農(nóng)村建房合同糾紛(精選16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-20 17:28:14
農(nóng)村建房合同糾紛(精選16篇)
時(shí)間:2023-11-20 17:28:14     小編:翰墨

合同的簽訂是一種責(zé)任和義務(wù)的約定,雙方應(yīng)當(dāng)遵守合同規(guī)定。在合同中,應(yīng)當(dāng)設(shè)定變更和解除合同的程序和條件,以應(yīng)對可能發(fā)生的變化。需要特別注意的是,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)查明對方的資信狀況和信譽(yù)。

農(nóng)村建房合同糾紛篇一

發(fā)包方:身份證號:(以下簡稱甲方)

承包方:身份證號:(以下簡稱乙方)

甲方將位于江津區(qū)建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:

此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費(fèi)用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費(fèi)、管理費(fèi))由施工方全部負(fù)責(zé)。

1、乙方需嚴(yán)格按照施工圖紙完成施工任務(wù),不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計(jì)天),即自起至止。乙方需要嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工,其工期順延。

3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下:

基礎(chǔ):鉆井個(gè)、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個(gè)。

地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個(gè),間距15cm。構(gòu)造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個(gè)雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。

梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。

4、水、電、氣:建房手續(xù)費(fèi)用由甲方支付,乙方協(xié)助辦理。

工程報(bào)價(jià):每平方元,主體、樓梯、陽臺以實(shí)做建筑面積結(jié)算為準(zhǔn),本單位包含稅收。

1、基礎(chǔ)完工付總造價(jià)的%。

2、按每層樓面打好付每層的造價(jià)的%。

3、主體完工后付總造價(jià)的%。

4、內(nèi)外抹灰完工后付%。

5、辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內(nèi)付錢全部余款。

6、如甲方未按時(shí)支付工程款,乙方有權(quán)停工,停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方全部負(fù)責(zé)。

施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔(dān)。

施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工,應(yīng)由甲方賠償負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

1、乙方承諾:如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。

2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結(jié)算清外,須賠償另一方違約金5萬元。

本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。

甲方簽字:乙方簽字:

簽約時(shí)間:年月日

農(nóng)村建房合同糾紛篇二

甲方:

乙方:

為確保工程質(zhì)量圓完成施工任務(wù),明確雙方責(zé)任,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特定制本合同,雙方必須共同遵守。

1、工程結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),樓層,樣式

2、建筑面積:平方米,最后按建筑實(shí)際面積為準(zhǔn),樓頂出檐為:屋面處理方式為:層高為:門窗材料:尺寸:

1、承包形式:工料,乙方負(fù)責(zé)施工,并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備。

2、施工費(fèi)用:按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣元(大寫:),房屋建筑面積計(jì)算方法為:

3、乙方在施工時(shí)出現(xiàn)工程增減時(shí),甲、乙雙方共同協(xié)商,確定后增減工價(jià),待完工后一并納入結(jié)算。

4、乙方單方負(fù)責(zé)工程施工過程管理和施工安全管理,和相關(guān)的保險(xiǎn)措施;甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。

1、甲方規(guī)定動工時(shí)間為 年 月 日到 年 月 日,乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質(zhì)量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時(shí),甲方有權(quán)扣除乙方施工費(fèi)。

1、乙方未按甲方要求,或施工質(zhì)量不合格所造成的返工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

2、工程付款方式:工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結(jié)算,甲方一次性付清工程余款(質(zhì)量保證金除外)。

3、乙方自房屋竣工驗(yàn)收交付甲方使用時(shí)起,乙方保修為一年,無質(zhì)量問題,到期一次性付清質(zhì)量保證金,保修期內(nèi)如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫,瓷磚脫落等施工問題,乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題,乙方應(yīng)迅速及時(shí)地進(jìn)行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時(shí)及材料從保證金中扣除。

甲、乙雙方必須共同遵守以上約定,如有未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后可另附補(bǔ)充。

甲方(字蓋章):乙方(簽字蓋章):

年 月 日 年 月 日

農(nóng)村建房合同糾紛篇三

甲方:

乙方:

經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將______________的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。

一、甲方工作責(zé)任:

1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運(yùn)料到工地,及關(guān)系協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)調(diào)直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負(fù)責(zé))。

3、負(fù)責(zé)鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。

二、乙方工作責(zé)任:

1、按甲方設(shè)計(jì)圖紙,進(jìn)行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實(shí)、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗(yàn),確保工程質(zhì)量好。

2、工程技術(shù)質(zhì)量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負(fù)責(zé)。

3、施工安全由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

4、工程承包內(nèi)容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。

6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。

7、乙方不得任意浪費(fèi)甲方材料,不準(zhǔn)有盜竊甲方材料行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷一罰十處理。

8、主體工程完成后,乙方負(fù)責(zé)清理房內(nèi)所有雜物。

三、乙方進(jìn)場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費(fèi)給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗(yàn)收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。

以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。

甲方:

乙方:

簽約時(shí)間:

農(nóng)村建房合同糾紛篇四

發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)

承包方:________________(以下簡稱乙方)

甲方將位于江津區(qū)建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:

乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費(fèi)用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費(fèi)、管理費(fèi))由施工方全部負(fù)責(zé)。

1、乙方需嚴(yán)格按照施工圖紙完成施工任務(wù),不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計(jì)天),即自起至止。乙方需要嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工,其工期順延。

3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下:

基礎(chǔ):鉆井個(gè)、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個(gè)。

地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個(gè),間距15cm。構(gòu)造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個(gè)雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。

梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。

4、水、電、氣:建房手續(xù)費(fèi)用由甲方支付,乙方協(xié)助辦理。

工程報(bào)價(jià):每平方元,主體、樓梯、陽臺以實(shí)做建筑面積結(jié)算為準(zhǔn),本單位包含稅收。

1、基礎(chǔ)完工付總造價(jià)的%。

2、按每層樓面打好付每層的造價(jià)的%。

3、主體完工后付總造價(jià)的%。

4、內(nèi)外抹灰完工后付%。

5、辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內(nèi)付錢全部余款。

6、如甲方未按時(shí)支付工程款,乙方有權(quán)停工,停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方全部負(fù)責(zé)。

包括舊房屋拆除、棄渣轉(zhuǎn)運(yùn)、基礎(chǔ)、主體三層磚混結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中:門市高度3。5米,住房每層高度3米。工程內(nèi)容不含門窗(門市門除外)。

施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔(dān)。

施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工,應(yīng)由甲方賠償負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

1、乙方承諾:如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。

2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結(jié)算清外,須賠償另一方違約金5萬元。

甲方簽字:________________

乙方簽字:________________

簽約時(shí)間:____年____月______日

農(nóng)村建房合同糾紛篇五

甲方:

乙方:

為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:

甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時(shí)作好防滲透水處理。

每平方米人民幣大寫:220元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。建筑面積共_______平方米,承包總價(jià)格________元(大寫_______________圓)。

合同簽訂完畢,工具進(jìn)場,人員到位。工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到80%,預(yù)留20%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。

1、甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。

2、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由事故發(fā)生的一切費(fèi)用,一概與甲方無關(guān)。在整個(gè)施工過程中,若出現(xiàn)任何大小傷亡事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何法律連帶責(zé)任。

2、乙方在施工過程中,應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財(cái)產(chǎn)安全。如因施工問題導(dǎo)致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、在施工前后時(shí)間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關(guān),甲方不承擔(dān)任何法律連帶責(zé)任。

主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在20xx年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任。

發(fā)生合同爭議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效率。

甲方簽字(章):

乙方簽字(章):

時(shí)間:年月日

農(nóng)村建房合同糾紛篇六

房主人(甲方):

承建人(乙方):

甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

一、建筑項(xiàng):

私人住宅主體工程。

二、承建方式:

1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應(yīng)及時(shí)提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進(jìn)度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、搭架用的竹木等,費(fèi)用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。

三、建房工期:

建房工期為天,自挖地基,標(biāo)高正負(fù)零零線開始施工算起。

四、承建工程價(jià)格:

五、施工安全要求:

乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任與甲方無關(guān)。

六、工期延誤:

乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可相應(yīng)順延。

1、因停電、下雨等造成停工;

2、不可抗力;

3、甲方同意給予順延的其它情況。

七、付款方式:

乙方進(jìn)場后,甲方將預(yù)付工程款元,以后將按工程進(jìn)度付款。每層澆注封頂后,若無質(zhì)量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款元。余下的人工錢待整個(gè)工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內(nèi)全部付清。

八,違約責(zé)任和爭議的解決辦法:

以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

甲方:

乙方:

__

__

__

農(nóng)村建房合同糾紛篇七

甲方:

乙方:

甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設(shè)用地規(guī)劃許可證號:19914463號,建設(shè)工程規(guī)劃許可證:19926483號;用地通知書:18144號;甲方因資金不足,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協(xié)議細(xì)則如下:

一、甲方負(fù)責(zé)提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準(zhǔn))

二、乙方出資合作興建的房方,甲方協(xié)助乙方統(tǒng)一辦理房地產(chǎn)證,費(fèi)用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權(quán),有權(quán)出租、轉(zhuǎn)讓、饋贈、繼承、抵押及處分權(quán)利。房屋使用權(quán)限為70年。

三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結(jié)構(gòu)(超建面積罰款由甲方負(fù)責(zé))。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內(nèi)墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設(shè)施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設(shè)費(fèi)及道路建設(shè)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),甲方須保證房屋建筑質(zhì)量,如果出現(xiàn)問題由甲方負(fù)責(zé)。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))

四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準(zhǔn)時(shí)交款給甲方視為自動放棄產(chǎn)權(quán),乙方合作建房收據(jù)作廢,律師見證費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

