租房契約合同（匯總22篇）

有些合同可以書面形式，而有些則可以口頭或默示。在編寫合同前，應(yīng)當(dāng)充分了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。下面是一些合同的范例，供您參考和學(xué)習(xí)，希望對您有所幫助。

租房契約合同篇一

立契約書承買人某某某(以下簡稱甲方)出賣人某某某(以下簡稱乙方)，茲因建地買賣事宜，雙方協(xié)議訂定本契約書，各條款如下：

第一條乙方投資興建某某某某第某層某號房屋一戶，其基地應(yīng)有持分面積的所有權(quán)出賣予甲方。

甲方承買基地坐落某某某地號土地某筆，持分面積約某某畝，基地須辦理分割分筆登記，其產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)登的精確面積以當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)分割測量結(jié)果為準(zhǔn)。

第二條本約建筑買賣價款總額某萬某仟某佰某拾元整(本價款包括拆遷補償及整地等費用)。其付款辦法如下：

第一期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于訂購時交付。

第二期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于簽約時交付。

第三期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于房屋開工時交付。

第四期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于壹樓地板完成時交付。

第五期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于貳樓地板完成時交付。

第六期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于叁樓地板完成時交付。

第七期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于肆樓地板完成時交付。

第八期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于伍樓地板完成時交付。

第九期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于交屋時交付。

第十期：人民幣某萬某仟某佰某拾元整于辦妥抵押貸款時交付。

貸款部分并應(yīng)另行支付自交屋后，至乙方取得該貸款時止，依銀行放款利率計算利息。若甲方于房屋開工后始行承買，應(yīng)于簽約時一次付清所應(yīng)交付的前面各期款項。若甲方以支票付款，倘支票全部或一部分不能兌現(xiàn)時，視為違約。

第三條甲方于接到乙方繳款通知時三日內(nèi)，應(yīng)準(zhǔn)時交付當(dāng)期款項，若未按約定日期交付時，其延遲欠繳金額應(yīng)依銀行放款利率計算利息予乙方。惟甲方的延遲繳款不得超過一星期，若超過一星期，經(jīng)乙方催告仍未繳付時，視同甲方自愿放棄承買權(quán)利，無須乙方以甲方違約的聲明通告，乙方即可將甲方已繳款項全部無條件沒收，充作乙方房屋興建工程上所受損害的賠償。至所承買的土地，由乙方另行處理，若甲方于簽約付款后自愿解除契約時，該已繳付的各期款項，應(yīng)由乙方全部無條件沒收，甲方不得有任何異議。

第四條若各期土地價款繳付后，對于應(yīng)繳付的房屋買賣各期款項有房屋買賣契約書第三條規(guī)定現(xiàn)象發(fā)生時，甲方所已繳付的土地價款，亦由乙方無條件沒收，甲方絕無異議。

第五條本約土地，非經(jīng)乙方同意，甲方不得擅自讓與第三者，若因此可歸責(zé)于甲方的事由，導(dǎo)致發(fā)生糾紛時，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，概與乙方無涉。

第六條本約土地，乙方保證來歷清白，而無任何糾葛，若有第三者主張異議時，無論產(chǎn)權(quán)或債務(wù)的糾葛，均由乙方負(fù)責(zé)理清，不得連累甲方，若因糾葛致使甲方受有損害時，乙方愿負(fù)賠償責(zé)任，絕無異議。

第七條本約土地所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記，與地上房屋同時辦理，并于交屋時一并點交。于點交之日以前，乙方如有應(yīng)繳而未繳的任何稅費，悉由乙方負(fù)責(zé)繳清，點交之日以后，由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條本約土地，于辦理所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記時，甲方的權(quán)利人名義，應(yīng)與地上房屋甲方的權(quán)利人名義相符，俾使產(chǎn)權(quán)清楚一致以利登記。

第九條本約土地所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記等一切手續(xù)，由乙方特約的登記代理人統(tǒng)一辦理，所需甲方有關(guān)的書件證章，經(jīng)乙方通知，應(yīng)即提供配合辦理，至所需印花稅、地政規(guī)費、代書費等由甲方負(fù)擔(dān)，并按通知期限內(nèi)繳付乙方。土地增值稅依法由乙方負(fù)擔(dān)。

第十條本約土地，未點交前如遇天災(zāi)地變或其他非可歸責(zé)于甲方的原因致受有損害時，由乙方負(fù)責(zé)，概與甲方無涉。

第十一條本約有未盡事宜，適用社會一般慣例或現(xiàn)行有關(guān)法律的規(guī)定。

第十二條本約同文一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。

立契約書人：甲方姓名：

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

立契約書人：

乙方姓名：

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

某某某某年某月某日。

租房契約合同篇二

茲為堆藏及保管寄托物訂閱倉庫契約條件如下：

第一條乙方將所有開標(biāo)記載物品寄托與甲方營業(yè)_________倉庫堆藏及保管，而甲方負(fù)保管該物品的義務(wù)。

第二條甲方保管寄托應(yīng)注意妥善加以保管，并隨時注意檢查以保持該寄托物原狀完整。

第三條乙方應(yīng)按照甲方所規(guī)定的下列保管費目表，計算支付保管費與甲方的義務(wù)。

價目表(略)。

第四條前條保管費支付時期約定每月_______日，乙方應(yīng)支付該月份保管費與甲方一次。

第五條甲方為因堆藏及保管所支出的必要費用，如包裝費代墊的稅捐保險費或凡屬維持原狀而支出的一切必要保管費用，甲方得向乙方請求償還。

但以其確有切實必要依本契約應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)，而情況緊急一時無暇通知乙方所支出者為限。

第六條乙方對寄托物除于寄托時，非因過失而不知寄托物有發(fā)生危險的性質(zhì)或瑕疵的，免其責(zé)任，因寄托物的性質(zhì)或瑕疵所生的損害，乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第七條本契約了后甲方即無繼續(xù)堆藏及保管寄托物的義務(wù)，而應(yīng)將寄托物返還于乙方或倉單與甲方，倘乙方或倉單持有人。

但乙主或倉單持有人拒絕或不能移去甲方可定相當(dāng)期限請求移去，逾期不移去的，甲方即得將寄托物付諸拍賣。

第八條甲方依前條規(guī)定行拍賣權(quán)就寄托物拍賣其所得價金，扣去因拍賣所發(fā)生的費用及保管費及甲方為保管所支出的必要費用，以及因遲延移去寄托物所生的保管費用，如有剩余甲方應(yīng)將余額交付于應(yīng)得之人。

第九條甲方因寄托物的性質(zhì)或瑕疵所生損害的賠償以達清償?shù)哪康?，對于寄托物可行使留置?quán)。

第十條甲方對于寄托物應(yīng)盡善良管理之責(zé)，如因其所保管寄托物的滅失損毀應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。

