制應(yīng)當(dāng)明確，以避免糾紛的產(chǎn)生和擴(kuò)大。在撰寫合同前，不妨先了解一下相關(guān)的合同法律案例和法規(guī)條文。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇一
委托單位名稱(甲方)：
咨詢單位名稱(乙方)：
甲方茲有內(nèi)蒙古凱萊大酒店工程委托乙方內(nèi)蒙古誠澤項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
一、委托的范圍及技術(shù)要求：
1、范圍：
(1)土建二次結(jié)構(gòu)工程
(2)室內(nèi)裝飾裝修工程
(3)室外裝飾裝修工程
(4)水、暖、電、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備安裝工程
(5)維修工程
(6)附屬工程(園林綠化、市政、景觀等)
2、技術(shù)要求：全過程造價咨詢服務(wù)
3、負(fù)責(zé)施工單位對甲方的結(jié)算工作，不負(fù)責(zé)與紀(jì)檢委的結(jié)算工作。
二、甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：
(1)相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)變更通知等文件(安裝工程圖紙按比例出圖);
(2)隱蔽記錄和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)鑒證;
(3)預(yù)(結(jié))算書(含工程量計(jì)算式);
(4)招標(biāo)書及招標(biāo)答疑;
(5)施工合同書(含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等);
(6)施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
三、乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
7、不得收取各施工單位的任何形式下的禮金。
四、合同實(shí)施期限：
乙方負(fù)責(zé)在__年__月__日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按工程總造價的‰(不含稅)計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi)，乙方負(fù)責(zé)在__年__月__日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。如因甲方的施工工期順延，增加2萬元/月(不含稅)的咨詢服務(wù)費(fèi)。
2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付 萬元的咨詢服務(wù)費(fèi)，余款于年5月1日前結(jié)清。
六、技術(shù)成果的分享：
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
七、違約責(zé)任：
因違約所造成的一切損失由違約方負(fù)責(zé)。
八、爭議的解決辦法：
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
九、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，本合同自年10月1日起生效，至合同內(nèi)容履行完畢，款項(xiàng)付清之日終止。
十、其他需要說明的事項(xiàng)：
十一、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇二
經(jīng)雙方協(xié)商，由甲方委托乙方承擔(dān)《__________________建設(shè)項(xiàng)目申請報告》的編制工作，特訂立本合同。
第一條甲方在合同簽訂后應(yīng)及時向乙方提供所有與項(xiàng)目前期研究工作有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并對資料的'準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
第二條乙方應(yīng)在20__年8月25日以前，向甲方提交《______________建設(shè)項(xiàng)目申請報告》文本伍份。
甲方如在合同期間對本項(xiàng)目提出重大變更，或者原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動，有可能導(dǎo)致可研報告修改甚至返工時，須經(jīng)雙方協(xié)商，對本合同進(jìn)行修改，或增加任務(wù)變更附件，或另訂合同。增加任務(wù)或變更合同不得另行增加相關(guān)費(fèi)用。
第三條費(fèi)用支付條款。
本項(xiàng)目申請報告編制費(fèi)用為人民幣捌萬元整(80000.00)。費(fèi)用支付方式。雙方簽訂合同時，甲方支付乙方項(xiàng)目編制費(fèi)萬元整。余款在提交《__________________建設(shè)項(xiàng)目申請報告》評審合格后付清。
第四條違約罰金。
1.乙方不按合同規(guī)定的日期提交報告時，每拖期一天，扣除其所應(yīng)得報酬的5，作為違約罰金。
2.因甲方提供資料不詳實(shí)，造成的項(xiàng)目報告重大修改，或返工重作，應(yīng)另行適當(dāng)增加乙方工本費(fèi)用，其數(shù)額由雙方商定。
3.甲方超過合同規(guī)定日期付款時，應(yīng)償付給乙方逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定報酬的5計(jì)算。
第五條合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出修改或補(bǔ)充合同。修改或補(bǔ)充合同與本合同具有同等效力。本合同自簽訂之日起生效，自乙方交付可研報告文本后，本合同效力終止。
第六條本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章簽字)。
乙方：(蓋章簽字)。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇三
受委托人名稱（乙方）：_______。
甲方委托乙方對工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、委托審計(jì)項(xiàng)目情況。
（一）工程項(xiàng)目名稱：_______。
（二）送審工程造價：_______。
二、委托審計(jì)的范圍和要求。
（一）審計(jì)范圍。
1、檢查標(biāo)底及投標(biāo)預(yù)算的編制質(zhì)量；
2、檢查施工，采購合同訂立是否規(guī)范；
3、檢查甲方確定的材料，設(shè)備采購價格是否合理；
4、檢查施工，采購合同的執(zhí)行情況；
5、檢查項(xiàng)目批復(fù)概算，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)內(nèi)容實(shí)施的`情況；
7、檢查工程款支付情況；
8、檢查過程資料形成的合規(guī)性。
（二）審計(jì)要求。
2、對超出招，投標(biāo)書外的工程量，工程項(xiàng)目，報價等作出書面意見；
3、對已形成資料的合規(guī)性，合理性，完整性作出評價；
4、提供《竣工結(jié)算審計(jì)報告》一式六份。
三、審計(jì)時間。
提供《竣工結(jié)算審計(jì)報告》時間：自"委托協(xié)議書"生效之日起20天內(nèi)完成。
四、雙方責(zé)任。
（一）甲方的責(zé)任：相關(guān)建設(shè)管理部門，監(jiān)理單位對資料的真實(shí)性，完整性負(fù)責(zé)：提供原件。
（二）乙方的責(zé)任：對出具的《竣工結(jié)算審計(jì)報告》的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)。
五、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式。
（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
1、基本審計(jì)費(fèi)按送審工程造價的xx0/00計(jì)??；
2、審減部分審計(jì)費(fèi)按審減金額的x%計(jì)取。
（二）付費(fèi)方式。
提供《竣工結(jié)算審計(jì)報告》后一周內(nèi)，一次性結(jié)算。
六、其他。
本協(xié)議一式捌份，甲方伍份，乙方貳份，報送教育廳審計(jì)處備案一份，自甲乙雙方簽章后即生效。
七、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方：_______乙方：_______。
負(fù)責(zé)人：_______負(fù)責(zé)人：_______。
聯(lián)系人：_______聯(lián)系人：_______。
地址：_______地址：_______。
電話：_______電話：_______。
協(xié)議簽訂日期：_______年_______月_______日
工程造價服務(wù)合同糾紛篇四
簽訂地：
甲方：
負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：總經(jīng)理
地址： 郵編：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)：
地址： 郵編：
為規(guī)范工程造價咨詢行為，維護(hù)工程造價咨詢服務(wù)合同當(dāng)事人的合法利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本框架合同。如有具體需求，甲方或甲方下屬分公司將根據(jù)本框架合同與乙方簽訂具體工程造價咨詢合同，或甲方與乙方將在本合同有效期內(nèi)通過附件1《具體工程造價咨詢事項(xiàng)確認(rèn)單》確認(rèn)具體工程造價咨詢內(nèi)容和相關(guān)咨詢酬金。
一、咨詢內(nèi)容及服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
1.1項(xiàng)目結(jié)算審核內(nèi)容：對 年 月至 年 月 范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，主要是對施工造價及工程招標(biāo)、施工合同、設(shè)計(jì)變更、隨工驗(yàn)收及簽證、竣工資料等與結(jié)算有關(guān)的建設(shè)管理情況進(jìn)行審核。
1.1.1結(jié)算書的工程量計(jì)算是否與實(shí)際完成的工程量相符；工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。
1.1.2利潤和稅金的.計(jì)算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。
1.1.3工程實(shí)施過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證是否符合規(guī)定的手續(xù)，有無施工情況與施工合同、監(jiān)理簽證等不符的情況。
1.2項(xiàng)目竣工決算審核內(nèi)容：對 年 月至 年 月 范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審計(jì)，主要是對竣工決算的真實(shí)性、概算執(zhí)行、資產(chǎn)交付使用以及項(xiàng)目建設(shè)的全過程管控等情況進(jìn)行審核。
1.2.1建設(shè)項(xiàng)目概算執(zhí)行情況。被審核單位是否有計(jì)劃外建設(shè)項(xiàng)目，有無自行擴(kuò)大投資規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的情況，各項(xiàng)費(fèi)用支出是否合規(guī)，有無混淆生產(chǎn)成本和建設(shè)成本的情況，有無未完工程、未建設(shè)工程和報廢工程，報廢工程是否經(jīng)主管部門審批。
1.2.2工程項(xiàng)目資金的來源、支出及結(jié)余等財務(wù)情況。
1.2.3交付使用資產(chǎn)情況。交付使用資產(chǎn)是否符合條件以及是否真實(shí)；有無虛報完成及虛列應(yīng)付債務(wù)或轉(zhuǎn)移基建資金等情況。
1.2.4債權(quán)債務(wù)清理情況。
1.2.5建設(shè)項(xiàng)目全過程管控的合規(guī)性、有效性執(zhí)行情況。
1.2.6有必要審查的其他情況。
1.3其他與工程造價有關(guān)的內(nèi)容見附件2。
1.4工程造價咨詢服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)見附件3。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
2.1有權(quán)要求乙方更換不稱職的咨詢專業(yè)人員，直到終止合同。
2.2應(yīng)負(fù)責(zé)與甲方工程造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的所有第三方間的協(xié)調(diào)，為乙方提供必要的外部條件。
2.3應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日起10日內(nèi) ，免費(fèi)向咨詢單位提供與本工程咨詢業(yè)務(wù)所需要的工程資料。
2.4應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)就乙方書面提交并要求作出答復(fù)的事宜作出書面答復(fù)。乙方要求第三方提供有關(guān)資料時，甲方應(yīng)盡快轉(zhuǎn)達(dá)，并負(fù)責(zé)資料轉(zhuǎn)送。
2.5應(yīng)當(dāng)授權(quán)熟悉本工程造價咨詢業(yè)務(wù)情況、能迅速做出決定的代表，負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
3.1乙方在咨詢過程中，如果甲方提供的資料不明確可向甲方提出書面報告。
3.2乙方在咨詢過程中，有權(quán)提出與本咨詢業(yè)務(wù)的第三方進(jìn)行核對或查問的要求。
3.3乙方在咨詢過程中，有到工程現(xiàn)場勘察的權(quán)利。
3.4向甲方提供工程造價咨詢的資質(zhì)證明材料及承擔(dān)本合同業(yè)務(wù)的專業(yè)人員名單（資格）、咨詢工作計(jì)劃，完成咨詢業(yè)務(wù)。
3.5乙方在履行本合同的義務(wù)期間，應(yīng)運(yùn)用合理科學(xué)技能，為甲方提供與其工程造價咨詢資質(zhì)水平相適應(yīng)的咨詢意見，客觀公正地維護(hù)各方合法權(quán)益。
3.6乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)行審計(jì)，不得擅自將本業(yè)務(wù)再委托給其他單位或個人辦理。
3.7在本合同期內(nèi)和合同終止后，未征得有關(guān)方同意，不得泄漏與本合同業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
3.8乙方應(yīng)按甲方要求對報送的結(jié)（決）算資料嚴(yán)格把關(guān)，并提供完整的結(jié)（決）算審計(jì)結(jié)果資料。
