合同是法律關(guān)系的基礎(chǔ)，有助于維護交易的公平性和可靠性。合同應(yīng)具備合理的保密條款，保護雙方的商業(yè)秘密。合同的履行應(yīng)保持雙方的合作態(tài)度和誠實守信的原則。
質(zhì)量保修合同篇一
1、依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，不轉(zhuǎn)包或違法分包工程。
3、按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)要求和合同約定，對進入現(xiàn)場的原材料、用具、機械設(shè)備等進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。
4、建立、健全工程質(zhì)量檢驗制度，嚴(yán)格工序管理，做好分項工程質(zhì)量驗收及記錄工作。
5、建立、健全教育培訓(xùn)制度，加強對職工的教育培訓(xùn)工作未經(jīng)教育培訓(xùn)及考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。
6、嚴(yán)格依法履行建筑工程質(zhì)量保修義務(wù)，(質(zhì)量保修期至工程竣工驗收合格之日起計算)。
以上是我單位對該工程的質(zhì)量承諾，若工程驗收我方達不到承諾的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，我方愿接受工程造價的5%作為懲罰。嚴(yán)重時，甘愿受法律法規(guī)處罰，并自動撤出現(xiàn)場。
質(zhì)量保修合同篇二
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
為保證少數(shù)民族特色村寨榃僧村旅游廁所(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)章規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。
質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收通過之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：
地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
土建工程為1年;。
屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為1年;。
供熱及供冷系統(tǒng)為1個采暖期及供冷期;。
裝修工程為1年;。
住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為1年;。
綠化工程為工程全部完工初驗合格后一年。
市政工程、公路工程、水利工程為1年。
1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔(dān)。
3、在保修期內(nèi)，如發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，并采取安全防范措施，由原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人負責(zé)實施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
4、保修完成后，由發(fā)包人組織有關(guān)單位人員驗收。
本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工結(jié)算價的%。
發(fā)包人在應(yīng)付款中扣出。在保修期內(nèi)承包人應(yīng)按保修內(nèi)容進行保修，若承包人接到發(fā)包人保修通知書在二天內(nèi)未派人進行修理的，發(fā)包人則安排其它公司修理，在保修期內(nèi)發(fā)生的修理費用由承包人負責(zé)或由發(fā)包人從保修金中扣出。
在工程竣工保修期滿，承包人完成工程存在質(zhì)量問題的整改，并按照《南寧市市政設(shè)施建設(shè)項目竣工移交管理暫行規(guī)定》(南府發(fā)[20__]86號)的要求，簽署了《市政工程保修期滿存在問題整改復(fù)檢鑒定表》后的14個日歷天內(nèi)，發(fā)包人將質(zhì)量保修金(不計利息)退還承包人。
六、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。
發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
質(zhì)量保修合同篇三
甲方：(以下稱甲方)。
乙方：(以下稱乙方)。
依據(jù)《_建筑法》、《_安全生產(chǎn)法》及與建設(shè)單位簽訂的施工合同(《樓工程總包合同》，乙方就工程施工過程中的安全、質(zhì)量事項向甲方作出如下：
1、施工現(xiàn)場必須按施工方案布置，施工材料及設(shè)備、工具不亂擺亂放，做好文明施工;。
3、乙方進場到施工撤場期間要做好防火、防盜及一切安全生產(chǎn)和質(zhì)量事故的預(yù)防工作;。
7、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定組織人員進行施工質(zhì)量檢查評定，關(guān)鍵工序需經(jīng)建設(shè)單位及監(jiān)理驗收合格后方可進行下道工序。
8、消除質(zhì)量通病，由專人負責(zé)檢查落實，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時整改直至符合規(guī)范要求;。
保證人：_。
20__年__月__日。
質(zhì)量保修合同篇四
一、單項選擇題來源：
1．()是指對房屋建筑工程竣工驗收后在保修期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，予以修復(fù)。
a．質(zhì)量保證體系認證b．工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。
c．安全標(biāo)準(zhǔn)d．質(zhì)量保修標(biāo)準(zhǔn)。
3．()和施工單位應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等，雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
a．設(shè)計單位b．項目經(jīng)理。
c．監(jiān)理公司d．建設(shè)單位。
4．建設(shè)單位和()應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等，雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
a．施工單位b．項目經(jīng)理。
c．監(jiān)理公司d．設(shè)計單位。
5，在我國境內(nèi)新建、擴建、改建各類房屋建筑工程(包括裝修工程)都實行()制度。
