合同可以保證商業(yè)活動的正常進行，提升交易安全性。完美的合同應考慮到各種可能的情況和可能的變動，具備靈活性和適應性。以下是一些合同執(zhí)行中涉及的法律案例和相關(guān)司法解釋，供大家參考和學習。
采購安裝合同糾紛篇一
乙方：
甲、乙雙方就活動板房采購及安裝有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下協(xié)議，以資雙方共同遵照履行，采購安裝合同范本。
第一條甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為的活動板房，并由乙方負責安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運輸、安裝設計等全由乙方負責并承擔全部費用；活動板房的安裝、活動板房占地范圍內(nèi)的土建基礎施工、外場地水泥地面平整施工、活動板房內(nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費用(含人工費)等全由乙方負責并承擔全部費用。甲方只負責竣工驗收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價款。
第三條采購及安裝活動板房的規(guī)格、樓層、棟數(shù)及面積：
序號。
規(guī)格。
樓層。
棟數(shù)。
面積。
1
2
3
4
合計。
第四條合同價款：按活動板房面積的每平方米元固定單價包干，此固定包干單價不因任何原因而調(diào)整。
第五條活動板房面積的計算方式：
1、板房面積=外墻外邊線長×寬×層數(shù)。
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和。
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半。
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動板房面積)。
第六條合同期限：乙方應在20xx年12月日前將活動板房安裝完工，并交付甲方使用。
第七條質(zhì)量及技術(shù)要求：乙方應確保其生產(chǎn)和安裝的活動板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國家相應的標準，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗收時應向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔維修和保修責任。
第八條本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動板房竣工驗收合格之日起計算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；活動板房經(jīng)甲方、建設方、監(jiān)理等部門驗收合格，乙方向甲方交付活動板房使用并同時向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價款的95%；剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
第十條結(jié)算方式：本合同約定的固定包干單價元/平方米×雙方共同驗收確認的活動板房面積=本合同的結(jié)算總價款。
第十一條活動板房的權(quán)屬：本合同約定的活動板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
第十二條甲方的權(quán)利和義務：
1、負責協(xié)助乙方進行安裝施工；
2、負責提供安裝施工場地；
3、根據(jù)乙方的申請，負責組織相關(guān)人員辦理竣工驗收；
4、嚴格按照本合同的約定支付合同款項。
第十三條乙方的權(quán)利和義務：
1、根據(jù)甲方的具體要求，設計和制造施工圖紙，并將圖紙報甲方審定；
3、承擔安裝施工期間造成的安全事故、財產(chǎn)損失等的所有賠償責任；
5、承擔質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責任。
第十四條其他事項的約定：
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
委托代理人：
合同簽訂時間：
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時間：
采購安裝合同糾紛篇二
甲方：乙方：
一、為了增強供方的責任感，共同維護購銷合同的正常履行，經(jīng)供需雙方友好協(xié)商，跟據(jù)《經(jīng)濟合同法》規(guī)定，同意制定如下合同，望雙方共同遵守。
二、制定內(nèi)容：合約金額 _______（未含稅）；人民幣（大寫）壹萬壹仟玖佰柒拾伍元（小寫）11975.00元（整）
三、制作要求：甲方要保證生產(chǎn)質(zhì)量，嚴格按設計圖合同要求的材料，顏色，方案制作、若有變動雙方須協(xié)商確認，制作質(zhì)量按同行業(yè)企業(yè)標準。
四、送貨及付款方式：
2、方制作完出貨前，乙方要交60%二期款，即人民幣、市市區(qū)內(nèi)免費送貨。
3、櫥柜余款10%即人民元、待安裝結(jié)束驗收無問題后即刻付請余款（如三天內(nèi)未發(fā)表異議，即為合同）
4、安裝時間：乙方貼好磁磚確認設計圖后二十天內(nèi)安裝、如更改方案或不急于安裝或條件不成熟，安裝時間順延。
