合同是一種法律文件,用于明確雙方的權利和義務。在簽訂合同之前,雙方應明確約定交付時間、數量、質量等關鍵要素。以下是小編為大家收集的合同范本,供參考。
別墅施工承包合同篇一
甲方:身份證:
乙方:身份證:
經甲乙雙方共同協商,甲方將所承接華洋財富大廈工程,部分木工工程分發(fā)包乙方施工。為明確雙方各自的責任和義務,在自愿平等,互惠互利,自負盈虧的原則基礎上,確保施工質量,就濃縮施工進度,確保安全生產,雙方達成如下協議:
一、工程概況:
二、責任和義務。
1、該工程,主體質量必須達到省優(yōu)質結構標準,該工程按模板實際接確面積計算。
2、在施工過程中,因質量問題整改不及時,被政府主管部門,監(jiān)理公司建設方及甲方發(fā)出:整改通知書”或通報批評責令整改是,每次罰500-1000元,發(fā)現質量事故,并予以返工,一切損失費用由乙方承擔。
3、如乙方在施工管理混亂質量或安全事故頻出,已不能勝任該工程的施工任務,甲方可以辭退,如乙方在施工中途未經甲方同意,自行停工,甲方可拒絕結算工資,由此造成的所有損失由乙方承擔。
別墅施工承包合同篇二
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法規(guī)、行政法規(guī),遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:鄰水縣龍安鎮(zhèn)中心幼兒園。
2、工程地點:鄰水縣龍安鎮(zhèn)。
3、工程規(guī)模:建筑面積1098平方米。
4、結構形式:現澆結構。
承包范圍:承包內容詳見設計的鄰水縣教育局施工圖設計圖紙和子項名稱場區(qū)工程施工圖。包括裝飾、水、電、化糞池、散水等。
三、合同工期:
開工日期:______年____月____日(以開工通知為準)竣工日期:______年____月____日竣工合同工期總日歷天數______天。
四、質量標準。
1、乙方承包的全部工程質量目標為達到國家及廣安市規(guī)范要求,驗收合格,有防水要求的,防水施工合格率達到100%。若部分達不到規(guī)范要求的,乙方必須無條件返工,直到符合規(guī)范標準條件,工期不得順延。
2、乙方在施工現場管理人員、技術人員必須配備與本合同。
施工派駐人員備案一致的管理人員,建立完善的質量、安全、進度保證體系,施工技術力量不能滿足本工程要求的乙方應及時進行調整。
3、本工程采用自拌,標號滿足設計c30砼。
五、合同價款及承包方式。
1、承包方式:本工程乙方依照施工圖及施工會審紀要、施工組織設計、現場施工條件、合同條款。包人工、包材料、包設備安裝、包機械、包工期、包質量、包安全、包施工期間水、電費和綜合費用等,本合同造價實行一次性包干的承包方式(所有稅款由甲方代扣、代繳)。無論市場物價、人工工資或政策發(fā)生任何變化,本項目合同造價不作任何調整。本工程人身意外傷害保險由甲方購買。
2、合同價款:工程造價每平方米800元。建筑面積約1098平方米(以竣工的建筑施工圖實際為準)金額約人民幣878400元(大寫:捌拾柒萬捌仟肆佰元整)。
3、乙方負責解決用水用電的管理及費用(乙方自行安裝水電表計量計費,并自行繳納水電費);乙方在施工期間內垂直運輸機械、腳手架的使用、生活生產臨時設施及材料堆場地以及部分項目施工完畢后的修補,包括施工完工的成品保護所發(fā)生的費用由乙方全部負責。
六、工程進度及付款方式。
1、工程進度及其它要求。
(1)以開工通知為準,甲方宏觀控制乙方工程進度為:主體工程在2個月內完成;室內外裝飾工程在2個月內完成(含室內墊層、細石砼找平);驗收合格完善各種資料并備案。
(2)竣工前乙方清理建渣完畢,拆除機械設備和臨時設施。
2、工程款的支付方式:本工程壓層付款,板面完成封頂前預付款不超過20萬,竣工完善、職能部門驗收合格付總造價的95%,剩余5%質保金在兩年內付清。
七、違約責任:
一方違約承擔總造價10%的違約金。若甲乙雙方有爭議部分共同協商解決,如協商不下,起訴鄰水縣人民法院裁決,保護雙方合法權益不受侵犯。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方簽字后生效,都具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):
身份證號:身份證號:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
合同訂立時間:20_年____月____日。
別墅施工承包合同篇三
甲方:
乙方:
甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟,建筑總面積約300平方米,由乙方承包施工,建房承包施工合同范本。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
每平方米伍拾肆元,建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算,包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍,所需費用甲乙雙方各負擔50%。
