在商業(yè)交易中,合同起著非常重要的作用,它規(guī)范了各方的權(quán)利和義務(wù)。在編寫合同的過程中,需要考慮到雙方可能出現(xiàn)的風險和特殊情況。在合同的制訂中,您可以參考下面的范文,根據(jù)實際情況進行修改。
農(nóng)村建房合同糾紛篇一
甲方:
乙方:
甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設(shè)用地規(guī)劃許可證號:19914463號,建設(shè)工程規(guī)劃許可證:19926483號;用地通知書:18144號;甲方因資金不足,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協(xié)議細則如下:
一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)
二、乙方出資合作興建的房方,甲方協(xié)助乙方統(tǒng)一辦理房地產(chǎn)證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權(quán),有權(quán)出租、轉(zhuǎn)讓、饋贈、繼承、抵押及處分權(quán)利。房屋使用權(quán)限為70年。
三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結(jié)構(gòu)(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內(nèi)墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設(shè)施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設(shè)費及道路建設(shè)費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質(zhì)量,如果出現(xiàn)問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)
四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產(chǎn)權(quán),乙方合作建房收據(jù)作廢,律師見證費由乙方負責。
五、雙方有權(quán)享有該樓的公共通道設(shè)施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設(shè)施,并按有關(guān)規(guī)定交納公共設(shè)施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關(guān)住戶共同費用按住房面積計算)。公共設(shè)施需維修時按雙方所占的房產(chǎn)面積比例分攤支付。
六、房產(chǎn)交付使用后,如需改裝,以不影響整體結(jié)構(gòu)為原則,否則一切經(jīng)濟損失由損壞方負責。
七、違約責任:本協(xié)議雙方簽訂后經(jīng)見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應(yīng)作相應(yīng)經(jīng)濟賠償。
八、本合作協(xié)議如雙方發(fā)生爭議,應(yīng)通過互相協(xié)商解決,協(xié)商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關(guān)費用亦依此比例交納。
十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
十一、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
______年___月___日______年___月___日
農(nóng)村建房合同糾紛篇二
甲方:
乙方:
為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫:220元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。建筑面積共_______平方米,承包總價格________元(大寫_______________圓)。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位。工程全部完工,交驗完畢付到80%,預(yù)留20%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
1、甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
2、乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發(fā)生的一切費用,一概與甲方無關(guān)。在整個施工過程中,若出現(xiàn)任何大小傷亡事故一切責任由乙方負責,甲方不承擔任何法律連帶責任。
2、乙方在施工過程中,應(yīng)采取必要的安全防護措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產(chǎn)安全。如因施工問題導(dǎo)致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權(quán)負責。
3、在施工前后時間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關(guān),甲方不承擔任何法律連帶責任。
主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效率。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
時間:年月日
農(nóng)村建房合同糾紛篇三
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將______________的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。
2、負責調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責)。
3、負責鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責任:
1、按甲方設(shè)計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗,確保工程質(zhì)量好。
2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責。
3、施工安全由乙方全權(quán)負責。
4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責清理房內(nèi)所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:
乙方:
簽約時間:
農(nóng)村建房合同糾紛篇四
發(fā)包方:身份證號:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號:(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議:
此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務(wù),不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下:
基礎(chǔ):鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構(gòu)造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協(xié)助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結(jié)算為準,本單位包含稅收。
1、基礎(chǔ)完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內(nèi)外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內(nèi)付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權(quán)停工,停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失由甲方全部負責。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工,應(yīng)由甲方賠償負責協(xié)調(diào)解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結(jié)算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方簽字:乙方簽字:
簽約時間:年月日
農(nóng)村建房合同糾紛篇五