3.9乙方保證甲方對乙方審計(jì)過的單項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)核時審減率不超過5%。
四、出具審核報告的時間要求
4.1甲方提供審核所需的全部資料后，乙方將于 日內(nèi)完成現(xiàn)場審核工作，并就審核結(jié)論提請施工單位、甲方簽章確認(rèn)（項(xiàng)目竣工決算審核結(jié)果應(yīng)與甲方交換意見），并于5日后出具審核報告初稿，征求甲方意見后，提交正式審核表、審核報告一式四份。
4.2如果在審核過程和交換意見過程中出現(xiàn)不可預(yù)見的情況，影響審核工作如期完成的，或者甲方另有要求的，各方應(yīng)通過協(xié)商方式解決。
五、價款和支付方式
5.1根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，雙方商定咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或咨詢酬金：
5.2乙方提交已定案的咨詢結(jié)果并出具的正規(guī)發(fā)票時，甲方支付合同價款的 %，剩余部分在 天內(nèi)一次付清。
5.3乙方的賬戶名稱、開戶銀行、銀行帳號以本合同提供的為準(zhǔn)，如有變更，乙方應(yīng)在合同規(guī)定的相關(guān)付款期限之前15日，以加蓋財務(wù)專用章的書面文件通知甲方。若乙方提供錯誤信息導(dǎo)致錯付或遲付，由此引發(fā)的全部責(zé)任由乙方承擔(dān)。
乙方賬戶名稱：
開戶銀行：
銀行賬號：
5.4審核費(fèi)用在乙方提交正式審核報告并經(jīng)甲方認(rèn)可后支付。
六、合同的變更和終止
6.1甲方如果要求乙方全部或部分暫停執(zhí)行工程造價咨詢業(yè)務(wù)或終止合同，則應(yīng)當(dāng)提前15天通知乙方，乙方應(yīng)當(dāng)立即安排停止工程造價咨詢業(yè)務(wù)。
6.2本合同條款的一切變更、補(bǔ)充均應(yīng)為書面形式，并經(jīng)雙方加蓋公章或合同專用章后，構(gòu)成本合同不可分割的一部分，并對雙方具有同等約束力。
6.3甲方有權(quán)對乙方審計(jì)過的項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行不定期復(fù)核。如1年內(nèi)復(fù)核造價的審減率超過5%的次數(shù)多于3次，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方損失。
6.4甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行滿意度調(diào)查，如1年中不滿意次數(shù)超過3次 ，甲方有權(quán)解除本合同。
七、違約責(zé)任
7.1如由乙方原因致使乙方未按合同約定的時間向甲方提供完整的工程造價咨詢結(jié)果資料，則乙方應(yīng)向甲方支付以下違約金：每延遲1周，違約金為 ，不足1周的按1周計(jì)算,延遲提供達(dá)到4周的，甲方有權(quán)解除本合同，并保留繼續(xù)追索違約金的權(quán)利。
上述違約金以合同金額的10%為限。
7.3若甲方對乙方審計(jì)過的單項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)核時審減率超過5%，則乙方應(yīng)該向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為上述超出5%部分的金額，乙方還應(yīng)該退回所收審計(jì)費(fèi)用。
7.4如因乙方工作不當(dāng)或出具了不恰當(dāng)審計(jì)報告，給甲方造成直接、間接經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，乙方除退回所收審計(jì)費(fèi)用外，還應(yīng)賠償甲方損失。
7.5如乙方提交的工作成果達(dá)不到合同約定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)拒絕接受和付款，甲方也可責(zé)令乙方重新審計(jì)，但因此造成逾期提交工作成果的按7.1的規(guī)定處理。
7.6違約方在按照上述約定承擔(dān)違約責(zé)任后，仍應(yīng)賠償對方遭受的損失。
八、爭議解決方式
本合同適用中華人民共和國法律，在合同履行過程中發(fā)生的與本合同有關(guān)的爭議，雙方首先應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意將爭議按照下列第 種方式解決：
（1）提交 仲裁委員會仲裁；
（2）依法向合同簽訂地人民法院起訴。
九、附則
9.1若乙方與甲方或甲方下屬分公司簽訂具體工程造價咨詢合同，則乙方在本合同中的義務(wù)同樣對具體工程造價咨詢合同當(dāng)事人適用。
9.2雙方可根據(jù)不同的工程造價咨詢事項(xiàng)，多次簽訂附件1《具體工程造價咨詢事項(xiàng)確認(rèn)單》，該確認(rèn)單經(jīng)雙方蓋章生效，與合同正文具有同等效力。
9.3本合同自雙方蓋章之日起生效，合同有效期為 年。
9.4本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
甲方：
公司（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
（或授權(quán)代表）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
年 月 日
乙方： （蓋章）
法定代表人： （或授權(quán)代表）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
年 月 日
工程造價服務(wù)合同糾紛篇五
_________（以下簡稱委托人）與_________（以下簡稱咨詢?nèi)耍┙?jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條
委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马?xiàng)目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)：
1．項(xiàng)目名稱：_________
2．服務(wù)類別：_________
第二條
本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)工程造價咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。
第三條
下列文件均為本合同的組成部分：
1．建設(shè)工程造價咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件；
2．建設(shè)工程造價咨詢合同專用條件；
3．建設(shè)工程造價咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
第四條
咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)。
第五條
委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>
第六條
本合同的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)自_________年_________月_________日開始實(shí)施，至_________年_________月_________日終結(jié)。
第七條
咨詢?nèi)耍ㄉw章）：_________法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
住所：_________
住所：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
電話：_________傳真：_________
傳真：_________電子信箱：_________
電子信箱：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程造價服務(wù)合同糾紛篇六
受托方（乙方）：_______。
為了合理確定和有效控制建設(shè)工程造價，提高投資的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)建設(shè)各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、委托方委托受托方為以下項(xiàng)目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)：
1、項(xiàng)目名稱：_______。
2、服務(wù)范圍：_______。
二、委托方的權(quán)利與義務(wù)：
1、委托方可向受托方索取與委托內(nèi)容有關(guān)的工程造價咨詢報告；
2、委托方可向受托方詢問委托工作進(jìn)展情況；
3、委托方應(yīng)向受托方提出對工程具體問題的意見；
5、如實(shí)介紹工程建設(shè)情況，為咨詢服務(wù)人員提供必要的工作方便；
6、負(fù)責(zé)通知有關(guān)各方到現(xiàn)場核對初審意見；
7、確定作為咨詢服務(wù)聯(lián)絡(luò)人；
9、按照約定條件及時向受托方支付咨詢服務(wù)費(fèi)用；
10、委托方應(yīng)正確使用咨詢報告，由于使用不當(dāng)所造成的后果，與受托方無關(guān)。
11、其他：
三、受托方的'權(quán)利與義務(wù)。
1、受托方可向委托方索取與委托內(nèi)容有關(guān)的建設(shè)工程造價技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料；
2、受托方可要求委托方對有關(guān)問題作出解釋和補(bǔ)充資料；
3、受托方在咨詢過程中，有到工程現(xiàn)場勘察和調(diào)查取證的權(quán)利；
4、受托方可要求委托方在工作進(jìn)展中提供必要的配合；
6、在履行合同期間，不得泄漏與本合同委托內(nèi)容有關(guān)的保密資料；
7、因受托方違反有關(guān)規(guī)定，故意或者因重大過失造成所編制的工程造價成果文件錯誤，致使委托方遭受損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
8、其他：
四、咨詢費(fèi)及支付方式。
2、上述咨詢服務(wù)費(fèi)在本合同經(jīng)雙方簽署后按40%比例預(yù)付款，預(yù)付_______元，其余在交付咨詢報告時一次付清。
如因咨詢服務(wù)工作遇到重大問題，致使受托方實(shí)際花費(fèi)的咨詢服務(wù)工作時間有較大幅度的增加，經(jīng)雙方協(xié)商增加咨詢服務(wù)費(fèi)用。
五、合同時效。
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、委托方提供技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料時間：_______年_______月_______日。
3、受托方提交咨詢服務(wù)成果時間：_______年_______月_______日。如果在咨詢服務(wù)過程中，因委托方或其他第三方的原因以及不可預(yù)見的情況，影響咨詢報告如期完成，受托方另行商定提交咨詢服務(wù)成果的時間。
4、雙方完成工作，付清費(fèi)用后，本合同自行失效。
六、違約責(zé)任。
1、合同訂立雙方必須嚴(yán)格履行合同約定的條款。
2、本合同如發(fā)生違約，甲乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，妥善處理。
3、如協(xié)商不成，可按下列程序解決：
（1）委托方原因違約，按咨詢費(fèi)用總額，支付給受托方______%違約金。
（2）受托方原因違約，按咨詢費(fèi)用總額，支付給委托方______%違約金。
（3）雙方發(fā)生違約爭議，可由工程所在地建設(shè)工程造價管理機(jī)構(gòu)調(diào)解。
（4）工程所在地建設(shè)工程造價管理機(jī)構(gòu)調(diào)解不成，可申請仲裁或訴訟。
七、附則：
1、本合同未盡事宜，委托雙方可另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所達(dá)成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，一式_______份，雙方各_______份。其中一份相應(yīng)工程造價管理機(jī)構(gòu)備案。
八、有關(guān)說明事項(xiàng)。
甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______。
地址：_______地址：_______。
法定代表人：_______法定代表人：_______。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
電話：_______電話：_______。
傳真：_______傳真：_______。
開戶銀行：_______開戶銀行：_______。
帳號：_______帳號：_______。
郵政編碼：_______郵政編碼：_______。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇七
依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程造價咨詢合同(示范文本)》和國家其他的有關(guān)法律、規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
委托單位名稱(甲方):。
咨詢單位名稱(乙方)：
一、甲方委托乙方為以下項(xiàng)目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)：
1、項(xiàng)目名稱：楓水灣二期楓林園配套工程。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：北辰區(qū)西堤頭鎮(zhèn)東堤頭村商貿(mào)城。
二、乙方同意按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)以下議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程全過程造價咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)：
(一)委托范圍：
1、項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的配套工程結(jié)算件的編制及審核工作;。
2、項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的配套工程的簽證變更的編制及審核工作;。
3、項(xiàng)目施工過程中的工程量審核，施工單位月進(jìn)度產(chǎn)值完成審核。
(二)服務(wù)期限：1年。自20_年_月_日至20_年_月_日止，服務(wù)期滿后如甲方還需要乙方提供咨詢服務(wù)，其咨詢服務(wù)費(fèi)由雙方另行增加。
三、乙方的義務(wù)。
1、向甲方提供與工程造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料.
