合同是一種約定雙方權(quán)利和義務的法律文件,具有法律效力。撰寫合同前,可以參考相關(guān)的合同范本和法律法規(guī),確保合同的合規(guī)性和有效性。合同范文供您參考,但不代表一定適用于您的具體情況。
pc合同建設(shè)工程篇一
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱__________;
工程地點__________;
工程規(guī)模__________;
工程投資__________;
第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計委托書。(見附表一、二)。
第三條勘察設(shè)計費取費的依據(jù)和取費標準,按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計費的撥付辦法,自合同生效后__天內(nèi),委托方應向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設(shè)計費,不足部分委托方應在__天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。
勘察任務的定金為勘察費的30%,設(shè)計任務的定金為估算設(shè)計費的20%。本工程的勘察費為__元估算設(shè)計費為__元。
委托方不履行合同的,無權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的,應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務。
1、委托方應在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內(nèi)容、技術(shù)要求及期限見附表三。
2、在勘察設(shè)計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時,應負責提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進項目的設(shè)計任務,從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段,應吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務的承包參加。
4、按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計費。
5、維護承包方的勘察成果和設(shè)計文件,不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務。
1、承包方應在__年__月__日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計文件,并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質(zhì)量,以及設(shè)計的階段、進度、質(zhì)量和設(shè)計文件份數(shù)。
2、初步設(shè)計經(jīng)上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改,由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設(shè)計時,須具有設(shè)計審批機關(guān)或設(shè)計任務書批準機關(guān)的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。
3、設(shè)計單位對所承擔設(shè)計任務書的建設(shè)項目應配合施工,進行設(shè)計技術(shù)交底,解決施工過程中有關(guān)設(shè)計的問題,負責設(shè)計變更和修改預算,參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復雜的民用工程應派現(xiàn)場設(shè)計代表,并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。
第六條違約責任。
1、因勘察設(shè)計質(zhì)量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設(shè)計文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設(shè)計費。具體規(guī)定如下:
2、因勘察設(shè)計錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計費外,還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計文件,每拖延一天,應向委托方交納按勘察設(shè)計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計工作的返工、窩工或修改設(shè)計,委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下:
5、因委托方責任造成勘察設(shè)計工作的重大返工或重任設(shè)計,應另行增加勘察設(shè)計費用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費時,應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設(shè)計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方屬于一個部門的由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個部門的,合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致,增加補充下列__項條款(沒有增補以“空白”記入)。
第九條附則。
本合同未言明事項,一律按《中華人同共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件:《建筑工程設(shè)計委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本__份,分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
委托方(蓋章):
承包方(蓋章):
鑒(公)證意見:
地址:
地址:
經(jīng)辦人:
法定代表人(簽名):
法定代表人(簽名):
鑒(公)證機關(guān)(章)。
委托代理人(簽名):
委托代理人(簽名):
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:
帳號:
電話:
電話:
電掛:
電掛:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽約時間年月日簽約地點___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一:
委托方委托承包方進行__________________________設(shè)計工作。
工程設(shè)計項目表。
項目名稱建設(shè)性質(zhì)投資(萬元)規(guī)模建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計內(nèi)容。
附表二:
工程、地質(zhì)勘察委托書。
場地位置。
設(shè)計單位。
要察。
求資。
提料。
pc合同建設(shè)工程篇二
設(shè)計證書等級:________發(fā)包人:________。
設(shè)計人:________簽訂日期:________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制。
發(fā)包人:________設(shè)計人:________發(fā)包人委托設(shè)計人承擔工程設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。
1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容:
2.12.2設(shè)計指標。
第三條發(fā)包人應向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計人應向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
第五條本合同設(shè)計收費估算為計費支付進度詳見下表。說明:
1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。
3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第六條雙方責任6.1發(fā)包人責任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標準進行設(shè)計。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.3發(fā)包人更變委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。
在未簽合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應按收費標準,相應支付設(shè)計費。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.5發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應負法律責任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。6.2設(shè)計人責任:
6.2.1設(shè)計人應嚴格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定,有關(guān)工程強制性標準,國家和地方技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進行工程設(shè)計,技術(shù)經(jīng)濟指標符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟指標計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負責。
6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
6.2.3設(shè)計合理使用年限為。
6.2.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計人應保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應按合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務合同。
8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程技術(shù)收費標準》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。8.4發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進項目的設(shè)計任務,從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務的設(shè)計人參加。出國費用、除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。
主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到建設(shè)工程方案審批機構(gòu)(深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構(gòu))備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項:
發(fā)包人名稱:________設(shè)計人名稱:________。
法定代表人:(簽字)________。
委托代理人:(簽字)________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
建設(shè)行政主管部門備案:________備案號:________。
備案日期:________法定代表人:________
委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。
電話:________傳真:________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
鑒定意見:________經(jīng)辦人:________。