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn),責任與甲方無關(guān)。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可相應(yīng)順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預(yù)付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質(zhì)量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__年__月__日
農(nóng)村建房合同糾紛篇六
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議:
乙方負責出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務(wù),不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下:
基礎(chǔ):鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構(gòu)造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協(xié)助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結(jié)算為準,本單位包含稅收。
1、基礎(chǔ)完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內(nèi)外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內(nèi)付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權(quán)停工,停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失由甲方全部負責。
包括舊房屋拆除、棄渣轉(zhuǎn)運、基礎(chǔ)、主體三層磚混結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中:門市高度3。5米,住房每層高度3米。工程內(nèi)容不含門窗(門市門除外)。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工,應(yīng)由甲方賠償負責協(xié)調(diào)解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結(jié)算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
甲方簽字:________________
乙方簽字:________________
簽約時間:____年____月______日
農(nóng)村建房合同糾紛篇七
甲方:
乙方:
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農(nóng)村房屋修建,具有一定的專業(yè)水平和知名度,甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同:
一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍:
二、房屋計價面積及工價支付方式:
1、面積計算方式:
2、價格:
3、支付方式:
在本合同簽訂之日前,甲方向乙方支付 元(大寫 元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元),在粉刷完畢甲方驗收質(zhì)量合格后,向乙方支付 元(大寫 元),下剩款項在20xx 年 月 日前付清。
三、合同期限:
四、雙方的權(quán)利與義務(wù)
2、甲方應(yīng)當提供乙方使用的水、電,并保證水電能正常使用;
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質(zhì)量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工,但有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方修建房屋存在出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)當及時與乙方溝通,有權(quán)讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質(zhì)量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務(wù)。
五、違約責任:
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
中間人:
年 月 日
農(nóng)村建房合同糾紛篇八
房主人(甲方):
承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為 天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn),責任與甲方無關(guān)。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可相應(yīng)順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預(yù)付工程款 元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質(zhì)量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款 元。余下的人工錢待整個工程竣工并經(jīng)驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
農(nóng)村建房合同糾紛篇九
委托人:_____(簡稱甲方)。
受托人:_____(簡稱乙方)。
甲方因在外務(wù)工事務(wù)繁忙,無法進行家中房屋建設(shè)今為節(jié)省開支,并最合理處理好相鄰物權(quán)關(guān)系。協(xié)調(diào)鄰里建設(shè)a幢房屋,為使a幢房屋建設(shè)有效,節(jié)儉方式進行,特委托乙方統(tǒng)一管理經(jīng)營,經(jīng)雙方本著合法、自愿平等的原則,達成如下協(xié)議:
一、該a幢房屋座落于永泰縣丹云鄉(xiāng)前洋村村部對面。
二、建設(shè)該a幢房屋的建設(shè)施工單位由a幢房屋的十戶業(yè)主指定并認可(鋼混結(jié)構(gòu),每平方米造價不超出人民幣玖佰伍拾元整)。乙方按甲方的意思指示負責建房事宜的經(jīng)營運作及協(xié)調(diào)相關(guān)鄰里及相鄰物權(quán)關(guān)系。
三、乙方按照甲方的指示,有責任支付建筑工人工資,并保證及時發(fā)放到位。
四、甲方有權(quán)知曉每月建房工程進展情況及建房資金運作情況,乙方也必須在每月月底,將上述情況及時通告甲方。
五、甲方必須及時全力地將建房運作資金,匯入乙方帳戶(并包括乙方管理工資)。
六、a幢房屋的建房時間,由開工起半年內(nèi)必須完成建設(shè)。若有天氣不可抗力及國家政策等原因,經(jīng)雙方協(xié)商可順延。
七、在乙方經(jīng)營管理過程中乙方有權(quán)代為簽字,代收法律文書等相關(guān)特別權(quán)利。
八、本合同一式二份,自雙方簽字之日起,若有《補充合同》視同本合同效力。
甲方:_____乙方:_____。
_____年_____月_____日。
農(nóng)村建房合同糾紛篇十
甲方(供地方):身份證號碼:
乙方(出資方):身份證號碼:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方自愿以自有宅基地使用權(quán)與乙方共同合作建房。經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
1、座落:本協(xié)議房屋(宅基地)位于______市。
2、來源:本協(xié)議宅基地是______市______區(qū)村同意為甲方享有使用權(quán)的宅基地,甲方已取得《集體土地建設(shè)用地使用證》和《房屋所有權(quán)證》(見協(xié)議附件1)。
3、房屋和宅基地現(xiàn)狀(拆建前):用地面積約200㎡,建筑基底面積約129㎡,建筑面積約220㎡,房屋老舊,外墻斑駁,需要拆舊建新。
甲方負責提供上述房屋和宅基地,乙方負責出資拆建,資源共享興建一棟框架結(jié)構(gòu)的7層房屋。
建成后的房屋共7層,一梯四戶,共24套房,總建筑面積約1934.4㎡。建成后的房屋的戶型、規(guī)格、面積等,以協(xié)議附件2《房屋面積分配表》所載明的為準;如有差異,則以實際測量為準。
建房資金全部由乙方提供,以實際發(fā)生金額為準。
房屋建成后,房屋面積及樓層位置作如下分配:
1、建成后的房屋中,第一層、第二層、第七層的房屋(合計建筑面積約640㎡)的產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。第三層、第四層、第五層、第六層的房屋(建筑面積約1270.4㎡)的產(chǎn)權(quán)歸乙方及其他出資方分配享有。其中,第六層a套面積約63㎡的`房屋產(chǎn)權(quán)歸英土壽所有。
各方的具體房屋分配以協(xié)議附件2《房屋面積分配表》為準。
2、本協(xié)議項下房屋屬永久性居住房(按法律規(guī)定年限處理),合作各方有權(quán)不經(jīng)同意、不需通知即自行處置各自名下的房屋,包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、贈與等,各方的繼承人有權(quán)繼承各自名下的房屋。
以上處分、繼承等事項的辦理如需甲方協(xié)助的,甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合,但甲方不承擔所需的一切費用。
3、甲乙雙方對所分得房屋的使用、出租、轉(zhuǎn)讓、贈與、繼承等所產(chǎn)生的法律責任,由該方自行承擔。
4、各方分得的房屋如果被政府拆除而沒有補償?shù)?,各方自行承擔風險和損失,各方對此表示清楚且無異議。
本協(xié)議房屋如因拆遷改造或征收(征用)或其他原因而有補償?shù)模a償所得的資金或房屋或其他實物,由甲乙雙方及其他出資方按“房屋面積比例”享有和分配。具體的“房屋面積比例”按協(xié)議附件2《房屋面積分配表》確定。如有面積差異,則以實際測量為準。
本協(xié)議房屋如因拆遷改造或征收(征用)或其他原因而有補償,而相關(guān)補償業(yè)經(jīng)甲方名義取得的,甲方應(yīng)在取得補償款后10個工作日內(nèi)按乙方應(yīng)得的補償額(按房屋面積比例計算)交付給乙方;甲方逾期交付的,每逾期一天,甲方需按應(yīng)交付的補償總額的1‰向乙方支付違約金。
如果甲方違反以上約定,導(dǎo)致乙方無法順利得到相關(guān)補償,或甲方逾期支付相關(guān)補償超過60天且乙方終止合同的,甲方除需返還乙方投資總額外(如甲乙雙方對乙方投資總額無法達成一致,則按建房時的建造和裝修成本計算,下同),還需按所建房屋違約時的市場價值的兩倍向乙方支付違約金。
(一)甲方責任。
1、甲方保證其所提供的房屋及宅基地使用權(quán)為其享有,甲方擁有合法、完全的處分權(quán),并提供該房屋及宅基地屬甲方享有的村委會或相關(guān)單位出具的證明文件和其他有關(guān)資料。
2、甲方負責辦理建房的相關(guān)手續(xù),負責協(xié)調(diào)與建房有關(guān)單位的關(guān)系,并處理好周邊、鄰里關(guān)系,確保建設(shè)施工的順利完成。
3、如果本協(xié)議項下房屋的房地產(chǎn)權(quán)登記確權(quán)到乙方名下的條件成熟,甲方應(yīng)無條件配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)(辦證相關(guān)費用按房屋面積比例由各方分擔)。
4、甲方應(yīng)保證其配偶、子女及其繼承人對本次合作建房、該房屋和宅基地的權(quán)屬變更等事宜知情且無異議。
5、甲方保證該房屋及宅基地沒有轉(zhuǎn)讓、贈與、出租給任何第三人,也不存在其他權(quán)利限制。若因該房屋及宅基地的權(quán)屬等問題發(fā)生爭議,甲方負責解決并承擔一切經(jīng)濟和法律責任,由此給乙方及相關(guān)出資方造成損失的,甲方須負責賠償。
6、本協(xié)議簽訂后,甲方不得拒絕提供該房屋及宅基地,不得將約定歸乙方的房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓、抵押、出租、贈與他人。
7、如果甲方違反本協(xié)議約定,導(dǎo)致乙方無法實現(xiàn)合同目的或協(xié)議被終止、解除,甲方除需返還乙方投資總額外,還需按所建房屋違約時的市場價值的兩倍向乙方支付違約金。本協(xié)議其他條款對甲方違約責任已有特別約定的,從其約定。
(二)乙方責任。
1、負責與其他出資方籌備和投入建房資金。
2、負責組織房屋的拆除、設(shè)計、施工建設(shè),工期為6個月。
3、負責所建房屋的質(zhì)量和施工安全。
4、負責房屋的裝修工作(裝修標準按協(xié)議附件3《房屋裝修標準》執(zhí)行)。
5、如果乙方中途退出合作建房,則乙方所投入的全部資金及建筑物歸甲方所有。
1、因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議解決。協(xié)議不成,雙方均有權(quán)向房屋所在地的人民法院起訴。
2、因違約引起訴訟,違約方除承擔違約責任外,還需承擔守約方因提起訴訟所發(fā)生的訴訟費、保全費、律師費、調(diào)查費、評估鑒定費等相關(guān)費用。
3、本協(xié)議主文共4頁。本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,見證律師存一份,具有同等法律效力。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
4、甲乙雙方身份證復(fù)印件。
甲方(簽字、指模):
乙方(簽字、指模):
農(nóng)村建房合同糾紛篇十一
甲方(發(fā)包方):姓名:(以下簡稱“甲方”)。
乙方(承包方):姓名:(以下簡稱“乙方”)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:自家住宅,工程地點:甲方建房工程以包工不包料的方式承包給乙方修建,按實際施工建筑面積以元/平方米(大寫)元/平方米進行人工單包結(jié)算。
1、乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙施工,整棟樓砌墻按cm施工,一樓層高cm(包板),二樓層高cm(包板)。房間對角不得小于或大于cm,陰陽角度達度,墻體垂直,墻面抹灰平整,一樓二樓客廳各做一根大梁。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規(guī)范要求,砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象。
3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前,應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應(yīng)充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質(zhì)量?;炷翝仓戤吅?,必須進行充分的養(yǎng)護。
4、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每天砌筑時的'落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質(zhì)保量地施工。
1、工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù),由甲方組織相關(guān)人員進行檢查驗收。如出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題,由乙方重新返工修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止,重新返工的費用(包括返工的工時費用和材料費用)全部由乙方負責。
2、上條所說的建筑質(zhì)量問題,包括以下方面:
(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;。
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;。
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;。
(4)梁、柱中空;。
(5)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;。
(6)屋頂漏水、浸水;。
開工日期:
竣工日期:
甲方:
乙方:
____年____月____日。
農(nóng)村建房合同糾紛篇十二
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住房(包工按天計算),為明確乙方在承建甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發(fā)生的一切費用,一概與甲方無關(guān)。在整個施工過程中,若出現(xiàn)任何大小傷亡事故一切責任由乙方負責,甲方不承擔任何法律連帶責任。
2、乙方在施工過程中,應(yīng)采取必要的'安全防護措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產(chǎn)安全。如因施工問題導(dǎo)致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權(quán)負責。
3、在施工前后時間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關(guān),甲方不承擔任何法律連帶責任。