第十一條甲方除經(jīng)乙方或倉單持有人的同意或依習(xí)慣或有不得已之事由外，應(yīng)為自己保管寄物，不得使第三人代為保管寄托物。

第十二條甲方除經(jīng)乙方或倉單持有人的同意料非習(xí)慣或有不得已事由外，應(yīng)為自己保管寄物，不得使第三人代為保管寄托物。

第十三條保管期間經(jīng)雙方約定自______年_____月______日起至______年______月_____日止。

前項期間內(nèi)甲方不得任意請求移去寄托物，但甲方因不可歸現(xiàn)于自己之事由致不能為堆藏保管時，雖在期間中亦可隨時請求乙方或倉單持有人移去。

第十四條保管期間屆滿后甲方應(yīng)將寄托物及其所生孳息一并返還乙方或倉單持有人。

第十五條甲方返還寄托物得在甲方堆藏寄托物的倉庫所在事由轉(zhuǎn)使第古代代為保管的，得于寄托物的現(xiàn)所在地返還。

第十六條甲方在保管期間如有第三人就寄托物對甲方提起訴訟，主張寄托物系其所有而對甲方訴請返還時，甲方有應(yīng)即時通知乙方或倉單持有人的義務(wù)。

第十七條甲方對于滄庫堆藏的寄托物發(fā)生霉?fàn)€、發(fā)酵、蒸發(fā)、變質(zhì)等有減少價格之損失時，應(yīng)有從速通知乙方或倉單持有人的義務(wù)。

第十八條甲方對于前二條危險通知的義務(wù)如怠于履行，致乙方或倉單持有人不能依法定程序維護權(quán)利因此所受損害，甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

第十九條甲方因乙方或倉單持有人的請求，應(yīng)許其檢點寄托物使其可查悉寄托物的現(xiàn)狀以防止其損壞滅失或其他減少價格的危險，亦應(yīng)允許其摘取樣本，甲方絕無異議。

第二十條甲方于本倉庫契約定合同應(yīng)由倉庫填發(fā)倉庫單交付乙方收執(zhí)。

第二十一條前條倉單如遺失、被盜或滅失時可請求補發(fā)。

但應(yīng)先由乙方或倉庫單持有人向法院依法律程序宣告其原填發(fā)倉單為無效后，始得請求補發(fā)。

第二十二條乙方或倉單持有人于倉單填發(fā)后認(rèn)為有將寄托物分割為數(shù)部分以便分別處分的必要者，甲方自當(dāng)應(yīng)其請求為之分割換發(fā)各該部分的倉單;但原倉單同時由持有人交還甲方收回。

前項分割寄托物及填發(fā)新倉單的費用由請求人負(fù)擔(dān)。

第二十三條本倉庫契約除寄托標(biāo)的物滅失保管期限屆滿，在乙方或倉單持有人均可得隨時終止契約而請示歸還寄托物。

寄托物標(biāo)示。

物品品種______品質(zhì)________數(shù)量________包裝的種類_______個數(shù)_______記號______(略)本契約一式二份，雙方各執(zhí)一份為憑。

租房契約合同篇三

債權(quán)轉(zhuǎn)讓契約合同要怎樣寫的呢?以下文書幫還推薦債權(quán)轉(zhuǎn)讓契約合同閱讀。

立契約書人_________(以下簡稱甲方)_________(以下簡稱乙方)茲因雙方就債權(quán)讓與事宜，訂立本件契約，條款如下：

一、甲方同意對_________貿(mào)易公司(以下簡稱債務(wù)人)的貨款債權(quán)人民幣_________元整及基于該債權(quán)而生的利息及其他權(quán)利讓與乙方，以抵償對乙方所欠的'債務(wù)。

二、甲方同時將證明債權(quán)的文件(買賣契約書、簽收單、請款單及發(fā)票)交付乙方收執(zhí)，不另立據(jù)。如乙方收取前開債權(quán)需甲主協(xié)助，甲方并應(yīng)無條件給予一切必要的協(xié)助。

三、本件債權(quán)讓與的通知由甲、乙雙方分別徑向債務(wù)人為之。

四、本契約書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

附件

附一債權(quán)讓與通知書(讓與人所出具)

存證信函第_________號

敬啟者：貴公司前于_________年_________月份陸續(xù)向本人購貨，累積貨款總防震人民幣_____元整，本人因業(yè)務(wù)關(guān)系業(yè)于_______年_________月_________日將上述債權(quán)讓渡予_________，并交付買賣契約書、簽收單、請款單及發(fā)票，爰依法通知如上，請徑向其給付為荷。

附二債權(quán)讓與通知書(受讓人所出具)

存證信函第_________號

寄件人：_________

收件人：_________貿(mào)易有限公司

敬啟者：按本人業(yè)已受讓_________對貴公司的貨款債權(quán)人民幣_________元整，并執(zhí)有買賣契約書，貴公司的簽收單、請款單及發(fā)票。除爰依法規(guī)定，特此通知。并祈依原定付款日期惠予賜付。

附三 催告?zhèn)鶛?quán)人承認(rèn)債務(wù)承擔(dān)書刊

存證信函第_________號

寄件人：_________貿(mào)易有限公司

收件人：_________

敬啟者：緣本公司前欠臺端_________年_________月份貨款總額人民幣_________元整。今有_________愿承擔(dān)本公司對臺端所欠前揭債務(wù)，并保證確實履行。查_________殷實或靠，有口皆碑，必能依約履行。爰依法規(guī)定，希請臺端于文到七日內(nèi)賜為承認(rèn)覆復(fù)，實所至盼。

租房契約合同篇四

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《物權(quán)法》等法律規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則就乙方承租甲方房屋一事達成如下協(xié)議：

第一條房屋基本情況。

1.房屋位于__________________________________，面積_________________。

2.房屋產(chǎn)權(quán)為甲方所有。

第二條租期。

1.租期為______年____月____日至______年____月____日。

2.租期屆滿，甲方若繼續(xù)出租乙方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先租賃。

第三條租金。

1.房屋租金為每年_________________________元，每年付一次。

2.簽訂合同時乙方付給甲方押金_________________________元，合同期滿甲方退還乙方。

3.租期內(nèi)未經(jīng)協(xié)商一方不得變化租金。

第四條甲方權(quán)利與義務(wù)。

1.甲方保證房屋符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能用于正常辦公，否則乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)賠償乙方損失。

2.甲方應(yīng)于租期開始前將房屋交予乙方，延遲交付應(yīng)承擔(dān)違約金。

3.甲方保證房屋證件齊全真實，無所有權(quán)、使用權(quán)糾紛，因出賣、抵押等產(chǎn)生的房屋權(quán)利糾紛由甲方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方帶來的損失;乙方有權(quán)解除合同并由甲方賠償損失。

4.甲方負(fù)擔(dān)支付房屋物業(yè)費用。

5.甲方對房屋進行裝修并提供供暖、供水、供電、電話、網(wǎng)絡(luò)、消防設(shè)施，對自然損壞應(yīng)及時進行修理。

未維修應(yīng)賠償乙方因此所受損失;若乙方自行維修甲方應(yīng)承擔(dān)費用。

第五條乙方權(quán)利與義務(wù)。

1.乙方應(yīng)及時足額繳納房租，若超過一月未繳甲方有權(quán)解除合同并沒收押金。

2.乙方不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)，如需改造房屋須經(jīng)甲方同意。

3.乙方因工作需要并經(jīng)甲方同意方可對房屋進行裝修。

4.乙方自行承擔(dān)水、暖、電、網(wǎng)、電話費用。

5.乙方保證對房屋進行辦公用，不進行違法活動。

6.乙方應(yīng)合理使用房屋及設(shè)施，因故意損壞或使用不當(dāng)應(yīng)承擔(dān)修理或重?fù)Q責(zé)任。

7.租賃期內(nèi)甲方轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)不影響租賃合同效力。

8.租賃期滿乙方不再續(xù)租則應(yīng)自行搬離，但甲方應(yīng)給予7天搬遷時間。

第六條任何一方若提前終止合同須提前一月通知對方。

第七條任何一方未經(jīng)對方書面同意不得轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)。

第八條因不可抗力如政府拆遷、地震造成房屋損壞雙方互不負(fù)責(zé)，本合同自動解除。

第九條產(chǎn)生糾紛雙方應(yīng)友好協(xié)商，無法達成一致應(yīng)在房屋所在地法院起訴，訴訟中除爭議部分外合同其他條款效力不受影響。

第十條本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

第十一條本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：_________________________。