2、乙方在履行本合同期間，向甲方提供的服務(wù)包括正常服務(wù)、附加服務(wù)和額外服務(wù)。
1)“正常服務(wù)”是指雙方在合同中約定的工程造價咨詢工作;。
2)“附加服務(wù)”是指在“正常服務(wù)”以外，經(jīng)雙方書面協(xié)議確定的附加服務(wù);。
3)“額外服務(wù)”是指不屬于“正常服務(wù)”和“附加服務(wù)”，但根據(jù)合同第七項(xiàng)第一款、
第九項(xiàng)第二、四款的規(guī)定，乙方應(yīng)增加的額外工作量。
3、在履行合同期間或合同規(guī)定期限內(nèi)，不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
四、甲方的義務(wù)。
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與本建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的第三人的協(xié)調(diào)，為乙方工作提供外部條件。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日起5日內(nèi)，免費(fèi)向乙方提供與本項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料。
3、甲方應(yīng)在5日內(nèi)對乙方書面提交并要求做出答復(fù)的事宜做出書面答復(fù)。乙方要求第三人提供有關(guān)資料時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)及資料轉(zhuǎn)送。
4、甲方應(yīng)當(dāng)授權(quán)勝任本咨詢業(yè)務(wù)的代表，負(fù)責(zé)與咨詢?nèi)寺?lián)系。
五、乙方的權(quán)利。
甲方在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，授予乙方以下權(quán)利：
1、乙方在咨詢過程中，如甲方提供的資料不明確時可向甲方提出書面報告。
2、乙方在咨詢過程中，負(fù)責(zé)對甲方指定第三方范圍內(nèi)的造價內(nèi)容提出專業(yè)指導(dǎo)及相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)。
六、甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)向乙方詢問工作進(jìn)展情況及相關(guān)的內(nèi)容。
2、甲方有權(quán)闡述對具體問題的意見和建議。
3、當(dāng)甲方認(rèn)定咨詢專業(yè)人員不按咨詢合同履行其職責(zé)，或與第三人串通給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方有權(quán)要求更換咨詢專業(yè)人員，直至終止合同。
七、乙方的責(zé)任。
1、乙方的責(zé)任期即建設(shè)工程造價咨詢合同有效期。如因非乙方的責(zé)任造成進(jìn)度的推遲或延誤而超過約定的日期，雙方應(yīng)進(jìn)一步約定相應(yīng)延長合同有效期并增加相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方對甲方或甲方分包的第三方所提出的問題不能及時核對或答復(fù)，導(dǎo)致合同不能全部或部分履行的乙方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
八、甲方的責(zé)任。
1、甲方應(yīng)當(dāng)履行建設(shè)工程造價咨詢合同約定的義務(wù)，如有違反則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、甲方應(yīng)在合同簽訂后及時給乙方提供相關(guān)書面材料以保證造價服務(wù)的正常進(jìn)行。
3、甲方應(yīng)按合同約定的付款給予乙方相應(yīng)比例的付款。
九、合同生效、變更與終止。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻礙或延誤以致增加了工作量或持續(xù)時間，則乙方應(yīng)當(dāng)將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時書面通知甲方。由此增加的工作量視為額外服務(wù)，完成建設(shè)工程造價咨詢工作的時間應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長，并得到額外的酬金。
3、當(dāng)事人一方要求變更或解除合同時，則應(yīng)當(dāng)在3日前通知對方;因變更或解除合同使一方遭受損失的，就由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方由于非自身原因暫停或終止執(zhí)行建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)，由此而增加的恢復(fù)執(zhí)行建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)的工作，應(yīng)視為額外服務(wù)，有權(quán)得到額外的時間和酬金。
5、變更或解除合同的通知或協(xié)議應(yīng)當(dāng)采取書面形式，新的協(xié)議未達(dá)成之前，原合同仍然有效。
十、造價咨詢業(yè)務(wù)的酬金。
(一)本工程乙方按配套工程全過程提供造價咨詢服務(wù)及計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi);。
(二)楓水灣二期配套工程咨詢服務(wù)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)：配套工程全過程造價服務(wù)費(fèi)按2.5元/m2計(jì)取，合同總價款：____元，大寫：_____整。
(三)咨詢服務(wù)費(fèi)的支付方式:。
1、合同簽訂后5個工作日內(nèi)，由甲方一次性支付乙方該單項(xiàng)工程咨詢服務(wù)費(fèi)的40%。
2、合同范圍內(nèi)配套工程完工后5個工作日內(nèi)，由甲方一次性支付乙方該單項(xiàng)工程咨詢服務(wù)費(fèi)的50%。
3、合同范圍內(nèi)配套工程竣工結(jié)算完成后5個工作日內(nèi)，由甲方一次性支付乙方剩余10%咨詢服務(wù)費(fèi)。
十一、其他。
1、因建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)的需要，乙方在合同約定外的外出考察，經(jīng)甲方同意，其所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方如需外聘專家協(xié)助，在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其費(fèi)用由乙方承擔(dān);在委托的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)范圍以外經(jīng)甲方認(rèn)可其費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、未經(jīng)對方的書面同意，各方均不得轉(zhuǎn)讓合同約定的權(quán)利和義務(wù)。
4、除甲方書面同意外，乙方及咨詢專業(yè)人員不應(yīng)接受建設(shè)工程造價咨詢合同約定以外的與工程造價咨詢項(xiàng)目有關(guān)的任何報酬。
5、乙方不得參與可能與合同規(guī)定的與甲方利益相沖突的任何活動。
6、未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自與第三方(總包方)對本工程進(jìn)行合同范圍內(nèi)的溝通商議。
十二、合同爭議的解決。
建設(shè)工程造價咨詢合同在履行過程中發(fā)生爭議，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決;如未能達(dá)成一致，可提交有關(guān)主管部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第1種方式解決：
1、提交仲裁委員會仲裁;。
2、依法向河西區(qū)人民法院起訴。
十三、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇八
委托單位名稱(甲方)：咨詢單位名稱(乙方)：
甲方茲有內(nèi)蒙古凱萊大酒店工程委托乙方內(nèi)蒙古誠澤項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
一、委托的范圍及技術(shù)要求：
1、范圍：
(1)土建二次結(jié)構(gòu)工程。
(2)室內(nèi)裝飾裝修工程。
(3)室外裝飾裝修工程。
(4)水、暖、電、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備安裝工程。
(5)維修工程。
(6)附屬工程(園林綠化、市政、景觀等)。
2、技術(shù)要求：全過程造價咨詢服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)施工單位對甲方的結(jié)算工作，不負(fù)責(zé)與紀(jì)檢委的結(jié)算工作。
二、甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：
(1)相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)變更通知等文件(安裝工程圖紙按比例出圖);。
(2)隱蔽記錄和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)鑒證;。
(3)預(yù)(結(jié))算書(含工程量計(jì)算式);。
(4)招標(biāo)書及招標(biāo)答疑;。
(5)施工合同書(含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等);。
(6)施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
三、乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
7、不得收取各施工單位的任何形式下的禮金。
四、合同實(shí)施期限：
乙方負(fù)責(zé)在_20__年_3_月_1_日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按工程總造價的‰(不含稅)計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi)，乙方負(fù)責(zé)在_20__年_3_月_1_日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。如因甲方的.施工工期順延，增加2萬元/月(不含稅)的咨詢服務(wù)費(fèi)。
2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3萬元的咨詢服務(wù)費(fèi)，余款于20_年5月1日前結(jié)清。
六、技術(shù)成果的分享：
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
七、違約責(zé)任：
因違約所造成的一切損失由違約方負(fù)責(zé)。
八、爭議的解決辦法：
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
九、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，本合同自20_年10月1日起生效，至合同內(nèi)容履行完畢，款項(xiàng)付清之日終止。
十、其他需要說明的事項(xiàng)：
十一、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇九
甲方茲有工程委托乙方有限責(zé)任公司，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
(一)委托的范圍及技術(shù)要求：____
1、范圍：____
(1)土建二次結(jié)構(gòu)工程;
(2)室內(nèi)裝飾裝修工程;
(3)室外裝飾裝修工程;
(4)水、暖、電、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備安裝工程;
(5)維修工程;
(6)附屬工程(園林綠化、市政、景觀等)。
2、技術(shù)要求：____全過程造價咨詢服務(wù)
3、負(fù)責(zé)施工單位對甲方的結(jié)算工作，不負(fù)責(zé)與紀(jì)檢委的結(jié)算工作。
(二)甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：____
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：____
(1)相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)變更通知等文件(安裝工程圖紙按比例出圖);
(2)隱蔽記錄和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)鑒證;
(3)預(yù)(結(jié))算書(含工程量計(jì)算式);
(4)招標(biāo)書及招標(biāo)答疑;
(5)施工合同書(含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等);
(6)施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
(三)乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：____
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
7、不得收取各施工單位的任何形式下的禮金。
(四)合同實(shí)施期限：____
乙方負(fù)責(zé)在___年___月___日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。
(五)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：____
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：____按工程總造價的2‰(不含稅)計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi)，乙方負(fù)責(zé)在___年___月___日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。如因甲方的施工工期順延，增加______萬元/月(不含稅)的咨詢服務(wù)費(fèi)。
2、支付方式：____每月______日前甲方向乙方支付______萬元的咨詢服務(wù)費(fèi)，余款于___年______月______日前結(jié)清。
(六)技術(shù)成果的分享：____
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
(七)違約責(zé)任：____
因違約所造成的一切損失由違約方負(fù)責(zé)。
(八)爭議的解決辦法：____
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
(九)未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，本合同自___年______月______日起生效，至合同內(nèi)容履行完畢，款項(xiàng)付清之日終止。
(十)其他需要說明的事項(xiàng)：____。