4、本合同自雙方簽字后生效,合同具有同等法律效力。本合同一式兩份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
農(nóng)村建房合同糾紛篇十三
甲方:
乙方:
甲方在村建房屋一棟,建筑層數(shù)三層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,三層約______平方米,小屋一棟,一層約_____平方米,道地平整澆筑水泥砼約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:標磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面。
室內(nèi)墻粉刷、外墻面粉刷水泥砂漿、衛(wèi)生間、燒飯間地面及墻面。天溝屋頂砼現(xiàn)澆加蓋瓦片,同時做好防滲透水處理。除開甲方注定部分毛面之外,其余都做成砼光面。
主屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),小屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),零星項目每天每人大工220元,小工150元,建筑面積按每層樓外墻天溝計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付___元,完成第一層磚砌并澆筑好砼樓面付______元,完成第二層磚砌并澆筑好砼樓面付_______元,完成第三層以及屋頂付________付元,工程全部完工,交驗完畢全部付清。
甲方負責水電到位及原材料及時進場,每日每人補貼點心費5元。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,甲乙雙方各負擔一半。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為______日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在____年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修工費由乙方承擔,材料由甲方負責。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
農(nóng)村建房合同糾紛篇十四
甲方:(租賃)
乙方:(承租)
為保護耕地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范耕地管理和承包地種植經(jīng)營行為,按照生態(tài)優(yōu)先、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu),發(fā)展避災(zāi)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的原則,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立如下合同。
第一條 耕地的使用管理
為對耕地進行科學(xué)、合理、統(tǒng)一、嚴格管理,甲方對乙方租賃的全部耕地屬于成都市龍泉驛區(qū)規(guī)劃確定并納入國家的基本農(nóng)田,實行最嚴格的基本農(nóng)田保護制度。允許乙方自主決定種植品種和耕種方式,以市場為導(dǎo)向,實行宜糧則糧,宜經(jīng)則經(jīng),充分提高耕地產(chǎn)出效益,鼓勵以水為中心的基本農(nóng)田改造,提高耕地單產(chǎn)效益。
第二條 租賃面積、位置
甲方租賃給乙方耕地位于成都市 區(qū) ,總面積約2000畝,四至界限分別為(以實際標注為準)。
第三條 租賃期限
租賃時間共10年,從2015年2月1日起至2027年1月31日止,如遇國家政策性調(diào)整,另行議定。
第四條 租賃費用的數(shù)額和繳納方式
按照先繳費后使用,一年一交,三年一議價的方式繳納租賃費,租賃費頭兩年每年800元/畝,于每年12月10日前將下一年租賃費以現(xiàn)金方式全部結(jié)清,2015年至2015年租賃費為1200元/年、畝。三年重新議價時,不涉及經(jīng)營權(quán)變更。
租賃期間乙方全部投入建設(shè)大棚溫室種植地的,甲方不增收租賃費,如國家、地方投入配套建設(shè)的按實際情況適當增收租賃費,具體費用增收事宜由補充合同約定。
第五條 甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、對承包所有耕地行使租賃權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
2、有權(quán)收回乙方不按合同約定經(jīng)營的耕地。
3、制止乙方實施損害耕地資源和其它資產(chǎn)的行為。
4、依據(jù)租賃合同的約定,向乙方收取租賃費。
5、在租賃期終止后,有權(quán)提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
6、耕地租賃期間,國家各類惠農(nóng)支農(nóng)政策以甲方作為受益主體,但龍泉驛區(qū)政府另有規(guī)定的除外。
7、維護乙方相關(guān)合法權(quán)益。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、依法享有對租賃的耕地資源經(jīng)營使用和收益的權(quán)利。如在租賃期內(nèi)對所租賃的耕地進行了基本農(nóng)田改造,對改造形成的資產(chǎn)如電網(wǎng)、水利設(shè)施等由乙方全部投入建設(shè)的,在租賃合同到期后享有處置權(quán)。
2、乙方對耕地可依據(jù)市場需求,自主安排生產(chǎn)經(jīng)營方式。
3、租賃期內(nèi)不得對耕地進行流轉(zhuǎn),在租賃期滿后,同等條件下,對原租賃的耕地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權(quán)。
4、按本合同的約定繳納租賃費。
5、執(zhí)行龍泉驛區(qū)耕地管理政策,保護和合理利用耕地資源,防止沙化退化,不得越界經(jīng)營,濫墾草原。
6、自合同簽訂之日起7日內(nèi)到管理區(qū)工商行政管理部門注冊規(guī)范的企業(yè)法人執(zhí)照及相關(guān)手續(xù)。經(jīng)營時要按照區(qū)示范農(nóng)場標準進行建設(shè)。
第六條 違約責任
1、在租賃期間,除合同約定和國家、四川省及成都市政策調(diào)整的因素之外,甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同,如有違約,由違約方承擔另一方的經(jīng)濟損失,當事人雙方都有過錯的,應(yīng)當分別承擔相應(yīng)的違約責任。因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經(jīng)雙方協(xié)商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經(jīng)濟損失雙方自行承擔或雙方協(xié)商解決。
2、乙方違約不按時繳納租賃費的,甲方有權(quán)解除租賃合同。
3、乙方違約私自對耕地進行流轉(zhuǎn)的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方有違反國家、自治區(qū)及管理區(qū)耕地管理政策行為的,甲方有權(quán)解除合同,同時交由農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門依法進行處理,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
5、乙方如果在規(guī)定期限內(nèi)(7日內(nèi))不能辦理相關(guān)的企業(yè)規(guī)范注冊手續(xù),在取消租賃資格的同時,按所繳納保證金的10%收取違約手續(xù)費。
6、乙方如果在二年內(nèi)不能達到區(qū)現(xiàn)行生態(tài)農(nóng)業(yè)示范標準的,年租賃費按正常標準上浮30%收取。
第七條 解決爭議的辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向上級主管部門申請調(diào)解或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 其它事項
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
附件:耕地租賃示意圖
甲方代表人(簽字蓋章):?
乙方代表人(簽字蓋章):
簽訂時間: 年 月 日
出租方: (以下簡稱“甲方”)
承租方: (以下簡稱“乙方”)
為保護土地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范土地管理和承租方經(jīng)營行為,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定,經(jīng)公開協(xié)商討論同意,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、有償?shù)脑瓌t,簽訂本合同,共同信守。