5、簽訂合同后即生效，雙方均嚴格遵守，如單方面解除合同必須賠償雙方總額30%的損失。
6、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字即生效。
7、乙方在付款方式上應嚴格遵守，如有違約超30天未付，甲方有權(quán)要求乙方收取每日0.5%的滯納金作為賠償。
8、其它補充：
甲方代表簽章：______________電話：_____________
乙方代表簽章：______________電話：_____________
日期：
采購安裝合同糾紛篇三
簽訂地點：
合同編號：
甲方（需方）乙方（供方）。
甲方根據(jù)實際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號、數(shù)量、單價、金額和安裝時間：
如在約定安裝時間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時間內(nèi)甲方需調(diào)整型號數(shù)量，乙方應予以配合；新增型號、單價另議。超過約定安裝時間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價格上漲，按照漲價后價格計算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運輸方式和費用負擔：汽運。
三、風險責任承擔：貨物到達甲方安裝地前，風險責任由乙方承擔。貨物自到達甲方安裝地后，風險責任由甲方承擔。四、安裝地點：。五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
（1）由乙方免費安裝調(diào)試；
（2）甲方為乙方提供電源、場地等設施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費用：
（1）分體室內(nèi)機連接電源插座、柜機室內(nèi)機連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費用均由甲方承擔。
（2）甲方特殊要求的支架、護網(wǎng)等材料及制作費用約定為甲方承擔。
（3）配管加長、附件增加（超出原廠包裝配置）部分費用由甲方承擔。
七、設備驗收：雙方約定驗收時間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對設備進行驗收之日起十五日內(nèi)由甲方驗收完畢。逾期視同驗收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期十日視為違約。九、包修期限：按照國家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工*實及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實，一旦有虛假，愿意承擔責任，同時甲乙雙方同意保留山東格力公司或珠?？偛恐苯优c項目甲方核實此項目真實性的權(quán)利。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
詳細簽字：簽字：
蓋章：蓋章：
日期：日期：
采購安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時間：在年月日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗收。
七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。
甲方(章)：乙方(章)：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
采購安裝合同糾紛篇五
購貨單位：_____________________________(以下簡稱甲方)。
供貨單位：______________________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廚房工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂笨合同：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程項目：溫泉酒店廚房明檔、抽排風煙、新風系統(tǒng)工程(詳見說明細價格單)。
1、乙方收到甲方預付款后____天內(nèi)將第一批產(chǎn)品運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。
2、現(xiàn)場安裝在場地具備安裝條件的財政部下，_______________前完成交付使用。新風，排煙系疑難在__________________前完成。
3、如遇下列情況，工期相應順延。
(3)在施工中因停水、停電連續(xù)影響4小時以上者;。
(4)甲方未按合同規(guī)定向乙方拔付工程進度款而影響施工進度者;。
(5)因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然因發(fā)生的火災、地震等)影響工程進度時。
1、本工程合同總價為人民幣________元，大寫_______元敕;含武漢市增值稅銷售發(fā)票。
2、如遇下列情況，合同總價作相應調(diào)整：
(1)發(fā)生重大設計更變;。
(2)施工中經(jīng)甲方同意新增的工程項目。
1、乙方必須嚴格按施工圖紙進行施工、并接受甲方工程主管的監(jiān)督檢查;。
2、工程竣工驗收，應以施工圖紙、項目清單為依據(jù);。
