個人承攬合同個人承攬合同(模板17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 20:02:06
個人承攬合同個人承攬合同(模板17篇)
時間:2023-11-19 20:02:06     小編:JQ文豪

合同的變更和解除應滿足一定的法律程序和條件,否則可能引發(fā)糾紛和損失。編寫合同需要充分了解法律法規(guī),確保合同的合法性和有效性。請在下文查找您所需的合同樣本,以便更好地了解和應用到您的實際業(yè)務中。

個人承攬合同個人承攬合同篇一

甲方:

甲、乙方雙方本著自愿、誠信的原則,簽訂如下協(xié)議:

1、程施工地點:

工期:開工日年月日。

竣工日年月日。

工程造價元(大寫:)。

甲方向乙方提供工程施工項目,并對乙方進行施工內容交底,乙方需按甲方提供的施工圖紙及具體要求進行施工:該工程工藝、施工材料,工程質量標準應達到《_________省裝飾裝修合同》要求。乙方工作人員應達到甲方要求并服從甲方管理。附件:施工圖紙。

2、施工期間,施工項目中額外產(chǎn)生的材料費、人工費、出入證件費等全部費用,由乙方獨立承擔。(不包括甲方配送材料)乙方有義務協(xié)助甲方催繳、收取客戶中期款。待項目竣工,客戶支付項目尾款后,甲方需給乙方結算清該項目工程款。

3、甲方按照合同造價的30%提取公司的管理費用。每個項目工程甲方收取乙方_______________元(大寫:壹仟元)售后質量保證金,總額達到10000元大寫(壹萬元)后不再收取。保修期按照《_________省裝飾裝修工程施工合同》的標準執(zhí)行,常規(guī)項保修期為兩年,防水保修期為五年。以最后一次施工項目驗收合格日為保修期計算起始日。保修期內,質量保證金由甲方留存,乙方需嚴格按照甲方要求對施工項目予以及時保修,保修期內未與客戶發(fā)生糾紛且達到客戶滿意,五年保修期過后,甲方將收取的1000元(大寫:壹仟元)質量保證金返還乙方。

4、乙方進入施工現(xiàn)場后當日,應立即對門窗,下水口,防水,電路等室內設施進行檢查及成品貼膜保護。日后發(fā)現(xiàn)毀損,維修費用乙方自行承擔。

5、施工中,工長或工人不得在工地周圍承攬私活,如若違反規(guī)定,甲方可隨時終止合同或延期半年給付施工工程款。

6、如客戶前來參觀,乙方應熱情主動進行接洽,并將客戶的聯(lián)絡方式上報公司,若與客戶達成協(xié)議,簽單成功,將給予乙方本次業(yè)務工程造價5%的業(yè)務提成。

7、乙方承接此次工程,需向甲方繳納__________________元(大寫:壹萬元)押金。如雙方解除合同,乙方施工竣工且經(jīng)甲方驗收合格后,待最后施工項目竣工滿一年后甲方退還乙方押金,否則押金將不予退還。

8、乙方必須嚴格按照《施工進度驗收單》進行施工。此單每項必須由業(yè)主、監(jiān)理或設計師簽字認可,工長、客戶、公司三方各自留存,達到上述要求方可進行施工。完工后,工長將此驗收單交給甲方,甲方憑此驗收單向乙方支付工程款。

9、施工現(xiàn)場必須張貼物業(yè)核發(fā)的開工許可證。每項完工,乙方必須約請業(yè)主對該項施工內容進行驗收,業(yè)主提出的質量問題,必須整改。合格后,《施工進度驗收單》必須請業(yè)主驗收簽字。

10、每張施工圖紙必須由業(yè)主,簽字確認后,方可施工??⒐ず?,甲方將對施工驗收單客戶驗收簽字進行審核,待審核無誤后,甲方向乙方支付工程款。若未達到甲方要求,將暫扣此項工程款。

11、施工現(xiàn)場乙方必須按照物業(yè)要求配備滅火器,臨時座便器。不得在施工現(xiàn)場做飯、吸煙、賭博、喝酒、打架、盜竊、住宿、嫖宿及大聲喧嘩。

12、乙方對施工現(xiàn)場每日必須于中午飯前及晚上收工前,打掃衛(wèi)生。渣土入袋,清離出場,并將沿途遺撒物清理干凈。確保施工現(xiàn)場的整潔。保修期內,乙方在接到甲方的保修通知后,應于2日內,立即進行項目保修,如無法及時保修,應當立即告知甲方,甲方將另行派員為乙方裝修項目進行保修,費用由乙方承擔。

