最新房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙(精選16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-16 12:24:12
最新房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙(精選16篇)
時間:2023-11-16 12:24:12     小編:念青松

合同可以規(guī)范各種交易行為,包括商品交易、服務合作、房屋租賃等。如何撰寫一份完善的合同是需要一定經(jīng)驗和專業(yè)知識的。熟悉合同的常見問題和解決方案,有助于減少潛在風險。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇一

買方(下稱乙方):_________。

乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:__________________號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《(合同和房屋的標明)。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權即與乙方無關?!叮暶鞣课菖c乙方無關)。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:《(合同中關于款項的處理)。

1、乙方已繳付樓款_________元(不包含交予中介定金)。

2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項?!叮P于合同已進行部分的退回處理)。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。《(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權利)。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力?!叮暶髟搮f(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇二

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。

2、_____________;。

3、_____________。

事實和理由。

________________;。

________________;。

________________;。

________________。

此致

________________市________________區(qū)人民法院。

具狀人:________________。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇三

賣方(以下簡稱甲方):

聯(lián)系電話:____________________。

共有人:________身份證號:__________住址:__________。

聯(lián)系電話:____________________。

買方(以下簡稱乙方):

聯(lián)系電話:____________________。

根據(jù)《_____》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:

6、本協(xié)議未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議具有同等法律效力。

7、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的',甲、乙雙方可依法向__________區(qū)人民法院起訴。

8、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方:__________乙方:__________。

__________年________月________日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇四

根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關規(guī)定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。

一、商品房基本情況。

1.甲方依據(jù)________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(小區(qū))________號樓(總層數(shù)、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購買商品房________套,建筑面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實地測量后計算的測量結果為準。

3.乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。

4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有等設施。

二、總價款及付款方式。

1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。

2.自本合同簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。

3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

合同定額(元)。

付款日期

4.其中第_______期乙方申請????????款,付款期限屆滿金融機構未批準貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方,本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權要求對方承擔違約責任。

三、面積誤差。

該商品房交付時,實際建筑面積與合同約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:

2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建筑面積調整;

3.______________________________________________________________。

自本合同簽訂之日起十五日內,雙方應持本合同到房地產(chǎn)市場管理部門辦理合同登記,同時鑒證或公證;稅費按國家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時間內辦理登記、鑒證或公證,另一方有權要求對方按房款的_______%賠償并有權要求解除合同。

五、質量標準。

甲方交付的房屋需經(jīng)工程質量監(jiān)督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質量問題與乙方發(fā)生爭議,由甲方承擔全部責任。

六、產(chǎn)權登記。

乙方應于房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記,甲方應予協(xié)助。

七、設計變更的約定_______預售商品房開發(fā)建設過程中,甲方對原設計方案做重大調整時,必須在設計方案批準后_______天內書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求,或與甲方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,并按同期銀行貸款利率付給利息。

八、配套設施的承諾。

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期投入正常運行:

九、房屋的用途及公共設施的使用。

乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途,除本合同及附件另有規(guī)定者外,乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共設施、公共用地的使用性質。

1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應在_______日內通知對方變更或解除合同。

2.在合同規(guī)定期限內,甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應承擔違約責任外,無權要求對方繼續(xù)履行合同;而守約方要求繼續(xù)履行的,對方必須履行。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇五

賣方(下稱甲方):

身份證:

買方(下稱乙方):

身份證:

乙方向甲方購買坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:

1、乙方已繳付定金:(人民幣)。

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)。

四、乙方應于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)壹份,均具同等法律效力。

甲方:乙方:

身份證:

月身份證:年2/2。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇六

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同一式___份。

甲方:產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,

乙方

賣方(下稱甲方):

身 份 證 :

買方(下稱乙方):

身 份 證 :

乙方向甲方購買坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的.產(chǎn)權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:

1、乙方已繳付定金:(人民幣)

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)

四、乙方應于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份,甲方執(zhí) 壹 份,乙方執(zhí) 壹 份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。

甲方: 乙方:

身 份 證 :

月 身 份 證: 年 2 / 2

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇七

乙方:_______________。

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方:___________。

乙方:___________。

____年_____月_____日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇八

甲方(出賣人):

乙方(買受人):

丙方(居間方):