五、雙方有權(quán)享有該樓的公共通道設(shè)施,同時(shí)必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護(hù)公共設(shè)施,并按有關(guān)規(guī)定交納公共設(shè)施管理費(fèi)(保安員工資,公共部分電費(fèi),保安辦公室等相關(guān)住戶共同費(fèi)用按住房面積計(jì)算)。公共設(shè)施需維修時(shí)按雙方所占的房產(chǎn)面積比例分?jǐn)傊Ц丁?/p>

六、房產(chǎn)交付使用后,如需改裝,以不影響整體結(jié)構(gòu)為原則,否則一切經(jīng)濟(jì)損失由損壞方負(fù)責(zé)。

七、違約責(zé)任:本協(xié)議雙方簽訂后經(jīng)見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應(yīng)作相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。

八、本合作協(xié)議如雙方發(fā)生爭議,應(yīng)通過互相協(xié)商解決,協(xié)商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。

九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關(guān)費(fèi)用亦依此比例交納。

十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費(fèi)及其他雜費(fèi)。

十一、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。

______年___月___日______年___月___日

農(nóng)村建房合同糾紛篇八

甲方在___鎮(zhèn)___村建房屋一棟,建筑總面積約_______平方米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。

乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的'建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時(shí)作好防滲處理。

每平方米_______元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。女兒墻按每米壹拾元計(jì)算,包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊(duì)伍,所需費(fèi)用甲乙雙方各負(fù)擔(dān)_______%。

完成第一層磚砌并搗制好樓面付_______元,完成第二層付款_______元,完成第三層付款_______元,工程全部完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次付清。

甲方負(fù)責(zé)水電供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。乙方必須保證工程質(zhì)量,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。

主體工程工期為_______個(gè)月,從簽訂合同之日起計(jì)算,乙方必須在_______年___月___日前完成主體工程,完工時(shí)間不能超過___天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。乙方所需材料,應(yīng)兩天前向甲方提出計(jì)劃,以便迅速籌備。

本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):

乙方簽字(章):

____年____月____日。

農(nóng)村建房合同糾紛篇九

乙方承租甲方土地,其中長米,寬米,面積平方米,用以.

租賃開始時(shí)間為________年____月____日,結(jié)束時(shí)間為________年____月____日。若土地租賃期限已滿,為保證乙方工程順利施工,乙方要求延長租賃期限,乙方應(yīng)在前述租賃期限期滿之前至少______天以書面形式通知甲方,甲方接到通知后,應(yīng)同意延長租賃期限;租賃費(fèi)按承租費(fèi)用的月均算,不足15天的(含15天)按半月計(jì)算,超過15天的按整月計(jì)算。

本協(xié)議租金實(shí)行(一年/半年/季/月)支付制,租金總額(大寫).(幣種:__________),(小寫)_______;租金支付方式為(現(xiàn)金/支票);第一次租金的支付時(shí)間為________年____月____日,第二次租金的支付時(shí)間為________年____月____日至________年____月____日,.

1、甲方有權(quán)按本協(xié)議約定向乙方收取相關(guān)的租金。

2、協(xié)議簽訂后一天內(nèi)提供場地。

3、除有明確約定外,不得干涉乙方正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4、施工結(jié)束后,負(fù)責(zé)地表附著物體清理、圍墻拆除、硬化路面拆除、清運(yùn)、復(fù)耕,所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用全部負(fù)擔(dān)。

5、乙方完工退場時(shí),甲方不得以任何理由增加費(fèi)用,干擾乙方退場。

6、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相鄰?fù)恋厮腥酥g的關(guān)系及周邊道路的使用,相鄰?fù)恋厮腥瞬坏靡匀魏卫碛勺璧K乙方施工生產(chǎn)。

7、甲方應(yīng)提供出租權(quán)的有效證明、身份證、戶口本等有效證件,經(jīng)乙方驗(yàn)證后復(fù)印其文件備存。所有復(fù)印件僅供本次租賃使用。

1、乙方有權(quán)根據(jù)施工需要在承租的土地上新建、擴(kuò)建、改建永久性或臨時(shí)性建筑物、構(gòu)筑物以保證鐵路施工生產(chǎn)。

2、乙方不得將租賃的土地使用權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押。

3、乙方有義務(wù)按本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和數(shù)量向甲方支付租金。

4、乙方如果需要改變土地用途的,應(yīng)事先征得甲方同意并由甲方按有關(guān)規(guī)定報(bào)批后,重新協(xié)商。

1、本協(xié)議期限滿后。

2、本協(xié)議有效期限內(nèi)雙方達(dá)成終止協(xié)議。

3、本協(xié)議任何一方因地震、風(fēng)暴、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力喪失繼續(xù)履行本協(xié)議的'能力。

4、乙方將場地擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借給第三人,或和其他租戶交換場地的,甲方有權(quán)終止協(xié)議。