(十一)本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
委托方法人代表(或委托代理人)：____(簽字)
地址：____
受委托方法人代表(或委托代理人)：____(簽字)
地址：____
合同簽訂時間：_______年______月______日
合同簽訂地點(diǎn)：____
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十
委托方(甲方)：
被委托方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程情況概述。
工程名稱：基礎(chǔ)工程結(jié)算。
結(jié)構(gòu)類型：鋼筋砼框架剪力墻結(jié)構(gòu)。
第二條委托范圍及內(nèi)容。
甲方委托乙方對以下項(xiàng)目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)：
基礎(chǔ)工程結(jié)算。
服務(wù)類別：結(jié)算審核。
乙方須：
1、按甲方提供的資料及甲方對結(jié)算的具體要求對本工程的工程量計(jì)算、材料結(jié)算價按甲方審核確定后執(zhí)行，定額套用、取費(fèi)計(jì)算等全部項(xiàng)目分別按甲方要求進(jìn)行編審。
2、乙方初審?fù)瓿珊髨蠹追剑鶕?jù)甲方安排與施工單位對數(shù)。
3、對數(shù)完成后一式四份提供審核報告，同時按甲方要求格式提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分表。
第三條審核時間。
甲方要求在提供完整的審價資料起40日內(nèi)(包括國家規(guī)定節(jié)假日)交出審價報告，其中編制結(jié)算初稿25日，與施工單位核對工程量及出具結(jié)算報告為15日。如甲方提供資料時間延長則審核時間順延，如對數(shù)時施工單位不配合，時間可順延。
第四條甲方責(zé)任。
1、及時為乙方的審核工作提供與工程有關(guān)的全部文件和資料，包括承發(fā)包合同主要條款、竣工圖、圖紙會審記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、現(xiàn)場簽證等。
2、按合同規(guī)定及時足額支付審核費(fèi)用。
第五條乙方責(zé)任。
1、乙方須按照合同約定，再規(guī)定的時間內(nèi)完成審核業(yè)務(wù)、出具審核報告，分專業(yè)并按甲方要求計(jì)算工程造價，并附工程量計(jì)算書，保證其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性。
2、在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中，乙方須對知悉的甲方商業(yè)秘密嚴(yán)加保密。除非經(jīng)甲方同意，否則，乙方不得將其所知悉的甲方商業(yè)秘密和甲方提供的資料對外泄露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方需向甲方賠償相應(yīng)損失。
第六條特別規(guī)定。
乙方編制完成提交審核初稿經(jīng)甲方認(rèn)可后由甲方組織乙方與施工單位對數(shù)，對數(shù)須在甲方辦公樓內(nèi)甲方指定的地點(diǎn)進(jìn)行，每次對數(shù)乙方參加人員不少于二人，乙方不得與施工單位單獨(dú)或私下接觸。乙方與施工單位對完數(shù)出具審核報告后甲方另行對本工程結(jié)算進(jìn)行二次審核，二審與乙方一審結(jié)算結(jié)果誤差在2%內(nèi)為乙方工作的合理誤差。
第七條審核收費(fèi)。
本結(jié)算審核收費(fèi)：基本費(fèi)用(以甲方送審工程總造價作為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)乘以相應(yīng)費(fèi)率)+成果費(fèi)用(以甲方送審工程總造價與結(jié)算審定額之差值作為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)乘以成果費(fèi)率)，其中相應(yīng)費(fèi)率分別為：
1、基本費(fèi)用=送審金額×1.0‰;。
2、成果費(fèi)用=(送審金額審定金額)×2.0%。
甲方于乙方與施工單位對完數(shù)出具正式審核報告后十四天內(nèi)支付審核造價部分咨詢費(fèi)的70%，余下30%暫時扣留待二審結(jié)算完成后視以下情況決定是否支付：若二審核減額低于一審總造價的`2%即認(rèn)為乙方的工作在“本合同第六條”約定的合理誤差范圍內(nèi)，則余下30%款項(xiàng)在二審結(jié)算完成后十四天內(nèi)支付給乙方;若二審核減額超過一審總造價的2%即認(rèn)為乙方的工作超出“本合同第六條”約定的合理誤差范圍，則剩下30%款項(xiàng)不付，此合同終止。
第八條違約責(zé)任。
1、乙方逾期提交審計(jì)報告的，逾期5日內(nèi)乙方向甲方支付500元的逾期違約金，超過5日的按每日200元累計(jì)計(jì)算，累計(jì)違約金不超過咨詢服務(wù)費(fèi)總額。
2、乙方有任何與施工單位惡意竄通的行為，甲方有權(quán)立即解除本合同。
第九條其它未盡事宜，甲乙雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
第十條發(fā)生糾紛雙方協(xié)商不成時可向重慶市仲裁委員會申訴。
第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方蓋章后具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
簽約人：簽約人：
簽約日期：簽約日期：
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十一
委托單位名稱（甲方）：
咨詢單位名稱（乙方）：
甲方茲有xxx大酒店工程委托乙方xx公司，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
1、范圍：
（1）土建二次結(jié)構(gòu)工程
（2）室內(nèi)裝飾裝修工程
（3）室外裝飾裝修工程
（4）水、暖、電、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備安裝工程
（5）維修工程
（6）附屬工程（園林綠化、市政、景觀等）
2、技術(shù)要求：全過程造價咨詢服務(wù)
3、負(fù)責(zé)施工單位對甲方的結(jié)算工作，不負(fù)責(zé)與紀(jì)檢委的結(jié)算工作。
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：
（3）預(yù)（結(jié)）算書（含工程量計(jì)算式）；
（4）招標(biāo)書及招標(biāo)答疑；
（5）施工合同書（含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等）；
（6）施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
7、不得收取各施工單位的任何形式下的禮金。
乙方負(fù)責(zé)在__年__月__日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。
1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按工程總造價的2‰（不含稅）計(jì)取咨詢服務(wù)費(fèi)，乙方負(fù)責(zé)在__年__月__日以前的現(xiàn)場跟蹤咨詢業(yè)務(wù)。如因甲方的施工工期順延，增加2萬元/月（不含稅）的咨詢服務(wù)費(fèi)。
2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3萬元的咨詢服務(wù)費(fèi)，余款于__年__月__日前結(jié)清。
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
因違約所造成的一切損失由違約方負(fù)責(zé)。
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
十、其他需要說明的事項(xiàng)：
委托方法人代表（或委托代理人）：（簽字）
地址：
受委托方法人代表（或委托代理人）：（簽字）
地址：
合同簽訂時間：__年__月__日
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十二
委托單位名稱(甲方)：
咨詢單位名稱(乙方)：
甲方茲有_____________________工程委托乙方______________________，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
一、委托的范圍及技術(shù)要求：
1、范圍：
(1)土、石方工程(2)打樁工程。
(3)土建工程。
(4)裝飾裝璜工程。
(5)水、電安裝工程。
(6)維修工程。
(7)附屬零星工程。
2、技術(shù)要求：
二、甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：
(1)相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)變更通知等文件;。
(2)隱蔽記錄和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)鑒證;。
(3)預(yù)(結(jié))算書(含工程量計(jì)算式和鋼筋下料表);。
(4)招標(biāo)書及招標(biāo)答疑;。
(5)施工合同書(含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等);。
(6)施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
三、乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
四、合同實(shí)施期限：
甲方負(fù)責(zé)在______年____月____日前提供全部資料，乙方負(fù)責(zé)在______年____月____日前完成咨詢業(yè)務(wù)。如因資料不齊或甲方其他原因影響的時間則順延。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：
甲方在乙方正式提供咨詢服務(wù)結(jié)論時依據(jù)省物價局有關(guān)工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按工程總造價的_______‰(_______元包干)用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式付清全部咨詢服務(wù)費(fèi)，并在合同簽訂生效之時預(yù)付_____________，結(jié)算時多退少補(bǔ)。
六、技術(shù)成果的分享：
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
七、違約責(zé)任：
因違約所造成的一切損失由違約方負(fù)責(zé)，且賠償金額不少于咨詢服務(wù)費(fèi)的______%(不少于10%，不高于60%)。
八、爭議的解決辦法：
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方同意提起訴訟(仲裁)。
九、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起生效，至合同內(nèi)容履行完畢，款項(xiàng)付清之日終止。
十、其他需要說明的事項(xiàng)：
十一、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，另一份報送市建設(shè)工程造價管理辦公室備案。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十三
咨詢單位名稱(乙方)：_______。
甲方茲有_____________________工程委托乙方______________________，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，特議定如下條款，以資共同遵守。
一、委托的范圍及技術(shù)要求：
1、范圍：
(1)土、石方工程(2)打樁工程。
(3)土建工程。
(4)裝飾裝璜工程。
(5)水、電安裝工程。
(6)維修工程。
(7)附屬零星工程。
2、技術(shù)要求：
二、甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)提供下列資料：
(1)相關(guān)圖紙和設(shè)計(jì)變更通知等文件;。
(2)隱蔽記錄和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)鑒證;。
(3)預(yù)(結(jié))算書(含工程量計(jì)算式和鋼筋下料表);。
(4)招標(biāo)書及招標(biāo)答疑;。
(5)施工合同書(含變更合同或補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)會議紀(jì)要等);。
(6)施工日志、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。
2、負(fù)責(zé)與有關(guān)方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。
3、配合進(jìn)行現(xiàn)場勘察。
4、按合同規(guī)定及時足額付給乙方咨詢服務(wù)費(fèi)。
三、乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任：
1、根據(jù)甲方提供的有效資料和現(xiàn)場勘察的情況，遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則開展工程造價咨詢服務(wù)，以維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
2、對所出具的咨詢結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)，且其準(zhǔn)確率應(yīng)保證在正常允許范圍內(nèi)。
3、負(fù)責(zé)與有關(guān)各方進(jìn)行聯(lián)系、核對和解釋。
4、保守機(jī)密，不得擅自與有利害關(guān)系的人員接觸或透露有關(guān)情況。
5、不得遺失甲方認(rèn)為必須返還的資料。
6、在約定的時間內(nèi)完成任務(wù)，按合同規(guī)定收取咨詢服務(wù)費(fèi)。
四、合同實(shí)施期限：
甲方負(fù)責(zé)在______年____月____日前提供全部資料，/fanwen/1578/乙方負(fù)責(zé)在______年____月____日前完成咨詢業(yè)務(wù)。如因資料不齊或甲方其他原因影響的時間則順延。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：
甲方在乙方正式提供咨詢服務(wù)結(jié)論時依據(jù)省物價局有關(guān)工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按工程總造價的_______‰(_______元包干)用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式付清全部咨詢服務(wù)費(fèi)，并在合同簽訂生效之時預(yù)付_____________，結(jié)算時多退少補(bǔ)。
六、技術(shù)成果的分享：
按節(jié)約投資額或核減結(jié)算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方結(jié)算對一并付給乙方。
七、違約責(zé)任：