3、工程竣工后，乙方發(fā)出竣工通知書，甲方應在收到竣工通知書三日內(nèi)組織人員進行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署工程驗收書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延驗收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔。
4、已竣工未驗收工程，甲方不得動用，若甲方已經(jīng)使用，即視同交驗合格;。
5、工程交付甲方驗收后，保修期為2年。在保修期內(nèi)如使用方人為損壞，乙方僅收取零部件成本費，不收取維修費。
1、甲方。
(1)現(xiàn)場開工這前將廚房施工現(xiàn)場清理妥當;。
(2)無償提供施工現(xiàn)場用水、用電及協(xié)作配合;。
2、乙方。
(1)嚴格按合同及清單生產(chǎn)、施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;。
(2)提供竣工驗收技術(shù)資料，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗收;。
(3)對所做工程提供終身維修服務。
5、合同總價的___%作為貳年期限的'質(zhì)保金，期滿五天內(nèi)支付給乙方;。
8、在工程結(jié)算中，乙方任何人不得以公司名義向甲方借款，如果借款需經(jīng)乙方財務部和法人代表簽字同意后方可借支。
1、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同總價的百分之一償付逾期違約金。
2、工程交付時間不符合規(guī)定的，應分清甲方或乙方的責任，如因甲方原因，甲方須提供整改，如乙方原因按第1條執(zhí)行。
3、甲方自行承擔廚房工程中土建及水電駁部件，應當符合廚房工程的整體設計要求。
4、工程未經(jīng)驗收，甲方提供使用或擅自動用，由此面產(chǎn)生的質(zhì)量或其它問題，由甲方承擔責任。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會以申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
本合同未有說明的其他事項，一律按《中華人民共和國經(jīng)濟法》規(guī)定執(zhí)行。
合同附件：
(1)工程項目報價清單。
(2)工程平面圖紙。
以上附件均為雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工后交驗、結(jié)算工程尾款、保修期滿甲方向乙方清質(zhì)保金后自動失效。
本合同一式六份，雙方務執(zhí)三份。
采購安裝合同糾紛篇六
購貨方：(以下簡稱甲方)。
地址：
電話：
供貨方：(以下簡稱乙方)。
地址：
電話：
傳真：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就下列監(jiān)控設備的供貨、安裝和維修條款，達成一致協(xié)議如下：
一、合同標的。
乙方向甲方銷售監(jiān)控設備一套，詳見附件一《設計方案》中的預算清單。
二、技術(shù)規(guī)范。
乙方施工標準規(guī)范，參見附件一《設計方案》中的系統(tǒng)設計依據(jù)。
三、質(zhì)量要求和技術(shù)標準和服務。
1、乙方保證提供的設備和配件均為原廠原裝，按照出廠的技術(shù)標準驗收。
2、乙方負責按照附件一《設計方案》進行安裝和調(diào)試，調(diào)試完畢后，應達到附件一《設計方案》的設計效果，能對《設計方案》中規(guī)劃的各個監(jiān)控區(qū)域，提供24小時實時監(jiān)控，監(jiān)控效果清晰度達到設計標準，全部錄像數(shù)據(jù)至少保存60天以上。
3、若因設計缺陷，設備質(zhì)量，安裝不當?shù)脑?，導致監(jiān)控設備安裝后，達不到附件一《設計方案》的設計效果的，由乙方負責無條件免費更換產(chǎn)品、改進設計和重新安裝，直至達到設計效果為止。若因甲方修改設計方案的原因，需要更換產(chǎn)品，修改設計和重新安裝的，由甲乙雙方協(xié)商確定變更設計方案或增加設備。
4、本合同簽訂后10個工作日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。
5、監(jiān)控設備的保修期從驗收合格之日起算為壹年。在保修期內(nèi)，如果產(chǎn)品本身出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負責免費維修。如非產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，而是非正常使用導致人為損壞的，乙方負責維修，但需收取相應的維修成本費。保修期滿后，如甲方需要，乙方可提供維修服務。
四、運輸?shù)攸c及方式。
貨到甲方指定的地點：廣西名苑餐飲股份有限公司，由乙方辦理運輸事宜，乙方承擔運輸費用。
五、合同價款及支付方式。
1、合同總價款：人民幣23800元整，(大寫)：貳萬叁仟捌佰元整(總價款已含運費、安裝費和稅費)。
2、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供的等值有效發(fā)票后，先支付總價款的85%(人民幣20xx0元整，大寫：貳萬零貳佰叁佰元整)給乙方。使用三個月后運行正常，再支付10%的余款(人民幣2380元整，大寫貳仟叁佰捌拾元整。尾款5%(人民幣1190元整，大寫：壹仟壹佰玖拾元整)作為質(zhì)保金，設備驗收合格后滿一年支付。
