合同是雙方溝通和協(xié)商的結(jié)果，確保交易安全和交貨的及時(shí)進(jìn)行。為了保護(hù)自己的權(quán)益，簽訂合同前應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，并提出必要的修改和補(bǔ)充。合同范文和常見類型
消防通風(fēng)的合同篇一
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點(diǎn)實(shí)行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗(yàn)收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費(fèi)材料。
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機(jī)具、工具、勞保、住宿。
4.人工費(fèi)：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實(shí)際長度為準(zhǔn)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：
乙方：
消防通風(fēng)的合同篇二
甲方：（以下簡稱甲方）乙方：北京京建星岐消防安全檢測有限公司（以下簡稱乙方）。
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方對內(nèi)的消防設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備設(shè)施進(jìn)行電氣和消防安全檢測服務(wù)，甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成本合同。
乙方作為專業(yè)的電氣消防安全檢測單位，決定接受甲方的委托，并依據(jù)本合同所約定的范圍，進(jìn)行電氣安全檢測工作。
一、檢測日期：
二、檢測內(nèi)容：
2．電氣防火檢測內(nèi)容：配電柜、配電箱、開關(guān)、插座、照明燈具、線路敷設(shè)。（抽檢）。
注：乙方將對上述電氣設(shè)備進(jìn)行即時(shí)性消防檢測。
三、甲乙雙方的職責(zé)：
甲方職責(zé)：
1、甲方將根據(jù)乙方提供的檢測工作進(jìn)度安排進(jìn)行監(jiān)督、并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門。
2、甲方安排相關(guān)消防施工人員或本部門負(fù)責(zé)人在檢測期間配合乙方對該場所進(jìn)行檢測工作。
3、根據(jù)本合同第四項(xiàng)的內(nèi)容按時(shí)付款。
乙方職責(zé)：
1、乙方檢測人員應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)及地方的相關(guān)規(guī)范對甲方管理的該場所內(nèi)電氣設(shè)備進(jìn)行電氣安全檢測。
2、檢測期間，乙方由于違規(guī)操作造成人身、設(shè)備和財(cái)產(chǎn)安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
3、檢測完畢，乙方需向甲方出具國家認(rèn)可的檢測合格證明文件（檢測項(xiàng)目及內(nèi)容以現(xiàn)場檢測記錄為準(zhǔn)）。
四、合同總價(jià)及付款方式：
1、檢測費(fèi)用大寫：
小寫：
2、檢測報(bào)告送達(dá)甲方之日，甲方一次性付清檢測費(fèi)。
五、合同生效、變更及解除：
1、本合同經(jīng)雙方代表簽字并加蓋雙方公章后生效。
2、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
3、本合同執(zhí)行過程中如遇到不可抗力，經(jīng)雙方協(xié)商后可終止或延時(shí)執(zhí)行或解除本合同。
六、爭議解決：
本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利的原則進(jìn)行協(xié)商；雙方凡因合同及其解釋發(fā)生爭執(zhí)或經(jīng)雙方協(xié)商未能達(dá)成一致的糾紛，向非違約方當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人簽字：
日期：
負(fù)責(zé)人簽字：
日期：
消防通風(fēng)的合同篇三
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設(shè)置工程
工程地點(diǎn)：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎(chǔ)）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項(xiàng)工作。
2、按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、保險(xiǎn)、稅金、施工期間的材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)、突發(fā)事件搶險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)、措施費(fèi)及規(guī)費(fèi)、利潤、稅金、施工配合及水電費(fèi)等一切直接和間接費(fèi)用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費(fèi)用已包含在總價(jià)中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實(shí)結(jié)算。合同中已有項(xiàng)目按合同單價(jià)執(zhí)行，合同中沒有的項(xiàng)目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 工程價(jià)款及付款方式
1、本合同固定總價(jià)合計(jì)人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價(jià)包含：承包范圍內(nèi)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、保險(xiǎn)、稅金、施工期間的材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)、突發(fā)事件搶險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)、措施費(fèi)及規(guī)費(fèi)、利潤、稅金、施工配合及水電費(fèi)等一切直接和間接費(fèi)用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費(fèi)用已包含在總價(jià)中。
3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實(shí)際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時(shí)應(yīng)扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價(jià)款的20%；工程竣工驗(yàn)收合格后十五個(gè)工作日內(nèi)，付至合同總價(jià)款的50%；結(jié)算完畢付至結(jié)算價(jià)的95%；剩余5%結(jié)算價(jià)作為質(zhì)保金，于驗(yàn)收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時(shí)，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能及時(shí)開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責(zé)
現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責(zé)
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險(xiǎn)，承擔(dān)一切安全措施費(fèi)用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松怼⒇?cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時(shí)予以賠償。必要時(shí)甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān)；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時(shí)清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費(fèi)用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時(shí)進(jìn)行維修的，甲方有權(quán)另行安排其他施工隊(duì)伍修理，所需費(fèi)用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn)，如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失（包括工期延誤責(zé)任）。
6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，在工程竣工驗(yàn)收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥善做好看護(hù)工作。