13、乙方施工人員,在上班時間內,必須穿公司工服。電工,焊工等特殊工種需持證上崗。

14、乙方應嚴格按照甲方的技術交底及項目交底進行施工,禁止乙方人員與客戶私自進行項目變更,不可對客戶惡意增項。

15、乙方在天氣允許的條件下,必須開窗通風。如無法達到環(huán)保檢測標準,造成的一切后果及經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。施工現(xiàn)場嚴禁兒童出現(xiàn)。乙方施工人員不可向客戶或他人進行詆毀、謾罵、誹謗甲方項目經(jīng)理、監(jiān)理人員、設計人員,不得損壞甲方公司形象。

16、乙方施工人員,必須服從甲方設計師或監(jiān)理的管理及質量要求,并認真執(zhí)行,為便于甲方管理,乙方如有違反甲方規(guī)定,甲方有權要求乙方承擔100—1000元違約金,如果情節(jié)嚴重或不服從管理甲方可以終止協(xié)議。

17、此協(xié)議只對乙方本人向甲方進行項目承包使用,不對第三方。乙方所帶領的工人應具有各項保險,甲方不負責提供任何保險費用。乙方與施工人員的任何經(jīng)濟糾紛由乙方自行解決,與甲方無關。施工現(xiàn)場,乙方施工人員如發(fā)生工傷事故、安全事故及刑事案件,乙方承擔全部刑事及附帶民事責任,甲方不負任何責任,不承擔任何經(jīng)濟賠償。

18、乙方應在約定的工期內保質保量完成施工項目,如因乙方原因耽誤工期,乙方應按每日元(大寫)支付逾期違約金。

乙方應對甲方提供的設計圖紙保密,否則給甲方造成的損失,由乙方承擔。

20、本合同引起的及與本合同有關的一切爭議,均由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方有權向本合同簽訂地(或北京鴻康裝飾工程有限公司住所地請明確)人民法院即法院起訴。

21、本合同由甲乙雙方簽字之日起正式生效。

本合同于______年______月______日在中國市簽署,一式份,具有同等法律效力,甲方、乙方各持一份。

22、其他約定條款:

甲方:(蓋章)乙方:___________________。

年月日年月日。

個人承攬合同個人承攬合同篇二

身份證號:_________________。

依照《中華人民共和國民法典》以及相關規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:

1.乙方按甲方要求提供服務,甲方向乙方支付報酬。

2.乙方服務內容:_____________。

3.乙方應自主完成相關服務,不得轉委托他人。

1.合同期限為:自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.如在合同期限屆滿后,乙方仍為甲方提供本合同約定之服務,則視為本合同順延為不定期合同。

3.甲乙雙方任何一方提前天通知對方,可解除本合同。除正常結算費用外,無需承擔其它違約責任。

1.計費標準:按下列第____種方式計費:

(1)每月人民幣________元。

(2)計件付費。計件標準為:_____________。

2.結算及付款時間:每月____日前結算支付上月費用。

3.本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費用。

四、知識產(chǎn)權與保密。

1.乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產(chǎn)權均歸甲方所有,包括但不限于著作權、專利權、商標權及商業(yè)秘密方面的權利。

2.乙方承諾保守在履行本合同過程中得知的甲方商業(yè)秘密。

五、確認與聲明。

1.乙方應自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術規(guī)范的方式履行合同。

2.乙方在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產(chǎn)損失的,由乙方自行負責,甲方對此不承擔任何責任。

3.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務,不適用《勞動法》、《勞動合同法》等勞動法規(guī)。

如因服務需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續(xù),亦不代表雙方建立勞動關系。

4.乙方確認,如乙方有所在單位,則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權及其它合法權利。

5.如甲方為乙方出資購買了保險(包括但不限于意外傷害保險、醫(yī)療保險等),則一旦發(fā)生應由甲方承擔責任的事宜,保險賠付金額應計算在甲方的賠償金額之中。

六、合同聯(lián)系方式。

為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:

(1)甲方聯(lián)系方式。

郵寄地址:_____________。

聯(lián)系人:_____________。

電話:_____________。

電子郵箱:_____________。

(2)乙方聯(lián)系方式。

郵寄地址:_____________。

聯(lián)系人:_____________。

電話:_____________。

電子郵箱:_____________。

雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關事項向對方發(fā)送相關通知等,均視為有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。

一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

七、爭議解決方式。

合同履行中若發(fā)生爭議,由雙方自行協(xié)商解決;協(xié)商不成時,合同雙方均可將爭議提交仲裁委員會管轄。

八、附則。

1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽署之日起生效。

簽署時間:_____________。

甲方(蓋章):_____________。

乙方(簽字):_____________。

乙方特別聲明。

乙方確認:

2.甲方無需為乙方繳納社保、公積金,乙方不得向甲方要求工傷等任何社保待遇;。

4.乙方已經(jīng)詳細閱讀并同意履行本協(xié)議。

乙方(簽字):_____________。

簽署時間:_____________。

個人承攬合同個人承攬合同篇三

甲、乙雙方根據(jù)《xxx合同法》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:

一、承攬方式:乙方承攬甲方________________住房(具體工種)。

二、施工地點:________________。

三、住房結構、戶型及面積:________________。

四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。

五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。

六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限:自合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。

八、甲方的權利義務。

(一)甲方的權利。

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務。

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務。

(一)乙方的權利。

1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務。

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收后,若在之內產(chǎn)生質量問題,乙方應無條件立即維修。

十、違約責任。

由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

十一、爭議解決條款。

因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。

乙方:________________。

日期:________________

個人承攬合同個人承攬合同篇四

甲方:

乙方:

甲、乙雙方根據(jù)《_____》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:

一、承攬方式:乙方承攬甲方?住房(具體工種)。

二、施工地點:

三、住房結構、戶型及面積:

四、付款方式:

按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。

五、質保金:

乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。

六、施工質量:

乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限:

自合同簽訂之日起至?年?月日止。

八、甲方的權利義務。

(一)甲方的權利。

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務。

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務。

(一)乙方的權利。

1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務。

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收后,若在之內產(chǎn)生質量問題,乙方應無條件立即維修。

十、違約責任。

由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

十一、爭議解決條款。

因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

______年______月____日______年______月____日。

個人承攬合同個人承攬合同篇五

經(jīng)協(xié)商同意,根據(jù)_合同法的規(guī)定,訂立合同如下:

第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。

第二條驗收方法:供貨前提供樣品封存,現(xiàn)場比對封存樣品進行收貨。

第五條貨款及費用等付款及結算辦法:簽訂合同后支付50%貨款,貨到現(xiàn)場驗收收貨后7日內支付全部貨款。

第六條交貨規(guī)定。

交貨地點:_________。

交貨日期:_________。

運輸費:___________。

第七條經(jīng)濟責任。

(一)乙方應負的經(jīng)濟責任。

1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量不符本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值2%的罰金付給甲方。

4、產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

(二)甲方應負的經(jīng)濟責任。

1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值1%的罰金。

2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值1%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規(guī)定收貨。

3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。

4、屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。

6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。

第八條產(chǎn)品價格如須調整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前,仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。

第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額10%的補償金。

第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時,應提前3天與甲方協(xié)商。

第十一條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。

第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。

第十四條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。

第十五條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十六條本合同共一式4份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本2份、副本2份,并報雙方主管部門各一份。

甲方:_________(簽章)。

乙方:_________(簽章)。

_____年_____月______日。

個人承攬合同個人承攬合同篇六

甲方:

乙方:(承包方)。

甲乙雙方就酒店裝修維修工程事項,雙方根據(jù)《_合同法》和_《建設工程勘察設計管理條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。

1、工程名稱:____________酒店改造工程。

2、工程內容:____________酒店改造及檢修。

3、承包范圍:____________兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

4、承包方式:包工包料。

1、合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執(zhí)行。

2、本工程價款計算確定為人民幣萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。

3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題后支付。

1、工程質量必須達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監(jiān)督局的要求。

2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。

3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。

1、甲方責任:

會審施工圖紙。

提供具備施工條件的施工場地。

因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發(fā)生的費用由甲方承擔。

2、乙方責任:

乙方于開工前一周提供施工圖紙施工組織設計資質證明及工程進度材料設備計劃等施工必備手續(xù)。

施工過程使用的水電汽費用由乙方承擔。

乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。

乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。

合同生效一周內乙方必須進入現(xiàn)場施工,如逾期未進入現(xiàn)場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。

因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。

1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。

2、工程竣工驗收后,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。

雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調。

解,經(jīng)調解后如雙方未達成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。

1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權對工程進行總體監(jiān)督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與xxx酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執(zhí)行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。

2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業(yè)資料并及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。

3、工程竣工驗收時,必須經(jīng)市技術監(jiān)督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。

4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。

發(fā)包方(章):承包方(章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

電掛:電掛:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

郵政編碼:郵政編碼:

合同訂立時間:年月日。

個人承攬合同個人承攬合同篇七

傳真:________。

電話:________。

乙方:________空調工程有限公司。

傳真:________。

電話:________。

聯(lián)絡人:________。

部門:________。

聯(lián)絡人:________。

部門:________。

根據(jù)《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:

第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)。

第二條:工程地點:

第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)。

第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內完成并通過甲方驗收。

第五條:工程總價:人民幣。

第六條:付款辦法。

1、乙方銀行賬戶:________。

戶名:________。

銀行名稱:________。

賬號:________。

2、本合同總貨款按下列約定支付:

簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;

熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣;

工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣。

工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣。

3、保修金條款。

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。

4、經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。

第七條:工程價款。

1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。

2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

第八條:圖說附件。

1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。

2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。

3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。

4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

7、第1款所述的所有相關數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。

本條中關于圖書附件的約定要注意:

2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。

第九條:工程及材料監(jiān)理。

1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

2、履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。

3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

第十條:工程變更。

1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

2、甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。

第十一條:履行進度。

1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

2、乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。

4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工,乙方不得拒絕。

(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)。

第十二條:施工管理。

1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。

2、乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。

5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。

6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調合作的義務;如因工作不能協(xié)調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。

8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。

(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。

9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。

10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。

13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。

15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條:工程驗收。

工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。

第十四條:品質條款。

11、乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。

12、乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。

15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。

第十五條:違約罰款。

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。

(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;

(如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。

第十六條:保修期限。

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條:工程保險。

乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條:稅捐條款。

因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

第十九條:解約條款。

1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。

2、乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。

3、違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。

4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。

2、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。

3、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。

第二十條:不得轉讓條款。

1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。

2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:

3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

4、一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

第二十一條:合同期限。

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

第二十二條:管轄條款。

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。

第二十三條:通知條款。

1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

第二十四條:附則。

投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。

立合同人:________。

有權簽字人:________。

________年________月________日。

乙方:________。

有權簽字人:________。

________年________月________日。

個人承攬合同個人承攬合同篇八

承攬人:______簽訂時間:__年__月__日。

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。

加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量。

數(shù)量。

名稱|型號|單位||單價|金額|合計。

合計人民幣金額(大寫):_____。

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第二條定作人提供的材料。

材料|規(guī)格|計量。

數(shù)量|質量|提供日期|消耗定額

名稱|型號|單位。

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術標準、質量要求:

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點:

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條報酬的結算方式及期限:

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任:

第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;。

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項:

定作人|承攬人|鑒(公)證意見:

定作人(章):_____承攬人(章):_____。

住所:_____住所:_____。

法定代表人:_____法定代表人:_____。

居民身份證號碼:_____居民身份證號碼:_____。

委托代理人:_____委托代理人:_____。

電話:_____電話:_____。

開戶銀行:_____開戶銀行:_____。

賬號:_____賬號:_____。

郵政編碼:_____郵政編碼:_____。

監(jiān)制部門:_____印制單位:_____。

簽訂時間:_____簽訂時間:_____。

個人承攬合同個人承攬合同篇九

乙方(承包人):________________。

依照《_民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:

第一條工程概況。

1.工程名稱:__________________________________。

2、工程地點:__________________________________。

3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、發(fā)包人包料的承包方式。

第二條甲方工作。

1、開工前5天,全部或部分房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。

2、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

第三條乙方工作。

1.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。

2.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

4.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

6.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期。

1.工程期限____________天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。

2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。

3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:

(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;。

(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;。

(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。

(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第五條關于質量和驗收。

1.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或。

第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。

2.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。

3.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修________年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。

4.工程未驗收的,甲方不得先行使用。

第六條關于工程價款及結算。

1.合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:

第二次(時間)_________________,工程驗收后_____天,支付余下工程全款約____________元。

2.雙方同意工程的結算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結算:

3.特別費用的約定:

(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。

(2)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

第七條責任與罰則。

1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。

3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。

5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。

6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

第八條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民訴訟。

第九條附則。

1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。

2.本合同履行完成后自動終止。

________年____月____日________年____月____日。

(五)。

委托方(甲方):________________________________。

承接方(乙方):________________________________。

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況。

2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:________________________________________________。

4.委托方式:____________________________________________。

5.工程開工日期:________年____月____日

6.工程竣工日期:________年____月____日

工程總天數(shù):________天。

第二條:工程價款。

工程價款(金額大寫)___________________元。

1、材料款__________元;。

2、人工費__________元;。

3、設計費__________元;。

4、施工清運費__________元;。

5、搬卸費__________元;。

6、管理費__________元;。

7、其他費用(注明內容)______________元。

第三條:質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式。

第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的________%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條:工程工期。

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲____日,以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收。

1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項。

1.甲方責任。

1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2)二次裝飾工程,應全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任。