3、乙方銀行賬戶信息如下：戶名：廣西德皓電子科技有限公司。
開戶行：
賬號：
六、保密條款。
雙方應履行保密義務，未經(jīng)書面許可，不向與合同無關(guān)的其他方泄露任何技術(shù)方案、技術(shù)條件或與合同有關(guān)的數(shù)據(jù)及價格，包括合同本身。
七、違約責任。
1、甲方未按合同約定按時付款的，應按照延期支付天數(shù)，支付每日應付貨款千分之一的違約金給乙方。
2、乙方未按合同約定的時間完成設備安裝調(diào)試的，或由于乙方設計問題、設備質(zhì)量問題和安裝調(diào)試問題，導致延誤的，應按照延誤天數(shù)，支付本合同總價款每日千分之一的違約金給甲方。
八、爭議與仲裁。
甲乙雙方如有爭議，應協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商仍未能達成一致的，可申請仲裁機關(guān)仲裁。
九、合同生效、終止日期
本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。如需修訂，需另行簽訂補充協(xié)議或變更協(xié)議，單方面的任意涂改視為無效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份(傳真件有效)。
本合同規(guī)定的責任和義務履行完畢后，合同自行終止。
甲方：乙方：
負責人簽字：負責人簽字：
采購安裝合同糾紛篇七
甲方根據(jù)實際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號、數(shù)量、單價、金額和安裝時間：
如在約定安裝時間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時間內(nèi)甲方需調(diào)整型號數(shù)量，乙方應予以配合;新增型號、單價另議。超過約定安裝時間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價格上漲，按照漲價后價格計算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運輸方式和費用負擔：汽運。
三、風險責任承擔：貨物到達甲方安裝地前，風險責任由乙方承擔。貨物自到達甲方安裝地后，風險責任由甲方承擔。
四、安裝地點：。
五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
(1)由乙方安裝調(diào)試;。
(2)甲方為乙方提供電源、場地等設施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費用：
(1)分體室內(nèi)機連接電源插座、柜機室內(nèi)機連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費用均由甲方承擔。
(2)甲方特殊要求的支架、護網(wǎng)等材料及制作費用約定為甲方承擔。
(3)配管加長、附件增加(超出原廠包裝配置)部分費用由甲方承擔。
七、設備驗收：雙方約定驗收時間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對設備進行驗收之日起____日內(nèi)由甲方驗收完畢。逾期視同驗收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期____日視為違約。
九、包修期限：按照國家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工___實及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實，一旦有虛假，愿意承擔責任，同時甲乙雙方同意保留________公司或珠?？偛恐苯优c項目甲方核實此項目真實性的權(quán)利。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
采購安裝合同糾紛篇八
范某某于9月23日向佛山市勞動爭議仲裁委員會提出仲裁申請，該委于同年9月28日立案受理。佛山市勞動爭議仲裁委員會經(jīng)審查認為，該勞動合同爭議糾紛不屬其管轄，并作出佛勞仲案字[]第220號仲裁決定書，決定撤銷立案，不予受理。范某某于月4日向佛山市禪城區(qū)勞動爭議仲裁委員會提出仲裁申請，該委已立案受理，案號為佛禪勞仲案字[2005]第213號。在佛山市禪城區(qū)勞動爭議仲裁委員會作出裁決前，范某某又于2005年11月10日以郵寄方式向原審法院申請立案受理。2005年11月15日，原審法院受理了本案，范某某于同日向佛山市禪城區(qū)勞動爭議仲裁委員會提出撤訴申請書，并獲批準撤訴。
原審法院認為：本案屬勞動合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第七十九條規(guī)定的精神，勞動爭議案件經(jīng)勞動爭議仲裁委員會仲裁是提起訴訟的必經(jīng)程序，范某某未經(jīng)勞動仲裁裁決，即向法院起訴不符合法律規(guī)定，對范某某的起訴應予以駁回，因此作出駁回范某某起訴的民事裁定。
采購安裝合同糾紛篇九
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
供貨方：（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程防盜門施工協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：四季花城2#高層住宅樓。