1、甲方未按約定提供場地致使乙方不能正常生產(chǎn)經(jīng)營的,應(yīng)減收相應(yīng)租金,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行或解除協(xié)議,并要求甲方賠償相應(yīng)的損失?;蛑率挂曳较鄳?yīng)的損失無法得到賠償?shù)模追綉?yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、甲方未按約定提供耕地或協(xié)議簽訂后甲方反悔,視為甲方違約。應(yīng)補(bǔ)償因此對乙方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

因不可抗力或其他不可歸責(zé)于雙方的原因,使土地不適于使用或租用時(shí),或發(fā)生重新分配土地時(shí)土地所有權(quán)發(fā)生變化了,甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決,滿足乙方正常使用。如果協(xié)調(diào)解決不了的,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

租賃期滿或協(xié)議因解除等原因提前終止的,乙方應(yīng)于租賃期滿或協(xié)議終止后____日內(nèi)將租賃的場地交還甲方。乙方未按照約定交還的,甲方有權(quán)采取必要措施予以收回,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。

協(xié)議履行中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商或報(bào)經(jīng)興隆縣張?zhí)畦F路征拆辦及半壁山鎮(zhèn)政府等有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

本協(xié)議一式五份,乙方三份,甲方一份,見證人一份。自簽字蓋章之日起生效。

甲方(簽章):____。

委托代理人:____。

________年____月____日。

乙方(簽章):____。

委托代理人:____。

________年____月____日。

見證人(簽章):____。

委托代理人:____。

農(nóng)村建房合同糾紛篇十

甲方(供地方):身份證號碼:

乙方(出資方):身份證號碼:

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方自愿以自有宅基地使用權(quán)與乙方共同合作建房。經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

1、座落:本協(xié)議房屋(宅基地)位于______市。

2、來源:本協(xié)議宅基地是______市______區(qū)村同意為甲方享有使用權(quán)的宅基地,甲方已取得《集體土地建設(shè)用地使用證》和《房屋所有權(quán)證》(見協(xié)議附件1)。

3、房屋和宅基地現(xiàn)狀(拆建前):用地面積約200㎡,建筑基底面積約129㎡,建筑面積約220㎡,房屋老舊,外墻斑駁,需要拆舊建新。

甲方負(fù)責(zé)提供上述房屋和宅基地,乙方負(fù)責(zé)出資拆建,資源共享興建一棟框架結(jié)構(gòu)的7層房屋。

建成后的房屋共7層,一梯四戶,共24套房,總建筑面積約1934.4㎡。建成后的房屋的戶型、規(guī)格、面積等,以協(xié)議附件2《房屋面積分配表》所載明的為準(zhǔn);如有差異,則以實(shí)際測量為準(zhǔn)。

建房資金全部由乙方提供,以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。

房屋建成后,房屋面積及樓層位置作如下分配:

1、建成后的房屋中,第一層、第二層、第七層的房屋(合計(jì)建筑面積約640㎡)的產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。第三層、第四層、第五層、第六層的房屋(建筑面積約1270.4㎡)的產(chǎn)權(quán)歸乙方及其他出資方分配享有。其中,第六層a套面積約63㎡的`房屋產(chǎn)權(quán)歸英土壽所有。

各方的具體房屋分配以協(xié)議附件2《房屋面積分配表》為準(zhǔn)。

2、本協(xié)議項(xiàng)下房屋屬永久性居住房(按法律規(guī)定年限處理),合作各方有權(quán)不經(jīng)同意、不需通知即自行處置各自名下的房屋,包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、贈與等,各方的繼承人有權(quán)繼承各自名下的房屋。

以上處分、繼承等事項(xiàng)的辦理如需甲方協(xié)助的,甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和配合,但甲方不承擔(dān)所需的一切費(fèi)用。

3、甲乙雙方對所分得房屋的使用、出租、轉(zhuǎn)讓、贈與、繼承等所產(chǎn)生的法律責(zé)任,由該方自行承擔(dān)。

4、各方分得的房屋如果被政府拆除而沒有補(bǔ)償?shù)模鞣阶孕谐袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失,各方對此表示清楚且無異議。

本協(xié)議房屋如因拆遷改造或征收(征用)或其他原因而有補(bǔ)償?shù)模a(bǔ)償所得的資金或房屋或其他實(shí)物,由甲乙雙方及其他出資方按“房屋面積比例”享有和分配。具體的“房屋面積比例”按協(xié)議附件2《房屋面積分配表》確定。如有面積差異,則以實(shí)際測量為準(zhǔn)。

本協(xié)議房屋如因拆遷改造或征收(征用)或其他原因而有補(bǔ)償,而相關(guān)補(bǔ)償業(yè)經(jīng)甲方名義取得的,甲方應(yīng)在取得補(bǔ)償款后10個(gè)工作日內(nèi)按乙方應(yīng)得的補(bǔ)償額(按房屋面積比例計(jì)算)交付給乙方;甲方逾期交付的,每逾期一天,甲方需按應(yīng)交付的補(bǔ)償總額的1‰向乙方支付違約金。