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就雙方買賣位于北京市 區(qū) 的房屋,委托丙方提供居間服務,雙方于 年 月 日簽訂的《房屋買賣合同》的解除事宜達成一致,特訂本協(xié)議。

解除合同后甲、乙雙方對該房屋若自行成交,甲、乙雙方各自按成交價格3%的金額向丙方支付違約金。

自本終止協(xié)議生效之日起,甲乙任一方不得就雙方簽訂的關于該房屋的一切協(xié)議(本終止協(xié)議除外),而向他方追究任何責任,包括但不限于民事責任、行政責任等。

本協(xié)議經(jīng)甲、乙方簽字丙方蓋章后生效原合同即廢止,協(xié)議 書一式三份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方(簽字): 乙方(簽字):

丙方(蓋章):

日期: 年 月 日

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇九

被告:_________________。

訴訟請求。

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。

3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。

事實和理由。

原告認為:_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應依法確認為無效合同。

基于上述事實和理由,為保護原告合法權益,特此請求貴院,判決如所請。

此致

__________人民法院。

______年____月____日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十

乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:(合同和房屋的標明)。

3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:(合同中關于款項的處理)。

1)乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

2)乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。

3)甲方還款事宜另行約定。

二、其他內容。

雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權利)。

本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。

甲方:__________乙方:__________。

身份證:__________身份證:__________。

___年___月___日___年___月___日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十一

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將___年___月___日購買的房屋退還給甲方。

二、乙方有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的______元退還給乙方。

五、違約金:違約方需支付違約____________萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章____________乙方簽字:_______________。

___年___月___日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十二

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方:___________。

乙方:___________。

____年_____月_____日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十三

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關部門之收費等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權的人民法院通過訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

20__________年_____月__________日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十四

買方:云南某農貿公司 (甲) 賣方:云南某大型化工廠 (乙)

買賣雙方于2010 年03 月在協(xié)商一致的基礎上簽訂了化肥買賣合同(合同編號為on.12312 )。現(xiàn)因 甲方以未通知發(fā)貨為由拒絕退款并要求退貨 提出解除合同,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議: 一、買賣雙方均同意按以下第( )項履行: (一)若賣方提前要求終止合同關系:

1、甲方須于簽署本協(xié)議之日起 7 日內將 5000

頓尿素 完整退還乙方

2、甲方同意支付給乙方10000元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起 7 日內付清。 (二)若買方提前要求終止合同關系:

1、乙方同意甲方?jīng)]收其已支付的定金作為賠償

二、自本協(xié)議履行完畢之日起,買賣雙方之間的`合同關系終止,雙方均不得再就上述合同追究各方責任。 三、乙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:

乙方:戶名: xxx 開戶行: xxxxxx 帳號: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 四、本合同一式二份,自雙方簽字起生效。買方、賣方各持一份,具有同等法律效力。

賣方(乙)簽名: xxx 買方(甲)簽名: xxx 日期:2011年

5月4日 日期:20xx年5月4日

賣方(下稱甲方):

地 址:

法 定 代 表 人: 買方(下稱乙方): 身 份 證 :

委 托 代 理 人:

委托代理人身份證:

乙方向甲方購買坐落于 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下: 1、此房價成交總價為:(人民幣) 元。 2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。 3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由 乙方 承擔。

六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關部門,均具同等法律效力。

甲方: 乙方:

法定代表人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

甲方(原合同出賣人):

乙方(原合同買受人):

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:

一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:

二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關部門之收費等,均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權的人民法院通過訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方:乙方:

二0xx年五月十五日

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十五

甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:_違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章乙方簽字:_______________。

___年___月___日。

房屋中介買賣合同解除協(xié)議甲乙丙篇十六

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

買受人(下稱乙方):_______________。

身份證號碼:_______________。

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號:_______________,下稱“購房合同”)及相關文件,乙方購買甲方________號商品房(以下簡稱為該商鋪),現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

二、乙方應于本協(xié)議生效后3個工作日內持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關資料,向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內退還乙方全部購房款人民幣________元整(小寫________元)并無須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同,雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權利義務,均無任何異議,互不追究違約責任或要求賠償損失。

五、乙方應配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù),若乙方不能按時提交相關資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩退還乙方所有款項。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關部門留存壹份,均具同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/12445050.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