完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元,完成第二層付款叁仟元,完成第三層付款叁仟元,工程全部完工,經驗收合格后一次付清。
甲方負責水電供給及原材料及時進常乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
主體工程工期為4個月,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在20xx年___月__日前完成主體工程,完工時間不能超過10天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間,合同范本《建房承包施工合同范本》。乙方所需材料,應兩天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):要作出適當的安排。
別墅施工承包合同篇四
乙方:______________________________。
經甲乙雙方協商,甲方將______承包給乙方施工,為使工程能夠順利進行,特訂立此協議,雙方共同遵守。
二、工期從____年____月____日-____年____月____日,共計____天。
三、甲方責任派駐現場代表負責工程管理和協調工作,甲方現場代表定為:
四、乙方責任。
1.派駐現場代表負責工程管理和協調工作,乙方現場代表指定為:
2.服從甲方指揮,接受甲方監(jiān)管,按質量完成工作;
3.對施工安全負全部責任,對乙方人員的安全負全部責任;
4.遵守法紀,文明施工;
6.負責乙方施工用水電的水電費;
7.負責乙方所有人員的吃、住、交通安排;
8.負責乙方自用臨時設施的搭建、自用工具設備的管理;
9.道路起點接____公司路口便道,終點在一號中。
10.路面結構采用0-5mm碎石面層(15cm厚),級配開山石基層(50cm厚),路面寬6米。
11.臨時路面的平整度必須嚴格按設計及施工驗收規(guī)范要求施工。
12.路面的密實度達到90%.
13.臨時路兩邊各修一排水明溝,明溝內不允許出現倒坡積水等,邊坡要求機械拍打。
14.負責(______)年的工程質量保證維護。乙方承擔工程完工后(______)年內的質量保證和質量維護,保質期內發(fā)生事故,乙方需在接到甲方電話或書面通知后24小時內趕到現場維修,若發(fā)生需立即搶修、無法等乙方到來的情況,甲方也可委托第三方搶修。事故維修或搶修的費用,若事故屬施工質量問題引至,由乙方負責。
五、處罰責任。
1.因甲方未能及時提供其責任范圍的施工條件或其他甲方責任造成誤工時間工期順延。
2.因乙方責任發(fā)生安全事故,造成人員傷亡或財產損失的,乙方承擔一切責任,賠償損失,并罰款____元/次,屬重大安全事故的,甲方并有權終止責任書。
3.因乙方未能遵守安全文明施工規(guī)定,不聽從甲方勸阻的,罰款____元/次,在安全文明施工檢查中被政府有關部門處罰的,乙方除需承擔所處罰金額外,并罰款______元/次,被登報點名批評的,甲方并有權終止責任書。
4.因乙方責任工程未能按合同工期完工,乙方除需承擔甲方因此受到罰金外,并罰款____元/天,造成甲方總工期延誤超過____天的,甲方有權終止本責任書。
5.保質期內,乙方未能按時對工程進行維護,或發(fā)生事故時乙方未能在規(guī)定時間到場維修,罰款____元/次。
6.工程途中所有機械設備以及承包方人員不得退出,不得討價還價。否則,全部工程量不予結算,當作賠償。
六、工作內容及單價。
1.臨時便道長度暫定____m,總價____圓,結算時按實際長度按比例多除少補。
七、付款方式乙方必須于工程完成后將工程進度報給甲方,甲方____日內審核完畢并將結果通知乙方,工程完成____%后支付____萬圓工程款給乙方,余下工程款驗收合格后兩個月付清。
八、其他。
1.該協議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,
2.未盡事宜雙方可另行協商解決;
3.該協議自雙方簽起生效,工程完工,工程款支付完畢后失效。
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
為確保工程順利進行,明確雙方權利義務,甲、乙雙方經過充分協商,并結合本工程實際簽訂本合同,以利共同遵守。
第一部分工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.結構類型:
4.承包范圍:
5.承包方式:
6.甲方駐施工現場代表:
乙方駐施工現場代表:
第二部分工期。
1.開工日期:
竣工日期:按甲方安排工期執(zhí)行
2.乙方應按暫定開工日期組織施工,如不能按時開工應在開工日期五天前,向甲代表提出書面延期開工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暫停施工,應在提出書面要求后24小時內提出停工后對工程的處理意見,乙方按甲方書面要求停止施工,實施甲方代表處理意見后,向其提出書面復工要求,經甲方代表批準簽后,繼續(xù)施工。
4.甲方代表不能在規(guī)定的時間提出處理意見或收到復工要求后24小時內未予答復,乙方可自行復工。