如果甲方違反以上約定,導(dǎo)致乙方無法順利得到相關(guān)補(bǔ)償,或甲方逾期支付相關(guān)補(bǔ)償超過60天且乙方終止合同的,甲方除需返還乙方投資總額外(如甲乙雙方對乙方投資總額無法達(dá)成一致,則按建房時(shí)的建造和裝修成本計(jì)算,下同),還需按所建房屋違約時(shí)的市場價(jià)值的兩倍向乙方支付違約金。

(一)甲方責(zé)任。

1、甲方保證其所提供的房屋及宅基地使用權(quán)為其享有,甲方擁有合法、完全的處分權(quán),并提供該房屋及宅基地屬甲方享有的村委會或相關(guān)單位出具的證明文件和其他有關(guān)資料。

2、甲方負(fù)責(zé)辦理建房的相關(guān)手續(xù),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與建房有關(guān)單位的關(guān)系,并處理好周邊、鄰里關(guān)系,確保建設(shè)施工的順利完成。

3、如果本協(xié)議項(xiàng)下房屋的房地產(chǎn)權(quán)登記確權(quán)到乙方名下的條件成熟,甲方應(yīng)無條件配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)(辦證相關(guān)費(fèi)用按房屋面積比例由各方分擔(dān))。

4、甲方應(yīng)保證其配偶、子女及其繼承人對本次合作建房、該房屋和宅基地的權(quán)屬變更等事宜知情且無異議。

5、甲方保證該房屋及宅基地沒有轉(zhuǎn)讓、贈與、出租給任何第三人,也不存在其他權(quán)利限制。若因該房屋及宅基地的權(quán)屬等問題發(fā)生爭議,甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,由此給乙方及相關(guān)出資方造成損失的,甲方須負(fù)責(zé)賠償。

6、本協(xié)議簽訂后,甲方不得拒絕提供該房屋及宅基地,不得將約定歸乙方的房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓、抵押、出租、贈與他人。

7、如果甲方違反本協(xié)議約定,導(dǎo)致乙方無法實(shí)現(xiàn)合同目的或協(xié)議被終止、解除,甲方除需返還乙方投資總額外,還需按所建房屋違約時(shí)的市場價(jià)值的兩倍向乙方支付違約金。本協(xié)議其他條款對甲方違約責(zé)任已有特別約定的,從其約定。

(二)乙方責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)與其他出資方籌備和投入建房資金。

2、負(fù)責(zé)組織房屋的拆除、設(shè)計(jì)、施工建設(shè),工期為6個(gè)月。

3、負(fù)責(zé)所建房屋的質(zhì)量和施工安全。

4、負(fù)責(zé)房屋的裝修工作(裝修標(biāo)準(zhǔn)按協(xié)議附件3《房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行)。

5、如果乙方中途退出合作建房,則乙方所投入的全部資金及建筑物歸甲方所有。

1、因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議解決。協(xié)議不成,雙方均有權(quán)向房屋所在地的人民法院起訴。

2、因違約引起訴訟,違約方除承擔(dān)違約責(zé)任外,還需承擔(dān)守約方因提起訴訟所發(fā)生的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、評估鑒定費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

3、本協(xié)議主文共4頁。本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,見證律師存一份,具有同等法律效力。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

4、甲乙雙方身份證復(fù)印件。

甲方(簽字、指模):

乙方(簽字、指模):

農(nóng)村建房合同糾紛篇十一

甲方:

乙方:

甲方現(xiàn)有房屋及地皮一塊,坐落位置為崇州市道明鎮(zhèn)政府斜對面,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下聯(lián)合建房協(xié)議:

一、由甲方出地皮交由乙方進(jìn)行建設(shè),土地面積以土地證為準(zhǔn)

二、房屋由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)建造,建房所需資金由乙方承擔(dān),乙方在施工前,甲方須需提供土地證復(fù)印件及相關(guān)手續(xù)向規(guī)劃部門申請改建房屋,所需規(guī)劃費(fèi)用由乙方承擔(dān),房屋出路由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

四、房屋分配:具體分配方案以雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)。

五、如果甲方需要超出設(shè)計(jì)面積,由甲方和施工方單獨(dú)核算。

六、房屋建成后辦理房產(chǎn)證劃割,所產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)由乙方承擔(dān),甲方保證無條件協(xié)助乙方辦理,劃割之前土地證由乙方保管。

七、此協(xié)議屬雙方自愿達(dá)成,雖未經(jīng)公證但由甲乙雙方簽字按手印后同樣受法律保護(hù)。此協(xié)議一式兩份,雙方簽字按手印后生效,如有違約后果由違約方承擔(dān)。

甲方:

_________年________月_______日

乙方:

_________年________月_______日

農(nóng)村建房合同糾紛篇十二

甲方:

乙方:

依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行,為明確雙方在建設(shè)項(xiàng)目施工過程中的權(quán)利和義務(wù),本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。