因違約所造成的`一切損失由違約方負(fù)責(zé)，且賠償金額不少于咨詢服務(wù)費(fèi)的______%(不少于10%，不高于60%)。
八、爭議的解決辦法：
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方同意提起訴訟(仲裁)。
九、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，本合同自簽訂之日起生效，至合同內(nèi)容履行完畢，款項(xiàng)付清之日終止。
十、其他需要說明的事項(xiàng)：
十一、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，另一份報送市建設(shè)工程造價管理辦公室備案。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十四
答辯人：，男，漢族，19年月日生，住址地合肥市區(qū)花園號樓。
答辯人就合肥物業(yè)管理有限公司(以下簡稱安公司)訴答辯人物業(yè)服務(wù)糾紛一案,作以下答辯：
一、安公司并非答辯人所在的花園物業(yè)管理單位，無權(quán)向答辯人收取物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
根據(jù)花園《用戶使用手冊》、《管理公約》的約定，花園的物業(yè)管理人為梁行，而非安公司，因此安公司無權(quán)要求答辯人繳納物業(yè)管理費(fèi)用。
二、安公司無物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)，無權(quán)從事物業(yè)管理服務(wù)，無權(quán)向答辯人收取物業(yè)管理費(fèi)用。
從安公司物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)證書可以看出，安公司直到20xx年8月29日才取得物業(yè)管理公司資質(zhì)，然而20xx年7月14日其卻與開發(fā)商簽訂前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議。
無物業(yè)服務(wù)資質(zhì)卻簽訂物業(yè)服務(wù)協(xié)議，該協(xié)議應(yīng)屬無效。
三、安公司進(jìn)駐花園不合法。
根據(jù)《物業(yè)管理?xiàng)l例》，住宅物業(yè)的建設(shè)單位，應(yīng)當(dāng)通過招投標(biāo)的方式選聘具有相應(yīng)資質(zhì)的物業(yè)管理企業(yè)。
然而，20xx年花園的物業(yè)管理企業(yè)還是梁行，后來安公司未辦理任何交接手續(xù)，也未通知廣大業(yè)主即進(jìn)入小區(qū)。
安公司既非通過招投標(biāo)的方式被選聘的，程序上違法，又不具有相應(yīng)資質(zhì)，因此答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)管理費(fèi)用。
四、退一步說，即使安公司對花園進(jìn)行了管理，其管理也是混亂的，達(dá)不到《管理公約》承諾的管理水平，答辯人有權(quán)拒付相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)用。
根據(jù)答辯人提供的公證書等證據(jù)材料可以看出，花園物業(yè)管理混亂，存在會所無人管理，建筑材料亂堆亂放，消防器材丟失、過期，照明燈具破損，環(huán)境衛(wèi)生差，裝修混亂，治安管理差等問題。
廣大業(yè)主的意見非常大，進(jìn)而都投訴到了政府相關(guān)部門和新聞媒體。
安公司遠(yuǎn)達(dá)不到《管理公約》承諾的管理水平，違反了其中的管理者義務(wù)和責(zé)任，因此答辯人有權(quán)拒付相關(guān)費(fèi)用。
綜上所述，安公司的訴訟請求無事實(shí)和法律依據(jù)，請求法院依法駁回安公司的起訴。
答辯人：
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十五
甲方：
地址：
法定代表人或負(fù)責(zé)人：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依照《中華人民共和國電信管理?xiàng)l例》、《中。
第一條項(xiàng)目基本情況。
1.1項(xiàng)目名稱：美好愿景項(xiàng)目二期。
1.2項(xiàng)目接入地點(diǎn)：
1.3業(yè)務(wù)類型：固定電話部;寬帶條，速率為m。
第二條甲方權(quán)利義務(wù)。
2.1甲方及其客戶同意使用乙方電信網(wǎng)所提供的電信業(yè)務(wù)。
2.2允許乙方無償使用甲方樓層設(shè)備間進(jìn)行相關(guān)通信布線等施工。
2.3提供乙方通信設(shè)備獨(dú)立使用的380v電源，包括所需的機(jī)房、樓。
2.4為保證本合同的順利履行，為乙方通信設(shè)施及通信業(yè)務(wù)日常維護(hù)。
2.5對乙方設(shè)置于甲方的各類通信設(shè)施負(fù)有保護(hù)責(zé)任，未經(jīng)乙方允。
2.6。
第三條乙方權(quán)利義務(wù)。
3.1負(fù)責(zé)本合同約定范圍內(nèi)的通信施工建設(shè)，乙方或乙方委托的施工單位在施工過程中應(yīng)注意保護(hù)甲方相應(yīng)的環(huán)境設(shè)施，力求整潔美觀。
3.2妥善保管甲方提供的施工資料。并根據(jù)甲方要求，提供甲方使用乙方通信業(yè)務(wù)所必需的信息資料和相應(yīng)的技術(shù)咨詢。
3.3乙方負(fù)責(zé)通信設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)，保證通信服務(wù)質(zhì)量，并按有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時處理各項(xiàng)申告障礙。
3.4乙方保留對網(wǎng)絡(luò)組織進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利，以確保通信網(wǎng)的安全和升級改造。如乙方檢修通信設(shè)施可能影響到甲方通信時，應(yīng)事先通知甲方。
第四條產(chǎn)權(quán)歸屬。
4.1本合同范圍內(nèi)的設(shè)施，雙方只能按本合同的約定占有或使用，不得違反本合同的約定侵犯對方產(chǎn)權(quán)，否則將承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。
4.2屬于電信投資的產(chǎn)權(quán)歸屬于電信。電信投資部分僅為提供給客戶使用電信產(chǎn)品;客戶如停止使用電信產(chǎn)品，電信投資的部分由電信公司予以回收。
第五條所有權(quán)或管理權(quán)變更。
在本合同有效期內(nèi)甲乙雙方若發(fā)生所有權(quán)或管理權(quán)的變更，從而影響到本合同的履行時，變更方應(yīng)提前30天書面通知另一方，并及時向所有權(quán)或管理權(quán)的受讓方移交本合同，以便繼續(xù)履行本合同相應(yīng)條款。任何一方變更，都不影響本合同履行;如果由于任何一方變更而造成本合同不能履行，變更無效。
第六條保密條款。
6.1甲、乙雙方對本合同的具體內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)對方書面同意，在本合同有效期內(nèi)和合同終止后，任何一方都不得向第三方提供、透露因簽訂本合同而獲知的對方業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的資料和信息，否則對方有權(quán)索賠，但法律或本合同另有規(guī)定的除外。
6.2除本合同規(guī)定之外，未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得擅自使用、刪改、復(fù)制對方的商業(yè)信息、技術(shù)及其他資料。
第七條違約責(zé)任。
7.1若甲、乙雙方任何一方不履行本合同中的義務(wù)或者履行義務(wù)不符。
(1)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù);。
(2)要求違約方采取及時、合理的補(bǔ)救措施;。
(3)要求違約方對其違約行為所造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.2乙方啟動投資建設(shè)電信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的過程中，若因甲方的原因致使合同解除，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方本合同涉及項(xiàng)目的全部投資及因此而造成的其他一切損失。
第八條免責(zé)條款。
因不可抗力(包括地震、臺風(fēng)等自然災(zāi)害、第三方電路故障、本地政府政策變化及乙方上級主管部門相關(guān)政策調(diào)整變更)導(dǎo)致雙方或一方不能履行或不能完全履行本合同規(guī)定的有關(guān)義務(wù)時，雙方互不承擔(dān)任何違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后的15日內(nèi)將情況以書面形式通知對方，并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本合同。
第九條爭議的解決。
9.1雙方因本合同的履行而發(fā)生的爭議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方約定向乙方所在地人民法院提起訴訟。
9.2當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正在訴訟時，除爭議事項(xiàng)外，雙方將繼續(xù)履行本合同未涉爭議及訴訟的其它部分。
第十條合同期限。
本合同的有效期為十年。
第十一條合同的生效及附則。
11.1合同生效：本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位印鑒之日起生效。
11.2合同變更：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更、修訂或補(bǔ)充本合同，所訂立的附表或文件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力，但內(nèi)容如有矛盾，以時間在后者優(yōu)先。
11.3合同執(zhí)行：如果本合同的任何條款在履行期間變?yōu)椴缓戏?、無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行時，則應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但如果變更未根本影響本合同的效力時，本合同的其他條款應(yīng)不受影響。
11.4本合同一式[肆]份，甲乙雙方各執(zhí)[貳]份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十六
乙方：_______。
第一章 總則。
第一條 為適應(yīng)工程建設(shè)市場需求，為社會提供工程造價咨詢服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》、建設(shè)部《工程造價咨詢單位資質(zhì)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，經(jīng)全體合伙人共同商定簽訂本協(xié)議。
第二條 企業(yè)名稱：_________工程造價咨詢聯(lián)合事務(wù)所(需符合資質(zhì)管理部門的規(guī)定)。
企業(yè)地址：_________，郵編：_________，電話：_________。
第三條 經(jīng)營范圍：
(三)依法接受委托辦理工程工程造價鑒證業(yè)務(wù);。
(四)其他法定業(yè)務(wù)。
第四條 本企業(yè)遵守國家的法律、法規(guī)和合伙協(xié)議，接受政府主管部門的監(jiān)督管理和行業(yè)組織的指導(dǎo)。
第五條 企業(yè)遵循獨(dú)立、客觀、公正和誠信為本、質(zhì)量至上的宗旨，遵守行業(yè)準(zhǔn)則，依法執(zhí)業(yè)，維護(hù)社會公共利益和委托人、當(dāng)事人合法權(quán)益。
第二章 合伙人與合伙人出資。
第六條 本企業(yè)由以下合伙人共同出資、合伙經(jīng)營、共享收益、共擔(dān)風(fēng)險，并對本企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任(需符合資質(zhì)管理部門的規(guī)定)：
第七條 合伙人出資總額為人民幣_________元(_________元以上)，由合伙人共同投入(出資比例應(yīng)符合資質(zhì)管理部門的規(guī)定)。其中：
第八條 出資人均以現(xiàn)金方式出資，全部出資額應(yīng)在_________年_________月_________日前繳足，并委托其他會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證。合伙人在工商登記后，不得抽回出資。
第九條 經(jīng)全體合伙人決定可增加對企業(yè)的出資，用于擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模或者彌補(bǔ)企業(yè)虧損。
第十條 本企業(yè)存續(xù)期間，合伙人的出資和所有以本企業(yè)名義取得的收益均為企業(yè)財產(chǎn)。本企業(yè)的財產(chǎn)由企業(yè)合伙人依照法律和本協(xié)議共同管理和使用。
第十一條 企業(yè)存續(xù)期間，合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在企業(yè)全部或部分財產(chǎn)份額時，受讓人條件必須符合資質(zhì)管理部門的規(guī)定，并需經(jīng)其他合伙人一致同意。受讓人即成為本企業(yè)的合伙人，依照修改后的合伙協(xié)議享有權(quán)利，承擔(dān)責(zé)任。
合伙人之間轉(zhuǎn)讓在合伙企業(yè)中的全部或者部分財產(chǎn)份額時，應(yīng)當(dāng)通知其他合伙人。
合伙人依法轉(zhuǎn)讓其財產(chǎn)份額的，在同等條件下，其他合伙人有優(yōu)先受讓的'權(quán)利。
第十二條 合伙人不得饋贈、抵押其在企業(yè)全部或部分財產(chǎn)份額。
第十三條 本企業(yè)的利潤和虧損按全體合伙人出資比例分配和分擔(dān)。企業(yè)年度利潤分配或者虧損分擔(dān)方案，由全體合伙人協(xié)商決定。
第三章 企業(yè)事務(wù)的執(zhí)行。
第十四條 經(jīng)全體合伙人一致決定，委托合伙人_________為本事務(wù)所所長，對外代表本企業(yè)執(zhí)行企業(yè)事務(wù)，其他合伙人不再執(zhí)行本企業(yè)事務(wù)(經(jīng)合伙人一致決定，也可以由全體合伙人共同執(zhí)行企業(yè)事務(wù)。共同執(zhí)行企業(yè)事務(wù)參照《合伙企業(yè)法》第二十八條、二十九條訂立協(xié)議)。
第十五條 執(zhí)行企業(yè)事務(wù)的所長應(yīng)當(dāng)向其他合伙人報告事務(wù)執(zhí)行情況以及企業(yè)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，其執(zhí)行企業(yè)事務(wù)所產(chǎn)生的收益歸全體合伙人，所產(chǎn)生的虧損或者民事責(zé)任由全體合伙人承擔(dān)。
第十六條 不參加執(zhí)行事務(wù)的合伙人有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)的所長，檢查其執(zhí)行企業(yè)事務(wù)的情況;有權(quán)查閱企業(yè)帳簿。
