范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
申請再審申請書交給誰 申請再審申請書的格式文件篇一
地址：x市x區(qū)x路x號
法定代表人：趙x職務(wù)：經(jīng)理
委托代理人：齊x x律師事
務(wù)所律師
申請人x市建筑工程安裝公司對x市x區(qū)人民法院x年x月x日(1999)x民和第x號判決和x市中級人民法院x年x月x日(1999)中民終第x號判決不服，申請再審。
請求事項：
1、撤銷x市x區(qū)人民法院(1999)x民和第x號判決和x市中級人民法院(1999)中民終第x號判決；
2、退還已執(zhí)行的x萬元人民幣工程款；
3、返還已付工程款x萬元人民幣。
事實和理由：
（應(yīng)祥述，此略。）
特申請再審，撤銷一審、二審判決，重新審理本案，公正判決，維護申請人合法權(quán)益。
此致
x省高級人民法院
申請人：x建筑工程安裝公司
（公章）
法定代表人：趙x
x年x月x日
附：(1)一審判決書、二審判決書各一份；
（2）申請人所屬職工余x書面證言一份。
申請再審申請書交給誰 申請再審申請書的格式文件篇二
申請人(原審被告)：__x建設(shè)有限公司重慶分公司，住所地：重慶市渝北區(qū)……(通信地址：江北區(qū)紅旗河溝通中信銀行大廈8樓<重慶華之岳律師事務(wù)所>、廖正遠律師轉(zhuǎn));聯(lián)系電話：1366____x
法定代表人(負責人)：周某某。被申請人(原審原告)：唐明，男，出生于1972年8月7日，住 所地：潼南縣別口鄉(xiāng)飛鳳村9組158號。 申請人因不服重慶市沙坪壩區(qū)人民法院(2011)沙法民初字第35_9號《民事調(diào)解書》，特依照《民事訴訟法》第一百八十二條之規(guī)定，現(xiàn)提出申請再審。
再審申請請求：
1、撤銷(2011)沙法民初字第3509號《民事調(diào)解書》;
2、改判駁回被申請人訴訟請求；
3、本案訴訟費用由被申請人承擔。
事實與理由：
申請人現(xiàn)有證據(jù)證明重慶市沙坪壩區(qū)人民法院〈2011〉沙法民初字第35_9號《民事調(diào)解書》協(xié)議內(nèi)容：雙方從2010年10月28日起建立勞動關(guān)系，違反法律規(guī)定，應(yīng)當再審。
一、原審調(diào)解在程序上沒有遵循《民事訴訟法》第7條關(guān)于人民法院審理民事案件必須以事實為根據(jù)、以法律為準繩的原則，主持雙方達成的調(diào)解協(xié)議與事實完全不符。
1、本申請人并未將該工程發(fā)包人不具備用工主體資格的組織或自然人。 申請人通過招標方式將承建的某某住房項目部分勞務(wù)分包給重慶碩豐建設(shè)集團有限公司(以下簡稱碩豐公司)，碩豐公司委托代理人為王小碧。碩豐公司的所有簽章也是真實的，是該單位曾經(jīng)使用的公章。而碩豐公司系通過報紙公告聲明原公章作廢，本單位顯然沒有能力核實該公章真假。
2、被申請人受雇于李明全，與李明全一起從吳飛、胡小羽處承攬基礎(chǔ)孔樁水鉆勞務(wù)，不屬于《勞動和社會保障部關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項的通知》第四條規(guī)定之不具備用工主體的組織或自然人招用的勞動者。 代表碩豐公司與申請人簽訂《勞務(wù)分包合同》的是王小碧。而與李明全作為乙方簽訂基礎(chǔ)水鉆工作分包合同的是吳飛和胡小羽私人，并非碩豐公司，更非王小碧。雙方簽訂的《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》約定，甲方將挖孔樁、獨立樁柱基及條形基礎(chǔ)部分的水鉆勞務(wù)以包干價方式承包給乙方。被申請人與李明全是表親，受雇于李明全。被申請人妻子王元翠還代表李明全領(lǐng)取勞務(wù)費用，在其領(lǐng)款時出具給胡小羽的《擔保證明》的前言部分載明："某某項目5-10#樓挖孔樁水鉆部份承攬人李明全班組的全權(quán)代表王元翠承諾"。 顯然，《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》和《擔保證明》充分證明被申請人與吳飛和胡小羽等人之間系承攬關(guān)系，既非受雇于吳飛和胡小羽，更不是吳飛或胡小羽招用的勞動者。 因本申請人并非《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》的當事人，也不知曉《擔保證明》證據(jù)，故在原審中未能舉示這兩份證據(jù)材料，以致原審法院未查清案情。
二、原審調(diào)解達成的協(xié)議內(nèi)容不符合法律規(guī)定。
1、被申請人與申請人之間沒有直接的法律關(guān)系，更不存在直接的勞動關(guān)系。
2、新證據(jù)證明的事實是：被申請人僅僅是受雇于李明全，與李明全一起承攬了基礎(chǔ)孔樁水鉆部分工作。因此，本案不能適用《勞動和社會保障部關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項的通知》第四條規(guī)定，認定申請人將工程發(fā)包給不具備用工主體資格的組織或自然人，對該組織或自然人招用的勞動者承擔用工主體責任。