鑒定日期:________(簽字)
鑒定日期:________(簽字)
pc合同建設(shè)工程篇三
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質(zhì)量標準:
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費標準及支付方式:
1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。
2、合同總價依據(jù)實際完成工程量進行結(jié)算。
3、付款方式:
六、變更及工程費用調(diào)整:
1、本工程進行中,發(fā)包人對本工程與技術(shù)要求提出變更時,發(fā)包人應在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認。
2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調(diào)整。
七、發(fā)包責任:
1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設(shè)計、技術(shù)交底與要求、設(shè)計圖紙及放線定點軸線。
2、開工前,發(fā)包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關(guān)擾民和影響正常工作的有關(guān)問題,并承擔相應費用。
八、承包方責任:
1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內(nèi)容。
2、嚴格按本工程設(shè)計方案及技術(shù)要求進行施工,確保施工質(zhì)量。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報,并提出相應的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認后進行施工。
4、負責好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術(shù)資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應負責補救并承擔相應責任,情況嚴重時,發(fā)包方有權(quán)向承包方追償相應損失。
5、遵守國家及北京市有關(guān)施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領(lǐng)導。
九、違約責任:
甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任。
十、材料與設(shè)備。
1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設(shè)備進場負責,并經(jīng)雙方驗收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。
十一、報告、成果、質(zhì)量檢查與驗收。
1、發(fā)包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進行檢查與驗收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規(guī)定的時間內(nèi)必須進行修補。
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項:
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務后終止。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇四
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達成設(shè)備安裝合同壹份,內(nèi)容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點:項目工地(號)。
二、合同范圍:本合同范圍:?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗收及維保。乙方應提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務和所需的其他事項。在履行合同過程中,如乙方?jīng)]有提供或沒有達到設(shè)計圖紙中的技術(shù)性能指標,乙方應采取挽救措施,并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求,甲方有權(quán)發(fā)出變更通知,乙方有責任以合理的進度以及最優(yōu)惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價格”是指?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程,除甲方供應中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應設(shè)備見附表),從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價,其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調(diào)試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內(nèi)的維保費用等。
3.2合同價格為固定價,包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用,但由于甲方增減工程量引起的價格調(diào)整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方負責運進和運離工程現(xiàn)場。
3.4合同價格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費,甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便,但有關(guān)費用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定,乙方的價格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后,十天內(nèi),乙方進場前,甲方支付合同總價30﹪為設(shè)備預付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機及風機盤管末端進場后,甲方支付合同總價30%。
4.3工程量進展到一半時,甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗收合格后,甲方支付合同總價15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束,無質(zhì)量問題,甲方付清全部余款。
五、工程工期:根據(jù)發(fā)包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設(shè)備預付款之日起兩個月內(nèi),乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設(shè)計和施工總進度計劃。
5.2?在合同生效以后,____日內(nèi),乙方完成進場前的準備工作,并組織施工人員進場開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試,協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突,保證工程順利進行,確保按期完成。
5.4?如工程實際與圖紙設(shè)計存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經(jīng)甲方簽字認可,工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
6.1?乙方應按國家或國際有關(guān)的標準與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應以圖紙要求為準,不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料,應選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后,應達到圖紙設(shè)計的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量,并作為驗收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方發(fā)出變更通知,但在以下情況中,不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時,須及時向甲方提出。相應設(shè)備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算________年,主機設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機為xx公司產(chǎn)品,風機盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi),若非誤操作或人為破壞所致,則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi),乙方在接到甲方通知后,2小時內(nèi)作出反應并指導,24小時之內(nèi)應派有經(jīng)驗的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場,履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理,其費用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi),甲方?jīng)]有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質(zhì)量保證責任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定,由此造成的損失,應有乙方承擔一切責任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負責任。
9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰(zhàn)爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤,在此情況下,一方應及時書面通知另一方,并提供當?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復工作,雙方應盡早協(xié)商并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書,確定合同進度相應順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負責,合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責任乙方負責在工程峻工前,對已完工程的成品保護,在此期間發(fā)生的損壞,由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發(fā)生的全部費用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應按照合同的規(guī)定,全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)通知乙方終止合同:
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應立即終止合同執(zhí)行,但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協(xié)商來解決,若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決,任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產(chǎn)生的仲裁費用或訴訟費用,按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協(xié)商同意終止合同,否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執(zhí)行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等法律效力,若補充規(guī)定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項:
pc合同建設(shè)工程篇五
聯(lián)合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設(shè)和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設(shè)單位的信任,在該項目建設(shè)和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外,并對工程售后服務做出如下承諾:
6、現(xiàn)場響應:
6.3發(fā)生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現(xiàn)場;。
6.4對于涉及安全的質(zhì)量問題,按照《建筑工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定,做到立即報告,及時采取防范措施。
pc合同建設(shè)工程篇六
甲方公司因工作和業(yè)務發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協(xié)議:
二、甲方責任和義務。
1、將相關(guān)資料歸還乙方。
2、投標。
3、甲方應妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應賠償損失。
三、乙方的責任和義務。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。
2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標準為年。
2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責任。
1、協(xié)議有效期內(nèi),乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質(zhì)失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關(guān)的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號:________。
pc合同建設(shè)工程篇七
鑒于_________________(投標人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(shè)(合同名稱)____________________________的投標書(以下稱投標書)。
風險提示:投標保證金。
投標人要按招標文件要求,將投標保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。
各投標人在繳納投標保證金時,須憑銀行出具的進賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標保證金形式是根據(jù)招標文件的要求而定。
投標人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱(蓋章)。
_________年____月____日。
本保證義務的條件是:
(a)如果投標人在投標書中規(guī)定的投標書有效期內(nèi)撤回投標書;
或(b)如果投標人在投標書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標通知書后;
(1)未能或拒絕根據(jù)投標須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
或(2)未能或拒絕接投標須知的規(guī)定,提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天(會第30天)內(nèi)有效。延長投標書有效期無須通知銀行,任何索款要求應在上述日期前交到銀行。
日期:_________年____月____日
銀行名稱:________________。
蓋章:________________。
證人簽字:________________。
證人所在單位及地址:________________。
pc合同建設(shè)工程篇八
建設(shè)單位:_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位:_________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學工程問題簽訂如下合同:
一、工程地點:馬集中學。
三、承包方式:
四、開工日期:
五、竣工日期:
六、工程造價:
七、支付辦法:竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場負責做到三通一平:水通、電通、路通,現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工,確保工程質(zhì)量。
2、確保工期,工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn),安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜,雙方協(xié)商后,以補辦的文字手續(xù)為準,其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇九
甲方:
乙方:
根據(jù)法律規(guī)定甲方應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且甲方應協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若甲方因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由甲方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:______________________________________。
工程地點:______________________________________。
工程內(nèi)容:______________________________________。
工程立項批準文號:______________________________。
資金來源:______________________________________。
承包范圍:______________________________________。
開工日期:________年______月______日。
風險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以乙方提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因甲方原因,未在監(jiān)理人收到乙方提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,甲方擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
竣工日期:________年______月______日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
1、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。 驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因甲方原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由甲方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
因乙方原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,甲方有權(quán)要求乙方返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由乙方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
本合同實行按實結(jié)算,雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于________年____月____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經(jīng)甲方審核確認后,付至結(jié)算價款的_______%,留_______%做質(zhì)保金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),乙方應當根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
甲方未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
合同訂立時間:_______年________月_______日。
合同訂立地點:____________________________。
本合同雙方約定______________________后生效。
九、本合同一式_____份,均具有同等法律效力,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
______年_____月_____日
pc合同建設(shè)工程篇十
甲方因施工需要與乙方建立勞務關(guān)系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權(quán)利和義務的協(xié)議,訂立本勞務合同:
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重,須進行局部翻修。
1、工程名稱:____________工程。
2、工程地址:____________。
單項砼工種自備機械勞務承包。
乙方嚴格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
嚴格按砼質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。
(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
(2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。
(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時,乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。
(4)進度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
1、現(xiàn)場:進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。
2、安全教育:
(1)乙方進場人員必須在3天內(nèi)準確的記錄勞務人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。
(2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負。
(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷),誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何費用。
(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)。
(5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負責。
乙方按甲方要求時間進場,先期費用由乙方自行解決,工程進行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結(jié)清全部款項。
1、本合同與項目管理條例同時生效。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責任由乙方全部承擔。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔,甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
身份證:
為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術(shù)力量,加強內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實任務和責任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權(quán)利和義務,全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴格執(zhí)行。
