最新解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果(優(yōu)質(zhì)9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-14 18:50:08
最新解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果(優(yōu)質(zhì)9篇)
時(shí)間:2023-11-14 18:50:08     小編:念青松

隨著法律觀(guān)念的日漸普及,我們用到合同的地方越來(lái)越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編為大家?guī)?lái)的合同優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇一

甲方(原合同出賣(mài)人):

乙方(原合同買(mǎi)受人):

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲乙雙方同意解除雙方于20xx年9月24日簽定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該合同),編號(hào)為:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動(dòng)退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門(mén)備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門(mén)之收費(fèi)等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門(mén)各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:

乙方:

20xx年x月xx日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇二

買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方): __________身 份 證 :__________

乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于 房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào): 號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:(合同和房屋的標(biāo)明)

3、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:(合同中關(guān)于款項(xiàng)的處理)

1)乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(不包含交予中介定金)。

2)乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。

3)甲方還款事宜另行約定。

二、其他內(nèi)容。

雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。(再次聲明簽訂合同無(wú)效,雙方不再對(duì)合同提出主張權(quán)利)

本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份,均具同等法律效力。(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)

甲方:__________ 乙方:__________

身份證: __________身份證:__________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇三

原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。

法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。

訴訟請(qǐng)求:

風(fēng)險(xiǎn)提示:

訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。

但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。

另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。

雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。

一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。

二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。

三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由風(fēng)險(xiǎn)提示:

訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。

如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。

因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。

擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。

講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。

原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。

后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。

被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。

綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請(qǐng)。

此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:

提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。

注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。

另外,證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。

原告(簽章):_________被告(簽章):_________

簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________

_________年____月____日_________年____月____日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇四

乙方:_______________

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的'朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方:___________

乙方:___________

____年_____月_____日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇五

賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):

身份證:

買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):

身份證:

乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:

1、乙方已繳付定金:(人民幣)

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補(bǔ)償金:(人民幣)

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)壹份,均具同等法律效力。

甲方:乙方:

身份證:

月身份證:年2/2

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇六

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):____________________________

根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定,為明確商品房買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。

一、商品房基本情況

1.甲方依據(jù)________房許字第________號(hào)《商品房銷(xiāo)售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(hào)(小區(qū))________號(hào)樓(總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu))________單元________層________室________廳________號(hào)(管理號(hào)________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購(gòu)買(mǎi)商品房________套,建筑面積(大寫(xiě))________________平方米,(小寫(xiě))________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實(shí)地測(cè)量后計(jì)算的測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn)。

3.乙方購(gòu)買(mǎi)的商品房的土地使用權(quán)以(劃撥、出讓?zhuān)┓绞饺〉?,土地使用?quán)年限至________年________月________日。

4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》所列設(shè)施外,還有等設(shè)施。

二、總價(jià)款及付款方式

1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷(xiāo)售給乙方,總價(jià)款(小寫(xiě))________________元,(大寫(xiě))________________元。

2.自本合同簽訂之日起________日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方交付購(gòu)房定金________元。

3.乙方可將購(gòu)房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應(yīng)于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購(gòu)房定金在第________次付款時(shí)沖抵,分期付款日期、金額為:

合同定額(元)

付款日期

4.其中第_______期乙方申請(qǐng)????????款,付款期限屆滿(mǎn)金融機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)貸款,且乙方無(wú)力支付該款項(xiàng)的,甲方應(yīng)在十五日內(nèi)將其已收取的房款返還乙方,本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準(zhǔn),或乙方逾期不申請(qǐng)貸款,另一方有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

三、面積誤差

該商品房交付時(shí),實(shí)際建筑面積與合同約定面積誤差超過(guò)約定面積_______%時(shí),乙方可選擇下列任一種方式處理:

2.乙方同意接受房屋。每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款金額按實(shí)際建筑面積調(diào)整;

3.______________________________________________________________。

四、合同登記

自本合同簽訂之日起十五日內(nèi),雙方應(yīng)持本合同到房地產(chǎn)市場(chǎng)管理部門(mén)辦理合同登記,同時(shí)鑒證或公證;稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記、鑒證或公證,另一方有權(quán)要求對(duì)方按房款的_______%賠償并有權(quán)要求解除合同。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收合格,同時(shí)必須實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度;凡未實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》的住宅房屋,如因質(zhì)量問(wèn)題與乙方發(fā)生爭(zhēng)議,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

六、產(chǎn)權(quán)登記

乙方應(yīng)于房屋交付三十日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)登記,甲方應(yīng)予協(xié)助。

七、設(shè)計(jì)變更的約定_______預(yù)售商品房開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中,甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案做重大調(diào)整時(shí),必須在設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后_______天內(nèi)書(shū)面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內(nèi)提出退房要求,或與甲方協(xié)商一致,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按同期銀行貸款利率付給利息。

八、配套設(shè)施的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期投入正常運(yùn)行:

九、房屋的用途及公共設(shè)施的使用

乙方的商品房?jī)H作使用,乙方在使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康姆课萁Y(jié)構(gòu)和用途,除本合同及附件另有規(guī)定者外,乙在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。

甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。

十、合同的變更和解除

1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應(yīng)在_______日內(nèi)通知對(duì)方變更或解除合同。

2.在合同規(guī)定期限內(nèi),甲方未能按時(shí)交房或乙方逾期交付款項(xiàng)的,除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外,無(wú)權(quán)要求對(duì)方繼續(xù)履行合同;而守約方要求繼續(xù)履行的,對(duì)方必須履行。

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇七

乙方:_________________

一、乙方將__________年__________月__________日購(gòu)買(mǎi)的_______________房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款__________萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款__________萬(wàn)元退還給__________銀行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金:_________________違約方需支付違約金_____萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的.房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

_____年_____月_____日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇八

乙方:_______________

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方 :___________

乙方 :___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

解除買(mǎi)賣(mài)合同的法律后果篇九

致:

三河成功房地產(chǎn)開(kāi)*有限公司:

陳-永和(法定代表人)先生:

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20__年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房),但截至20__年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買(mǎi)受人:?

_____年___月___日

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/12030644.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