a．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)b．質(zhì)量負責(zé)人。
c．質(zhì)量保修d．質(zhì)量檢修。
6．房屋建筑工程在保修范圍和保修期限內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，施工單位應(yīng)當(dāng)履行()。
a．維護義務(wù)b．維修義務(wù)。
c．保修義務(wù)d．檢修義務(wù)。
7．在正常使用條件下，房屋建筑工程中屋面防水工程的最低保修期限為()。
a．10年b．8年。
c．5年d．3年。
8．在正常使用條件下，房屋建筑工程中有防水要求的衛(wèi)生間的最低保修期限為()。：
a．10年b．8年。
c．5年d．3年。
9．在正常使用條件下，房屋建筑工程中房間和外墻面的防漏的最低保修期限為()。
a．10年b．8年。
c．5年d．3年。
10．在正常使用條件下，房屋建筑工程中屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防漏的最低保修期限為()。
a．10年b．8年。
c．5年d．3年。
11．在正常使用條件下，房屋建筑工程中供熱與供冷系統(tǒng)的最低保修期限為()。
a．1個采暖期、供冷期b．2個采暖期、供冷期。
c．3個采暖期、供冷期d．4個采暖期、供冷期。
12．在正常使用條件下，房屋建筑工程中電氣管線的最低保修期限為()。
a．半年b．1年。
c．2年d．3年。
a．半年b．1年。
c．2年d．3年。
a．半年b．1年。
c．2年d．3年。
15．在正常使用條件下，房屋建筑工程中電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝的最低保修期限為()。
a．半年b．1年。
c．2年d．3年。
16．在正常使用條件下，房屋建筑工程中裝修工程的最低保修期限為()。：
a．1年b．2年。
c．3年d．4年。
a．施工單位b．房屋建筑所有人。
c．原設(shè)計單位d．質(zhì)量缺陷的責(zé)任方。
二、多項選擇題。
1．()和()應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等，雙方約定的保修范圍、保修期限必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
a．建設(shè)單位b．施工單位。
c．項目經(jīng)理d．設(shè)計單位。
e．監(jiān)理單位。
2．建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定()等，必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
a．保修責(zé)任人b．保修范圍。
c．保修單位d．保修期限。
e．保修責(zé)任。
3．建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)在工程質(zhì)量保修書中約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等，雙方約定的()必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
a．保修責(zé)任人b．保修責(zé)任。
c．保修范圍d．保修期限。
e．保修單位。
a．新建b．維修。
c．維護d．?dāng)U建。
e．改建。
5．建筑工程的保修范圍除地基基礎(chǔ)工程外，還應(yīng)當(dāng)包括()。
a．主體結(jié)構(gòu)工程b．屋面防水工程。
c．電氣管線、上下水管線的安裝工程d．裝飾工程。
e．其他土建工程。
a．主體結(jié)構(gòu)工程。
b．電氣管線、上下水管線的安裝工程。
c．因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
d．不可抗力造成的質(zhì)量缺陷。
考點153自測題答案：
二、多項選擇題：1．a(chǎn)b2．bde3．cd4．a(chǎn)de5．a(chǎn)bce6．cde。
質(zhì)量保修合同篇五
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用，有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀察，目前有關(guān)工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準(zhǔn)）的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換，材料費及更換費用由乙方負擔(dān)，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應(yīng)于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔(dān)。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節(jié)假日包括在內(nèi)）內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔(dān)。
5.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元；若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方（年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿意，可以結(jié)算）。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。
代表：代表：
質(zhì)量保修合同篇六
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
質(zhì)量保修合同篇七
發(fā)包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
（詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；
（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+—5％以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)。
（3）由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_____________________元（詳見海天人裝修工程報價單）。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見________裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費（大寫）_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。
第三部分發(fā)包人義務(wù)。