第一條 租賃位置和面積
甲方租賃給乙方的土地位于山東省東營市河口區(qū)總面積約 平方米,四至界限方位如下:
東起: , 西至: , 南至: 。 具體面積、位置以合同附圖為準。
附圖已經(jīng)甲乙雙方簽字確認。
第二條 土地用途和承包形式
土地用途:動物養(yǎng)殖 。 承包形式:個人承包經(jīng)營 。
第三條 租賃期限
限內(nèi)如遇國家政策性調(diào)整,另行議定。如需續(xù)租,甲乙雙方應(yīng)重新商定續(xù)租事宜。
第四條 租賃費用和支付方式
該土地的租賃費用為人民幣 元(大寫: ),分 次支付,首次 元由乙方于2015年 月 日前向甲方支付。支付方式為現(xiàn)金支付,其余租賃費用由乙方于上一費用到期日前 日內(nèi)向甲方支付,支付方式為現(xiàn)金支付。
第五條 甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方對所租土地擁有所有權(quán),并使乙方取得土地承包經(jīng)營權(quán)。
2、甲方有權(quán)對乙方租用的.土地使用進行監(jiān)督,保證土地按照合同約定的用途合理利用。
3、甲方有權(quán)收回乙方不按合同約定使用的土地。
4、甲方有權(quán)制止乙方實施的嚴重損害土地資源和其它資產(chǎn)的行為。
5、甲方有權(quán)依據(jù)合同的約定向乙方收取租租賃費用,在合同有效期內(nèi),甲方不得提高租賃費用。
6、甲方有權(quán)在租賃期限屆滿時提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
7、甲方應(yīng)保證乙方生產(chǎn)生活用水、用電正常,向乙方收取的水電費用價格不應(yīng)高于本村村民用水用電的價格,并保證在村內(nèi)無償使用通往承租地的道路。
8、甲方不得在租用期間內(nèi)以任何理由干涉乙方企業(yè)合法的經(jīng)營管理自主權(quán),包括在該地上的所有收入、支出和建筑物、植被設(shè)施的使用等。
9、甲方不得在合同履行期內(nèi)重復(fù)發(fā)包該地塊, 在租賃期限內(nèi),如因承包范圍出現(xiàn)土地糾紛,由甲方負責解決,若致使乙方遭受經(jīng)濟損失,由甲方按國家相關(guān)規(guī)定進行賠償。甲方必須確保乙方在承包期內(nèi)不受任何干擾。
10、為乙方提供所在地村民的其他同等待遇。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方有權(quán)依法按照合同約定的用途和期限,合法利用和經(jīng)營所承包的土地。
2、乙方對其所承包的土地有獨立自主經(jīng)營權(quán)和收益權(quán),任何單位和個人不得干涉,所發(fā)生的一切債權(quán)債務(wù)由乙方獨自享有和承擔,與甲方無關(guān)。
3、乙方有權(quán)在其所承包的土地上建設(shè)與合同約定用途有關(guān)的生產(chǎn)、生活設(shè)施,甲方及其甲方所在村不收任何費用。
4、乙方有權(quán)在租賃期內(nèi)對所租賃的土地進行基本改造,對改造形成的資產(chǎn)如電網(wǎng)、水利設(shè)施等由乙方全部投入建設(shè)的,在租賃合同到期后享有處置權(quán)。
5、租賃期滿后,同等條件下,乙方對原租賃的土地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權(quán)。
6、乙方應(yīng)按本合同的約定按期足額向甲方支付租賃費用,并有權(quán)拒絕交納除合同規(guī)定租賃費用外的任何其他非國家規(guī)定之費用。
7、乙方的生產(chǎn)經(jīng)營活動不得污染乙方所在村的水源,不得產(chǎn)生影響村民生活的其他污染。
8、乙方應(yīng)保護自然資源,合理利用土地。
第六條 合同的轉(zhuǎn)包
在本合同有效期內(nèi),乙方在不違反國家法律、行政法規(guī)強制性規(guī)
定的前提下,可以自主采取轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)讓、出租等方式實現(xiàn)土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)取得的收入全部歸乙方享有,甲方不得對此主張任何權(quán)利。本合同轉(zhuǎn)包后,甲方與乙方之間仍應(yīng)按原承包合同的約定行使權(quán)利和承擔義務(wù);乙方與第三方按轉(zhuǎn)包合同的約定行使權(quán)利和承擔義務(wù)。本合同轉(zhuǎn)包后,因甲方的原因致使轉(zhuǎn)包合同不能履行,給轉(zhuǎn)包后的承包方造成損失的,甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
第七條 合同的變更和解除
1、本合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或解除。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂書面協(xié)議方可變更或解除本合同。
2、因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經(jīng)雙方協(xié)商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經(jīng)濟損失雙方自行承擔或雙方協(xié)商解決。
3、如甲方重復(fù)發(fā)包該地塊或擅自斷電、斷水、斷路,致使乙方無法經(jīng)營時,乙方有權(quán)解除本合同,其違約責任由甲方承擔。
4、如乙方不按時足額支付租賃費用且經(jīng)甲方催告仍不支付時,甲方有權(quán)解除本合同,其違約責任由乙方承擔。
第八條 違約責任
1、在合同履行期內(nèi),任何一方違反本合同以上之約定,即視為違約。
2、因甲方違約導(dǎo)致合同解除,甲方須向乙方支付違約金 萬元,并退還乙方所付的全額承包費用;因乙方違約導(dǎo)致合同解除,甲方不予退還乙方的承包費,并且解除此合同。因雙方當事人過錯導(dǎo)致合同解除,應(yīng)當分別承擔相應(yīng)的違約責任。
第九條 合同糾紛的解決辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向上級主管部門申請調(diào)解或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條 合同的生效
本合同經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
第十一條 其它事項
1、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
農(nóng)村建房合同糾紛篇十五
甲方:
乙方:
甲方現(xiàn)有房屋及地皮一塊,坐落位置為崇州市道明鎮(zhèn)政府斜對面,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成以下聯(lián)合建房協(xié)議:
一、由甲方出地皮交由乙方進行建設(shè),土地面積以土地證為準
二、房屋由乙方負責設(shè)計建造,建房所需資金由乙方承擔,乙方在施工前,甲方須需提供土地證復(fù)印件及相關(guān)手續(xù)向規(guī)劃部門申請改建房屋,所需規(guī)劃費用由乙方承擔,房屋出路由甲方負責協(xié)調(diào)。
四、房屋分配:具體分配方案以雙方簽字認可的設(shè)計圖為準。
五、如果甲方需要超出設(shè)計面積,由甲方和施工方單獨核算。
六、房屋建成后辦理房產(chǎn)證劃割,所產(chǎn)生的經(jīng)費由乙方承擔,甲方保證無條件協(xié)助乙方辦理,劃割之前土地證由乙方保管。
七、此協(xié)議屬雙方自愿達成,雖未經(jīng)公證但由甲乙雙方簽字按手印后同樣受法律保護。此協(xié)議一式兩份,雙方簽字按手印后生效,如有違約后果由違約方承擔。
甲方:
_________年________月_______日
乙方:
_________年________月_______日
農(nóng)村建房合同糾紛篇十六
乙方承租甲方土地,其中長米,寬米,面積平方米,用以.
租賃開始時間為________年____月____日,結(jié)束時間為________年____月____日。若土地租賃期限已滿,為保證乙方工程順利施工,乙方要求延長租賃期限,乙方應(yīng)在前述租賃期限期滿之前至少______天以書面形式通知甲方,甲方接到通知后,應(yīng)同意延長租賃期限;租賃費按承租費用的月均算,不足15天的(含15天)按半月計算,超過15天的按整月計算。
本協(xié)議租金實行(一年/半年/季/月)支付制,租金總額(大寫).(幣種:__________),(小寫)_______;租金支付方式為(現(xiàn)金/支票);第一次租金的支付時間為________年____月____日,第二次租金的支付時間為________年____月____日至________年____月____日,.