第十七條 合伙人對執(zhí)行的事務(wù)提出異議時，應(yīng)暫停該項(xiàng)事務(wù)的執(zhí)行，由全體合伙人共同商定解決。
經(jīng)全體合伙人決定可以實(shí)行一人一票的表決辦法。
第十八條 被委托執(zhí)行企業(yè)事務(wù)的所長不按照合伙協(xié)議或者全體合伙人的決定執(zhí)行事務(wù)的，其他合伙人可以決定撤銷該委托。
第十九條 合伙人不得自營或者同他人合作經(jīng)營與本企業(yè)相同性質(zhì)的業(yè)務(wù)。合伙人不得從事?lián)p害本企業(yè)利益的活動。
第二十條 企業(yè)下列事務(wù)必須經(jīng)全體合伙人同意：
(一)處分企業(yè)的不動產(chǎn);。
(二)改變企業(yè)名稱;。
(三)轉(zhuǎn)讓或者處分企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和其他財產(chǎn)權(quán)利;。
(四)修改合伙協(xié)議;。
(五)向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請辦理變更登記手續(xù);。
(六)以本企業(yè)名義為他人提供擔(dān)保;。
(七)聘任、解聘合伙人以外的員工和企業(yè)的經(jīng)營管理人員;。
(八)企業(yè)員工的分配、獎罰、福利方案;。
(九)合伙協(xié)議約定的其他事項(xiàng)。
第四章 入伙與退伙。
第二十一條 新合伙人入伙時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合伙人同意，并依法訂立書面入伙協(xié)議。入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等責(zé)任。入伙的新合伙人對入伙前合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任(入伙協(xié)議另有約定的，從其約定)。
第二十二條 有下列情形之一時，合伙人可以退伙：
(一)企業(yè)經(jīng)營期滿，經(jīng)全體合伙人同意退伙;。
(二)其他合伙人嚴(yán)重違反合伙協(xié)議約定的義務(wù)。
第二十三條 合伙人在不給本企業(yè)事務(wù)執(zhí)行造成不利影響的情況下，可以退伙，但應(yīng)當(dāng)提前三十日通知其他合伙人。
合伙人違反第二十三條規(guī)定，擅自退伙的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給其他合伙人造成的損失。
第二十四條 合伙人有下列情形之一的，當(dāng)然退伙：
(一)死亡或者被依法宣告死亡;。
(二)被依法宣告為無民事行為能力人;。
(三)個人喪失償債能力;。
(四)個人的執(zhí)業(yè)資格被注冊管理機(jī)構(gòu)注銷;。
(五)個人職業(yè)年齡超過六十五周歲;。
(六)被人民法院強(qiáng)制執(zhí)行在合伙企業(yè)中的全部財產(chǎn)份額。
前款規(guī)定的退伙以實(shí)際發(fā)生之日為退伙生效日。
第二十五條 合伙人有下列情形之一的，經(jīng)其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：
(一)未履行出資義務(wù);。
(二)因故意或者重大過失給本企業(yè)造成損失;。
(三)執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)時有不正當(dāng)行為。
對合伙人的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。
第二十六條 合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，本企業(yè)向合法財產(chǎn)繼承人退還其在企業(yè)的財產(chǎn)份額。合法財產(chǎn)繼承人不得繼承合伙人身份。
第二十七條 合伙人退伙的，其他合伙人應(yīng)當(dāng)與該退伙人按照退伙時的合伙企業(yè)的財產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，退還退伙人的財產(chǎn)份額。退伙時有未了結(jié)的合伙企業(yè)事務(wù)的，待了結(jié)后進(jìn)行結(jié)算。
第二十八條 退伙人在合伙企業(yè)中財產(chǎn)份額的退還辦法，由全體合伙人決定，可以退還貨幣，也可以退還實(shí)物。
第二十九條 退伙人對其退伙前已發(fā)生的合伙企業(yè)債務(wù)，與其他合伙人承擔(dān)連帶責(zé)任。
第三十條 合伙人退伙時，合伙企業(yè)財產(chǎn)少于合伙企業(yè)債務(wù)的，退伙人應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第十三條的規(guī)定分擔(dān)虧損。
第三十一條 企業(yè)登記事項(xiàng)因退伙、入伙、合伙協(xié)議修改或發(fā)生變更需要重新登記的，應(yīng)當(dāng)于作出變更決定或者發(fā)生變更事由之日起十五日內(nèi)(按有關(guān)部門規(guī)定的期限)，向工商登記機(jī)關(guān)和資質(zhì)管理部門辦理有關(guān)登記或變更手續(xù)。
第五章 解散與清算。
第三十二條 企業(yè)有下列情形之一時，應(yīng)當(dāng)解散：
(一)合伙協(xié)議約定的經(jīng)營期限屆滿，合伙人不愿繼續(xù)經(jīng)營的;。
(二)企業(yè)被資質(zhì)管理部門依法吊銷資質(zhì)證書無法繼續(xù)經(jīng)營的;。
(三)全體合伙人決定解散;。
(四)合伙人已不具備法定人數(shù);。
(五)被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。
第三十三條 企業(yè)解散，清算人由全體合伙人擔(dān)任;未能由全體合伙人擔(dān)任清算人的，經(jīng)全體合伙人過半數(shù)同意，可以自合伙企業(yè)解散后十五日內(nèi)指定一名或者數(shù)名合伙人擔(dān)任清算人。
第三十四條 企業(yè)財產(chǎn)在支付清算費(fèi)用后，按下列順序清償：
(一)企業(yè)所欠招用的員工工資和勞動保險費(fèi)用;。
(二)企業(yè)所欠稅款;。
(三)企業(yè)的債務(wù);。
(四)返還合伙人的出資。
第三十五條 企業(yè)財產(chǎn)按上述順序清償后仍有剩余的，按本法按照本協(xié)議第十三條的規(guī)定的比例進(jìn)行分配。其全部財產(chǎn)不足清償其債務(wù)的，依照本法按照本協(xié)議第十三條的規(guī)定辦理。
第三十六條 在法定追訴期內(nèi)，原合伙人對合伙企業(yè)存續(xù)期間的債務(wù)仍承擔(dān)連帶責(zé)任。
第六章 附則。
第三十七條 企業(yè)經(jīng)營期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三十八條 本合伙協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后生效。
合伙人(簽字)：_________ 合伙人(簽字)：_________。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十七
答辯人：胡某，男，漢族，1xxx年x月x日出生，現(xiàn)住在廣州市xx區(qū)xx路xx號，聯(lián)系電話xxxxxxx。
答辯人與被答辯人廣州市某某房地產(chǎn)代理有限公司居間合同糾紛一審一案，現(xiàn)針對被答辯人訴訟請求和，提出答辯意見如下：
一、被答辯人在本案中沒有促成合同成立，依法不能收取費(fèi)用。
本案中，本案答辯人、被答辯人以及第三方陳某某、李某某xxx1年x月x日共同簽訂的《房屋買賣合同》在合同性質(zhì)上看屬于居間合同，不是正式的買賣合同。真正的房地產(chǎn)買賣合同需要買、賣雙方一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標(biāo)準(zhǔn)的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，但本案買、賣雙方并沒有簽訂正式的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，因此雙方之間合同并未成立。而對于xxx1年x月x日三方共同簽訂的《房屋買賣合同》中就買賣的部分內(nèi)容約定，該內(nèi)容充其量屬于房地產(chǎn)買賣的意向性約定，但絕不能視為正式的房地產(chǎn)買賣合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第四百二十七條的規(guī)定“居間人未促成合同成立的，不得要求支付報酬，但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費(fèi)用”。因此，被答辯人未促成《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的正式簽署，依法不得收取報酬。
此外，答辯人已經(jīng)向被答辯人支付了5xxx元費(fèi)用，足以彌補(bǔ)被答辯人從事居間活動支出的必要費(fèi)用。何況，被答辯人并未提供任何證據(jù)證實(shí)其從事居間活動花費(fèi)了多少必要費(fèi)用，答辯人要求被答辯人退還多收的居間費(fèi)用。
二、《房屋買賣合同》屬于居間合同，被答辯人提供的報酬條款與《合同法》相沖突而無效。
根據(jù)《合同法》第四百二十四條的規(guī)定“居間合同是居間人向委托人報告訂立合同的機(jī)會或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報酬的`合同”。因此，被答辯人只有在促成答辯人與第三人房屋買賣合同正式簽署后，才有權(quán)要求支付報酬。可是，被答辯人單方面制作的《房屋買賣合同》卻在第九條只字未提《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的簽署，僅僅簽署了本居間合同就要求答辯人支付居間報酬，違背了《合同法》第四百二十七條的強(qiáng)制性規(guī)定，根據(jù)《合同法》第五十二條的規(guī)定該條款無效。
此外，該《房屋買賣合同》第九條、第十條、第十一條只字未提被答辯人促成買、賣雙方一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標(biāo)準(zhǔn)的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的基本居間義務(wù)，卻要求答辯人支付居間報酬甚至違約金，這種行為明顯屬于“提供格式條款一方免除其責(zé)任、加重對方責(zé)任、排除對方主要權(quán)利的”，根據(jù)《合同法》第四十條的規(guī)定，該條款無效。
至于被答辯人要求答辯人在其單方面提供的《服務(wù)收費(fèi)確認(rèn)書》上簽字表示愿意接受該確認(rèn)書約束，一方面該確認(rèn)書屬于格式條款明顯屬于“提供格式條款一方免除其責(zé)任、加重對方責(zé)任、排除對方主要權(quán)利的”因而無效，另一方面也表明被答辯人即使是自己提出的服務(wù)義務(wù)，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有履行完畢，因此請求支付居間報酬甚至居間費(fèi)用沒有事實(shí)和法律依據(jù)。
綜合所述，被答辯人作為答辯人與第三人商品房買賣合同的居間人，只有在促成答辯人與第三人一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標(biāo)準(zhǔn)的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，才屬于履行了居間義務(wù)。被答辯人將其單方面提供的居間服務(wù)合同等同于答辯人要求簽署的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，以居間服務(wù)合同替代商品房買賣合同，明顯違反了我國法律相關(guān)規(guī)定。因此，被答辯人請求答辯人支付居間報酬，沒有事實(shí)與法律依據(jù)。
此致
廣州市xx區(qū)人民法院。
答辯人：
xxx年十一月二十三日。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十八
特別提示：
客戶及其代理人在入網(wǎng)之前，請務(wù)必仔細(xì)閱讀本協(xié)議各條款，尤其是“特別提示”及黑體字部分（標(biāo)題除外），如有不明之處請及時咨詢?？蛻艏捌浯砣擞袡?quán)同意本協(xié)議或選擇其他協(xié)議，但客戶及其代理人在簽署本協(xié)議后即視為客戶同意本協(xié)議全部條款。
本協(xié)議甲方系指舟山市電*分公司，本協(xié)議乙方系指舟*電信客戶（以下簡稱“客戶”），乙方所需業(yè)務(wù)及相關(guān)辦理手續(xù)的具體內(nèi)容、方式、資費(fèi)等請參見相關(guān)業(yè)務(wù)說明或向甲方咨詢。
為保護(hù)客戶的通信權(quán)利，維護(hù)甲方合法的通信經(jīng)營權(quán)，雙方本著自愿、平等的原則，達(dá)成協(xié)議如下：
一、協(xié)議雙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、?客戶的權(quán)利與義務(wù)。
（1）?通信自由和通信秘密受國家保護(hù)。
（2）?有權(quán)對通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和申訴。
（3）?須在甲方規(guī)定時限內(nèi)交納電信業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用（每月計(jì)費(fèi)結(jié)帳周期為：1日至月底；每月電信費(fèi)用交納期限為每月6日至次月5日）。
（4）??固定電話、小*通、寬帶等新裝或拆機(jī)業(yè)務(wù)，當(dāng)月基本月租費(fèi)計(jì)收按實(shí)際竣工日期、拆機(jī)申請日期區(qū)分全月或半月月租費(fèi)；通話費(fèi)按實(shí)際發(fā)生計(jì)收。新裝：即1日至15日（含15日）為全月，16日（含16日）至月底為半月；拆機(jī)：即1日至15日（含15日）為半月，16日（含16日）至月底為全月。
（5）?客戶選擇銀行托收、信用卡代扣、郵政儲蓄代扣方式繳付通信費(fèi)用時，需到銀行或郵政局辦理相關(guān)委托托收或代扣手續(xù)。
（6）?申請辦理各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)須提供真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、有效的客戶資料，當(dāng)客戶資料變更時應(yīng)及時辦理客戶資料變更手續(xù)?？蛻魧μ顚懙目蛻糍Y料的真實(shí)性合法性承擔(dān)法律責(zé)任。
（8）?簽署的各類優(yōu)惠業(yè)務(wù)協(xié)議或?qū)拵О昶诘胶螅瑧?yīng)在到期后一個月內(nèi)自行到當(dāng)?shù)仉娦艩I業(yè)廳辦理相關(guān)手續(xù)，如在一個月仍未辦理變更或續(xù)簽手續(xù)，則默認(rèn)甲方按普通資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。對不再使用的，應(yīng)在到期前來辦理取消手續(xù)，如超過到期日來辦理，發(fā)生的費(fèi)用則由客戶自己承擔(dān)。
2、?甲方的權(quán)利和義務(wù)。
（1）?按照國家規(guī)定的電信標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)收取各項(xiàng)費(fèi)用，并保留在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)政策范圍內(nèi)調(diào)整資費(fèi)的權(quán)利。