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費用；
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務(wù)。
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見______裝修工程變更單）。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計變更；
（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
（4）客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。
第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
（1）隱蔽工程驗收；
（2）水電工程完工；
（3）瓦作工程完工；
（4）中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算；
（5）油漆工程完工。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見海天人裝修工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見________裝修工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見________裝修工程結(jié)算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見________裝修工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附海天人裝修工程報價單）。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5m以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見________裝修工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清中期工程款。
第十一部分違約責(zé)任。
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第4條、每延誤工期一天，由責(zé)任人向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責(zé)。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分其他約定事項：
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。合同附件：
發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：日期：
日期：
質(zhì)量保修合同篇八
身份證號：____。
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，承接事宜，雙方本著平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，經(jīng)協(xié)商一致，達成協(xié)議條款如下：
一、乙方負責(zé)聯(lián)系并落實以為甲方開拓市場名義，承接__—大雄寶殿施工事宜，并負責(zé)最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
二、甲方負責(zé)按承包合同施工，需按約定支付給乙方工程咨詢費。
a）本工程造價約元人民幣，甲方需支付給乙方總造價的%咨詢費。咨詢費部分所涉及的各項稅費由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。
b）甲方需以現(xiàn)金的方式支付給乙方上述費用，合同簽訂后即立馬報銷乙方前期該項目開展所產(chǎn)生的差旅住宿等費用。
c）甲方在簽訂合同后進場拿到第一筆預(yù)付款后，支付給乙方工程總價的%。
d）剩余部分在第二筆預(yù)付款后全部結(jié)清。
e）甲方在與建設(shè)方簽訂協(xié)議后即全權(quán)負責(zé)該項工程的質(zhì)量安全，人員安全，工程進度，及材料設(shè)備的安全及常規(guī)維護，如有意外與乙方無關(guān)）。
f）甲方在工程建設(shè)中應(yīng)嚴(yán)格按照_相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來對該工程等項目進行合理施工，不能有偷工減料事情發(fā)生，如有違背建設(shè)形象的事情所產(chǎn)生的不良后果，由甲方自行承擔(dān)，乙方不對此負任何責(zé)任）。
三、協(xié)議終止。
本協(xié)議簽字生效后，如果至__年_月_日，乙方仍未協(xié)助甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同，本協(xié)議自動終止。
四、本協(xié)議一式份，雙方簽字蓋章后正式生效。
甲方（簽章）。
乙方（簽章）。
聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式。
時間：__年_月_日。
時間：__年_月_日。
質(zhì)量保修合同篇九
在不斷進步的社會中，合同的類型越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
甲 方 （業(yè)主）：
乙 方 （裝飾公司）：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本裝修工程質(zhì)量保修責(zé)任。
質(zhì)量保修范圍包括主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：按中華人民共和國《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年；
2、裝修工程為
3、電氣管線、給排水管道、電器等設(shè)備安裝工程為年；
4、其他項目保修期限約定如下：保修期為工程竣工證書發(fā)出/實際竣工日期后的12個月。
1、保修期自工程竣工驗收合格（以甲方出具的書面文件為準(zhǔn)）后起算滿1年。
2、 為本工程保修負責(zé)人。乙方指定的工程保修負責(zé)人的聯(lián)系電話應(yīng)隨時保持暢通，如保修負責(zé)人或聯(lián)系電話發(fā)生變動，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方，有關(guān)變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
3、乙方現(xiàn)場維修響應(yīng)時間為24小時，以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r起算。若發(fā)生緊急搶修事故的，乙方接到甲方通知后，則應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