建筑面積：18656.01m、工程地點：華縣四季花城小區(qū)。
二、供貨方式。
供貨到甲方施工現(xiàn)場并安裝到位。
三、供貨、安裝單價。
洞口尺寸：1.2m×2.1m、安裝到位、每樘玖百玖拾元（990元），洞口尺寸：0.9m×2.1m、1m×2m、安裝到位、每樘柒百貳拾元（720元），（含運輸費、材料費、安裝費等）。
四、工程款支付。
貨到現(xiàn)場經(jīng)建設方及甲方驗收合格付總價的50%，安裝完付總價的30%，竣工驗收合格后付清。
五、質(zhì)量要求。
防盜門品牌：嘉年華，門框厚1.5㎜，面板厚0.8㎜，里板厚0.6㎜，顏色同四季花城15#樓入戶門，資料提供完整資料四套。
六、違約責任。
1、乙方在中途因自身原因停工或質(zhì)量、安全達不到要求，甲方有權(quán)另換供貨方，乙方必須無條件及時退出施工現(xiàn)場，并賠付甲方損失。
2、由于甲方原因?qū)σ曳皆斐傻膿p失將由甲方對乙方協(xié)商賠付損失。
3、合同糾紛雙方協(xié)商解決或工程所在地人民法院起訴調(diào)解。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效，工程款付清后本合同作廢。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
采購安裝合同糾紛篇十
今天上午9時20分，本市首例機動車車主向行人賠償后，向保險公司理賠遭拒案宣判。朝陽法院判決：中國人民財產(chǎn)保險公司北京分公司營業(yè)部賠償車主周某4萬元。
法院認定，周某所投保的車輛發(fā)生的交通事故屬于保險事故，在其投保的第三者險的承保范圍之內(nèi)。根據(jù)道路交通安全法第76條規(guī)定，保險公司對保險事故應當承擔無過錯責任。
宣判后，保險公司的應訴代表當即表示要上訴，并稱人保不應成為法規(guī)沖突中的犧牲品。
今年8月6日，王某駕駛起重車在朝陽區(qū)姚家園路平房附近將騎車人廖某撞碾而亡。朝陽交通隊出具責任認定書，稱事故發(fā)生前雙方進入路口時的信號燈狀態(tài)無法查證，故車禍原因無法查清。
按照新“交法”的規(guī)定，機動車與行人發(fā)生交通事故，機動車一方負全責。在交通民警的主持下，車主劉某與死者家屬達成損害賠償調(diào)解書，劉某賠償對方10萬元。但此后劉某找到中國人保北京分公司要求理賠4萬元保險金時，卻被保險公司以“投保人沒有事故責任”為由拒絕。
在此案開庭審理后的第二天，北京市人大會第十五次會議審議通過了《北京市實施〈中華人民共和國道路交通安全法〉辦法》。該辦法規(guī)定，機動車與非機動車、行人之間發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財產(chǎn)損失的，由保險公司在機動車第三者責任強制保險的責任限額范圍內(nèi)先行賠償。該辦法將于1月1日施行。
采購安裝合同糾紛篇十一
為妥善解決勞動爭議案件審理中涉及的社會保險問題，北京市高級人民法院民一庭與北京市人力資源和社會保障局于20___年7月31日聯(lián)合召開社會保險相關(guān)問題研討會。北京市三級法院從事勞動爭議審判工作的部分庭長和法官、北京市人力資源和社會保障局有關(guān)領導及相關(guān)部門負責人參加了研討。與會人員就勞動爭議案件審理中涉及的社會保險問題進行了討論，對部分問題的解決取得了一致意見，現(xiàn)紀要如下：
一、關(guān)于用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險費的問題。
1、用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險費，農(nóng)民工主張予以補繳的，一般不予受理。
用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險費，農(nóng)民工在與用人單位終止或解除勞動合同后要求用人單位賠償損失的，應予受理。
2、因用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險費，農(nóng)民工在與用人單位解除或終止勞動合同后，要求用人單位賠償損失的，應當自勞動合同解除或終止之日起一年內(nèi)提出。賠償數(shù)額的確定可參照《農(nóng)民合同制職工參加北京市養(yǎng)老、失業(yè)保險暫行辦法》(京勞險發(fā)[]99號)和《北京市農(nóng)民工養(yǎng)老保險暫行辦法》(京勞社養(yǎng)發(fā)[20___]125號)的規(guī)定。
3、為便于勞動仲裁部門和法院在案件審理中更及時準確地計算相應賠償數(shù)額，市人力資源和社會保障局職工養(yǎng)老保險處、社會保險基金管理中心聯(lián)合開發(fā)了計算農(nóng)民工養(yǎng)老保險損失賠償金的計算機程序軟件，供仲裁員和法官在辦案時參考使用。
1、因用人單位未按規(guī)定為勞動者繳納醫(yī)療保險費，勞動者要求用人單位賠償相關(guān)醫(yī)療保險待遇損失，勞動仲裁部門受理后，應要求勞動者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并委托所在區(qū)縣的醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)協(xié)助核算應由用人單位承擔的醫(yī)療費數(shù)額。勞動仲裁部門和法院在處理相應案件時，均可參照。