5.停工責任在甲方,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔經濟損失,工期不予順延。
6.在施工過程中,對以下原因造成工期延誤的,甲方代表應當確認,工期相應順延。
(1)由于人力不可抗拒的自然災害。
(2)由于設計變更導致工程量增加。
(3)一周內非乙方原因,停水、停電造成停工累計超過8小時。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承擔違約責任,并處以罰款,計人民幣元(大寫)。
第三部分質量。
1.本工程質量等級為:合格。
2.乙方應認真按照規(guī)范、標準、設計要求及各項交底組織施工,隨時接受甲方管理人員的檢查驗收,為檢查提供便利條件。
3.如經甲方檢查工程質量不符合合同要求,乙方應按甲方要求認真返工,并承擔返工費用;非乙方原因導致返工,由甲方承擔有關費用。
4.凡隱蔽工程和中間驗收部位,經乙方自檢達到合同要求后,應及時書面通知甲方進行驗收;經甲方有關人員驗收達到合同要求,并簽認可后,乙方方可繼續(xù)施工。
5.乙方應做好自身的成品保護工作,承擔因成品保護不利而造成的損失,并積極配合甲方做好成品保護工作,如發(fā)現人為破壞或施工相互配合中成品損壞,應及時向甲方匯報。
6.竣工工程質量經驗收不符合合同要求,乙方應按甲方代表提出的要求,進行返工,修改,直到符合合同要求并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
第五部分材料供應。
甲方應及時保質保量組織材料進場,以保證施工進度,否則甲方承擔由此造成的損失。
第六部分勞?;鸺岸惤?。
1.勞保基金由甲方按規(guī)定向所在地行業(yè)統籌機構繳納,乙方不再向甲方計取。
2.稅金由甲方代扣代繳。
第七部分對勞務隊的管理。
1.乙方應保證進場人員的整體管理水平和勞務素質。
2.乙方進場人員必須經過專業(yè)培訓,并附帶上崗證,由甲方留存復印件。
3.乙方應自行辦理與自身相關的社會手續(xù)并按照公司規(guī)定承擔相應費用。
第八部分勞動力安排。
1.乙方應按甲方的進度計劃及質量要求保證施工人員的數量及技術構成,隨時接受甲方的核查和監(jiān)督。
2.如發(fā)生勞動力不足或暫離現象,乙方應承擔給甲方造成的相應經濟損失和有關支出。
第九部分獎罰條款。
1.材料領用以甲方工長開具的限額領料卡為依據,乙方應注意節(jié)約材料,如有浪費,按浪費材料總值的100%進行賠償。
2.乙方對甲方材料包裝品的回收,甲方以回收品價值的進行獎勵。
第十部分工程結算與價款支付。
1.工程結算:
2.價款支付方式:每月支付進度款的80%,完工驗收合格后除保修金外,一次付清。
3.保修金比例:工程結算額5%,一年后付清。
第十一部分合同的生效與終止。
1.本合同自簽章之日生效。
2.出現下列情況,甲方可提出終止合同。
(1)乙方有嚴重損害甲方形象及利益的行為發(fā)生。
(2)未完成甲方進度計劃,并無具體改進措施。
(3)發(fā)生質量問題,對甲方責令不予改正,私自修補造成不良影響的。
(4)未按安全規(guī)章生產,整改后不能達到要求的。
第十二部分,其他。
1.本合同未盡事宜,雙方可另訂協議作為本合同附件執(zhí)行。
2.如發(fā)生合同糾紛,雙方應先行協商,協商不成時,由仲裁做出最終裁定。
3.本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
地址:地址:
負責人:負責人:
聯系電話:聯系電話:
簽訂日期:年月日
別墅施工承包合同篇五
甲方:
乙方:
甲方在建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。
二、承建項目。
三、承包價格。
每平方米人民幣大寫:元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
別墅施工承包合同篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
乙方在浠水承包青園工地南二區(qū)7號樓砌磚工程。經甲、乙協商,乙方承包未砌完的磚塊及沒有砌筑墻體,其中二樓、三樓已砌一半的任何部位都無條件砌筑完成及頂層砌筑和施工洞砌筑,打拉墻筋孔及植筋,所有半塊磚用完,一樓架子自理,完工后清掃干凈。工期為20天,延期一天罰款200元,為明確雙方的責、權、利、特訂以下協議。
本工程以包干價結算為準,7號樓二層、三層及頂層全部砌筑工程為220xx萬元。
包工不包料,小型工具自理。
達到合格工程質量標準,若有乙方施工中造成質量問題,由乙方帶工帶料無償返工。
平時付生活費,完工付90%,抹灰完付10%。
乙方在施工過程中要按國家安全監(jiān)督部門要求施工,如發(fā)生安全事故由乙方付全部經濟責任。
本協議雙方自愿,自簽字日起生效,付法律責任。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
別墅施工承包合同篇七
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》和國家有關法律、法規(guī)、規(guī)定,本著平等合作,相互信任,互惠互利精神,經甲、乙雙方共同協商,由乙方綠化工程承包人。在甲方和業(yè)主所簽訂的施工合同書基礎上,就有關事宜達成以下協議:
一、甲方職責:
1、積極協助乙方進行本工程投標、簽約等工作。
2、接待業(yè)主組織的考察等活動,參加工程檢查驗收工作及建設單位要求的承包單位應參與的工作,相關活動開支由乙方承擔。
3、扣除按本協議有關條款約定的管理費外,對乙方工程款不拖延、截留、卡扣。
二、乙方職責:
1、維護甲方企業(yè)聲譽,認真履行甲方與業(yè)主簽訂的工程合同,不得給甲方造成企業(yè)形象影響和經濟損失。
2、按本協議有關條款約定,向甲方繳納本工程管理費及質量安全保證金。提取工程進度款時提交相同金額的材料發(fā)票及勞務發(fā)票,以供甲方做賬使用。
3、自行負責工程款催收。
4、需甲方配合參與的工作,提前兩日通告甲方,并承擔甲方所發(fā)生的費用(包括差旅費、住宿費、生活費、勞務費)。
5、經乙方對外簽訂的合同協議,一切經濟、法律責任均由乙方承擔。
6、乙方負責現場工程范圍內的安全生產和文明施工,并接受檢查,承擔安全生產和文明施工的所有費用,乙方如發(fā)生安全事故,負責處理善后工作,并承擔事故處理所有費用。自行承擔一切工程質量和安全責任。
7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工,竣工后并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。保修期按照施工合同約定年限,具體日期按竣工日期起計算。
三、費用及支付方式:
1乙方獨立經營,自負盈虧,乙方上繳甲方管理費(不含稅),該項目的稅金由乙方負責繳納,管理費按工程決算額同比收取2%。
2、支付方式:甲方在和乙方簽訂合同時把管理費繳清。
四、違約責任:
1、任何一方違約,對違約方處罰違約金人民幣壹拾萬元整。
2、委員會仲裁。
五、其他:
1、如果與業(yè)主發(fā)生合同糾紛,裁定為承包方支付的一切費用由乙方承擔。
2、合同期間若發(fā)現乙方有損害甲方形象和權益行為時,甲方可終止本協議,乙方應賠償甲方相關損失。
3、未盡事宜,雙方共同協商,或簽訂補充協議。
4代理人簽署與加蓋公章后生效。全部養(yǎng)護工程合同期滿,業(yè)主工程款全部到位后,雙方結清相關費用時終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
別墅施工承包合同篇八
房主人(甲方):身份證號碼:
承建人(乙方):身份證號碼:
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建筑項目:甲方位于自住用房,建筑面積約m2。
二、承建方式:
甲方將此主體工程以單包工的方式承包給乙方承建,甲方提供工程所需的原材料,乙方負責出工建設并解決施工所需要的所有設備和工具,施工人員的吃住行生活也由乙方自理。工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各種機械設備,如攪拌機、攪漿機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
三、承建內容:
甲方房屋主體工程的建筑,包括基礎、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管、頂層層面加漿磨光等,同時作好防滲透水處理。
四、建房工期:建房工期為天,年月日-年月日。
五、承建工程總價格:元。
六、施工安全要求:
乙方必須按照國家和地區(qū)相關安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意施工安全,杜絕一切事故,并承擔由于乙方或者乙方相關人員安全措施不到位或施工不當等原因造成事故的責任和由此發(fā)生的'一切費用。如有此類情況出現,由乙方負全責。甲方不承擔任何責任。
七、工程質量要求:
1、乙方嚴格按甲方提供的圖紙和要求進行施工,若施工效果出現與圖紙或者甲方要求不一致的地方,由乙方負責返工并承擔相關費用。若乙方發(fā)現圖紙或要求有不合理部分,由乙方提出,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程、合格標準和技術要求進行施工,并隨時接受甲方及甲方委托的技術人員監(jiān)督檢查。工程質量應達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。
3、乙方還應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工時,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的相關損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
八、付款方式:
乙方進場后(相關施工人員和工具進場),甲方將預付總工程款的%,共元;完成第一層磚砌并搗制好樓面付總工程款%,共元;完成第二層磚砌并搗制好樓面付總工程款%,共元;完成屋頂并貼好屋面瓦付總工程款%,共元;工程全部完工,交驗完畢,付到總工程款95%;預留總工程款5%,共元為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