4、經(jīng)甲方組織驗收合格，質(zhì)量保修問題方視為處理妥當(dāng)。如經(jīng)驗收不合格，甲方有權(quán)另聘其他施工單位進行維修，因此而發(fā)生的相關(guān)費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結(jié)算，甲方從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分乙方另行支付。
1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
2、自質(zhì)量保修期開始計算之日起滿1年乙方無違約的，甲方應(yīng)將預(yù)留保修金全額無息返還乙方。
3、甲方在保修期限滿后將預(yù)留的保修金返還乙方前，甲方雙方應(yīng)共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪，在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時，有權(quán)將應(yīng)由乙方承擔(dān)但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保修金余額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則，每逾期一日，乙方須按應(yīng)付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
1、乙方遲延前往維修的，應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金。經(jīng)5個工作日連續(xù)維修或同一問題重復(fù)維修達3次以上，仍無法解決問題的，視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵，乙方支付甲方合同總價10%之違約金。
2、若乙方不在約定時限內(nèi)派人維修或超過維修時限仍無法完成維修的，乙方除應(yīng)支付違約金外，同意由甲方另行委托其他單位維修，所發(fā)生的費用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付，不足部分由乙方另行支付。
3、在保修期限內(nèi)，因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量（包括所有安裝電器、熱水器等）缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟與法律責(zé)任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，甲方有權(quán)向乙方追償。
4、因乙方未按有關(guān)規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務(wù)而造成新的人身、財產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
5、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷，乙方在履行保修義務(wù)后，有權(quán)就所發(fā)生的費用向責(zé)任方追償。
6、若因乙方原因造成第三方索賠的，乙方同意由其指定的工程保修負責(zé)人作為代理人，在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責(zé)人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。若乙方委托的工程保修負責(zé)人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的，則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補償事宜，甲方與第三方簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔(dān)，并授權(quán)甲方直接從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中扣除，不足部分乙方須另行支付。
1、本工程質(zhì)量保修書，由甲方、乙方雙方共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
甲 方：乙 方：（公章）
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年月 日 年 月 日
質(zhì)量保修合同篇十
甲乙雙方充分協(xié)商，甲方同意乙方參加_________工程施工。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，共同努力保證施工安全、工程質(zhì)量及工期，特簽訂本合同，共同遵守。
一、工程承包范圍及內(nèi)容。
二、雙方責(zé)任甲方：
1.乙方進場前，做好場地的三通一平。
2.樁位的放驗線，施工材料的到位。
3.派駐工地代表，協(xié)商解決施工過程中的問題，并協(xié)調(diào)與第三方的關(guān)系。
4.協(xié)助乙方解決進退場時的運輸及吊裝。
5.協(xié)助解決施工人員住宿及完工后的機械堆放。
6.負責(zé)清除地面及地下障礙物。
7.負責(zé)辦理暫住手續(xù)，并支付相關(guān)費用。乙方：
1.根據(jù)施工要求，保質(zhì)、保量、按期完成項目。
2.做好施工原始記錄。
3.按照甲方的進度計劃施工，服從駐地代表的管理。
4.嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方必須返工，費用自理。若乙方質(zhì)量達到要求，而其它機組沒有達到質(zhì)量要求，甲方不得扣工程款。
5.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行施工作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生事故，乙方自負并解決，與甲方無關(guān)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計圖紙施工。
四、綜合單價_________。
五、付款及結(jié)算方式_________。本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
_________年____月____日_________年____月____日。
【
質(zhì)量保修合同篇十一
1.本工程保修期為一年，自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：_________________。
就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：_________________。