2）?本協(xié)議終止后，甲方有權(quán)對客戶原使用的業(yè)務(wù)號碼回收，并進(jìn)行再分配。
（3）?在營業(yè)場所公布服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)項(xiàng)目、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并以多種方式（現(xiàn)金付費(fèi)、購買充值繳費(fèi)卡、銀行托收、信用卡代扣、郵政儲蓄代扣等）為客戶繳費(fèi)提供方便。
（4）?按《中華人民共和國電信條例》規(guī)定，可對超過規(guī)定交費(fèi)約定期限的用戶，所欠費(fèi)用每日加收3‰的滯納金。在超過交費(fèi)約定期限的30日后，采取暫停提供服務(wù)措施。在暫停提供服務(wù)的60日內(nèi)，用戶仍不交納所欠費(fèi)用和滯納金，可終止提供的服務(wù)。
（5）?提供業(yè)務(wù)咨詢、查詢；根據(jù)客戶的需要免費(fèi)向客戶提供長途話費(fèi)、區(qū)間話費(fèi)詳細(xì)清單，并保留話費(fèi)信息半年。
（6）??客戶辦理暫停手續(xù)后，客戶業(yè)務(wù)號碼仍予保留，停機(jī)期間按規(guī)定收取停機(jī)保號費(fèi)（每3個月為一計(jì)費(fèi)單元，不足3個月按一個計(jì)費(fèi)單元計(jì)收，以次類推），如需恢復(fù)通話或拆機(jī)，須辦理相關(guān)復(fù)話或拆機(jī)手續(xù)。裝移機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為待裝業(yè)務(wù)的，所選的號碼不予保留，屆時客戶需重新辦理相關(guān)手續(xù)。
（7）?提供的寬帶接入終端modem設(shè)備，產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，一年內(nèi)保修。乙方寬帶拆除時負(fù)責(zé)對modem設(shè)備進(jìn)行檢測和收回，如遺失或損壞，照價賠償。
二、協(xié)議的終止與解除。
1、客戶在繳清所有費(fèi)用后可辦理拆機(jī)或過戶手續(xù)，本服務(wù)協(xié)議相應(yīng)終止。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇十九
答辯人：張xx，女，1xxx年xx月xx日出生，住廣州市xx路3xx號b附樓1xa。
被答辯人：xx物業(yè)管理有限公司，住所地：深圳市xx區(qū)振華路xxx大廈xx樓。
法定代表人：xxx。
答辯人與被答辯人物業(yè)服務(wù)合同糾紛一案，針對被答辯人的起訴，現(xiàn)提出如下答辯意見，望合議庭予以采信：
一、被答辯人主張的物管費(fèi)缺乏依據(jù)。
1、答辯人與被答辯人之間不存在物業(yè)服務(wù)合同關(guān)系。
廣東xx大廈業(yè)主委員會與被答辯人簽訂原《物業(yè)服務(wù)合同》的合同期限自xxxx年x月2x日起至xxxx年x月25日止，該合同期滿后既未自動續(xù)期，雙方至今也未簽訂新的《物業(yè)服務(wù)合同》。這一事實(shí)在被答辯人的《民事起訴狀》中已得到確認(rèn)。
廣東xx大廈b附樓大多數(shù)業(yè)主對原《物業(yè)服務(wù)合同》的履行存在較大異議，于xxxx年x月25日原《物業(yè)服務(wù)合同》期滿后遂不同意續(xù)簽并要求更換物管公司，被答辯人在《民事起訴狀》中陳述廣東xx大廈b附樓業(yè)主“對原告(被答辯人)按原物業(yè)服務(wù)合同提供的物業(yè)管理未提出任何異議”與事實(shí)嚴(yán)重不符!大多數(shù)業(yè)主因物管公司退出小區(qū)一事與被答辯人進(jìn)行過多次交涉，但被答辯人堅(jiān)持不同意退出，后業(yè)主們就此問題多次投訴至華樂街道辦事處，華樂街道辦事處也曾多次組織業(yè)主們與被答辯人進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終也未解決問題。
根據(jù)合同約定，期滿后的原《物業(yè)服務(wù)合同》因存在較大異議而不自動續(xù)期一年并已解除。原《物業(yè)服務(wù)合同》第二十八條規(guī)定：“本合同期滿后一個月內(nèi)，雙方對本合同履行無異議的，本合同繼續(xù)自動續(xù)期一年。雙方如有異議的，本合同解除。”可見，原《物業(yè)服務(wù)合同》簽訂雙方已事先書面約定合同自動續(xù)期一年的條件，即原《物業(yè)服務(wù)合同》履行不存在異議才自動續(xù)期一年。而現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)主拒絕續(xù)簽及積極投訴等行為已明確表示對合同履行存在諸多異議，原《物業(yè)服務(wù)合同》應(yīng)根據(jù)合同約定不自動續(xù)期一年并已經(jīng)解除。退一萬步講，即使自動續(xù)期，續(xù)期1年時至xxx1年x月25日就已期滿，被答辯人也無權(quán)據(jù)此再主張合同期滿以后的權(quán)利。
3、被答辯人的所謂“事實(shí)物業(yè)服務(wù)”屬違法的強(qiáng)行服務(wù)。
原《物業(yè)服務(wù)合同》已于xxxx年x月25日期滿，但被答辯人拒絕退出廣東xx大廈b附樓，非法霸占b附樓物業(yè)兩年多，強(qiáng)行向業(yè)主提供事實(shí)服務(wù)，強(qiáng)迫業(yè)主接受他們不合理的物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用，拒絕接受業(yè)主對他們的服務(wù)監(jiān)督，從根本上無視業(yè)主的合法權(quán)利，侵犯了業(yè)主自由選擇其他物管公司的權(quán)利。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理物業(yè)服務(wù)糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：“物業(yè)服務(wù)合同的權(quán)利義務(wù)終止后，業(yè)主委員會請求物業(yè)服務(wù)企業(yè)退出物業(yè)服務(wù)區(qū)域、移交物業(yè)服務(wù)用房和相關(guān)設(shè)施，以及物業(yè)服務(wù)所必需的相關(guān)資料和由其代管的專項(xiàng)維修資金的，人民法院應(yīng)予支持。物業(yè)服務(wù)企業(yè)拒絕退出、移交，并以存在事實(shí)上的物業(yè)服務(wù)關(guān)系為由，請求業(yè)主支付物業(yè)服務(wù)合同權(quán)利義務(wù)終止后的物業(yè)費(fèi)的，人民法院不予支持?！北淮疝q人以單方、強(qiáng)行提供的所謂“事實(shí)物業(yè)服務(wù)”起訴答辯人，法院應(yīng)當(dāng)予以駁回。
另外，被答辯人強(qiáng)行服務(wù)的行為嚴(yán)重違反了《合同法》和《民法通則》等法律規(guī)定。被答辯人同業(yè)主、業(yè)主委員會在法律地位上完全平等，二者是以物業(yè)服務(wù)為標(biāo)的的委托合同法律關(guān)系：業(yè)主或業(yè)主委員會委托被答辯人為其提供物業(yè)服務(wù)、并向其支付相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用的簡單民事法律關(guān)系，其適用《合同法》和《民法通則》等相關(guān)基本法律。就《合同法》具體而言，《合同法》第三條規(guī)定：“合同當(dāng)事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方。”第四條規(guī)定：“當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的'權(quán)利，任何單位和個人不得非法干預(yù)?！奔春贤?dāng)事人有權(quán)選擇訂立對象，有權(quán)選擇訂立或不訂立合同，任意一方不得強(qiáng)行要求對方接受要約，不得強(qiáng)行要求對方履行無法律依據(jù)的義務(wù)。同時，《合同法》第三十六條規(guī)定：“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立?！痹谑聦?shí)合同成立的要件上，《合同法》要求“對方接受”，“對方接受”的前提是愿意，雙方“合意”是事實(shí)合同的基礎(chǔ)。而事實(shí)上被答辯人所謂的“事實(shí)物業(yè)服務(wù)”自始至終未得到多數(shù)業(yè)主的“愿意”。所以，被答辯人無權(quán)通過單方、強(qiáng)行的所謂“事實(shí)物業(yè)服務(wù)”來要求答辯人繳納物管費(fèi)。
二、被答辯人主張的物管費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)缺乏依據(jù)。
1、答辯人與被答辯人雙方未約定物管費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。
《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十一條規(guī)定：“物業(yè)服務(wù)收費(fèi)應(yīng)當(dāng)遵循合理、公開以及費(fèi)用與服務(wù)水平相適應(yīng)的原則，區(qū)別不同物業(yè)的性質(zhì)和特點(diǎn)，由業(yè)主和物業(yè)服務(wù)企業(yè)按照國務(wù)院價格主管部門會同國務(wù)院建設(shè)行政主管部門制定的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)辦法，在物業(yè)服務(wù)合同中約定?！痹段飿I(yè)服務(wù)合同》中關(guān)于物管費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的約定因原《物業(yè)服務(wù)合同》期滿不續(xù)期而無效，且原合同雙方無簽訂新的《物業(yè)服務(wù)合同》，至今被答辯人就物管費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)并未與廣東xx大廈業(yè)主委員會或業(yè)主達(dá)成一致意見，更未在有效合同上明確約定，被答辯人根據(jù)已期滿未續(xù)期的原《物業(yè)服務(wù)合同》來確定收取標(biāo)準(zhǔn)，違反了上述規(guī)定。
2、被答辯人主張的物管費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)物價局核定、備案。
廣州市物價局于xxxx年2月3日曾經(jīng)就b附樓的物管費(fèi)問題發(fā)出了一份整改通知書，要求“b附樓住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由越秀區(qū)物價局核定或由業(yè)主與物管公司在物業(yè)服務(wù)合同中約定”。廣東xx大廈業(yè)主委員會與被答辯人自xxxx年x月2x日始不存在物業(yè)服務(wù)合同關(guān)系，業(yè)主與被答辯人也一直無法達(dá)成一致意見，據(jù)此b附樓的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由越秀區(qū)物價局核定，但被答辯人一直未辦理核定、備案手續(xù)，在本案中也未提供這方面的相關(guān)證據(jù)。
3、被答辯人的物管收費(fèi)與服務(wù)水平不符合相適應(yīng)的原則。
《物業(yè)管理?xiàng)l例》第三十六條第一款規(guī)定：“物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)服務(wù)合同的約定，提供相應(yīng)的服務(wù)?！薄稄V東省物價局、廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法》第四條規(guī)定：“物業(yè)服務(wù)收費(fèi)應(yīng)當(dāng)遵循合理、公開以及收費(fèi)與服務(wù)水平相適應(yīng)的原則?！蓖瑫r，根據(jù)xxxx年度廣州市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)政府指導(dǎo)價基準(zhǔn)價，一級物業(yè)服務(wù)的基準(zhǔn)價(有電梯)為1.x元/平方米·月，可以上下浮動的幅度為15%，元/平方米·月之間，而被答辯人主張的物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為14.x5元/平方米·月，將近政府指導(dǎo)價標(biāo)準(zhǔn)的1x倍!被答辯人向業(yè)主主張超高標(biāo)準(zhǔn)的物管費(fèi)，卻并未提供符合相應(yīng)服務(wù)水平要求的物業(yè)服務(wù)，從b附樓的現(xiàn)有居住環(huán)境也完全看不到有這么高標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)配套服務(wù)。答辯人的房屋經(jīng)常出現(xiàn)沒有電和漏水等問題，當(dāng)答辯人向被答辯人反映時，被答辯人聲稱：14.x5元有14.x5元的服務(wù)，x元就只有x元的服務(wù)。被答辯人主張高額的物管費(fèi)卻不提供符合相應(yīng)服務(wù)水平要求的服務(wù)，對業(yè)主的合理要求置之不理，其行為明顯嚴(yán)重違反了上述規(guī)定，也侵犯了業(yè)主的合法權(quán)益。
三、被答辯人主張的滯納金缺乏依據(jù)。
本案答辯人與被答辯人之間不存在物業(yè)服務(wù)合同關(guān)系，更未對“未按時繳納的物業(yè)服務(wù)費(fèi)用，每天收取x.5‰的滯納金”進(jìn)行約定。同時，被答辯人據(jù)以的原《物業(yè)服務(wù)合同》已期滿并且期滿后其強(qiáng)行提供的物業(yè)服務(wù)嚴(yán)重違反原《物業(yè)服務(wù)合同》約定及法律規(guī)定。此外，《物業(yè)管理?xiàng)l例》等法律對就拖欠物管費(fèi)是否支付滯納金也并沒有規(guī)定，并且本案主張的滯納金也明顯高于中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利息的標(biāo)準(zhǔn)。因此，本案被答辯人滯納金的主張缺乏合同和法律的依據(jù)。
四、答辯人實(shí)際上已按照較高標(biāo)準(zhǔn)繳納了物管費(fèi)。
雖然答辯人一直要求被答辯人于原《物業(yè)服務(wù)合同》期滿后退出廣東xx大廈b附樓且不滿意被答辯人強(qiáng)行提供的物業(yè)服務(wù)，雙方也未約定物管費(fèi)的支付標(biāo)準(zhǔn)和支付方式。但善良的答辯人自xxx1年5月起至xxx2年x月止，還是按照x元/平方米·月的較高標(biāo)準(zhǔn)(約政府指導(dǎo)價標(biāo)準(zhǔn)的4倍)向被答辯人支付了物管費(fèi)。而被答辯人竟然還無理起訴答辯人，為此，答辯人保留要求被答辯人返還已繳納的物管費(fèi)的權(quán)利。被答辯人主張答辯人拖欠物管費(fèi)缺乏事實(shí)和合同及法律依據(jù)，并且其提交的欠費(fèi)清單中也未扣減答辯人xxx2年x月份已繳納的金額，被答辯人訴訟請求的物管費(fèi)金額本身就存在計(jì)算錯誤。
綜上所述，鑒于被答辯人提供物業(yè)管理服務(wù)、收取物管費(fèi)及其標(biāo)準(zhǔn)無任何依據(jù)，答辯人無需支付被答辯人主張的物管費(fèi)及滯納金。相反，被答辯人強(qiáng)行提供的物業(yè)服務(wù)直接違背了包括答辯人在內(nèi)的大多數(shù)業(yè)主的意愿并嚴(yán)重?fù)p害了大多數(shù)業(yè)主的合法權(quán)益，答辯人保留要求被答辯人返還已繳納物管費(fèi)的權(quán)利，并懇請法院依法駁回被答辯人的訴訟請求，以維護(hù)答辯人的合法權(quán)益!