一:工程慨況

該工程位于( )磚混五層樓房,基礎(chǔ)為鈴筏形基礎(chǔ);一、二層為現(xiàn)澆板,其余樓層為預(yù)制板,構(gòu)造柱,圈梁,木瓦屋面等。

二:承包方式

甲方以包料不包工的方式承包給乙方。

三:工程承包范圍

按甲方提供施工圖,乙方負(fù)責(zé)所有施工機(jī)械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛(wèi)生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。

四:承包價(jià)格及付款方式

1:價(jià)格:140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計(jì)算方式計(jì)算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。

2:基礎(chǔ)竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內(nèi)外粉刷完工后付款 0元整,春節(jié)前無質(zhì)量問題余款一次性付清,(如有質(zhì)量問題返工達(dá)標(biāo)后,另外賠材料)。

五:工期及安全責(zé)任

工期從 年6月28日到 年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期間

1:本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)按工程的要求負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。

2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員,電焊作業(yè)注意防火等。

施工過程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無條件賠償。

以上合同望雙方遵守各自責(zé)任,本合同一式二份,自簽字日期生效。

農(nóng)村建房合同糾紛篇十三

甲方(發(fā)包方):姓名:(以下簡稱“甲方”)。

乙方(承包方):姓名:(以下簡稱“乙方”)。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本工程施工有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

工程名稱:自家住宅,工程地點(diǎn):甲方建房工程以包工不包料的方式承包給乙方修建,按實(shí)際施工建筑面積以元/平方米(大寫)元/平方米進(jìn)行人工單包結(jié)算。

1、乙方按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙施工,整棟樓砌墻按cm施工,一樓層高cm(包板),二樓層高cm(包板)。房間對角不得小于或大于cm,陰陽角度達(dá)度,墻體垂直,墻面抹灰平整,一樓二樓客廳各做一根大梁。

2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規(guī)范要求,砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象。

3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前,應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護(hù)層留置是否正確,待合格后方可進(jìn)行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應(yīng)充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質(zhì)量。混凝土澆筑完畢后,必須進(jìn)行充分的養(yǎng)護(hù)。

4、土方回填過程中,要求夯實(shí)緊密,不準(zhǔn)未夯實(shí)就擅自進(jìn)行隱蔽。

5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。

6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費(fèi),每天砌筑時(shí)的'落地灰及時(shí)收用。同時(shí)嚴(yán)禁偷工減料,必須保質(zhì)保量地施工。

1、工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),由甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。如出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題,由乙方重新返工修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止,重新返工的費(fèi)用(包括返工的工時(shí)費(fèi)用和材料費(fèi)用)全部由乙方負(fù)責(zé)。

2、上條所說的建筑質(zhì)量問題,包括以下方面:

(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;。

(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;。

(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;。

(4)梁、柱中空;。

(5)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;。

(6)屋頂漏水、浸水;。

開工日期:

竣工日期:

甲方:

乙方:

____年____月____日。

農(nóng)村建房合同糾紛篇十四

甲方:

乙方:

甲方在村建房屋一棟,建筑層數(shù)三層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,三層約______平方米,小屋一棟,一層約_____平方米,道地平整澆筑水泥砼約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:標(biāo)磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

乙方按照甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面。

室內(nèi)墻粉刷、外墻面粉刷水泥砂漿、衛(wèi)生間、燒飯間地面及墻面。天溝屋頂砼現(xiàn)澆加蓋瓦片,同時(shí)做好防滲透水處理。除開甲方注定部分毛面之外,其余都做成砼光面。

主屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),小屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),零星項(xiàng)目每天每人大工220元,小工150元,建筑面積按每層樓外墻天溝計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

合同簽訂完畢,工具進(jìn)場,人員到位,預(yù)付___元,完成第一層磚砌并澆筑好砼樓面付______元,完成第二層磚砌并澆筑好砼樓面付_______元,完成第三層以及屋頂付________付元,工程全部完工,交驗(yàn)完畢全部付清。

甲方負(fù)責(zé)水電到位及原材料及時(shí)進(jìn)場,每日每人補(bǔ)貼點(diǎn)心費(fèi)5元。

乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,甲乙雙方各負(fù)擔(dān)一半。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。

主體工程工期為______日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在____年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修工費(fèi)由乙方承擔(dān),材料由甲方負(fù)責(zé)。

其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。

本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):

乙方簽字(章):

___年___月___日。

農(nóng)村建房合同糾紛篇十五

就原告魏永強(qiáng)、李明亮訴被告喬占光土地承包合同糾紛一案,根據(jù)本案事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定,就原告方提出的訴訟請求,被告提出如下答辯意見:

一、原告請求判令解除雙方協(xié)議,沒有事實(shí)和法律根據(jù)。

原告方請求解除合同的理由主要有兩點(diǎn),即鄉(xiāng)政府不允許在承包地辦廠及其他非農(nóng)活動,以及被告擅自將承包地又發(fā)包給了其他人。被告所說的這兩項(xiàng)理由是根本不存在的。