1、甲方有權(quán)按本協(xié)議約定向乙方收取相關(guān)的租金。
2、協(xié)議簽訂后一天內(nèi)提供場地。
3、除有明確約定外,不得干涉乙方正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4、施工結(jié)束后,負責地表附著物體清理、圍墻拆除、硬化路面拆除、清運、復(fù)耕,所發(fā)生的有關(guān)費用全部負擔。
5、乙方完工退場時,甲方不得以任何理由增加費用,干擾乙方退場。
6、甲方應(yīng)負責協(xié)調(diào)相鄰?fù)恋厮腥酥g的關(guān)系及周邊道路的使用,相鄰?fù)恋厮腥瞬坏靡匀魏卫碛勺璧K乙方施工生產(chǎn)。
7、甲方應(yīng)提供出租權(quán)的有效證明、身份證、戶口本等有效證件,經(jīng)乙方驗證后復(fù)印其文件備存。所有復(fù)印件僅供本次租賃使用。
1、乙方有權(quán)根據(jù)施工需要在承租的土地上新建、擴建、改建永久性或臨時性建筑物、構(gòu)筑物以保證鐵路施工生產(chǎn)。
2、乙方不得將租賃的土地使用權(quán)進行轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押。
3、乙方有義務(wù)按本協(xié)議約定的時間、方式和數(shù)量向甲方支付租金。
4、乙方如果需要改變土地用途的,應(yīng)事先征得甲方同意并由甲方按有關(guān)規(guī)定報批后,重新協(xié)商。
1、本協(xié)議期限滿后。
2、本協(xié)議有效期限內(nèi)雙方達成終止協(xié)議。
3、本協(xié)議任何一方因地震、風暴、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力喪失繼續(xù)履行本協(xié)議的'能力。
4、乙方將場地擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借給第三人,或和其他租戶交換場地的,甲方有權(quán)終止協(xié)議。
1、甲方未按約定提供場地致使乙方不能正常生產(chǎn)經(jīng)營的,應(yīng)減收相應(yīng)租金,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行或解除協(xié)議,并要求甲方賠償相應(yīng)的損失?;蛑率挂曳较鄳?yīng)的損失無法得到賠償?shù)?,甲方?yīng)承擔賠償責任。
2、甲方未按約定提供耕地或協(xié)議簽訂后甲方反悔,視為甲方違約。應(yīng)補償因此對乙方造成的所有經(jīng)濟損失。
因不可抗力或其他不可歸責于雙方的原因,使土地不適于使用或租用時,或發(fā)生重新分配土地時土地所有權(quán)發(fā)生變化了,甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決,滿足乙方正常使用。如果協(xié)調(diào)解決不了的,由此造成的損失由甲方承擔。
租賃期滿或協(xié)議因解除等原因提前終止的,乙方應(yīng)于租賃期滿或協(xié)議終止后____日內(nèi)將租賃的場地交還甲方。乙方未按照約定交還的,甲方有權(quán)采取必要措施予以收回,由此造成的損失由乙方承擔。
協(xié)議履行中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商或報經(jīng)興隆縣張?zhí)畦F路征拆辦及半壁山鎮(zhèn)政府等有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
本協(xié)議一式五份,乙方三份,甲方一份,見證人一份。自簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):____。
委托代理人:____。
________年____月____日。
乙方(簽章):____。
委托代理人:____。
________年____月____日。
見證人(簽章):____。
委托代理人:____。
農(nóng)村建房合同糾紛篇十七
甲方:
乙方:
甲方在建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約____平方米,二層約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫:____元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年xx月xx日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月日
農(nóng)村建房合同糾紛篇十八
就原告魏永強、李明亮訴被告喬占光土地承包合同糾紛一案,根據(jù)本案事實和相關(guān)法律規(guī)定,就原告方提出的訴訟請求,被告提出如下答辯意見:
一、原告請求判令解除雙方協(xié)議,沒有事實和法律根據(jù)。
原告方請求解除合同的理由主要有兩點,即鄉(xiāng)政府不允許在承包地辦廠及其他非農(nóng)活動,以及被告擅自將承包地又發(fā)包給了其他人。被告所說的這兩項理由是根本不存在的。
首先,鄉(xiāng)政府從沒有禁止過在承包地內(nèi)進行非農(nóng)活動。原告在起訴狀中說動:“在和鄉(xiāng)政府等聯(lián)系后,鄉(xiāng)政府明確表示不允許在承包地辦廠及其他非農(nóng)活動?!痹娴倪@種說法是不能成立的。鄉(xiāng)政府一向鼓勵在不適宜種植的荒地、荒坡上進行綜合開發(fā)利用,包括非農(nóng)活動,以刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展。就從事非農(nóng)生產(chǎn)的問題,被告本人曾專門詢問過鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府明確答復(fù)可以進行。如果原告認為鄉(xiāng)政府禁止從事非農(nóng)活動,應(yīng)該提出相應(yīng)的證據(jù)進行佐證。退一步來講,即使鄉(xiāng)政府不允許非農(nóng)活動,原告還可以從事養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)活動,在原被告簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》中也明確談到了從事養(yǎng)殖業(yè)開發(fā),而且原告在起訴狀中也承認,他們準備籌建養(yǎng)殖場。可見,承包地仍可以達到原告的使用目的,根本沒有出現(xiàn)原告在訴狀中所說的“致使原告無法實現(xiàn)合同目的”。