乙方：(蓋章)：_________________________。

簽訂日期：_________________________

租房契約合同篇五

1、甲方將位于常州市_____街道_____小區(qū)_____號樓___________號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，計_____個月。(該租房合同不足之處可以補充)。

3、房屋使用性質(zhì)：_________________出租房屋的使用性質(zhì)為___________。

4、乙方須將租金付給甲方抬頭的銀行賬號：

5、乙方也可以現(xiàn)金方式支付給甲方。

6、租金：_________________年租金為元(大寫元整)。租金支付：_________________租金先付后租，在簽合同時乙方先支付給甲方元，余款在年月日前付清。

租金及支付方式：甲方直接收取。

7、乙方需交付給甲方200元水、電押金，到期返還給乙方。

9、本房屋租賃合同為房屋租賃合同的附件，與房屋租賃合同具有同等的法律效力。

10、押金：為保證本租房合同的全面履行，在簽訂本租房合同時，乙方應(yīng)支付給甲方個月租金的押金，押金不計利息，租房合同終止時，退還乙方。

11、若乙方不履行租房合同，則押金不予返還;若甲方不履行租房合同，則應(yīng)將押金全額返還并賠償乙方壹個月的租金費用作為因租房造成的損失。

12、乙方應(yīng)合理使用并愛護房屋及其附屬設(shè)施。因乙方使用不當(dāng)或不合理使用，致使該房屋及其附屬設(shè)施損壞或發(fā)生故障的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)。乙方拒不維修，甲方或出租人可代為維修，、費用由乙方承擔(dān)。

13、但因市容整頓和市政動遷而無法續(xù)租的房屋除外，甲方可不作任何損失賠償，此合同即可終止。

14、乙方按本合同約定返還該房屋時，應(yīng)經(jīng)甲方驗收認(rèn)可，并相互結(jié)清各自的費用，方可辦理退租手續(xù)。

15、租借期內(nèi)，無特殊情況，甲乙雙方不得私自隨意加減租金和更改終止合同租借期。

16、本租房合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，本合同共二頁，一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，另一份留管理處存檔。

電話：_________________電話：_________________。

身份證號碼：_________________。

租房契約合同篇六

地址：___________________。

承租方乙方：____________。

地址：___________________。

甲方將產(chǎn)權(quán)屬于自己的房屋出租給乙方以做辦公之用，甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)房屋租賃的規(guī)定，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守：

第一條、基本情況。

甲方出租寫字樓座落地址__________________，建筑面積____________平方米。

第二條、租期。

______年，自_____年____月____日至______年____月____日。

第三條、租金和租金交納方式。

1、租金為____________元/平方，即每月租金為人民幣____________元，大寫________________元整，乙方每三個月繳納一次租金，于租金到期前____天繳納。兩年后租金以每年____%遞增。

2、房屋裝修期為____個月，即房屋計算期為______年______月______日。

第四條、物業(yè)費、水電費、暖氣費、維修費及其他費用的繳納辦法。

1、物業(yè)費月標(biāo)準(zhǔn)為______元/平方：由乙方每月自行向物業(yè)部門繳納費用;。

2、水電費含公攤：由乙方每月自行向物業(yè)部門繳納費用;。

3、電話、寬帶費：乙方自行申請并繳納費用;。

4、維修費：租賃期間，非乙方原因?qū)е碌呐c房屋質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施損毀，由甲方負(fù)責(zé)維修，保證乙方的正常使用，所需費用由甲方承擔(dān)。

第五條、雙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、甲方保證提供的房屋及相關(guān)證件真實合法，以保證出租房真實合法，保證房屋正常使用。

2、甲方負(fù)責(zé)提供乙方辦理營業(yè)執(zhí)照的相關(guān)證明，協(xié)助乙方辦理營業(yè)執(zhí)照。

3、甲、乙任何一方若要提前終止合同須向?qū)Ψ教崆耙粋€月書面通知，合同方能終止。

4、乙方必須依約繳納租金及其他費用，如有無故拖欠，甲方有權(quán)收回房屋。

5、乙方在租賃期間，不得擅自改變租賃房屋的結(jié)構(gòu)及用途，如確需要，需經(jīng)甲方同意后方可進行。乙方如因故意造成租賃房屋及其設(shè)備的毀損，應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀。

6、租賃期滿或合同解除，乙方必須按時將租賃房屋內(nèi)的全部無損壞設(shè)備、設(shè)施在適宜租用的清潔、良好狀況下自然折舊除外交給甲方。

7、乙方保證承租甲方的租賃房屋作為辦公使用，遵守中華人民共和國法規(guī)和____市政府的各項政策，不違法經(jīng)營。

如甲方的租賃房屋需繼續(xù)出租，在甲方向第三方提出的同一條件下，乙方享有優(yōu)先權(quán);租金可以隨著社會物價指數(shù)變動而適當(dāng)調(diào)整，但須征得乙方同意。

第七條、免責(zé)條件。

因不可抗力原因，如地震，洪水等自然災(zāi)害導(dǎo)致房屋損毀造成雙方損失的，甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

第八條、其他。

本合同如有不盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。

本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，應(yīng)通過甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可提請當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T或人民法院裁決。

本合同經(jīng)過雙方代表簽章后生效，租賃期滿后失效，本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份。

出租方甲方：_______________。

承租方乙方：_______________。

日期：______年_____月_____日

租房契約合同篇七

甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定，通過_________方式，取得_________市_________區(qū)(縣)_________地塊的土地使用塊，土地面積為_________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設(shè)的_________現(xiàn)已竣工，取得房屋所有權(quán)證(證號為_________)。經(jīng)_________市房屋土地管理局審核，準(zhǔn)予上市銷售，_________市商品房銷售許可證號為_________。

乙方自愿購買甲方的_________房屋，房屋用途為_________。甲方出售該房屋時亦同時房屋分?jǐn)偟耐恋厥褂妹娣e轉(zhuǎn)讓給乙方。

雙方經(jīng)協(xié)商，就上述房屋的買賣事宜，訂立本契約。

第一條_________房屋，建筑面積為_________平方米(含共有共用面積)，房屋狀況詳見附件，土地面積_________平方米(含共有共用面積)，土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至_________年_________月_________日止。

上述面積已經(jīng)_________房地局測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元，價款合計為(大寫)_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整(小寫：_________元)。乙方預(yù)付的`定金_________元，在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。

第三條乙方同意在本契約簽定_________日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行：_________。

銀行帳號：_________。

第四條甲方同意在_________年_________月_________日前將房屋交付給乙方。交付時，甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《_________市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》，并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點：_________。

甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《_________市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前，其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。