一、工作范圍及內(nèi)容。
1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔)。
2、負責收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。
3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單,收集各報告。
4、負責所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負責,并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準)。
二、質(zhì)量要求:
20xx)、《工程建設(shè)標準強制性條文》以及其他標準、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。
三、工期:
根據(jù)該工程的施工進度計劃,乙方應配合甲方,合理安排人員,按時按質(zhì)完成工作任務,工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。
四、單價及付款方式:
甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
五、甲方應負的責任和義務:
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應的圖紙會審、技術(shù)變更核定及設(shè)計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負責提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。
4配合乙方相關(guān)工作。
六、乙方應負的責任和義務。
1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。
2負責協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進行。
3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。
4按工程進度編寫技術(shù)檔案,按工程進度送檢材料,反應出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)范要求。
5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
7負責本工程的取樣送檢,當出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。
8負責配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關(guān)部門的檢查驗收工作。
9乙方應配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當進行增減,但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時,乙方應及時增加。否則,甲方有權(quán)找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間,乙方資料人員應服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進行處罰。
3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時,乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權(quán)解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)乙方(簽章)。
協(xié)議簽訂時間年月日。
pc合同建設(shè)工程篇十二
根據(jù)國家建設(shè)部、監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳《關(guān)于在全省建設(shè)工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神,堅決執(zhí)行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,為確保建設(shè)工程質(zhì)量達到國家有關(guān)規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設(shè)合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。
二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關(guān)的材料供應、工程
分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。
三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀檢監(jiān)察機關(guān)立案查處認定的,由此產(chǎn)生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人,經(jīng)查證屬實,可由查辦案件的機關(guān)(單位)依照規(guī)定給予獎勵。
四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關(guān)行政主管部門對乙方給予扣減應付工程款的3%-5%,或者中止工程建設(shè)合同。并視情節(jié)輕重,對乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
五、乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀檢監(jiān)察機關(guān)或司法機關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)中止工程建設(shè)合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔??稍诠こ探Y(jié)算款中扣除。
六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當事人應立即主動報告本單位領(lǐng)導和紀檢監(jiān)察機關(guān)或向檢察機關(guān)舉報。對不主動報告情況的有關(guān)人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項目,不得辦理工程建設(shè)項目施工許可證等相關(guān)手續(xù),不得擅自同意或者進行施工(勘察、設(shè)計、監(jiān)理)。違者將由紀檢監(jiān)察機關(guān)追究黨政紀責任,由有關(guān)行政主管部門依照有關(guān)法律法規(guī)進行處罰。
嚴追究責任。
九、工程竣工驗收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結(jié)和相互鑒定報告。未按規(guī)定作出報告或紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門不同意驗收的工程,不得辦理工程竣工驗收手續(xù)。
十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關(guān)行政主管部門一份,紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門一份。
十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門簽證后即生效,并由本單位的紀檢監(jiān)察部門和簽證的紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門監(jiān)督執(zhí)行。
建設(shè)單位(甲方):(公章) 中標單位(乙方):(公章)
地址:地址:
建設(shè)單位法定代表人: 中標單位法定代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
建設(shè)單位項目法人:中標單位項目法人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
本單位紀檢監(jiān)察部門:(公章)
聯(lián)系電話:
紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門:(公章)
聯(lián)系電話:
年 月 日
pc合同建設(shè)工程篇十三
本案要旨為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張,共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規(guī)定,應當由其他機關(guān)處理的爭議,告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決;
(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
(七)判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內(nèi)又起訴的,不予受理。
pc合同建設(shè)工程篇十四
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
為在工程施工的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目發(fā)包人與承包人特簽訂安全生產(chǎn)合同:
一、發(fā)包人職責。
1、嚴格遵守國家、四川省、成都市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),認真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2、按照“安全第一,預防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進行安全生產(chǎn)管理,做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3、重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設(shè)計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。
4、定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會,及時傳達中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。
5、組織對承包人施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查,監(jiān)督承包人及時處理發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患。
二、承包人職責。
1、嚴格遵守國家、四川省、成都市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),認真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2、堅持“安全第一、預防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,加強安全生產(chǎn)宣傳教育,增強全員安全生產(chǎn)意識,建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領(lǐng)導地開展安全生產(chǎn)活動。項目經(jīng)理及技術(shù)負責人、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守安全生產(chǎn)管理制度的各項規(guī)定,做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3、建立健全安全生產(chǎn)責任制。從派往項目實施的項目負責人到生產(chǎn)工人(包括臨時雇請的民工)的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底,一環(huán)不漏;各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責任制做到橫向到邊,人人有責。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人。現(xiàn)場設(shè)置的安全機構(gòu),應按施工人員的1%-3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預防事故的發(fā)生。安全機構(gòu)人員,有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令,并采取保護性措施防止事故發(fā)生。