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換，材料費及更換費用由乙方負擔(dān)，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應(yīng)于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔(dān)。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔(dān)。
5.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿意，可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
代表：_________________代表：_________________。
質(zhì)量保修合同篇十二
甲方、乙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量保修書。
1.1乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)施工合同約定的所有施工承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
1.2凡屬于乙方原因造成的各部位的質(zhì)量問題和材料設(shè)備質(zhì)量缺陷問題或其他缺陷，及由于乙方(指購買本項目房屋的客戶)維修造成業(yè)主的相關(guān)損失，均屬于乙方保修責(zé)任范圍。
1.3整體工程及各分部分項工程質(zhì)量，經(jīng)竣工驗收符合合同要求，如甲方抽檢到分項工程中允許偏差項目中超出允許偏差范圍的、基本項目中未達到優(yōu)良的項目或者不符合觀感要求的觀感項目，仍屬乙方返修范圍，乙方應(yīng)按甲方要求進行返修。
1.4由于乙方工程質(zhì)量問題造成甲方和業(yè)主的全部直接和間接損失，由乙方無條件承擔(dān)。如業(yè)主另有索賠要求，則乙方授權(quán)甲方全權(quán)代表乙方與業(yè)主進行索賠談判并確定賠償金額，談判結(jié)果經(jīng)甲方和業(yè)主簽字后立即生效，甲方負責(zé)知會乙方，并將乙方須承擔(dān)的費用總額直接從乙方保修款中扣除，乙方予以無條件承認。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期以工程通過驗收合格之日起計算，保修期限為：
3、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年;。
4、住宅領(lǐng)地凱旋帝景內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程，為2年;。
5、供熱及制供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;。
6、其他項目的保修期為2年。
3.1滲水、漏水、給排水、供電設(shè)施及線路出現(xiàn)故障等影響居民正常生活的情況下，乙方承諾在甲方通知后4小時內(nèi)趕到現(xiàn)場并于6小時內(nèi)完成維修。
3.2發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3.3其他情況下，乙方須在甲方通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，并于趕到現(xiàn)場之日起二日內(nèi)完成通知所涉及之保修、維修項目。
3.4每個維修項目完成后，經(jīng)業(yè)主和甲方驗收并簽字后，方為該維修項目本次維修完畢。所維修項目應(yīng)保證在六個月內(nèi)不再出現(xiàn)類似問題。
3.5違反以上規(guī)定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結(jié)果由業(yè)主和甲方簽字認可后即生效，不再經(jīng)由乙方確認(甲方將處理情況知會乙方)，因此所發(fā)生的一切費用從乙方保修款中扣除。
3.6乙方承諾，無論以上質(zhì)量缺陷屬乙方、甲方或業(yè)主責(zé)任，在接到通知后，均遵守上述時間性要求不問理由地進行維修，并在維修過程中與甲方及業(yè)主共同取證，以判斷責(zé)任原因，不屬乙方責(zé)任的，由責(zé)任方向乙方支付材料及人工費用。
4.1每個維修項目完成后要經(jīng)業(yè)主和甲方驗收簽字方可，所維修項目的保修期限由維修合格之日起重新計算。
4.2維修工作完成后，乙方負責(zé)將施工現(xiàn)場清理干凈，如維修過程中給業(yè)主造成其他損失，則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4.3如有下列情況之一發(fā)生，甲方有權(quán)另行聘請施工單位進行維修，由此引起的一切費用和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
a：接到甲方返修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理問題;。
b：超過規(guī)定的到場時間后4小時仍未趕到現(xiàn)場;。
c：超過規(guī)定的時間仍未完成有關(guān)工程返修任務(wù)，且不主動向甲方報告;。
d：對同一位置經(jīng)過一次返修仍未徹底解決問題;。
e：因現(xiàn)場返修人員服務(wù)行為造成客戶強烈投訴。
4.4因乙方責(zé)任造成返修、賠償?shù)?，乙方?yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方直接和間接損失：直接返修加直接賠償?shù)馁M用在20xx元以下的，按照3倍計算;直接返修加直接賠償?shù)馁M用在20xx元以上的，按照2倍計算。
4.5按上述辦法計算出的'費用總額由甲方書面知會乙方，無需征得乙方書面簽收意見即可直接從乙方保修款中扣除。
4.6對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，乙方實施保修。
5.1在工程保修期內(nèi)，乙方必須委派兩名全權(quán)代表(土建1名，安裝1名)在現(xiàn)場辦公，專職處理本工程的維修工作;如甲方認為該代表不能勝任工作，乙方在接通知后2日內(nèi)予以更換。
5.2乙方保修負責(zé)人(默認人為項目經(jīng)理)：
a：通訊地址：
b：電話/手機：
c：傳真：
5.3以上內(nèi)容若有變動需及時書面知會甲方，否則無法聯(lián)系時，視為乙方已收到甲方傳達之信息。
5.4每一住戶，無論維修項目多少，全部維修人員均應(yīng)一次到位。
5.5維修人員應(yīng)按甲方制定的維修程序進行維修，服從甲方管理，服從業(yè)主的監(jiān)督，統(tǒng)一著裝、文明施工、文明用語，不得與業(yè)主發(fā)生任何爭執(zhí)，否則乙方向甲方支付違約金500元/每人次。
質(zhì)量保修金為工程結(jié)算總價的5%。
6.1質(zhì)量保修金返還的起止日期為：從工程竣工驗收通過之日起，至合同約定的保修期限止。
6.2保修期滿2年，監(jiān)理單位、物業(yè)管理單位及甲方對保修質(zhì)量無異議后7天內(nèi)無息支付乙方工程質(zhì)量保修金總價的80%。