第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi)，持本契約和有關(guān)證件到_________市_________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù)，并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件。

辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費，由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。

第七條本契約生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之_________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的，乙方有權(quán)終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。

第八條本契約生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_________(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的，甲方有權(quán)終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還，甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

第九條本契約自雙方簽字之日起生效，未盡事宜，雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議，為本契約不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。

第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第_________(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。

(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，副本_________份，房地產(chǎn)交易管理部門壹份，_________。

甲方：_________(簽章)。

乙方：_________(簽章)。

xx年xx月xx日。

租房契約合同篇八

借典權(quán)人_________(以下簡稱甲方)和出典人_________(以下簡稱乙方)雙方當(dāng)事人簽訂金錢借貸典權(quán)設(shè)定契約書，內(nèi)容如下：第一條貸主(甲方)以下列條件借給乙方_________________元，乙方如數(shù)收到。本件借款還典權(quán)人_________(以下簡稱甲方)和出典人_________(以下簡稱乙方)雙方當(dāng)事人簽訂金錢借貸典權(quán)設(shè)定契約書，內(nèi)容如下：

第一條貸主(甲方)以下列條件借給乙方_________________元，乙方如數(shù)收到。

第二條本件借款還債期訂于_________年_________月_________日。

第三條甲方不得請求本件借款的利息。

第四條本件借款償還地以甲方當(dāng)時所居地為主。

第五條乙方為擔(dān)保債務(wù)的履行，將其所有下列不動產(chǎn)辦理典權(quán)設(shè)定登記予甲方。

建筑構(gòu)造：木造瓦磚兩層樓房一棟。

面積：地面層_________平方米;二層_________平方米。

以上不動產(chǎn)所附帶的圖墻、庭木、庭石等皆保持現(xiàn)狀。

第六條甲方可按原狀使用前條不動產(chǎn)，從而獲取利益，然需負(fù)擔(dān)前條不動產(chǎn)的管理費用及一切稅賦。

第七條本件不動產(chǎn)典權(quán)存續(xù)期限定于_________年________月________日。

本契約書正本兩份，經(jīng)簽名蓋章后各執(zhí)一份為憑。

注：不動產(chǎn)典權(quán)存續(xù)期限不超過三十年。

典權(quán)人(簽字)：_______出典人(簽字)：_______。

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。

租房契約合同篇九

乙方(買方)。

甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事宜，經(jīng)協(xié)商自愿達成如下協(xié)議：

一、甲方自愿將坐落在的宅基地及房屋出售給乙方。

二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總價為人民幣元。

三、甲方陳述：該宅基地及房屋的所有權(quán)完全歸甲方個人，該宅基地及房屋沒有任何的債權(quán)債務(wù)糾紛，其轉(zhuǎn)讓符合法律規(guī)定的條件，如因甲方原因?qū)е乱曳綋p失，甲方愿承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

四、雙方簽署本合同以后，乙方即向甲方支付元定金;甲乙雙方約定在_____________前向乙方交付房屋，并于_________________前辦理土地使用證及房產(chǎn)證手續(xù)。如因甲方原因，該房屋未在約定時間內(nèi)交付給乙方，甲方雙倍返還定金給乙方;如乙方因自身原因不愿買受該房，甲方定金不予返還。

甲方：_____________。

乙方：_____________。

___年___月___日。

租房契約合同篇十

本文目錄。

房地產(chǎn)合同:房屋互易契約書。

合同(contract)，又稱為契約、協(xié)議，是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。下面請看“。

：廣告看板設(shè)置契約書”一文：

租賃合同：廣告看板設(shè)置契約書。

廣告業(yè)者_________公司(以下簡稱甲方)與設(shè)置場所提供者____________公司(以下簡稱乙方)，就大樓屋頂設(shè)置廣告看板事宜訂定契約如下：

第一條設(shè)置地點規(guī)定于乙方大樓屋頂東北側(cè)，面積____________平方米。

廣告看板須根據(jù)本契約所附圖面設(shè)計的尺寸設(shè)置，其重量及結(jié)構(gòu)須以不影響本大樓的安全為原則。

第二條甲方須支付乙方設(shè)置費，每年____________元整，并以下列方式支付：

一、本契約成立之時，先支付年設(shè)置費的三分之一，合____________元整，以為定金。

二、設(shè)置完成之日，即____________年______月______日(設(shè)置工程完成的預(yù)定日)，支付余額____________元整。

三、自第二年始，應(yīng)于該年元旦之前付清該年年設(shè)置費的金額。

第三條有關(guān)廣告看板的設(shè)置、維護、管理、拆除及拆除后大樓設(shè)置部分的原狀恢復(fù)等，一切費用與責(zé)任悉由甲方負(fù)擔(dān)。

第四條甲方若有下列情形時，乙方得催告甲方解除本契約，請求撤除廣告看板：

一、設(shè)置費的支付逾期時。

二、看板設(shè)施發(fā)生危險事件時。

三、甲方未善盡管理、維護之責(zé)時。

第五條甲方應(yīng)盡拆除廣告看板的義務(wù)，若于指定期限內(nèi)未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日xx元整的損害賠償，直至拆除完畢之日為止。

除前項外，乙方亦得代甲方拆除廣告看板，并要求甲方支付一切拆除費用。

第六條本契有效期間自______年______月______日起，至______年______月______日止，為期______年。但，雖于期限內(nèi)，若廣告看板發(fā)生為其他大樓所遮蔽的事情時，甲方得要求乙方解除本契約。有關(guān)前項但書，甲方不得請求乙方償還已付設(shè)置費中未經(jīng)使用期間的費用。

在第一頂所述的解約通告后，甲方完全撤除廣告看板之前，本契約仍視為有效，甲方仍須根據(jù)第二條的規(guī)定付與乙方設(shè)置費。

本契一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份為憑。

廣告業(yè)者(甲方)：__________________。

公司名稱：__________________________。

公司地址：__________________________。

代表人：____________________________。

住址：_____________________________。

身份證統(tǒng)一號碼：____________________。

設(shè)置場所提供者(乙方)：____________。

公司名稱：__________________________。

公司地址：__________________________。

代表人：____________________________。

住址：_____________________________。

身份證統(tǒng)一號碼：____________________。

簽訂日期：_________年______月_____日

返回目錄。

贈與者_________(以下簡稱甲方)、受贈者_________(以下簡稱乙方)，雙方就定期性贈與事宜締結(jié)契約如下：

甲方提供乙方監(jiān)護、養(yǎng)育其子_________(以下簡稱丙方)的養(yǎng)育補助費，于每年六月底及十二月底，無償贈與人民幣各_________元整。

前條定期贈與期間，自_________年_________月_________日始至丙方成年為止。

乙、丙雙方倘有不良行為依刑法有關(guān)處罰之明文者，甲方可撤銷本契約。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

住址：_________住址：_________。

身份證統(tǒng)一號碼：_________身份證統(tǒng)一號碼：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

返回目錄。

甲方：_________。

乙方：_________。

立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產(chǎn)標(biāo)示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：

第一條房地標(biāo)示：

本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”，經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。

第二條房屋面積：

本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e在內(nèi)計約_________平方米，(實際面積以當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)復(fù)丈后，建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準(zhǔn))，但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e等，即相當(dāng)于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準(zhǔn)，由雙方互為補償。

第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規(guī)劃，其使用權(quán)歸乙方，但乙方應(yīng)對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。