1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。

5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。

第九條:違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決。

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止。

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效。

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。

個人承攬合同個人承攬合同篇十

甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:

一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。

三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。

本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。

個人承攬合同個人承攬合同篇十一

承攬合同(半成品)

合同編號:________

定作方:_________(甲方)

承攬方:________

(乙方)

簽訂日期:____年__月__日

簽訂地點:__________

經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:

加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物

名稱或項目或完成工作日期

單價金額

合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:

(1)甲方向乙方提供部分:

品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額

質量要求:

檢驗及提供方法:_________

價款處理方法:__________

(2)乙方提供部分:

品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________

4.包裝要求及費用負擔:_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____

6.驗收標準、方法和期限:________

7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________

8.結算方式和期限:___________

9.違約責任:____________

10.其他:_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱(蓋章)(蓋章)

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號

保證單位

(蓋章)(蓋章)

個人承攬合同個人承攬合同篇十二

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)

箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量

總計:____總金額(大寫)____元整

二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;

四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;

五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;

七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任:由違約方負責;

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。

訂做方:____承攬方:____

單位:____單位:____

法定代理人:____法定代理人:____

委托代理人:____委托代理人:____

電話:____電話:____

開戶行:____戶名:____

帳號:____卡號:____

郵編:____郵編:____

簽訂時間:_____年____月____日

個人承攬合同個人承攬合同篇十三

第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。

計量單位。

數(shù)量或工作量。

報酬。

單價。

總價。

第二條技術標準、質量要求:_____________________。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。

第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________。

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。

第十二條結算方式及期限:_________________。

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

第十五條定作人違約責任:_______________________。

第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。

(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項:___________________。

定作人。

定作人(章):住所:

營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:

法定代表人:委托代理人:

電話:傳真:

開戶銀行:賬號:

稅號:郵政編碼:

承攬人。

承攬人(章):住所:

營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:

法定代表人:委托代理人:

電話:傳真:

開戶銀行:賬號:

稅號:郵政編碼:

個人承攬合同個人承攬合同篇十四

甲方(裝修方):

乙方(承攬方):

甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議:

一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。

二:裝飾施工地點:

1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內面積84m2。

2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期:自xx年xx月xx日開工,至xx年xx月xx日竣工,工期xx天。

三:在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責賠償。

四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六:乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八:驗收:

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

3、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。

九:其它:

1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

十一:保修。

1、工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

2、在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

十二:違約責任:甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標,超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。

十三:附則。

1、本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。

4、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應予以賠償。

十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。

甲方:

乙方:

個人承攬合同個人承攬合同篇十五

定作方(甲方):

本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。

1、1乙方帶料。

執(zhí)行。

驗收合格后免費保修月。

4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。

4、2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。

4、3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

5、1按照合同規(guī)定的質量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5、2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

年月日至年月日。

驗收合格后日內支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

8、1乙方違約責任。

8、1、1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。

8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8、1、7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。

8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

8、1、11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。

8、2甲方違約責任。

8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

8、2、2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8、2、3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:

1、向東營市人民法院提起訴訟。

2、向仲裁委員會申請仲裁。

3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。

12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。

12、2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方。

乙方。

單位名稱(章):

單位名稱(章):

住所:

住所:

法定代表人(負責人):

法定代表人(負責人):

委托代理人:

委托代理人:

聯(lián)系人:

聯(lián)系人:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:

帳號:

帳號:

郵政編碼:

郵政編碼:

簽訂時間:年月日。

簽訂地點:

個人承攬合同個人承攬合同篇十六

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:

一、工程概況。

1.工程名稱:

2.工程地點:

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費用。

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

6.工程質量:本工程為合格工程。

二、合同單價和付款方式。

2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

三、技術要求和質量標準。

四、違約責任和安全責任。

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理。

1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。

本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。

七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

甲方:乙方:

簽字簽字。

電話:電話:

甲方駐工地代表:

電話:

_____年___月____日。

個人承攬合同個人承攬合同篇十七

發(fā)建房主方(甲):

承攬建筑方(乙):

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。

一、施工安全。

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。

2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。

3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。

4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。

二、施工要求。

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。

4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。

6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。

7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。

三、工程質量。

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。

4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。

5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。

6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

四、工期延誤。

無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應順延:

1、因停電或下雨等造成停工;。

2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價。

1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。

2、磚匠工按每平方米為元計算。

3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。

六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

七、工程款支付方式:

乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。

1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。

2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。

3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。

4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復驗,確無質量問題且經(jīng)雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。

5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。

八、違約責任和爭議的解決辦法。

1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。

十、其他。

以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/13474334.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