6.3保修期滿五年，監(jiān)理單位、物業(yè)管理單位及甲方對保修質(zhì)量無異議后7天內(nèi)辦理完成保修金結(jié)算，甲方在收到完整的結(jié)算手續(xù)后無息支付乙方工程質(zhì)量保修金總價的20%。
6.4若甲方墊付維修費用超出保修款總額，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在結(jié)算時均不計利息。乙方不愿支付超額部分的，甲方有權(quán)由應(yīng)支付乙方的其他任何費用中扣除，仍不夠的，以法律手段追回。
7.1乙方同意在免費保修期滿后至工程有效壽命年限內(nèi)，繼續(xù)提供適當(dāng)維修服務(wù)，并按最優(yōu)惠價收取費用。
7.2本保修書：作為施工合同附件，由施工合同雙方共同簽署，在工程有效壽命內(nèi)一直生效。
質(zhì)量保修合同篇十三
承包人(全稱)：
發(fā)包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對鄭東建材家居城工程簽定工程質(zhì)量保修書。
1.1.承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)施工合同約定的所有施工承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
1.2.凡屬于承包人原因造成的各部位的質(zhì)量問題或其他缺陷，及由于承包人維修造成業(yè)主的相關(guān)損失，均屬于承包人保修責(zé)任范圍;不屬于承包人責(zé)任，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由承包人施工的，承包人應(yīng)配合維修，費用由責(zé)任方承擔(dān)。
3.1.保修期頭三個月內(nèi)，承包人應(yīng)派出足夠的維修和管理人員常駐現(xiàn)場負責(zé)維修工作，承包人維修負責(zé)人每天與發(fā)包人工程部及相關(guān)部門主動聯(lián)系一次，在發(fā)包人維修備案本上簽到。認真履行保修責(zé)任，做到服務(wù)周到，隨叫隨到，此后應(yīng)在發(fā)包人通知24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修，履行保修義務(wù)，保證維修的質(zhì)量及效果。承包人聯(lián)系電話：發(fā)包人通知時間以電信部門記錄為準(zhǔn)，一次接通或三次無人接聽或接不通視為發(fā)包人已通知承包人(發(fā)包人電話通知時間8:00~18:00之間)。承包人如更改電話，必須提前3天加蓋公司公章書面通知發(fā)包人。
3.2.發(fā)生緊急搶修事故，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3.3.承包人未能及時進場維修或不能維修或未能在發(fā)包人指定的合理期限內(nèi)維修完好或經(jīng)過兩次維修都未能修好的，承包人同意發(fā)包人自行另請他人代為維修并確定價格，同意所有修復(fù)費用及賠償費用及發(fā)包人加收管理費(修復(fù)及賠償費的15%)可以從發(fā)包人支付承包人的任何款項中扣除，但不等于解除承包人的任何應(yīng)負的責(zé)任。
3.4.承包人的施工質(zhì)量原因，導(dǎo)致業(yè)主退房、補償?shù)热控?zé)任、費用及甲放的損失均由承包人承擔(dān)。承包人授權(quán)發(fā)包人全權(quán)代表承包人與相關(guān)業(yè)主進行談判，承包人應(yīng)在發(fā)包人通知有關(guān)費用的3天內(nèi)向發(fā)包人支付，否則發(fā)包人加15%的違約金從保修金中扣除，并要求承包人補充保修金。
3.5.承包人每次維修完畢，應(yīng)負責(zé)將施工現(xiàn)場清理干凈并在完成后取得業(yè)主和發(fā)包人的驗收簽字，所維修項目如在六個月內(nèi)再次出現(xiàn)同樣缺陷的，仍然由承包人保修。
3.6.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
3.7.質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、質(zhì)量保修金的支付在保修期2年后，保修期維修較少或業(yè)主投訴少，監(jiān)理工程師、物業(yè)管理單位及發(fā)包人對工程質(zhì)量無異議后14天內(nèi)即與承包人辦理保修款支付。在保修期內(nèi)，如果維修次數(shù)，業(yè)主投訴較多，保修金五年以后酌情結(jié)算，保修金結(jié)算后，承包人仍應(yīng)繼續(xù)完成2款規(guī)定的保修期限內(nèi)的保修工作。保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
5、其他雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書一式四份，雙方各兩份，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人：(公章)鄭州鄭東置業(yè)有限公司承包人：(公章)。
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年月日年月日。
質(zhì)量保修合同篇十四
甲方：(公章)乙方：(公章)。
地址：地址：
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)。
委托代表人：委托代表人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號。
郵政編碼：郵政編碼：
發(fā)包人(甲方)：置業(yè)有限公司。
承包人(乙方)：
甲乙雙方于年月日簽署了“江南映像”地下室防水工程建造合同，為保證該合同范圍內(nèi)乙方承建的工程在一定使用期限內(nèi)正常使用，維護建筑工程所有者、使用者的合法權(quán)益，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽定本協(xié)議。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《山東省建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及本保修協(xié)議承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
工程質(zhì)量保修范圍包括：“江南映像”小區(qū)所有單體地下室防水工程。
1.竣工驗收后移交前由于乙方保護不善造成防水卷材損壞及脫落等，均由乙方承擔(dān)賠償和修復(fù)責(zé)任。
2.在質(zhì)量保修期內(nèi)由于乙方工程質(zhì)量原因給甲方造成的直接和連帶損失，由乙方承擔(dān)賠償和保修責(zé)任，所需費用從工程質(zhì)量保修金中扣除。
3.屬于保修范圍內(nèi)的項目，乙方同意接到甲方或業(yè)主通知后派人及時趕到現(xiàn)場進行修理，并保證保修質(zhì)量，否則甲方有權(quán)委托他人修理，所需費用從工程質(zhì)量保修金中扣除。