第四條本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設(shè)外，其余場地如遇空襲時，應(yīng)開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。

第五條甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程，其施工標(biāo)準(zhǔn)悉依_________市政府_________局核準(zhǔn)的建造執(zhí)照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協(xié)議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應(yīng)于本契約簽訂后_________月內(nèi)工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負(fù)遲延完工之責(zé)。

(一)甲方未依約定付款辦法的規(guī)定交付價款時。

(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計，致遲延完工時。

(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人禍或法律法規(guī)限制等不可歸責(zé)于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。

第七條保固期限：

本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起，對本契約房屋建筑結(jié)構(gòu)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保固_________年，但天災(zāi)或不可歸責(zé)于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負(fù)責(zé)保固)。

第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設(shè)施用地等費用。

第九條付款辦法：

本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應(yīng)按下列進度，將分期付款表上的金額，經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方，絕不拖延短欠。

第十條貸款辦法：

本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規(guī)定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金于補交其應(yīng)付款時一并付與乙方，如逾期滯納達十五天，經(jīng)乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款。

委托書。

代管印章委托書等與本契約有連帶關(guān)系的約定甲方同意將已繳的款項現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收以為抵償乙方所受的損失乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分甲方絕無異議甲方若依前條約定的付款規(guī)定以票據(jù)支付時甲方保證兌現(xiàn)如有遭退票情形等視為甲方未繳款依前述約定方式處理。

第十二條本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時，其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時，除應(yīng)將既收價款全數(shù)退還甲方外，并應(yīng)賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責(zé)于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應(yīng)將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經(jīng)乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

第十四條甲方負(fù)責(zé)訂購本房屋土地，其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事，乙方負(fù)責(zé)于本房屋建造完成，經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照，及甲方依約履行其義務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理，甲方應(yīng)按照乙方通知的時間內(nèi)，將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的費用如下：

(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產(chǎn)權(quán)登記費用由甲方負(fù)擔(dān)。

(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過戶前的土地價款及移轉(zhuǎn)過戶時發(fā)生的增值稅由乙負(fù)擔(dān)。

(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押貸款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負(fù)擔(dān)。

(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負(fù)擔(dān)如數(shù)繳清不得異議。

(五)以上各項應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。

第十五條產(chǎn)權(quán)登記：本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人，統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記，建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。

第十六條本契約房地，乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚，絕無任何糾紛或設(shè)定他項權(quán)利象，如有任何糾葛，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理，不得損害甲方的利益。

第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據(jù)的抬為任何一方，均就負(fù)擔(dān)下列費用：

(一)本戶水電基本費用。

(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的房屋稅。

(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的水電費用。

(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理、操作與維護等事項應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的管理費用。

(五)本房屋有關(guān)公共管理費用的分擔(dān)。

第十八條本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后，甲方應(yīng)付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產(chǎn)權(quán)登記或施工進度時視同違約，并應(yīng)負(fù)賠償乙方一切損失之責(zé)。

(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應(yīng)付的稅捐。

(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費用，并預(yù)付乙方四個月的利息。

(三)付清因逾期付款的滯納金。

(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。

第十九條通知送達：甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負(fù)有通知乙方的義務(wù)。

第二十條其他事項：

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經(jīng)雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經(jīng)不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內(nèi)給付時，乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。

(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時，本契約書及本約有連帶關(guān)系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。

第二十一條本契約的約束與效力：

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人，但經(jīng)雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據(jù)本契約的規(guī)定。

第二十二條未盡事宜：

本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條契約分存：

上述契約事項經(jīng)雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條有關(guān)本契約的權(quán)義，雙方同意以_________法院為管轄法院。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

代表人(簽)：_________代表人(簽)：_________。

住址：_________住址：_________。

身份證號碼：_________身份證號碼：_________。

電話：_________電話：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

返回目錄。

立互易房屋契約人xxx(以下簡稱甲方)同xxx(以下簡稱乙方),茲為房屋互易,經(jīng)雙方同意締結(jié)契約條件如下：

第一條甲方將其所有后列第一標(biāo)示不動產(chǎn)房屋壹棟與乙所有后列第二標(biāo)示不動產(chǎn)房屋壹棟彼此互易約諾。

第二條前條互易標(biāo)的物連同有關(guān)文憑證件于契約訂立同時互相點交清楚，并限于一個月內(nèi)會同向有關(guān)機關(guān)輸過戶手續(xù)，各不得怠慢或刁難等情況。

第三條本件互易甲方愿補貼乙方人民幣xx元整即日舊乙方憑收據(jù)確實向甲方如數(shù)親收足訖。

第四條本件互蝗標(biāo)的物各方確認(rèn)為自己所有做主與他人毫無瓜葛，日后如有第三人出為慌或發(fā)生障礙時，出易人應(yīng)出來抵御排除一切障礙不得有使他方蒙受損害。

第五條出易人各保證其出易標(biāo)的物未經(jīng)與他人預(yù)約買賣及供為任何債權(quán)的擔(dān)保等瑕疵在前為礙，倘有是情出易人除應(yīng)即為理清外并應(yīng)負(fù)賠償損害的責(zé)任。

第六條如違背前面二條契約時，對方除可依債務(wù)不發(fā)行的規(guī)定行使權(quán)利外并可追究其責(zé)任。

第七條關(guān)于互易標(biāo)的物應(yīng)負(fù)的課征如稅金會費或其他負(fù)有債務(wù)時出易人各應(yīng)負(fù)責(zé)即為繳納或理清。

第八條本互易諸費除契約代書料印花稅費對半負(fù)擔(dān)外，對于過戶一切費用于受易人各自負(fù)擔(dān)。

第九條本件互易成立后應(yīng)于一星期內(nèi)雙方會同向稅捐稽征機關(guān)，早報各項稅款手續(xù)各不得刁難推諉。房地產(chǎn)合同:房屋互易契約書由精品信息網(wǎng)整理！

第十條本件互易標(biāo)的物列開于如下：

第一標(biāo)示(甲方所有部分)。

一、坐落：xx市x地號、面積：xx平方米。

二、門牌：xx市xx路x號共貳層樓房一棟。

三、面積：一樓：xx平方米。

二樓：xx平方米。以上所有權(quán)全部先將有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記。各證件及平面圖于本契約日交與乙方收執(zhí)營業(yè)。

第二標(biāo)示(乙方所有部分)。

一、坐落：xx市x地號、面積：xx平方米。

二、門牌：xx市xx路x號共貳層樓房一棟。

三、面積：壹樓：xx平方米。貳樓：xx平方米。

本契約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

xxxx年x月x日。

租房契約合同篇十一

乙方：_______。

根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，簽訂本合同。

1.項目名稱：_____。

(注：本參考格式適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新工藝及其系統(tǒng)的研究開發(fā)活動)。

2.本技術(shù)開發(fā)項目在國內(nèi)外的現(xiàn)狀，水平及發(fā)展趨勢：__________________。

3.本研究開發(fā)成果應(yīng)達到的技術(shù)水平：__________________。

4.投資總額：____________。

其中甲方投資___________;。

乙方投資___________;。

在總投資額中：甲方占____%;乙方占_____%。

(注：所謂投資，不僅包括以貨幣、設(shè)備、場地進行的物質(zhì)投資，還可以包括以專利技術(shù)、非專利技術(shù)進行的技術(shù)投資，采取貨幣以外的形式進行投資的，應(yīng)當(dāng)折算成相應(yīng)的金額，明確當(dāng)事人在投資中所占的比例)。