以上合同內容,雙方嚴格遵守執(zhí)行。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后即刻生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
別墅施工承包合同篇九
乙方:___________。
一、甲方危房改造面積為620平方米,每平方米按300元計算,總投資為18.6萬元。
二、甲方為了鞏固普九成果將原有即將坍塌的配套平房改造為兩層樓的配套用房。要求乙方保證質量,不得偷工減料,如40年有質量問題,由乙方承擔一切責任。
三、二樓前后出陽臺,靠街道陽臺為封閉型,配鋁合金窗,院內陽臺不封閉,每兩家工藝樓梯,樓梯頂各設水箱一個,屋面蓋紅瓦,用夾板材料打吊頂。
四、外墻全部粉刷渣子,內墻以涂料為主,衛(wèi)生墻和門窗刷油漆。保證電通水通。(電線必須是銅芯線,門窗必須帶紗門)。
五、甲方不負責乙方在建房中的`一切事故,(包括社會上來人扯皮打架鬧事等,)所有大小事故乙方負全部責任。
六、簽字之日后半個月動工,3個月完工。動工時預付資金3萬元,交房時再付3萬元,其余欠款由承包人墊資,學校分四年平均付清。
七、甲乙雙方必須信守合同,合約從簽字之日生效,合約一式兩份,甲乙雙方各持一份??谡f無憑,立約為據。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
別墅施工承包合同篇十
發(fā)包人(甲方):
住址:
承包人(乙方):
住址:
按照《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律法規(guī),甲方同意將____________________項目的消防工程交給乙方施工,為明確雙方在施工過程中的責任,結合本工程具體情況,訂立如下協議。
一、工程概括。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程內容:圖紙作為參考,以實際為準。
二、合同價款與付款方式。
1、合同總造價:
2、本合同簽訂后,由乙方辦理報建手續(xù),即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________萬元。
3、該項目主體竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款______%,即____________萬元。
4、乙方完成總工程量70%時,甲方再向乙方支付工程進度款______%,即____________萬元。
5、本消防工程施工完畢,經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后______日內甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質保金,保修期滿后支付)。
三、施工日期
1、本工程預計______年______月______日開工,______年______月______日完工,完工后五日內組織驗收,總工期______天。
2、工期順延。
(1)如因臺風等不可抗拒的因素造成工期延誤,則工期順延。
(2)因甲方支付工程款不到位,無法施工,協商后仍不能解決的。
(3)因連續(xù)______小時停電,導致無法正常施工的。
若乙方無正當理由不開工,延誤工期的,由乙方承擔因懈怠造成的損失。
四、設備及材料供應方式。
1、本工程所需要設備及材料經雙方協商一致,均由______方負責供應。
2、______方提供的材料設備,必須符合國家消防產品質量驗收標準,并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失,均由______方負責。
五、工程質量及驗收交工。
1、工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現場進行檢查,辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題,乙方負責。
3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工驗收資料,明確完工日期。乙方組織工程驗收,甲方協助辦理相關手續(xù)。
4、工程竣工交驗后,保修按國家有關規(guī)定辦理,確保本工程質量保修期______年。
六、雙方職責。
(一)甲方職責。
1、派駐工地代表,對工程進度、質量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程。協調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電,確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。
2、根據合同規(guī)定和要求,按時辦理撥款和結算,將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3、如建筑設計變更,加層造成消防驗收不合格,需重新報建驗收,所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4、合同生效后,甲方應組織圖紙會審、技術交底會議,并及時向乙方提供施工圖紙____套。