第九條 違約責(zé)任
1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如工程竣工驗(yàn)收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項(xiàng)外，還須向甲方支付合同總價(jià)款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實(shí)賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)所有應(yīng)付款項(xiàng)，如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗(yàn)收合格結(jié)清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防通風(fēng)的合同篇四
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交（提）貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按消防部門要求。
三、驗(yàn)收方法：貨送到甲方指定地點(diǎn)由甲方人員驗(yàn)收。
四、結(jié)算方式及期限：甲方自收到貨驗(yàn)收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運(yùn)輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。
六、費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關(guān)合同中消防器材本身的質(zhì)量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內(nèi)免費(fèi)上門檢修維保，確保 產(chǎn)品設(shè)備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報(bào)故或訴求必 須及時(shí)上門服務(wù)。
4、乙方對所承諾的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或充灌標(biāo)準(zhǔn)必須明確在標(biāo)簽上如實(shí)填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防通風(fēng)的合同篇五
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1．工程名稱：_________。
2．工程地點(diǎn)：_________。
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________。
第四條合同工期。
開工日期：_________
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整。
工程造價(jià)：_________。
付款方式：_________。
價(jià)款調(diào)整：_________。
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1．本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2．工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-xx．《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50166-1992．《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》（xx年版）gb50261-1996．《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50231-．《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50303-xx．《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-xx．及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工。
1．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí)，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2．乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修。
1．本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時(shí)處理。
3．在免費(fèi)保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時(shí)，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。
4．保修金支付方法。
4．1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4．2在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用和質(zhì)量責(zé)任，同時(shí)甲方加收維修費(fèi)用10%的勞務(wù)費(fèi)。上述費(fèi)用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。
4．3在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1．甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
2．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3．乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗(yàn)收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗(yàn)收報(bào)告、與甲方指定的設(shè)計(jì)單位溝通等工作。
4．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
消防通風(fēng)的合同篇六
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：xxx
身份證號碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實(shí)信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時(shí)間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時(shí)制。
第三條 甲方嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定，確實(shí)由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報(bào)酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時(shí)間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或支付相應(yīng)工資報(bào)酬。
四、社會保險(xiǎn)
第六條 甲方應(yīng)按國家和本市社會保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險(xiǎn)。
第七條 乙方患病或非因工負(fù)傷，其病假工資、疾病救濟(jì)費(fèi)和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險(xiǎn)待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)有計(jì)劃地對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項(xiàng)必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌鏊?、勞動條件和工作崗位，并按時(shí)向乙方支付勞動報(bào)酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動職責(zé)，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；
（二） 未支付勞動報(bào)酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫乙方勞動的，或者甲方違章
指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
消防通風(fēng)的合同篇七
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯(cuò)在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對象，雙方在簽訂合同時(shí)，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防通風(fēng)的合同篇八