5.雙方的具體分工：

(1)甲方負(fù)責(zé)：_______。

(2)乙方負(fù)責(zé)：_______。

(注：當(dāng)事人各方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的分工、以自己的技術(shù)力量參加研究開發(fā)工作，共同制定研究開發(fā)計劃，共同解決研究開發(fā)中發(fā)生問題，或按照分工分別承擔(dān)設(shè)計、工藝、試驗、試制等不同階段或者不同部分的研究開發(fā)工作，并與其他當(dāng)事人協(xié)作配合，直至完成研究開發(fā)項目。

任何一方當(dāng)事人，對合同約定或全體當(dāng)事人決定必須履行的義務(wù)，都必須認(rèn)真履行。)。

6.保密條款：

雙方當(dāng)事人在合同有效期內(nèi)應(yīng)當(dāng)對下列技術(shù)資料承擔(dān)保密義務(wù)_____。

雙方當(dāng)事人在合同完成后____年內(nèi)應(yīng)當(dāng)對下列技術(shù)資料承擔(dān)保密義務(wù)____。

7.雙方的違約責(zé)任：

(2)任何一方不按照合同約定的分工參與研究開發(fā)工作或不按照合同約定與其他各方完成配合任務(wù)的，違約方應(yīng)向另一方支付數(shù)額為項目投資總額___%的違約金。

(3)任何一方違反約定的保密義務(wù)，違約方應(yīng)當(dāng)向另一方承擔(dān)___的違約金，給對方造成損失的，應(yīng)賠償損失。

8.成果歸屬與分享：

在履行本合同中完成的研究開發(fā)成果的專利權(quán)歸雙方共有：

注1：當(dāng)事人各方可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利和義務(wù)：

(一)一方轉(zhuǎn)讓其共有專利權(quán)的，另一方或者其他各方可以優(yōu)先受讓其共有的專利申請權(quán)：

(2)合作開發(fā)各方中一方。

甲方：

乙方：

簽訂日期;

租房契約合同篇十二

引導(dǎo)語：房地產(chǎn)買賣合同也稱為房屋買賣合同，它的`法律特征既有買賣合同的一般特征，也有其自身固有的特征。今天，小編為大家整理了關(guān)于房屋轉(zhuǎn)典契約書合同范本，歡迎閱讀與參考!

轉(zhuǎn)典權(quán)人×××簡稱甲方，原典權(quán)人×××簡稱乙方，茲為典權(quán)經(jīng)雙方合意締訂契約條件如下：

一、典物×××

二、典價×××

三、期限×××

四、典權(quán)設(shè)定登記×××

五、特約×××

第二條前條轉(zhuǎn)典期間自×××年×月×日起滿x年(不得逾越原典期限)。

第三條典價xxx(不得超越原典價)。

第四條于轉(zhuǎn)典契約成立當(dāng)日，乙方將典物全部移轉(zhuǎn)與甲方占有收益使用。第五條轉(zhuǎn)典期間內(nèi)，甲方應(yīng)負(fù)妥善保管之責(zé)，如有故意或過失致典物全部劃一部分滅失，應(yīng)賠償責(zé)任。

第六條甲方對于典物為使用便利，非先征得乙方同意，不得加以整修或添設(shè)等行為。

第七條典權(quán)期限屆滿，乙方應(yīng)備足第三條所載原典價，向甲方贖回典物，而甲方應(yīng)將典物負(fù)責(zé)回復(fù)原狀，返還乙方各無異議。

第八條典權(quán)存續(xù)期間，非經(jīng)乙方同意，甲方不得將典物為再轉(zhuǎn)典，或讓與及出租與他人。

第九條本契約經(jīng)雙方簽蓋后生效，同時應(yīng)向主管地政機關(guān)辦理典權(quán)轉(zhuǎn)典登記手續(xù)。

第十條本契約未盡事項應(yīng)依民法及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。本契約一式兩份，當(dāng)事人各執(zhí)一份為憑。

轉(zhuǎn)典權(quán)人(甲方)：×××

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

轉(zhuǎn)典人(乙方)：×××

住址：身份證統(tǒng)一號碼：×××年×月×日

租房契約合同篇十三

地址：____________。

郵碼：____________。

電話：____________。

法定代表人：____________。

職務(wù)：____________。

地址：____________。

郵碼：____________。

電話：____________。

法定代表人：____________。

職務(wù)：____________。

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質(zhì)量要求。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。

第十條結(jié)算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責(zé)任。

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的',應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任。

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按項處理：

1.向_____機關(guān)申請_____；

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。

承攬方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。

租房契約合同篇十四

茲因買受人向出賣人購買______________的標(biāo)的物，依動產(chǎn)擔(dān)保法規(guī)定，雙方約定條款如下：

一、買賣標(biāo)的物：_____________________。

二、買賣標(biāo)的物業(yè)已點交買受人占有使用，但買受人未付清全部價款之前功盡棄(或買受人所交付支票未全部兌現(xiàn)之前)，出賣人保有標(biāo)的物及其附件的所有權(quán)。買受人使用標(biāo)的物，應(yīng)遵守下列條件：

(一)標(biāo)的物應(yīng)置放于______________(處所)。買受人妥善保管維護使用。未經(jīng)出賣人書面同意，不得將標(biāo)的物移離上述地點。

(二)出賣人得隨時派員至標(biāo)的物所在地點，檢查標(biāo)的物的狀況。

(三)買受人不得毀損標(biāo)的物或涂滅標(biāo)的物上名稱、商標(biāo)、廠牌與編號。

(四)標(biāo)的物(包括零件、附件)因火災(zāi)、盜竊以及天災(zāi)地變等不可抗力而發(fā)生的損失，概歸買受人負(fù)擔(dān)。

(五)買受人不得交標(biāo)的物出借、讓與、出質(zhì)、出賣、提供擔(dān)保或為其他任何處分。

四、買受人取得所有權(quán)的條件：買受人付清全部價格時(如系開票據(jù)時，于該票據(jù)全部兌現(xiàn)時)，買受人始行取得標(biāo)的物所有權(quán)。

五、第三條所定付款，如買受人有任何一期未付情況(或所開票據(jù)有任何一張不兌現(xiàn)情況)，經(jīng)出賣人以掛號函發(fā)信期限三日催告(發(fā)信日為準(zhǔn))，買受人仍未清償時，買受人并愿逕受強制執(zhí)行。出賣人得申請法院強制執(zhí)行收回買賣標(biāo)的物。其已付價款，全部視為買受人使用標(biāo)的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標(biāo)的物有毀損，買受人應(yīng)按出賣人通知的數(shù)額賠償。

六、買受人如將標(biāo)的物保險，其受益人應(yīng)列為出賣人。

七、就本契約所生糾紛之一切訴訟(包括連帶保證人部分)以______________法院為第一審管轄法院，強制執(zhí)行收回標(biāo)的物，則由標(biāo)的物所在地的地方法院管轄。

八、其他條件。

(一)雙方應(yīng)即日向管轄登記機關(guān)，辦理動產(chǎn)擔(dān)保附條件買賣契約的登記。如買受人不協(xié)同出賣人辦理登記，任憑出賣人隨時收回標(biāo)的物，并賠償出賣人的一切損失，買受人無異議。