(二)乙方職責。
1、施工前,及時做好各項施工準備工作,辦理好消防報批手續(xù)。
2、嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工,確保工程質量和施工工期。
3、已安裝的設備,在工程未投入使用前做好保管工作。及時提交竣工驗收資料,乙方負責通過當地消防部門的驗收,并取得消防達標文件及驗收合格證書,否則不予結算。
4、在合同規(guī)定的保修期內,對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理,并對消防工程進行不定期的維修工作,確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當,如斷電,水、油滲透造成設備損壞,甲方應負擔設備款由乙方維修。
5、嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度,服從甲方的統一安排和指揮。安全作業(yè),文明施工。
6、施工過程中因乙方原因發(fā)生的安全事故一律由乙方負責,甲方不負任何責任。
七、爭議解決。
雙方約定的合同各項條款,在本合同實施過程中遵照執(zhí)行,如發(fā)生爭議,甲、乙雙方協商解決,協商不成,均可向工程所在地人民法院起訴。
八、附則。
1、本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
負責人。
聯系方式:
______年______月______日。
乙方:
負責人。
聯系方式:
______年______月______日。
別墅施工承包合同篇十一
發(fā)包方(以上簡稱甲方):聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
(一)依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上,就乙方承包甲方順義區(qū)順安南路8號龍苑別墅238號的外墻、門套、窗套、線條,直窗套、弧形窗套、包墻、包墻角、臺階踏步、門口大門套線條,車庫內地面、室外地面、地面亂拼石材,施工安裝價格協商一致,由林文光提供石材安裝報價表為結算依據。(附件1)。
(二)工程承包采取下列方式:
1、乙方包工、包全部安裝石材的輔料,安裝石材所需的各種輔料包括,42.5水泥、32.5水泥、沙子、云石膠、(混合型ab)窗套、門套、石材安裝完后,石材縫隙間負責打膠處理。自備施工所需要的腳架及各種工具(以上輔料必須是優(yōu)質產品)。
2、乙方負責拆除安裝石材處需要拆除的工程。
3、甲方負責供應施工所需的全部石材料。
(三)開工日期20xx年月日??⒐と掌?0xx年月日。工程期限()日。
(四)工程款支付方式:
1、開工后,每個人每天預支工資20元,每15天預支發(fā)放一次工資。
2、局部工程竣工后,甲、乙雙方可以局部進行驗收,驗收合格后、甲、乙雙方填寫由工商局印發(fā)的《工程竣工驗收單》(附表二)甲方承付給乙方驗收合格工程款的百分之七十,其余百分之三十等全部工程竣工后,甲、乙雙方對工程進行全面工程驗收合格后,甲、乙雙方填寫一份由工商局印發(fā)的《家裝工程保修單》。(附表三)甲方一次性付清給乙方全部工程款。
(五)物業(yè)收取裝飾公司的裝修押金(可退)由甲方墊付,因施工人員違反物業(yè)規(guī)定,造成罰款由施工人員自己承擔,甲方負責從施工人員的工程款項里扣除。
(六)由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方,本合同工程總造價金額的5‰違約金。(總造價包括甲方提供的各種材料費)。
(七)1、嚴格執(zhí)行國家質量標準和技術操作規(guī)定,確保全部工程質量達到優(yōu)良等級。
2、本工程質量以國家現行施工質量驗收標準為施工驗收依據,按《北京市家庭裝飾工程質量驗收規(guī)定》標準執(zhí)行。
(八)合同雙方中任何一方因未履行合同約定或違反國家法規(guī)并給對方造成經濟損失的一方,均由責任方承擔,并賠償給對方因此所造成的一切經濟損失。
(九)爭議解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協商或向市場主管單位,消費者協會申請調解解決,協商或調解解決不成時,向當地人民法院起訴解決。本合同履行完畢后自動終止。本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):乙方施工負責人(簽字):
別墅施工承包合同篇十二
發(fā)包方:(以下稱甲方)承包方:(以下稱乙方)。
乙方承包甲方鄭州正弘別墅區(qū)裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況。
工程地點:
工程內容:室內/室外裝飾工程;。
承包方式:乙方包工包料;。