此致
廣州市越秀區(qū)人民法院。
答辯人：張xx。
代理人：于xx、余xx。
xxx年xx月xx日。
工程造價服務(wù)合同糾紛篇二十
上述事實(shí)，由上海市房地產(chǎn)登記信息、《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《物業(yè)服務(wù)合同》、上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)果園社區(qū)居民委員會出具的證明、照片等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)。被告在接受了原告的物業(yè)管理服務(wù)后，理應(yīng)及時支付相應(yīng)的物業(yè)管理費(fèi)。現(xiàn)被告拖欠不付，已侵害了原告的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任，故原告要求被告支付拖欠的物業(yè)管理費(fèi)3,389元，合理合法，本院依法予以支持。對原告要求被告支付滯納金的訴訟請求，根據(jù)本案具體情況，本院不予支持。對原告要求被告承擔(dān)查檔費(fèi)、車資費(fèi)、代理費(fèi)等主張，缺乏相應(yīng)依據(jù)，本院亦不予支持。對被告的抗辯意見，與法無據(jù)，本院不予采信。依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條，《物業(yè)管理?xiàng)l例》第七條第(五)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二、駁回原告上海物業(yè)經(jīng)營管理有限公司的其余訴訟請求。
負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)50元，減半收取計(jì)25元(原告已預(yù)交)，由被告李x負(fù)擔(dān)，于本判決生效之日起七日內(nèi)向本院交納。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員凌琳。
書記員。
彭程程。
上訴人(原審被告)方某，女，1968年6月29日生，漢族，住上海市浦東新區(qū)峨山路某弄某號某室。
被上訴人(原審原告)上海某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，住所地上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)錢橋文化路某號某室。
法定代表人蔡某某，總經(jīng)理。
委托代理人苗偉，上海創(chuàng)遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
上訴人因居間合同糾紛一案，不服上海市浦東新區(qū)人民法院(20xx)浦民一(民)初字第13081號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月28日受理后，依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明，20xx年12月23日，上海市某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡稱經(jīng)紀(jì)公司)作為居間方即丙方，案外人周某某作為買受人即乙方、方某作為出賣方即甲方簽訂了《房地產(chǎn)。
買賣合同。
居間協(xié)議》及附件《房地產(chǎn)買賣協(xié)議》，甲、乙雙方經(jīng)丙方居間介紹，就上海市浦東新區(qū)苗圃路某弄某號某室房屋(以下簡稱系爭房屋)的買賣事宜達(dá)成一致?！斗康禺a(chǎn)買賣合同居間協(xié)議》第三條約定：系爭房屋及76號車位的總房價款為360萬元(人民幣，下同);第六條約定：《房地產(chǎn)買賣協(xié)議》成立，丙方居間成功;第七條約定：甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)于買賣合同成立之日分別按照本協(xié)議第三條約定的總房價款的1%各自支付丙方傭金，且甲、乙雙方同意丙方可從轉(zhuǎn)付或保管的任何款項(xiàng)中扣除應(yīng)付的傭金。20xx年1月6日，案外人李某某與方某僅就系爭房屋買賣簽訂《上海市房地產(chǎn)買賣合同》(合同編號：1578046)，該房屋轉(zhuǎn)讓價款為329萬。合同附件六注明的居間介紹、代理等中介服務(wù)情況載明，交易雙方的居間介紹房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司均為經(jīng)紀(jì)公司。20xx年3月11日，系爭房屋產(chǎn)權(quán)登記于案外人李某名下。周某與李某系叔嫂關(guān)系。之后，因經(jīng)紀(jì)公司催討傭金未果，故訴至原審法院，請求判令：方某支付經(jīng)紀(jì)公司傭金36000元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)。
原審認(rèn)為，居間合同是居間人向委托人報告定立合同的機(jī)會或者提供定立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報酬的合同。居間人促成合同成立后，委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付報酬。經(jīng)紀(jì)公司提供居間服務(wù)，方某與案外人周某定立《房地產(chǎn)買賣合同居間協(xié)議》，最終與案外人李某就購買系爭房屋簽訂了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，且已完成過戶，經(jīng)紀(jì)公司促成交易完成的標(biāo)的為同一套房屋，方某將房屋出售給李某顯然是經(jīng)紀(jì)公司居間，并經(jīng)方某認(rèn)可。因此，參照《房地產(chǎn)買賣合同居間協(xié)議》的約定，方某應(yīng)于買賣合同成立之日按照總房價款的1%支付經(jīng)紀(jì)公司傭金，故經(jīng)紀(jì)公司要求方某支付傭金的主張于法有據(jù)，原審法院予以支持。至于傭金的數(shù)額，由于實(shí)際轉(zhuǎn)讓價款為329萬元，原審法院確定傭金的數(shù)額為32,900元。原審法院審理后于20xx年七月二十六日依照《中華人民共和國合同法》第四百二十四條、第四百二十六條之規(guī)定，作出判決：方某應(yīng)于判決生效之日起十五日內(nèi)支付上海某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司傭金人民幣32,900元。負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如未按判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。一審案件受理費(fèi)人民幣700元，減半收取計(jì)人民幣350元，由上海某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司負(fù)擔(dān)30元，方某負(fù)擔(dān)320元。
判決后方某不服，向本院提出上訴稱，其與被上訴人間約定其出售房屋的凈到手價為360萬元，依據(jù)被上訴人方的解釋也是此為上訴人實(shí)際收到的錢款，相關(guān)的傭金和稅費(fèi)不需要上訴人支付。現(xiàn)被上訴人違背誠實(shí)信用原則，張冠李戴，將已失效的協(xié)議強(qiáng)加于上訴人，要求上訴人承擔(dān)傭金，沒有任何事實(shí)及法律依據(jù)。原審法院查明的事實(shí)錯誤，導(dǎo)致判決顯失公正。為此提出上訴，請求二審法院查明事實(shí)，依法改判，駁回被上訴人原審的全部訴訟請求。
被上訴人經(jīng)紀(jì)公司辯稱，原審法院查明的事實(shí)清楚，判決公平、公正。請求二審法院駁回上訴，維持原判。
本院經(jīng)審理查明，原審法院查明的事實(shí)屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，民事活動應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公正、等價有償、誠實(shí)信用原則。上訴人系通過被上訴人居間，欲出售系爭房屋，并與被上訴人簽訂了《房地產(chǎn)買賣合同居間協(xié)議》，雖然最終該房屋的買受方并非原協(xié)議的簽訂人，但上訴人亦無證據(jù)材料證明其系通過其他居間單位或者其他方式與買受人接觸并洽談購房事宜，且上訴人與買受人間簽訂的買賣合同中多確定的中介公司亦是被上訴人，故上訴人系通過被上訴人的居間，才得以出售了系爭房屋，上訴人理應(yīng)支付相應(yīng)的傭金。上訴人另稱被上訴人曾承諾上訴人凈到手價為360萬元，無需上訴人承擔(dān)傭金及稅費(fèi)等，但上訴人對此并無相應(yīng)的證據(jù)材料佐證。依據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)有這人提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的主張的，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果?，F(xiàn)鑒于上訴人主張免付傭金的請求缺乏相應(yīng)的依據(jù)，上訴人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)舉證不能的不利后果。綜上，本院認(rèn)為原審法院查明的事實(shí)清楚，判決適用法律正確，本院予以維持。上訴人的上訴理由缺乏依據(jù)，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)人民幣622元，由上訴人負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長方方。
審判員顧依。
代理審判員毛炎。
20xx年九月十一日。
共
2
頁，當(dāng)前第。
2
頁
1
2
工程造價服務(wù)合同糾紛篇二十一
______________(以下簡稱委托人)與________________(以下簡稱咨詢?nèi)?經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马?xiàng)目提供建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)：
項(xiàng)目名稱：
二、本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)工程造價咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分：
建設(shè)工程造價咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的`建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)。
五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>
六、本合同的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)自。
年月日開始實(shí)施，至年月日終結(jié)。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份。
委托人：(蓋章)咨詢?nèi)耍?蓋章)。
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)。
委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)。
住所：住所：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
電子信箱：電子信箱：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/11304560.html】