2、未經(jīng)過仲裁前置程序直接起訴到法院的醫(yī)保待遇損失爭議案件，法院在受理后，應要求勞動者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并可直接或通過所在區(qū)縣勞動仲裁部門委托相應醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)協(xié)助核算應由用人單位承擔的醫(yī)療費數(shù)額。
采購安裝合同糾紛篇十二
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，為明確雙方的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準：符合國家技術(shù)標準。
三、交貨地點、方式：遷西濟德醫(yī)院。
四、運輸方式及到站費用負擔運費由乙方負擔。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收包裝物回收。
六、驗收標準、方法提出異議期限按相關(guān)國家標準及行業(yè)標準驗收。包裝完好，無破損，貨到當日提出異議。
七、付款方式。
1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的10%，即。
2、甲方通知乙方進場安裝，甲方向乙方支付合同總價款的50%，即元;。
3、系統(tǒng)安裝完畢，驗收合格當日甲方支付乙方合同總價款的40%，即元。
八、違約責任：
1、甲方未按合同規(guī)定付款，每延期一天支付乙方總額的1%滯納金。
2、乙方無故延誤工期，每延期一天支付甲方總額的1%滯納金。
九、產(chǎn)品保修：主機保修3年，電器保修1年。
十、解決合同糾紛的方式由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十一、合同壹式貳份，甲方雙方各執(zhí)壹份，雙方簽定蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
采購安裝合同糾紛篇十三
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等、自原、互利互惠的基礎上達成如下條款：購銷產(chǎn)品名稱：
路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨。
綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號路交貨，乙方負責卸車，費用由乙方承擔。
轉(zhuǎn)賬；從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn)；貨物運送到甲方指定地點，付總貨款的60%再卸貨；安裝完畢驗收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清；乙方出具收據(jù)進行結(jié)算，若未按時交貨或未按時付款，將按總貨款的2%按日加收違約金。
該貨物由乙方負責運輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運費由乙方承擔。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測報告，確保各種型號與標示準確無誤。
乙方全權(quán)負責安裝調(diào)試，費用乙方承擔。安裝的下桿線及配件包含在單價內(nèi)（不含燈基礎配件）。
所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
年月日：
采購安裝合同糾紛篇十四
第一條 商品名稱(請您認真閱讀以下內(nèi)容，確認所填報的規(guī)格、材質(zhì)、顏色后再簽字。對訂購條件，如有不明之處，務請當面問清，以免發(fā)生糾紛。)
第二條 設計及設計更改：
(一)賣方需要實地測量的，測量時間為：_________;
(三)設計方案確認后不得單方更改，更改方案造成的延期責任和費用由更改方承擔。
第三條 交貨及安裝：
交貨方式：(送貨/送貨安裝/買方自提);送貨時間：_________;交貨地點：_________;選擇送貨安裝方式的，買方應為賣方提供安裝條件。
第四條 驗收及三包責任：
對于商品的數(shù)量、規(guī)格、顏色與約定不符及有表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，經(jīng)核實賣方應無條件換貨或補足;對于其他質(zhì)量問題要求三包的，按國家有關(guān)三包規(guī)定執(zhí)行;國家無三包規(guī)定的，對于內(nèi)在質(zhì)量問題的包修期限為_________年，賣方負責免費修理，但經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢驗不符合(約定質(zhì)量標準/國家標準/行業(yè)標準)的，自交貨之日起兩年內(nèi)買方有權(quán)要求賣方無條件換、退貨。
第五條 付款方式及時間：雙方約定以第_________種方式支付價款。
第六條 違約責任：
(三)買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。
第七條 賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任;市場主辦單位承擔責任之后，有權(quán)向賣方追償。
第八條 爭議解決方式：