(二)本件動產(chǎn)擔(dān)保附條件買賣契約登記有效期間為三年，自登記日起算。

(三)出賣人收回標(biāo)的物十日內(nèi)，買受人得以現(xiàn)金繳付余額全部(或未兌付票據(jù)全部)及償還出賣人收回的一切費用于出賣人后，領(lǐng)回原標(biāo)的物。其領(lǐng)回位置，由買受人自理。

(四)其他未定事項，概依有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

九、買受人的連帶保證人，就買受人因本契約而生的一切債務(wù)，負(fù)連帶責(zé)任，并愿拋棄民法保證各條內(nèi)有關(guān)保證人和權(quán)利。連帶保證人所負(fù)責(zé)任，以保證至履行本契約所生全部債務(wù)時為止。保證人非經(jīng)出賣人的書面同意，不得借故中途退保。

十、出賣人依第五條收回的買賣標(biāo)的物，經(jīng)拍賣所得的價金與買受人已付的價金合計總數(shù)不足清償全部貨款時，買受人及連帶保證人仍應(yīng)負(fù)全部清償責(zé)任。

附表(略)。

買受人：__________________。

住址：____________________。

身份證號：________________。

連帶保證人：______________。

住址：____________________。

身份證號：________________。

出賣人：__________________。

住址：___________________。

身份證號：________________。

_________年______月_____日。

租房契約合同篇十五

立合約書人：________保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)。

_____________________________________先生/女士(以下稱乙方)。

茲因乙方同意為甲方報告訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：

第一條合意事項。

雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。

第二條居間報酬。

保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報酬。

第三條合約期間。

本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以三個月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。

第四條權(quán)利義務(wù)。

雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。

第五條合意管轄。

甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以中國臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。

第六條其它約定。

本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。

本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法令規(guī)章辦理。

甲方：________保險代理人股份有限公司乙方：______________。

租房契約合同篇十六

機器買賣契約合同一份正式規(guī)范的租賃合同來保障雙方的合法權(quán)益，

畢業(yè)生本站

立契約人x x x(以下簡稱甲方)x x x(以下簡稱乙方)茲就機器買賣事宜，甲方賣出、乙方買進。

甲乙雙方約定有關(guān)后記機器的買賣事宜甲方賣出，乙方買進。

買賣總金額為x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元整。

(2) 甲方必須在x x x x 年x 月x日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款，俟交貨時一次付清。

甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應(yīng)將后記機器的所有權(quán)移轉(zhuǎn)予乙方。

在甲方尚未將機器交付予乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。亦即乙方免除支付價金義務(wù)。

甲方保證后記機器所具有的.性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試機，以證明其性能。

有關(guān)后記機器的品質(zhì)、性能，由甲方對乙方保證，并以三年為限。在此期間，若非乙方的過失而發(fā)生自然故障，甲方負(fù)有賠償損失及修理的義務(wù)。

若發(fā)生第六條的情形，雖經(jīng)甲方修復(fù)，而機器仍然無法操作，或其性能降低長達一個月，乙方可依據(jù)下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

(1) 換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款，每一年乙方應(yīng)支付甲方相當(dāng)于第二條總金額五分之一款項。

(2) 退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應(yīng)付如前(1)之款項，其余定金退還予乙方。有關(guān)使用機器的時間，其計算方法則無論乙方是否使用，規(guī)定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止，為使用時間。

乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將該機器搬回。

有關(guān)前述甲方的機器搬運費、安裝費、以及搬回時所需的一切費用，應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。甲方除上述權(quán)利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

甲方若未能在第二條所列日期前交付機器，乙方得向甲方催告，于十日內(nèi)交付機器。在此期限內(nèi)，甲方若仍然無法交付，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。

本契約一式三份，當(dāng)事人及見證人各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：x x x

地址：

身份證統(tǒng)一號碼：

買方(乙方)：x x x

地址：

身份證統(tǒng)一號碼：

見證人(丙方)：x x x

地址：

身份證統(tǒng)一號碼：x x x x年x 月x日

租房契約合同篇十七

買方:________(以下簡稱甲方)。

賣方:________(以下簡稱乙方)保證人：(以下簡稱丙方)上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

第一條甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。

第二條后記轎車的買賣總金額為人民幣元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

(1)本日(訂約日)先交付定金____元。

(2)余款元(中期款)于申請過戶的同時支付。

(3)余款元，可分十次支付，自___年___月___日至___月止，每月___日前支付____元，乙方應(yīng)于過戶時，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。

第三條甲方對乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。

第四條辦理過戶手續(xù)所需費用由乙方負(fù)擔(dān)。

第五條乙方若無法履行第二條第。

(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。

第六條甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。

第七條后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。

本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：_______住址：_______身份證號碼：________。

買方(乙方)：________。

住址：________身份證號碼：________。

引擎號碼：______。

租房契約合同篇十八

原告：李，女，漢族，________年____月____日出生，住市路小區(qū)號樓號。

被告：張，男，漢族，________年____月____日出生，住市路小區(qū)號樓號。

訴訟請求：

1、請求法院判令原被告的婚生子由原告撫養(yǎng);。

3、本案的訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實與理由：

原被告在________年____月登記結(jié)婚，婚后于________年____月____日生育一子。后因感情不和，原被告雙方于________年____月____日達成離婚協(xié)議書，并辦理了離婚手續(xù)。離婚協(xié)議書中約定兒子由被告撫養(yǎng)。從辦完離婚手續(xù)至今被告都沒有管過孩子一天，沒有盡到撫養(yǎng)義務(wù)，孩子一直由原告撫養(yǎng)。在此期間，原告多次聯(lián)系被告叫其對孩子行使撫養(yǎng)義務(wù)并兩次帶孩子去找被告，被告都置之不理。

離婚協(xié)議還約定由原告每月支付300元生活費，當(dāng)時原告的工資只有840元，達到了其工資的40%。按約定孩子由被告撫養(yǎng)，但實際是原告一直撫養(yǎng)著，被告應(yīng)該承擔(dān)撫養(yǎng)費，也應(yīng)達到其工資的40%，除此原告雇傭保姆支付了7000元和支付醫(yī)療費800元，也應(yīng)由被告承擔(dān)。

綜上所述，原告認(rèn)為，被告不但沒有盡撫養(yǎng)義務(wù)，而且對孩子沒有任何親情可言，嚴(yán)重違反了離婚協(xié)議的約定。孩子若由被告撫養(yǎng)會對孩子身心健康造成不利影響，現(xiàn)原告根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條，《最高人民法院關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問題的若干具體意見的規(guī)定》第7條、16條，訴至貴院，望貴院判決兒子由原告撫養(yǎng)并由被告每月支付撫養(yǎng)費1000元以及從離婚后至今的撫養(yǎng)費7000元、雇傭保姆費用7000元、醫(yī)療費800元。