首先,鄉(xiāng)政府從沒有禁止過在承包地內(nèi)進(jìn)行非農(nóng)活動。原告在起訴狀中說動:“在和鄉(xiāng)政府等聯(lián)系后,鄉(xiāng)政府明確表示不允許在承包地辦廠及其他非農(nóng)活動?!痹娴倪@種說法是不能成立的。鄉(xiāng)政府一向鼓勵在不適宜種植的荒地、荒坡上進(jìn)行綜合開發(fā)利用,包括非農(nóng)活動,以刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。就從事非農(nóng)生產(chǎn)的問題,被告本人曾專門詢問過鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府明確答復(fù)可以進(jìn)行。如果原告認(rèn)為鄉(xiāng)政府禁止從事非農(nóng)活動,應(yīng)該提出相應(yīng)的證據(jù)進(jìn)行佐證。退一步來講,即使鄉(xiāng)政府不允許非農(nóng)活動,原告還可以從事養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)活動,在原被告簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》中也明確談到了從事養(yǎng)殖業(yè)開發(fā),而且原告在起訴狀中也承認(rèn),他們準(zhǔn)備籌建養(yǎng)殖場??梢?,承包地仍可以達(dá)到原告的使用目的,根本沒有出現(xiàn)原告在訴狀中所說的“致使原告無法實(shí)現(xiàn)合同目的”。

其次,被告沒有擅自將承包地又發(fā)包給他人。原告在訴狀中談到:“被告又于8、9月份將該土地又發(fā)包給了另一家。”原告的這種說法是不符合事實(shí)的。事實(shí)是這樣的:原被告簽訂了土地承包合同,被告承包給原告50畝荒地,在合同中雙方約定了該50畝土地的大體方位,但沒有明確其確切位置。實(shí)際上,在承包給被告50畝荒地的這一帶,原告有200多畝承包地,當(dāng)時(shí)只是說從這200畝地中劃出50畝交給原告,但并沒有說是其中的哪50畝。因?yàn)楫?dāng)時(shí)這200畝地的土地狀況相當(dāng),不存在地優(yōu)地劣的問題,所以雙方都同意事后在使用的時(shí)候再具體圈定。合同簽訂后,原告遲遲沒有開發(fā),也沒有找被告圈定承包地的具體邊界。為了不讓這50畝土地影響其它150畝土地的利用,被告多次打電話給原告,告知原告自己準(zhǔn)備再包出去50畝土地,并要求原告前來圈定自己的地界,以方便被告處置剩余的土地。原告明確告訴被告,只要為自己留下50畝土地就可以了,其它的土地如何處置與自己沒有關(guān)系??紤]到原被告在《補(bǔ)充協(xié)議》中曾約定,原告需要使用被告投資的水井,出于原告便利的考慮,被告將距離水井較近的土體留給了原告,只把離水井很遠(yuǎn)的一塊地包給了其他人。被告給原告所留的靠近水井的土地遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了50畝,完全保證了原告的承包經(jīng)營權(quán)。可見,被告往外包地,既經(jīng)過了原告同意,又充分保證了原告的合法權(quán)益,根本不存在原告所說的“致使原告無法實(shí)現(xiàn)合同目的”。

既然被告仍處于隨時(shí)可以交付50畝承包地的狀態(tài),并且該承包地不存在政府不允許開發(fā)的情形,原告合同目的的實(shí)現(xiàn)就是完全可能的,原告就沒有理由要求解除合同。

二、原告請求返回承包費(fèi)及賠償損失的請求沒有法律根據(jù)。

首先,原告請求返還所交承包費(fèi)2萬元,沒有根據(jù)。請求返回承包費(fèi),就是民法理論上所講的“返回財(cái)產(chǎn)”,這需要以合同無效或合同被解除為條件。事實(shí)上,原被告所簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》是雙方的真實(shí)意思表示,并經(jīng)過了被告所在村委會的批準(zhǔn),是完全合法有效的合同。正如上面所分析的,該合同也不存在可解除的事由。既然合同合法有效而且沒有被解除,當(dāng)然被告仍然享有占有原告所交承包費(fèi)的合法權(quán)利,原告無權(quán)要求被告予以返還。至于原告未按期開發(fā),致使其未獲得相應(yīng)收益的問題,完全是原告自身的原因,與本案被告沒有任何關(guān)系。實(shí)際上,從合同簽訂至今,被告一直為原告空留大量土地沒有耕種,按照農(nóng)村普遍實(shí)行的農(nóng)時(shí)計(jì)年法,被告已經(jīng)整整損失了四年的`農(nóng)業(yè)耕種收益,按照當(dāng)初原被告雙方商定的4000元一年的價(jià)格,被告也已經(jīng)損失了16000元的收益,經(jīng)沖抵之后,原告向被告支付的2萬元承包費(fèi),也僅僅剩余4000元而已。