三、原審調(diào)解的履行，將給本申請人造成經(jīng)濟利益不當受損的后果，悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當貫徹程序效率與實體正義兼顧的。價值取向，也違背了民事訴訟調(diào)解制度主要在于解決糾紛、恢復秩序、實現(xiàn)和保障社會和諧的目的。 但是申請人卻根據(jù)原審調(diào)解協(xié)議在認定工傷后，以其承包的勞務(wù)費收入9000余元作為每月工資標準要求本申請人賠償其傷殘八級的工傷待遇26萬余元--按正常的社平工資標準，八級工傷待遇僅有10萬余元。 無論是承攬關(guān)系，還是雇用關(guān)系，被申請人在工作中受傷都完全可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定獲得相應(yīng)的賠償。申請人在與被申請人不存在事實上和法律上的勞動關(guān)系之基礎(chǔ)的情況下，在原審主持下與被申請人達成調(diào)解協(xié)議，自然悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當貫徹程序效率與實體正義兼顧的價值取向。
綜上，原審民事調(diào)解書未對基本事實進行認定，導致調(diào)解協(xié)議內(nèi)容意思表示不真實；在實體處理上沒有遵循《合同法》第4 條、第5條之公平原則和誠實信用原則，導致當事人履行民事調(diào)解協(xié)議內(nèi)容后顯失公平，違反法律規(guī)定，應(yīng)當予以撤銷。 此致重慶市第一中級人民法院
申請人：__x建設(shè)有限公司重慶分公司
20__年10月6日
申請再審申請書交給誰 申請再審申請書的格式文件篇三
申請再審人(一、二審訴訟地位)： 職業(yè) 詳細住址 郵寄地址
被申請人：
申請再審人 與被申請人 因 糾紛一案，不服 法院于 年 月 日作出的 號民事判決，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法第一百七十條的規(guī)定向山東省高級人民法院申請再審。
一、再審請求：
二、申請事由：
依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項：(具體法律條文內(nèi)容);第 款 第 項：(具體法律條文內(nèi)容)。。。。。。特申請再審。
三、具體事實和理由：
1、 申請事由：一：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項，具體理由依據(jù)如下：
2、 申請事由：二：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項，具體理由依據(jù)如下：
。。。。。。
綜上所述。。。。。。
此致
山東省高級人民法院
申請人：
申請書當事人數(shù)量+5，并且提交u盤，把原來的判決書做成電子版。
原一、二審判決書原件，或核對無誤的復印件一式五份。
申請再審申請書交給誰 申請再審申請書的格式文件篇四
申請人(一審原告 二審上訴人)李__，男，生于1975年8月10日，漢族，農(nóng)民，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)東環(huán)路辦事處吳寨村一組。
被申請人(一審被告 二審被上訴人)劉__，男，1968年10月10日出生，漢族，無業(yè)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)北環(huán)路辦事處下牛村一組。
申請人因勞務(wù)合同糾紛一案，對平頂山市中級人民法院于2012年8月16日作出的(2012)平民三終字第506號民事判決書不服，提出再審申請。
請求事項：
1、請求依法再審，糾正原一、二審不當。
2、請求依法撤銷(2012)平民三終字506號民事判決。
事實理由
一、申請人勞務(wù)增加工程量費用，一、二審法院在事實上不認定錯誤。
《駐馬店市高新區(qū)電暢科技有限公司關(guān)于關(guān)王廟工業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)廠房在拆裝過程中出現(xiàn)工程停工問題的處理意見》第8-9頁，有證據(jù)從分證明被申請人在勞務(wù)合同外所增加的工程量。申請人提供錄音記錄證據(jù)中顯示，申請人一再要求就增加工程量部分出個手續(xù)或出個認證單，但發(fā)包方說申請人主體不對，不給出，所以沒有合同直接印證，但有處理意見和錄音記錄間接證據(jù)相互印證這一事實，但一、二審對這兩份證據(jù)置之不理，武斷的認定申請人沒有補簽合同或勞務(wù)增加工程量合同，證據(jù)不足，不予支持。
二、由于被申請人的原因或過錯造成申請人窩工、停工的經(jīng)濟損失，不應(yīng)由申請人承擔 。
在施工過程中，1、因被申請人不履行自己的職責，導致經(jīng)常停電的窩工的人工費和生活費損失；2、因被申請人不按期給付工人工資，導致工人停工不干人工費和生活費及申請人借錢給工人發(fā)工資的利息損失。這部分損失證據(jù)由1、工人領(lǐng)走工資的工資表印證；2、工人聯(lián)名狀佐證；3、職工考勤表佐證；4、施工記錄佐證。
三、被申請人提供錯誤的施工圖紙，導致申請人二次返工的人工費和生活費及材料費(有材料費證據(jù)清單)，這部分損失一、二審均未認定，由申請人承擔極不公平。
以上三項，共計造成申請人 萬余元實際支出損失，這是有據(jù)可查的，申請人給工人支出生活費和工資37萬余元，材料費 元，共計 元。與一、二審認定的36萬余元，相差 元，為此特請求貴院站在“司法為民，有錯必糾”的公正立場上，依法再審，查清事實，糾正錯誤，撤銷二審判決，依法改判，維護再審申請人的合法權(quán)益。
此致
河南省高級人民法院
再審申請人：李__
20__年9月8日
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/1133272.html】