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應向_________人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第九條 其他約定事項：
第十條 雙方可以書面形式對本合同予以變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由賣方承擔的責任的，仍以本合同為準。
買方(蓋章)：_________ 賣方(蓋章)：_________
住所：_________ 住所：_________
聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
主辦單位(蓋章)：_________
住所：_________
聯(lián)系電話：_________
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
采購安裝合同糾紛篇十五
原、被告于2月23日口頭商定：由被告承運海南產(chǎn)之蔬菜(油豆角)3500公斤;終點站為黑龍江省大慶市讓湖路車站。商定的當天原告將3500公斤蔬菜交給被告承運，還交了7741元給被告之經(jīng)辦人李某。被告的經(jīng)辦人李某收到該款后出示收款收據(jù)，被告也按約定將3500公斤蔬菜(油豆角)運往大慶。203月8日該批蔬菜到達終點站時，經(jīng)哈爾濱市齊齊哈爾分局讓湖路車站檢查發(fā)現(xiàn)集裝箱后面調(diào)溫室無門鎖，可自由開啟，調(diào)溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)溫度顯示表失靈，調(diào)溫機不工作;3月9日交付時開啟箱內(nèi)見綠水流出，竹筐裝豆角96箱，全部腐爛變黑。油豆角當時在大慶市的價格為每公斤10—12元。
年4月21日，原告以冷藏商運公司為被告，向?？谑心撤ㄔ禾崞鹪V訟，稱：2000年2月23日，我要求被告用保溫冷藏箱發(fā)運海南產(chǎn)蔬菜(油豆角)3500公斤。我依照約定向被告交納310噸冷藏箱租費1500元、車費1800元、冷藏費400元、鐵路運輸費4041元，共計人民幣7741元，而且于當日將所運蔬菜交給被告指定的冷藏倉庫。后經(jīng)鐵路部門檢驗發(fā)現(xiàn)所運蔬菜全部腐爛。由于被告的過失，沒有盡到謹慎運輸之責，致使冷藏箱后面溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)顯示表失靈，調(diào)溫工作機不工作，造成我的經(jīng)濟損失498099.2元(包括運費7741元在內(nèi))，現(xiàn)訴至法院要求判令被告賠償損失421582元及退回運費7741元，并負擔本案訴訟費用。
被告冷藏商運公司辯稱：我司與原告系委托代理關(guān)系，是原告將貨物交給我公司委托鐵路部門運輸?shù)?，原告的貨物損失與我公司無關(guān)，系鐵路運輸部門的責任，要求法院判決駁回原告的起訴。
審判。
?？谑心撤ㄔ簩徖碚J為：
2000年2月23日的運輸蔬菜合同系原、被告雙方在協(xié)商一致，意思表示真實的基礎上訂立的，且被告有“冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營運、銷售租賃服務”的經(jīng)營范圍，內(nèi)容沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定，該合同合法有效。原告已約定將所運的蔬菜及租箱費、車費、預冷藏費共計7741元交給被告的經(jīng)辦人李某。李某的經(jīng)營活動應由被告承擔民事責任。
被告在承運原告托運的蔬菜的過程中，造成蔬菜腐爛，被告應對承運的蔬菜腐爛承擔賠償責任。
2000年3月13日，由大慶市物價局價格管理科及大慶市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場工商所開具的證明證實，油豆角的市價為每公斤10—12元，依照《中華人民共和國合同法》第三百一十二條“貨物的毀損、滅失的賠償額，當事人有約定的，按照其約定;沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，按照交付或者應當交付時貨物到達的市場價格計算”之規(guī)定，原告3500公斤油豆角，被告應承擔賠償損失42000元。
原告訴請要求被告賠償損失42000元，應予支持。原告要求退還運費7741元沒有法律依據(jù)。依照《中華人民共和國民法通則》第四十三條、《中華人民共和國合同法》第三百一十一條、第三百一十二條之規(guī)定，判決被告冷藏商運公司賠償原告經(jīng)濟損失42000元人民幣。
雙方當事人均未上訴。
評析。
在日常的社會經(jīng)濟活動中，合同的一方當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為屢見不鮮。本案是一起關(guān)于貨物運輸合同的糾紛。
一、當事人之間的合同法律關(guān)系的發(fā)生，首先要求在當事人之間成立一個具有法律約束力的合同。本案中，被告認為雙方只存在一種委托代理關(guān)系?！斑\輸合同是承運人將旅客或者貨物從起運點運輸?shù)郊s定地點，旅客、托運人或者收貨人支付票款或者運輸費用的合同。被告有”冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營運、銷售租賃服務“的經(jīng)營范圍，原告也在合同訂立后履行了自己的義務，雙方形成的是一種運輸合同關(guān)系。