甲方：
乙方：
為確保國家人民生命財(cái)產(chǎn)的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案》的通知，對照文件的要求和目標(biāo)抓落實(shí)，層層把好關(guān)，預(yù)防或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實(shí)工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作，及時(shí)清除火險(xiǎn)隱患，經(jīng)常性進(jìn)行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。
三、乙方要配備消防器材設(shè)備，并做好保養(yǎng)工作，定期進(jìn)行質(zhì)量檢維修，定時(shí)換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應(yīng)時(shí)時(shí)注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強(qiáng)對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險(xiǎn)隱患，未按照甲方提出整改意見進(jìn)行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報(bào)請有關(guān)部門追究其事故責(zé)任，釀成火災(zāi)事故的依法追究乙方的法律責(zé)任和賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方：乙方：
合同編號：__________________。
甲方：________________________。
住所：________________________。
法定代表人：__________________。
項(xiàng)目聯(lián)系人：__________________。
聯(lián)系方式：____________________。
通訊地址：____________________。
電話：________________________。
傳真：________________________。
電子信箱：____________________。
乙方：________________________。
住所：________________________。
法定代表人：__________________。
項(xiàng)目聯(lián)系人：__________________。
聯(lián)系方式：____________________。
通訊地址：____________________。
電話：________________________。
傳真：________________________。
電子信箱：____________________。
消防通風(fēng)的合同篇九
第一條：
1.編制目的：
為加強(qiáng)消防安全管理，預(yù)防火災(zāi)，減少火災(zāi)危害。
2.編制依據(jù)：
根據(jù)《中華人民共和國消防法》編制本制度。
3.適用范圍：
本制度適用于各賓館及全體員工。
第二條：各人員應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律、法規(guī)，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針，履行消防安全責(zé)任，保障消防安全。
第三條：第一負(fù)責(zé)人是該單位的消防安全責(zé)任人，對消防安全工作全面負(fù)責(zé)。
第四條：各人員應(yīng)當(dāng)落實(shí)班組消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制。明確班組和崗位消防安全職責(zé)，確定班組，崗位的消防安全責(zé)任人。
第五條：各人員消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定，掌握消防安全情況;。
2.將消防工作與管理等活動統(tǒng)籌安排，執(zhí)行賓館年度消防工作計(jì)劃;。
4.組織人員積極參與公司組織的應(yīng)急疏散和實(shí)戰(zhàn)滅火演練。
第六條：落實(shí)下列消防安全管理工作：
1.擬訂年度消防工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常消防安全管理工作。
2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實(shí)。
3.組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。
4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。
5.組織實(shí)施對公司所有的消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維修保養(yǎng)，確保完好有效。
組織管理公司義務(wù)消防隊(duì)。
第七條：將容易發(fā)生火災(zāi)，且一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點(diǎn)部位，應(yīng)根據(jù)上述情況確的重點(diǎn)部位，并設(shè)置明顯防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理。
第八條：動火管理。禁止在具有火災(zāi)，爆炸危險(xiǎn)的場所用火;因特殊情況需要進(jìn)行動火作業(yè)的，應(yīng)分別落實(shí)監(jiān)護(hù)人在確認(rèn)無火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)后方可動火作業(yè)。動火人員應(yīng)當(dāng)尊守消防安全規(guī)定，并落實(shí)相應(yīng)的消防安全措施。
第九條：保障防火責(zé)任區(qū)域內(nèi)的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明、消防廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。
第十條：對易燃易爆危險(xiǎn)物品的使用、儲存、運(yùn)輸或銷毀應(yīng)遵守國家相關(guān)規(guī)定，實(shí)行嚴(yán)格的消防安全管理。
第四章防火檢查。
第十一條：重點(diǎn)部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時(shí)一次巡查，重點(diǎn)部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組織一次大檢查，巡查、檢查的內(nèi)容包括：
1.用火，2.用電有無違章情況。
3.消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)8.志是否在位、完整;。
4.常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。
5.消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗情況;。
6.消防車通道、消防水源情況;。
7.滅火器材配置情況;。
第五章火險(xiǎn)隱患整改。
第十二條：對下列違反消防安全規(guī)定的行為，責(zé)令有關(guān)人員當(dāng)場改正并督促落實(shí)：
1.違章使用，儲存易燃易爆危險(xiǎn)物品的;。
2.違章動火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所吸煙等違反禁令的;。
3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;。
4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。
5.常閉式消防門處于開啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。
6.消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。
第十三條：對不能當(dāng)場整改的火險(xiǎn)隱患，保衛(wèi)科應(yīng)及時(shí)下發(fā)《火險(xiǎn)隱患整改通知書》限期整改，并定期復(fù)查。
第十四條：應(yīng)建立健全消防安全檔案，并能全面詳實(shí)地反映賓館消防工作的基本情況，根據(jù)情況變化及時(shí)更新，統(tǒng)一保管，備查。
第十五條：消防檔案包括以下內(nèi)容：
1.賓館基本概況和消防安全重點(diǎn)部位情況。
2.消防管理組織體系和各級消防安全負(fù)責(zé)人。
4.消防設(shè)備、設(shè)施、器材的分布情況。
6.滅火預(yù)案。
第七章獎(jiǎng)懲。
第十六條：將消防安全工作納入月獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)金、年終考核的內(nèi)容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對未依法履行消防安全職責(zé)或者違反消防安全制度的行為，根據(jù)消防安全分項(xiàng)制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責(zé)任。
必備抵押借款合同。
【必備】合作合同九篇。