4.乙方需指定專人在現(xiàn)場負責(zé)維修工作。在乙方人員到達之前，甲方可采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)急措施，費用由乙方承擔(dān)。具體時間如下：
(1)滲水、漏水出現(xiàn)故障等，乙方承諾在甲方通知后4小時內(nèi)趕到現(xiàn)場并于6小時內(nèi)完成維修。
(2)發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
(3)其他情況下，乙方須在甲方通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，并于趕到現(xiàn)場之日起二日內(nèi)完成通知所涉及之保修，維修項目。
(4)每個維修項目完成后，經(jīng)業(yè)主和甲方驗收并簽字后，方為該維修項目本次維修完畢。所維修項目應(yīng)保證在六個月內(nèi)不再出現(xiàn)類似問題。
(5)違反以上規(guī)定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結(jié)果由業(yè)主和甲方簽字認可后即生效，不再經(jīng)由乙方確認(乙方將處理情況通知乙方)，因此所發(fā)生的一切費用從乙方保修款中扣除。
(6)乙方承諾，無論以上質(zhì)量缺陷屬乙方、甲方或業(yè)主責(zé)任，在接到通知后，均遵守上述時間性要求不問理由地進行維修，并在維修過程中與甲方及業(yè)主共同取證，以判斷責(zé)任原因，不屬乙方責(zé)任的，由責(zé)任方向乙方支付材料及人工費用。
(7)維修過程中，甲方將給予乙方必要的協(xié)助。
四.保修質(zhì)量。
1.每個維修項目完成后要經(jīng)業(yè)主和甲方驗收簽字方可，所維修項目的保修期限由維修合格之日起重新計算。
2.維修工作完成后，乙方負責(zé)將施工現(xiàn)場清理干凈。
3.如有下列情況之一發(fā)生，甲方有權(quán)另行聘請施工單位進行維修，由此引起的一切費用和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
a：接到甲方返修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理問題;。
b：超過規(guī)定的到場時間后4小時仍未趕到現(xiàn)場;。
c：超過規(guī)定的時間仍未完成有關(guān)工程返修任務(wù)，且不主動向甲方報告;。
d：對同一位置經(jīng)過一次返修仍未徹底解決問題;。
4.因乙方責(zé)任造成返修、賠償?shù)?，乙方?yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方直接和間接損失：直接返修加直接賠償?shù)馁M用在20__元以下的，按照3倍計算;直接返修加直接賠償?shù)馁M用在20__元以上的，按照2倍計算。
5.按上述辦法計算出的費用總額由甲方書面通知乙方，無需征得乙方書面簽收意見即可直接從乙方保修款中扣除。
五、乙方維修安排。
1.在工程保修期內(nèi)，乙方必須委派一名全權(quán)代表在現(xiàn)場辦公，專職處理本工程的維修工作;如甲方認為該代表不能勝任工作，乙方在接通知后2日內(nèi)予以更換。
2.乙方保修負責(zé)人(默認人為項目經(jīng)理)：
通訊地址：
電話/手機：
傳真：
3.以上內(nèi)容若有變動需及時書面通知甲方，否則無法聯(lián)系時，視為乙方已收到甲方傳達之信息。
4.無論維修項目多少，維修人員均應(yīng)一次到位。
1.余下的5%工程款作為質(zhì)保金，保修期滿后一個月內(nèi)無息返還(若有維修，需扣除維修款)。
2.若甲方墊付維修費用超出保修款總額，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在結(jié)算時均不計利息。乙方不愿支付超額部分的，甲方有權(quán)由應(yīng)支付乙方的其他任何費用中扣除，仍不夠的，以法律手段追回。
七.其他。
乙方同意在免費保修期滿后至工程有效壽命年限內(nèi)，繼續(xù)提供適當(dāng)維修服務(wù)，并按最優(yōu)惠價收取費用。本保修書：作為施工合同附件，同施工合同雙方共同簽署，在工程有效壽命內(nèi)一直生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
委托代表人：委托代表人：
電話：電話：
年月日:年月日:。
質(zhì)量保修合同篇十五
本工程已按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條規(guī)定進行了竣工驗收條件具備、驗收合格，并在建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站進行備案。
在保修期內(nèi)，在正常使用條件下，土建工程及水、暖、電等設(shè)施發(fā)生質(zhì)量問題按表一規(guī)定的范圍和期限進行保修，并承擔(dān)所需費用。
1、屋面、外墻面、滲水漏水，三年。
2、廚房、地下室、廁浴間滲水漏水，一年。
3、水泥地面空鼓、裂縫、起砂，一年。
4、內(nèi)墻抹灰起皮、空鼓、瓷磚脫落、外墻粉刷自動脫落，一年。
5、門窗、壁廚開關(guān)不良、縫隙過大或過小，一年。
6、衛(wèi)生間、廚房地面積水，一年。
7、各種通水管道、截門漏水、通氣孔或煙道不通，六個月。
8、電氣箱、盤和線路設(shè)備給排水管道設(shè)備工程質(zhì)量，六個月。
9、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu),在合理使用壽命年限內(nèi)。
10、國家對住宅工程另有規(guī)定的按國家規(guī)定。
我們自收到客戶保修要求后，本著“急用戶之所急”的態(tài)度，對影響使用的項目隨報隨修，其它項目在三日內(nèi)與用戶商定時間保證按期完成。對緊急問題可組織搶修。對因氣候等因素?zé)o法在10日內(nèi)徹底保修者，先進行保證生活條件的.措施性處理，一旦具備條件，立即組織處理，并向客戶說明解釋清楚。
自入住通知單通知入住日期開始計算。
對因自然災(zāi)害，不可抗力造成的質(zhì)量損害，對購房者拆、改、修和使用不當(dāng)而造成的質(zhì)量問題不在保修范圍內(nèi)。
對超過規(guī)定期限或超出保修范圍者，在力所能及條件下，可進行維修服務(wù)，按規(guī)定收取成本費和較優(yōu)惠的人工費。
凡有關(guān)工程人員對保修工作推脫、拖拉、敷衍處理，不負責(zé)任、為難用戶者，客戶可向物業(yè)公司、直至本公司投訴。
投訴電話：××××投訴部門：×××。
本公司已委托___________物業(yè)管理有限公司對本商品住宅保修，保修時，請客戶直接與該物業(yè)管理公司聯(lián)系。
聯(lián)系電話：×××。
聯(lián)系人：×××。
辦公地點：×××。
質(zhì)量保修合同篇十六
總承包單位：_________________(以下簡稱“甲方”)。
分承包單位：_________________(以下簡稱“乙方”)。