4、承包人在任何時候都應采取各種合理的預防措施,防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5、承包人必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書,參加施工的人員,必須接受安全技術(shù)教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術(shù)操作規(guī)程,定期進行安全技術(shù)考核,合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船艇駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員,經(jīng)過專業(yè)培訓,獲得《安全操作合格證》后,方準持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時,項目經(jīng)理必須承擔管理責任。
6、對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設(shè)施,所有施工人員都應熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法;承包人不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。
7、操作人員上崗,必須按規(guī)定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規(guī)定穿戴防護用品的人員不得上崗。
8、所有施工機具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應定期檢查,并有安全員的簽字記錄,保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài);不合格的機具、設(shè)備和勞動保護用品嚴禁使用。
9、施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時,必須制定相應的安全技術(shù)措施,施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標志牌。
10、承包人必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應急救援預案;如果發(fā)生安全事故,應按照《國務院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,及時上報告有關(guān)部門,并堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關(guān)責任人。
三、違約責任。
發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知監(jiān)理人和發(fā)包人,相關(guān)費用由承包人承擔,同時由發(fā)包人根據(jù)造成事故的嚴重程度,由承包人向發(fā)包人支付違約金,具體標準為:每重傷1人,支付違約金20000.00元;每死亡1人支付違約金100000.00元。以上違約金發(fā)包人有權(quán)從承包人應付承包人的款項或履約擔保中扣除。
四、其它。
1、合同條款中有關(guān)安全文明生產(chǎn)和治安保衛(wèi)的約定適用于本安全生產(chǎn)合同。
2、本安全生產(chǎn)合同由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。
發(fā)包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
pc合同建設(shè)工程篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
工程內(nèi)容:________________________________________________。
2.1提供本工程批準文件(復印件),以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工,________年________月________日提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用;或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結(jié)算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目,由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元(大寫_____________________),合同生效后3天內(nèi),發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元(本合同履行后,定金抵作勘察費);勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程,發(fā)包人還應按實際完成工程進度________%時,向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款,計___________元;勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________%,計__________元;提交勘察成果資料后10天內(nèi),發(fā)包人應一次付清全部工程費用。
5.1發(fā)包人責任
5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內(nèi),沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時,由發(fā)包人承擔民事責任。
5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔其費用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關(guān)規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
5.1.5工程勘察前,若發(fā)包人負責提供材料的,應根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明,并承擔費用和運到現(xiàn)場,派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件,并承擔費用;如不能提供時,應一次性付給勘察人臨時設(shè)施費_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費(計算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工(或提交勘察成果資料)時,發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術(shù)和合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目;如發(fā)生上述情況,發(fā)包人應負法律責任,勘察人有權(quán)索賠。
5.1.10本合同有關(guān)條??钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術(shù)要求進行工程勘察,。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計,派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關(guān)的規(guī)章制度,承擔其有關(guān)資料保密義務。
5.2.6本合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的'其它責任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地,發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算),工期按實際工日順延外,還應付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時,其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內(nèi)時,發(fā)包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元;完成的工作量超過50%時,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后,發(fā)包人不履行合同時,無權(quán)要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。
其它約定事項:___________________________________________。
本合同發(fā)生爭議,發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成時,發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起拆。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。
本合同一式__________份,發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
pc合同建設(shè)工程篇十六
本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:
發(fā)包方和設(shè)計方于______年______月____日共同簽署了《建設(shè)工程設(shè)計合同》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《建設(shè)工程設(shè)計合同》中未盡事項特訂立以下補充協(xié)議:
1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項目順利進行。
2、因功能改變等原因造成的設(shè)計變動,施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。
3、鋼結(jié)構(gòu)的二次設(shè)計由發(fā)包方發(fā)包,并由設(shè)計方進行審核。
4、設(shè)計方須派駐設(shè)計代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設(shè)計問題。
5、因出圖時間延誤,施工過程中設(shè)計問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實際發(fā)生的費用由設(shè)計方負責賠償。
本協(xié)議生效后,即成為《建設(shè)工程設(shè)計合同》不可分割的組成部分,與《建設(shè)工程設(shè)計合同》具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應完全繼續(xù)有效。
發(fā)包方:___________
設(shè)計方:___________
____年____月____日
pc合同建設(shè)工程篇十七
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為:xx元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
1、工程開工日期:________年____月____日
2、工程竣工日期:________年____月____日
按國家建設(shè)部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
pc合同建設(shè)工程篇十八
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人:
身份證號碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進而實現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔:
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務,先由合伙財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款另一方有協(xié)助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/12142664.html】