其次,被告沒有擅自將承包地又發(fā)包給他人。原告在訴狀中談到:“被告又于8、9月份將該土地又發(fā)包給了另一家?!痹娴倪@種說法是不符合事實的。事實是這樣的:原被告簽訂了土地承包合同,被告承包給原告50畝荒地,在合同中雙方約定了該50畝土地的大體方位,但沒有明確其確切位置。實際上,在承包給被告50畝荒地的這一帶,原告有200多畝承包地,當時只是說從這200畝地中劃出50畝交給原告,但并沒有說是其中的哪50畝。因為當時這200畝地的土地狀況相當,不存在地優(yōu)地劣的問題,所以雙方都同意事后在使用的時候再具體圈定。合同簽訂后,原告遲遲沒有開發(fā),也沒有找被告圈定承包地的具體邊界。為了不讓這50畝土地影響其它150畝土地的利用,被告多次打電話給原告,告知原告自己準備再包出去50畝土地,并要求原告前來圈定自己的地界,以方便被告處置剩余的土地。原告明確告訴被告,只要為自己留下50畝土地就可以了,其它的土地如何處置與自己沒有關(guān)系??紤]到原被告在《補充協(xié)議》中曾約定,原告需要使用被告投資的水井,出于原告便利的考慮,被告將距離水井較近的土體留給了原告,只把離水井很遠的一塊地包給了其他人。被告給原告所留的靠近水井的土地遠遠超過了50畝,完全保證了原告的承包經(jīng)營權(quán)??梢姡桓嫱獍?,既經(jīng)過了原告同意,又充分保證了原告的合法權(quán)益,根本不存在原告所說的“致使原告無法實現(xiàn)合同目的”。
既然被告仍處于隨時可以交付50畝承包地的狀態(tài),并且該承包地不存在政府不允許開發(fā)的情形,原告合同目的的實現(xiàn)就是完全可能的,原告就沒有理由要求解除合同。
二、原告請求返回承包費及賠償損失的請求沒有法律根據(jù)。
首先,原告請求返還所交承包費2萬元,沒有根據(jù)。請求返回承包費,就是民法理論上所講的“返回財產(chǎn)”,這需要以合同無效或合同被解除為條件。事實上,原被告所簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補充協(xié)議》是雙方的真實意思表示,并經(jīng)過了被告所在村委會的批準,是完全合法有效的合同。正如上面所分析的,該合同也不存在可解除的事由。既然合同合法有效而且沒有被解除,當然被告仍然享有占有原告所交承包費的合法權(quán)利,原告無權(quán)要求被告予以返還。至于原告未按期開發(fā),致使其未獲得相應(yīng)收益的問題,完全是原告自身的原因,與本案被告沒有任何關(guān)系。實際上,從合同簽訂至今,被告一直為原告空留大量土地沒有耕種,按照農(nóng)村普遍實行的農(nóng)時計年法,被告已經(jīng)整整損失了四年的`農(nóng)業(yè)耕種收益,按照當初原被告雙方商定的4000元一年的價格,被告也已經(jīng)損失了16000元的收益,經(jīng)沖抵之后,原告向被告支付的2萬元承包費,也僅僅剩余4000元而已。
其次,原告請求賠償4萬元的經(jīng)濟損失,同樣沒有根據(jù)。在本案所涉承包合同合法有效的情況下,原告請求賠償其所謂的損失,必須要有合同根據(jù)。事實上,原被告所簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補充協(xié)議》沒有相應(yīng)的條款,無法對原告的請求進行支持,原告的請求沒有合同根據(jù)。退一步來講,即使本案所涉合同無效或被解除,原告仍然無權(quán)要求賠償損失。在合同無效或被解除的情況下,原告如果要獲得賠償,必須舉證證明原告受有4萬元的經(jīng)濟損失并且這些經(jīng)濟損失是由于被告的原因所致。實際上,原告沒有任何證據(jù)證明其受到了4萬元的經(jīng)濟損失,所謂的經(jīng)濟損失大概是原告想象出來的開發(fā)收益,可惜的是原告從未進行開發(fā)。另一方面,這些想象出來的開發(fā)收益之所以沒能變成現(xiàn)實,也不是被告的原因所致。被告從合同簽訂之日起就做好了隨時交地的準備,并曾多次敦促原告前來丈量劃定承包地,如果原告需要,被告今天就可以交付土地,可見原告沒有實現(xiàn)收益不是被告的原因所致,被告無需承擔任何責任。
綜上所述,原告的訴訟請求沒有法律和合同根據(jù),被告無需承擔任何責任,請人民法院在查清事實的基礎(chǔ)上,依法駁回原告的訴訟請求。
此致
包頭市九原區(qū)人民法院。
被告:
農(nóng)村建房合同糾紛篇十九
為保證無公害草雞生產(chǎn)的品質(zhì)和數(shù)量,維護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),自愿互利,協(xié)商一致,訂立本合同,以致共同信守。
一、飼養(yǎng)管理事項。
1.飼養(yǎng)條件:具有規(guī)模飼養(yǎng)商品雞的設(shè)備、設(shè)施:雞舍要堅固、干燥清潔,水質(zhì)符合甲方生產(chǎn)標準等條件;有一定的飼養(yǎng)管理知識和技能;誠實信用。
2.乙方品質(zhì)要求:甲方為乙方提供合格健康快、中、慢速(烏骨雞)型苗雞羽(以開發(fā)貨單為準)。全程飼養(yǎng)雞快速型成活率95.2%,中、慢速型(烏骨雞)成活率94.5%;其中爛腳釘商品雞應(yīng)小于8%,無脫毛雞。
3.飼料要求:根據(jù)雞不同生長期為乙方供給不同品種的飼料,乙方按需到甲方辦理手續(xù)后提運。料肉比核定為:快速雞飼養(yǎng)43—48天的為2.1∶1;中速雄雞飼養(yǎng)65—75天的為2.6∶1,飼養(yǎng)75—95天的為2.8∶1母雞飼養(yǎng)95—105天的為3.0∶1;慢速飼養(yǎng)65—75天的為2.8∶1,飼養(yǎng)75-85天的為3.0∶1細毛烏骨雞飼養(yǎng)70—80天的為2.8∶1。
4.用藥要求:飼養(yǎng)雞只確實需要藥物治療的,乙方應(yīng)報告甲方獸醫(yī),使用的藥名、劑量、用法和用藥時間等報獸醫(yī)批準并記錄備耷。飼養(yǎng)期的疫苗(除禽流感外)和雞藥費合計限額為中、慢速每羽_______元,快速每羽______元,烏骨雞每羽_______元。
二、甲方權(quán)利義務(wù):甲方有權(quán)檢查乙方飼養(yǎng)雞的用藥、用料情況,并判斷雞的質(zhì)量。合同生效之日起15天內(nèi),甲方為乙方提供健康合格的苗雞、無公害飼料、疫苗和必要的藥物,全面落實飼養(yǎng)和質(zhì)量管理,定期或不定期派技術(shù)員指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)、檢查和監(jiān)督。