甲方通過考核，選擇乙方承擔(dān)根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》以及國家、當(dāng)?shù)卣?、有關(guān)部門關(guān)于工程質(zhì)量方面的法律、法規(guī)，規(guī)定，結(jié)合甲方質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，為保證分包工程質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致達成如下工程質(zhì)量保證合同書：
1、開工前，甲方向乙方進行技術(shù)交底介紹施工現(xiàn)場情況，乙方必須按《建設(shè)貫徹質(zhì)量管理條例》及相關(guān)規(guī)定，建立健全質(zhì)量管理體系，建立質(zhì)量記錄，接受甲方審查，乙方應(yīng)按技術(shù)交底組織施工并遵守甲方施工現(xiàn)場的有關(guān)規(guī)定。
2、乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件規(guī)定組織施工，服從甲方領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理人員的監(jiān)督和檢查，配備持證(國家認證)的專職質(zhì)量員，并根據(jù)工程特點，制定完善的施工方案和質(zhì)量控制措施。
3、進入施工現(xiàn)場前，乙方必須對施工人員進行質(zhì)量教育和技術(shù)交底，并制定質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書，報甲方項目部質(zhì)量部門備案。
4、每道工序必須進行“三檢制”;自檢合格后，報甲方驗收，并按規(guī)定向項目部填報質(zhì)量計量周報、月報表。
5、特殊工種必須持證上崗，并將持證上崗人員登記冊及證書復(fù)印件報項目部門備查。
6、乙方施工質(zhì)量不符合合同及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求時，應(yīng)由乙方承擔(dān)責(zé)任，按甲方整改通知要求限期進行返工、返修至合格，并賠償由此造成的一切損失，甲方質(zhì)量監(jiān)督部門可根據(jù)《建筑工程質(zhì)量獎罰制度》規(guī)定進行分析處罰。
甲方：_________________。
___________年_______月_____日。
乙方：_________________。
___________年_______月_____日。
質(zhì)量保修合同篇十七
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
發(fā)包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對鄭東建材家居城工程簽定工程質(zhì)量保修書。
1.1.承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)施工合同約定的所有施工承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
1.2.凡屬于承包人原因造成的各部位的質(zhì)量問題或其他缺陷，及由于承包人維修造成業(yè)主的相關(guān)損失，均屬于承包人保修責(zé)任范圍;不屬于承包人責(zé)任，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由承包人施工的，承包人應(yīng)配合維修，費用由責(zé)任方承擔(dān)。
3.1.保修期頭三個月內(nèi)，承包人應(yīng)派出足夠的維修和管理人員常駐現(xiàn)場負責(zé)維修工作，承包人維修負責(zé)人每天與發(fā)包人工程部及相關(guān)部門主動聯(lián)系一次，在發(fā)包人維修備案本上簽到。認真履行保修責(zé)任，做到服務(wù)周到，隨叫隨到，此后應(yīng)在發(fā)包人通知24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修，履行保修義務(wù)，保證維修的質(zhì)量及效果。承包人聯(lián)系電話：發(fā)包人通知時間以電信部門記錄為準(zhǔn)，一次接通或三次無人接聽或接不通視為發(fā)包人已通知承包人(發(fā)包人電話通知時間8:00~18:00之間)。承包人如更改電話，必須提前3天加蓋公司公章書面通知發(fā)包人。
3.2.發(fā)生緊急搶修事故，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3.3.承包人未能及時進場維修或不能維修或未能在發(fā)包人指定的合理期限內(nèi)維修完好或經(jīng)過兩次維修都未能修好的，承包人同意發(fā)包人自行另請他人代為維修并確定價格，同意所有修復(fù)費用及賠償費用及發(fā)包人加收管理費(修復(fù)及賠償費的15%)可以從發(fā)包人支付承包人的任何款項中扣除，但不等于解除承包人的任何應(yīng)負的責(zé)任。
3.4.承包人的施工質(zhì)量原因，導(dǎo)致業(yè)主退房、補償?shù)热控?zé)任、費用及甲放的損失均由承包人承擔(dān)。承包人授權(quán)發(fā)包人全權(quán)代表承包人與相關(guān)業(yè)主進行談判，承包人應(yīng)在發(fā)包人通知有關(guān)費用的3天內(nèi)向發(fā)包人支付，否則發(fā)包人加15%的違約金從保修金中扣除，并要求承包人補充保修金。
3.5.承包人每次維修完畢，應(yīng)負責(zé)將施工現(xiàn)場清理干凈并在完成后取得業(yè)主和發(fā)包人的驗收簽字，所維修項目如在六個月內(nèi)再次出現(xiàn)同樣缺陷的`，仍然由承包人保修。
3.6.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
3.7.質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、質(zhì)量保修金的支付在保修期2年后，保修期維修較少或業(yè)主投訴少，監(jiān)理工程師、物業(yè)管理單位及發(fā)包人對工程質(zhì)量無異議后14天內(nèi)即與承包人辦理保修款支付。在保修期內(nèi)，如果維修次數(shù)，業(yè)主投訴較多，保修金五年以后酌情結(jié)算，保修金結(jié)算后，承包人仍應(yīng)繼續(xù)完成2款規(guī)定的保修期限內(nèi)的保修工作。保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
5、其他雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書一式四份，雙方各兩份，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
日期：日期：
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/12700983.html】