其次,原告請求賠償4萬元的經(jīng)濟(jì)損失,同樣沒有根據(jù)。在本案所涉承包合同合法有效的情況下,原告請求賠償其所謂的損失,必須要有合同根據(jù)。事實(shí)上,原被告所簽訂的《聯(lián)合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》沒有相應(yīng)的條款,無法對原告的請求進(jìn)行支持,原告的請求沒有合同根據(jù)。退一步來講,即使本案所涉合同無效或被解除,原告仍然無權(quán)要求賠償損失。在合同無效或被解除的情況下,原告如果要獲得賠償,必須舉證證明原告受有4萬元的經(jīng)濟(jì)損失并且這些經(jīng)濟(jì)損失是由于被告的原因所致。實(shí)際上,原告沒有任何證據(jù)證明其受到了4萬元的經(jīng)濟(jì)損失,所謂的經(jīng)濟(jì)損失大概是原告想象出來的開發(fā)收益,可惜的是原告從未進(jìn)行開發(fā)。另一方面,這些想象出來的開發(fā)收益之所以沒能變成現(xiàn)實(shí),也不是被告的原因所致。被告從合同簽訂之日起就做好了隨時(shí)交地的準(zhǔn)備,并曾多次敦促原告前來丈量劃定承包地,如果原告需要,被告今天就可以交付土地,可見原告沒有實(shí)現(xiàn)收益不是被告的原因所致,被告無需承擔(dān)任何責(zé)任。

綜上所述,原告的訴訟請求沒有法律和合同根據(jù),被告無需承擔(dān)任何責(zé)任,請人民法院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上,依法駁回原告的訴訟請求。

此致

包頭市九原區(qū)人民法院。

被告:

農(nóng)村建房合同糾紛篇十六

合同雙方當(dāng)事人:

轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方):_______________________________承受方(以下簡稱乙方):_______________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律,在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,甲方自愿將該宅基地轉(zhuǎn)讓給乙方使用,甲乙雙方為此達(dá)成如下協(xié)議:

第一條:出讓土地的位置和性質(zhì):

甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為:東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。(附有宅基地照片及平面圖附件,注雙方簽字)。

第二條:土地出讓價(jià)格和付款方式。

甲方和乙方共同協(xié)商確定此宅基地自建房出讓價(jià)為小寫:___________大寫:________________乙方向甲方以現(xiàn)金方式一次性付清宅基地款,甲乙雙方自簽字之日起生效,雙方均不得反悔,不得以任何理由改變本合同協(xié)議。

第三條:甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù):

1、甲方在簽字后,收到乙方宅基地款前,甲方應(yīng)向乙方提供土地產(chǎn)權(quán)證明,并保證此宅基地沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,如交接前后發(fā)生一切糾紛,則由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產(chǎn)權(quán)和各種手續(xù)時(shí),

甲方應(yīng)積極配合乙方,應(yīng)無怨無悔,無任何附加條件為乙方提供協(xié)助,該宅基地在合同生效后,包括以后在建房屋所有產(chǎn)權(quán)如國家和任何單位以及個(gè)人在征收該宅基地和在建房屋所有款項(xiàng)歸屬乙方,與甲方無關(guān),在以后辦理土地使用及房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí)甲方必須配合支持,房屋產(chǎn)權(quán)人的乙方所有。

3、在施工過程中如因甲方原因,如發(fā)生土地權(quán)屬,不能辦理合法建房手續(xù)、土地使用證、房產(chǎn)證,相鄰關(guān)系糾紛,政府部門阻止建房等一切糾紛問題,甲方應(yīng)積極配合調(diào)解,應(yīng)保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產(chǎn)生的費(fèi)用則由甲方承擔(dān)。

4、本合同自簽字之曰起生效后,房屋土地權(quán)屬歸乙方持有。

5、房屋歸屬權(quán),今后如政府部門允許私人轉(zhuǎn)讓過戶時(shí),甲方應(yīng)積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續(xù)(注:辦理過戶手續(xù)時(shí)費(fèi)用則由乙方承擔(dān))。

6、合同生效后甲方應(yīng)保證此自建房順利完工,如政府部門因建房手續(xù)不全,執(zhí)法局阻止施工等造成誤工或停工,甲方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況退回此宅基地自建房款項(xiàng)。

7、甲方原有的自來水與電合同生效后也應(yīng)同時(shí)一起轉(zhuǎn)讓歸屬乙方所有。

第四條:甲乙雙方違約責(zé)任。

雙方自合同簽字生效后,甲乙雙方均不得反悔違約。

合同生效后,甲方未按合同規(guī)定將宅基地按時(shí)交付乙方使。

用,乙方有權(quán)追究甲方違約責(zé)任,每天1000元違約金,一個(gè)月后視為嚴(yán)重違約,甲方按宅基地款及在建房屋造價(jià)的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。

第五條:解決爭議。

甲乙雙方在履行合同中若一旦發(fā)生糾紛,先由證明人調(diào)解,若調(diào)解不成則通過當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

合同簽訂時(shí)間:_______年______月______日。

合同簽訂地點(diǎn):____________________________本合同雙方和證明人約定簽字后生效。

第七條:本合同一式肆份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份。

第八條:當(dāng)事人及證明人簽字(按指印)。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/13749777.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