三、乙方權(quán)利義務(wù):乙方有從甲方獲得飼料等物資和技術(shù)服務(wù)的權(quán)利,乙方向甲方交納飼養(yǎng)風險金____元/羽,并服從甲方的生產(chǎn)安排,執(zhí)行甲方的企業(yè)標準、飼養(yǎng)管理規(guī)程。乙方一般采取要“全進全出”的飼養(yǎng)方式,商品雞飼養(yǎng)每平方米不超過一羽。乙方必須遵照甲方的免疫程序和時間防疫,嚴格遵守藥物使用準則并經(jīng)甲方同意后方可使用,并按照飼養(yǎng)規(guī)程和表式每天必須做好生產(chǎn)記錄。乙方生產(chǎn)的雞,未經(jīng)甲方同意,乙方不得私自交接。
四、草雞飼養(yǎng)時間:時間以發(fā)出苗雞之日起,飼養(yǎng)期快速型為40—50天,中慢速型為105天為準。
五、合同轉(zhuǎn)讓:乙方在飼養(yǎng)期間,不得擅自將飼養(yǎng)的義務(wù)轉(zhuǎn)給第三人。如乙方要轉(zhuǎn)讓的,必須經(jīng)過甲方同意才可,否則,乙方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切后果。
六、交貨方式:本批飼養(yǎng)的商品雞所有權(quán)全部歸屬甲方所有。根據(jù)商品雞的長勢和市場需求,經(jīng)甲方質(zhì)檢驗收后,乙方按甲方要求送活雞到甲方指定地點,或者由甲方上門回收,并做好交接手續(xù)。
七、報酬計算:按甲方回收合格商品雞時間計算羽均飼養(yǎng)天數(shù),以實收合格雞數(shù)量計算報酬,中、慢速(烏骨雞)付給___元/羽,快速____元/羽。其中中、慢速(烏骨雞)以95日為標準,超過105日按每羽______分計算。
八、獎賠辦法:(1)雞死亡率小于4.8%的,每少死一羽,甲方獎給乙方人民幣______元;每超1羽,由乙方按價(苗雞1元+已用飼料、藥費)負擔。(2)經(jīng)檢驗,對爛腳釘超過標準的雞只,乙方按每羽雞_____元補償給甲方;脫毛的,乙方按每羽____元補償給甲方。(3)料肉比低于核定標準的,按實際飼料數(shù)量獎給其成本價的60%;超過按實重成本價的80%賠償。(4)疫苗加藥費超過限額的乙方按每羽負擔其價款的70%;節(jié)約的部份獎給價款的80%。(5)商品雞交接時,乙方應(yīng)如實點數(shù),對故意多報者,經(jīng)抽查最少為平均基數(shù)處理。
九、支付方式:甲方收完商品雞1個星期內(nèi),乙方及時交還生產(chǎn)記錄表格,結(jié)清帳目,甲方一次付清飼養(yǎng)報酬。
十、違約責任:
1.甲方或乙方因一方失誤造成對方損失,另一方有權(quán)提出提前終止本合同,并向?qū)Ψ剿髻r由此失誤造成的經(jīng)濟損失。
2.發(fā)現(xiàn)乙方有下列情形之一者,不得使用花塢牌商標,甲方可提前終止本合同,并追究乙方責任,乙方按飼養(yǎng)成本的3倍賠償給甲方(飼養(yǎng)風險金首先抵扣):(1)違反飼養(yǎng)規(guī)程,不按綠色無公害標準飼養(yǎng);(2)不按免疫程序防疫,私自亂用疫苗或經(jīng)血清抽檢抗體不達標者;(3)私自買藥治療或經(jīng)抽檢藥物(抗生素)殘留超標者。
3.乙方不得私下出賣,如發(fā)現(xiàn)乙方私下出賣、轉(zhuǎn)移藏匿商品雞或飼料的,按市場價的______倍由乙方賠償給甲方。
十一、因不可抗力所造成的經(jīng)濟損失,由雙方各半負擔。
十二、其它事項:雙方有爭議應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的可依法向人民法院起訴。
十三、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,可補充合同條款。
十四、本合同一式三份,甲乙方各一份,擔保人執(zhí)一份。簽字或蓋章之日起生效。
甲方:___________乙方:____________。
(蓋章)(蓋章或簽字)_________________。
法人代表:
_____年______月______日。
農(nóng)村建房合同糾紛篇二十
甲方:
乙方:
甲方在村建房屋一棟,建筑層數(shù)三層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,三層約______平方米,小屋一棟,一層約_____平方米,道地平整澆筑水泥砼約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:標磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
乙方按照甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面。
室內(nèi)墻粉刷、外墻面粉刷水泥砂漿、衛(wèi)生間、燒飯間地面及墻面。天溝屋頂砼現(xiàn)澆加蓋瓦片,同時做好防滲透水處理。除開甲方注定部分毛面之外,其余都做成砼光面。
主屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),小屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),零星項目每天每人大工220元,小工150元,建筑面積按每層樓外墻天溝計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付___元,完成第一層磚砌并澆筑好砼樓面付______元,完成第二層磚砌并澆筑好砼樓面付_______元,完成第三層以及屋頂付________付元,工程全部完工,交驗完畢全部付清。
甲方負責水電到位及原材料及時進場,每日每人補貼點心費5元。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,甲乙雙方各負擔一半。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為______日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在____年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修工費由乙方承擔,材料由甲方負責。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
___年___月___日。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/13635862.html】