【必備】運(yùn)輸合同八篇。
消防通風(fēng)的合同篇十
供方：
需方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額詳見附表。
第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范要求及人防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品。如達(dá)不到驗(yàn)收要求，需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨。如有異議應(yīng)在安裝前提出，以便合理解決。
第二條售后服務(wù)：產(chǎn)品在正常調(diào)試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換，如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運(yùn)造成損壞需方負(fù)責(zé)。所有商品質(zhì)保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應(yīng)的檢測報(bào)告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份，有特殊要求的要按驗(yàn)收規(guī)范提供相應(yīng)資料。
第四條交、提貨方式：
1.交貨時(shí)間：合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi)。
2.交貨地點(diǎn)：工地。
3.運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)供方負(fù)擔(dān)，需方負(fù)責(zé)卸貨。
第五條合同價(jià)款及結(jié)算方式：本合同最終優(yōu)惠價(jià)為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金，質(zhì)保期兩年，質(zhì)保到期后一次性付清。
第六條違約責(zé)任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。
第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。
供方：需方：
法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽訂日期：
【實(shí)用】消防安全承諾書三篇。
聘用合同實(shí)用模板。
實(shí)用借調(diào)合同。
借款合同實(shí)用范文。
消防通風(fēng)的合同篇十一
甲方：xxx。
乙方：xxx。
簽訂日期：xxxx年xx月xx日
甲方（用人單位）：xxx。
乙方（職工）：xxx。
名稱：xxx。
姓名：xxx。
法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：xxx。
身份證號碼：xxx。
戶籍地址：xxx。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實(shí)信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限。
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時(shí)間和休息休假。
第二條乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時(shí)制。
第三條甲方嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定，確實(shí)由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報(bào)酬。
第四條乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條甲方安排乙方延長工作時(shí)間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或支付相應(yīng)工資報(bào)酬。
四、社會保險(xiǎn)。
第六條甲方應(yīng)按國家和本市社會保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險(xiǎn)。
第七條乙方患病或非因工負(fù)傷，其病假工資、疾病救濟(jì)費(fèi)和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險(xiǎn)待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)。
第九條甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條甲方應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)有計(jì)劃地對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項(xiàng)必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動合同的履行和變更。
第十二條甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌鏊?、勞動條件和工作崗位，并按時(shí)向乙方支付勞動報(bào)酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動職責(zé)，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除。
第十四條經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一）未按照本合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；
（二）未支付勞動報(bào)酬的；
（三）未依法為乙方繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的；
（四）甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫乙方勞動的，或者甲方違章。
指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條乙方有下列情形之一的`，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止。
第二十條有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他。
第二十一條本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
消防通風(fēng)的合同篇十二
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動噴淋系統(tǒng)。
3、自動報(bào)警系統(tǒng);。
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時(shí)間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計(jì)變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
五、合同價(jià)款。
合同價(jià)款為：。如在施工中因發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價(jià)款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、施工圖紙。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、合同生效。
合同簽訂時(shí)間:年月日。
合同簽訂地點(diǎn):。
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
消防通風(fēng)的合同篇十三
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________。
工程地點(diǎn)：___________。
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動噴淋系統(tǒng)。
3、自動報(bào)警系統(tǒng);。
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時(shí)間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計(jì)變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
五、合同價(jià)款。
合同價(jià)款為：___________。如在施工中因發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價(jià)款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、施工圖紙。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、合同生效。
合同簽訂地點(diǎn)：______________________。
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/14760817.html】