此致

____區(qū)人民法院。

租房契約合同篇十九

借款人名稱：_______________（甲方）。

住所：_______________________。

法定代表人或主要負(fù)責(zé)人：_______________________。

開戶金融機構(gòu)：____________________。

賬號：_________________。

電話：________________郵政編碼：______________。

貸款人名稱：___________________（乙方）。

住所：______________________。

法定代表人或主要負(fù)責(zé)人：_______________。

電話：_______________郵政編碼：______________。

保證人名稱：________________（丙方）。

住所：________________________。

法定代表人或主要負(fù)責(zé)人：________________。

電話：_______________郵政編碼：______________。

簽訂合同日期：____________________

簽訂合同地點：____________________。

因甲方的請求，丙方愿意為甲、乙簽訂的`_____年____字第_____號合同提供擔(dān)保。乙方經(jīng)審查，同意丙方作為甲方還款的保證人，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，按下列條款訂立本合同：

第一條丙方擔(dān)保金額為甲方根據(jù)年字第號合同（以下稱主合同）向乙方借用的資金本金（大寫）元人民幣（大寫：________元整）___________整及其相應(yīng)的利息、費用和罰息。

第二條丙方保證代甲方清償甲方在上述借款到期而未能按時償還的借款本金、利息、費用及罰息，并保證在接到乙方書面索款通知后個營業(yè)日內(nèi)，清償上述款項。

第三條丙方的保證責(zé)任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財務(wù)狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本擔(dān)保合同所擔(dān)保的主合同的無效或解除而免除。

第四條丙方機構(gòu)若發(fā)生變更、合并、撤銷，丙方應(yīng)提前天書面通知乙方和甲方，由變更、合并后的機構(gòu)承擔(dān)本擔(dān)保合同項下的全部義務(wù)，或由甲方和丙方落實為乙方所接受的新的擔(dān)保人。

第五條本擔(dān)保合同生效后，甲方和乙方如需要變更主合同條款，應(yīng)征得丙方的同意，由甲、乙、丙三方達成書面協(xié)議。

第六條本合同生效后，乙方有權(quán)對丙方的資金和財產(chǎn)情況進行監(jiān)督，有權(quán)要求丙方提供其財務(wù)報表等材料，丙方應(yīng)如實提供。

第七條本合同的擔(dān)保金額隨甲方償還或丙方代為清償本合同第二條約定的本金、利息、費用及罰息的數(shù)額而相應(yīng)扣減。

第八條丙方代甲方清償借款本息、費用及罰息后，有權(quán)向甲方追償。

第九條在本合同有效期內(nèi)，甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。

第十條違約責(zé)任：

1、丙方違反本合同第二條約定，未按期代為清償?shù)狡趥鶆?wù)，乙方有權(quán)委托丙方開戶金融機構(gòu)從丙方存款賬戶中直接扣收，并可視情況按擔(dān)保總額的%向丙方收取違約金。

2、丙方違反本合同第四條約定，應(yīng)按擔(dān)?？傤~的%向乙方支付違約金。給乙方造成經(jīng)濟損失，且違約金數(shù)額不足彌補所受損失的，還應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失。

3、甲方違反本合同第四條約定，乙方有權(quán)停止發(fā)放新貸款，并提前收回已發(fā)放的貸款本息。

4、甲方和乙方違反本合同第五條的規(guī)定，擅自變更主合同條款，丙方可以自行解除擔(dān)保義務(wù)。

第十一條爭議的解決方式：

合同履行中發(fā)生爭議，三方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按下列第項方式解決：

（1）向仲裁委員會申請仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十二條雙方商定的其他事項：

第十三條本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章。自主合同生效之日起生效。

第十四條本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。

租房契約合同篇二十

契出賣人__商行負(fù)責(zé)人___稱為甲方，同承買人__商店主___稱為乙方，茲為_貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購__貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物___件，甲方應(yīng)于_日內(nèi)義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于_日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣__仟_佰元共人民幣__萬_仟_佰元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時，得為契的解除如有損害亦可請求賠償。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除契約等情況。

本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)：___。

身份證號：

地址：

買方(乙方)：

身份證號：

地址：

____年_月_日。

租房契約合同篇二十一

甲方(買方):。

(蓋章)。

地址：

電話：

聯(lián)系人：

乙方(賣方):。

(蓋章)。

地址:。

電話：

聯(lián)系人:。

甲乙雙方根據(jù)民法典，平等互利，協(xié)商一致，同意簽訂本合同，共同信守。

1.貨物名稱、型號規(guī)格、基本配置、單位、數(shù)量、單價、金額及合同價見表1：(滿足招標(biāo)文件要求)。

號序。

貨物名稱。

型號規(guī)格。

基本配置。

單位。

數(shù)量。

單價。

金額(元)。

1

2

3

4

5

6

計：人民幣(大寫)。

備注：

2.技術(shù)資料。

乙方應(yīng)隨貨物提供下列技術(shù)資料：

2.1各系統(tǒng)的運用手冊。

乙方應(yīng)以書面或電子文檔形式提供給甲方。

3.交貨地點　____________時間____________或另見甲方書面通知。

4.售后服務(wù)：____________。

4.保修期____________。

5.驗收。

5.1本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內(nèi)。

5.2貨物驗收合格后，甲乙雙方在結(jié)算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當(dāng)理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規(guī)定的驗收期的，則視為其已驗收通過。

6.付款(詳見雙方說明的其它事項)。

6.1本合同以人民幣付款。

6.2乙方所供貨物經(jīng)甲方驗收合格并出具結(jié)算驗收證明書后，由區(qū)級財政國庫收付中心依據(jù)財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內(nèi)付款。

7.質(zhì)量保證。

7.1乙方應(yīng)保證所供貨物是全新的、未使用過的，并完全符合行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命期內(nèi)應(yīng)具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應(yīng)對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而產(chǎn)生的故障負(fù)責(zé)。

7.2在質(zhì)量保證期內(nèi)，如果貨物的數(shù)量、質(zhì)量或規(guī)格與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應(yīng)盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。

7.3乙方應(yīng)在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應(yīng)時間內(nèi),免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。

7.4如果乙方在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應(yīng)時間內(nèi),沒有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但其風(fēng)險和費用將由乙方負(fù)擔(dān)，甲方根據(jù)合同規(guī)定對乙方行使的其他權(quán)力不受影響。

8.誤期賠償。

8.1如果乙方?jīng)]有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務(wù)，甲方應(yīng)從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務(wù)的服務(wù)費用的百分之零點五(0.5%)計收，直至交貨或提供服務(wù)為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按七(7)天計算，不足七(7)天按一周計算。并且，買方可考慮終止合同。

9.合同轉(zhuǎn)讓和分包。

9.1乙方不得部分轉(zhuǎn)讓和分包或全部轉(zhuǎn)讓和分包其應(yīng)履行的合同義務(wù)。

10.適用法律。

10.1本合同應(yīng)按照中華人民共和國的現(xiàn)行法律進行解釋。

11.合同生效。

11.1本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

11.2本合同一式四份，以中文書就，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另一份報雨城區(qū)國庫科支付貨款，另一份報雨城區(qū)政府采購中心備案。

12.雙方需要說明的其他事項。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________。

簽訂地點：___________簽訂地點：___________。

租房契約合同篇二十二

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：

一、采購產(chǎn)品情況：

總金額：人民幣________________________元整。

二、樣品約定時間：

自本合同生效之日其______個工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨時間、地點及運費：

合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨。

四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明：按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

五、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限：

以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

六、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān)。

七、結(jié)算方式和期限：

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預(yù)付款，計人民幣________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

八、違約責(zé)任：

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向___________人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。

合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日。

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日。

【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/12521521.html】