二、企業(yè)法人和其他民事主體一樣，在其未履行民事義務時，必須承擔相當?shù)拿袷仑熑?。企業(yè)法人的民事責任一般都是在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的，這種經(jīng)營活動又是通過它的法定代表人和其他工作人員進行的，因此，企業(yè)法人的法定代表人和其他工作人員，以法人名義從事的經(jīng)營活動，企業(yè)法人應當承擔民事責任。
三、運輸作業(yè)是風險作業(yè)，同時在運輸過程中損害的發(fā)生原因也是極其復雜的，法律在強調(diào)對托運人或者收貨人利益保護的同時，也必須對承運人的利益作適當?shù)谋Ｗo?！吨腥A人民共和國合同法》第三百一十一條規(guī)定：“承運人證明貨物的毀損、滅失是應不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運人、收貨人的過錯造成的，不承擔損害賠償責任?！背羞\人要免除賠償責任的，就應當負舉證責任。本案中作為承運方的冷藏商運公司，在承運蔬菜的過程中，沒有盡到妥善保管的義務，致使蔬菜腐爛變質(zhì)，在承運方不能證明有免責事由存在的情況下，應當賠償托運方的損失。
四、本案中關(guān)于貨物賠償額的計算，適用《中華人民共和國合同法》第三百一十二條的規(guī)定，按照交付或者應當交付時貨物到達地的市場價格計算。其目的在于使托運人或者收貨人獲得如貨物安全及時到達并按合同交付時所獲得的預期利益，有利于保護托運人或者收貨人的利益。
采購安裝合同糾紛篇十六
采 購 方： （下稱甲方）
法定代表人：
地址：
供 貨 方：（下稱乙方）
法定代表人：
地址：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿和誠實信用的原則，就甲方向乙方采購并由乙方負責安裝有關(guān)事宜達成一致，特訂立本合同，以資共同遵守。
一、合同標的
1、采購清單
2、貨物品牌：
3、產(chǎn)地：
4、乙方所供貨物，必須為指定產(chǎn)地原廠產(chǎn)品。貨物必須符合中華人民共和國國家規(guī)范、標準，深圳市地方規(guī)范和標準及中華人民共和國行業(yè)標準中最高標準，且適合在深圳地區(qū)使用。
5、貨物使用的材料、顏色、型號、外形、規(guī)格等，均必須與經(jīng)甲乙雙方確認封樣的樣品一致、為全新貨品。貨物的性能必須滿足設計要求、合同要求。貨物進場時，乙方應向甲方出示報關(guān)單原件，并提交其復印件及出廠質(zhì)量檢測報告。
6、上述單價為固定價，不因人工、材料、型號及甲方采購數(shù)量、匯率、稅費等任何因素而變化，上述單價包括了乙方將貨物運至交貨地點，并負責運至指定位置且調(diào)試完成后所需的一切費用，包括但不限于全部貨款、包裝費、運輸費、保險費、裝卸費、安裝費、現(xiàn)場調(diào)試費、保管費及卸車搬運費、驗收費、檢驗費、利潤、稅金等與甲方為實現(xiàn)合同目的全部相關(guān)費用。
上述單價的有效期為年，自本合同簽訂之日起計算。若超過有效期后，甲方向乙方發(fā)出訂貨通知的，對乙方不具有約束力。
7、上述采購清單中的數(shù)量和總價為暫定數(shù)量和暫定總價，甲方有權(quán)根據(jù)自己實際需要單方調(diào)整該數(shù)量，并相應調(diào)整合同總價款；甲方調(diào)整采購數(shù)量的，乙方不得因此要求調(diào)整合同單價或要求甲方另行支付其它任何費用，應無條件配合。
二、初步檢驗
1、乙方依甲方通知將貨物運達甲方指定倉儲地，甲方按照合同約定，對貨物的外包裝外觀、數(shù)量、型號等進行初步檢驗。該檢驗非貨物的正式驗收交貨，不作為結(jié)算依據(jù)。雙方各自指定的授權(quán)委托人應在該初步檢驗單上簽章，初步檢驗單一式四份，甲方乙方各持兩份。初步檢驗完成后，全部貨物由甲方代乙方在上述指定倉儲地負責保管，直至貨物按合同約定時間調(diào)試完畢，甲方代為保管期間，貨物風險由乙方承擔。
2、在初步檢驗過程中，如有發(fā)現(xiàn)進場的貨物不符合合同約定的，乙方應無條件在24小時內(nèi)予以更換或補貨；若24小時內(nèi)未能按合同約定將全部貨物進場的，每超過一天乙方應支付合同暫定總價款1%的違約金。
擇就仍未進場的貨物單方撤銷訂貨，并在約定違約金外，另由乙方賠償甲方合同暫定總價款20%的約定損失。
三、供貨安裝
1、貨物安裝前，乙方必須到安裝地點檢查現(xiàn)場情況，判斷能否進行實地安裝和實地安裝所需的必要的條件支持。乙方應將安裝所需的必要條件書面告知甲方。若由于甲方未提供必要的條件而影響工期的，乙方將不負延誤責任。
2、乙方確保交付的每臺貨物應獨立包含維修保證書、產(chǎn)品說明書、出廠合格證等文件。
3、乙方提供的貨物必須由乙方專業(yè)人員安裝。
4、現(xiàn)場安裝貨物所需的水、電由甲方提供，乙方不承擔該水、電費用及相關(guān)的配合、管理費用。
5、對于在甲方或他人使用乙方供應的貨物期間，由于貨物質(zhì)量或安裝等問題而造成甲方或任何第三人的人身、財產(chǎn)受損的，一切責任均由乙方承擔。
四、正式驗收交貨
1、乙方按照甲方通知要求將貨物安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)驗收合格的，雙方辦理正式驗收交貨手續(xù)。正式驗收時，若發(fā)現(xiàn)貨物不符合合同約定的，乙方應在24小時內(nèi)無條件更換或返工。
2、乙方在上述24小時內(nèi)仍不能達到上述要求的，每超過一天乙方應向甲方支付合同暫定總價款1%的違約金。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/11817006.html】