工程造價:總承包價人民幣(大寫):壹仟貳佰萬整(1200萬)施工工期:本工程暫定自20xx年8月15日開工,于20xx年4月30日竣工,另質保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等。
2.1乙方進行設計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止。
3.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
3.2工程量變化和設計變更。
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3合同終止。
(2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;。
(3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;。
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤。
4.1以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力因素;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務。
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。
5.7乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;。
5.9甲方在本合同期限內,發(fā)現因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式。
6.1本合同根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.3工程款支付方式。
(1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;。
(3)本工程竣工驗收合格后15日內,甲方支付乙方工程總造價的15%;。
(4)剩余工程總造價的5%做為質保金,待12個月的質量保修期經過后,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。
第七條:工程驗收和工程保修。
7.1工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。)如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。
7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。
7.3下列情況不屬于本合同保修范圍。
(1)因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)。
7.4保修期內,乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。
第八條:違約責任。
8.1本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方的一切損失。
8.3如由于任何一方原因導致項目實施中使守約方受第三方追索或主張權利的,由該方單獨承擔法律責任,與其他方無關。
8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的,按工程總造價的30%承擔違約責任。
8.5因任一方違反本合同約定,導致對方遭受損失或使得本合同目的無法實現,違約方賠償對方相應的經濟損失。
第九條合同爭議解決方式。
9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協商解決;各方對爭議協商不成時,任何一方均可在本合同裝修的房產所在地法院提起訴訟。
第十條其他約定事項。
10.1本合同未盡事宜,經甲、乙兩方協商后另行約定并簽訂補充協議。補充協議系本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。本合同內容與補充協議內容有沖突的,以補充協議為準。補充協議沒有約定的,仍以本合同約定為準。
10.4本合同的附件(經甲方書面確定后的施工圖紙、施工說明、工程報價單及階段裝修施工報告)作為合同的重要組成部分,與本合同具有同等效力。
10.3本合同經甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。
10.4本合同正本一式肆份,甲、乙兩方各執(zhí)貳份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
地址:地址:
別墅施工承包合同篇十三
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
經甲乙雙方協商,由李天才以包工不包料的形式承建喬杰的私宅一幢。工程地點:位于靖遠縣東關大街52#和54#院(蘆家坑喬杰名下私宅)院內。施工地點乙方已多次親自現場觀測。工程內容:主房(北)為二層,東西南房屋均為平頂房,全部為磚混結構,現澆屋頂。標準按甲方提供的設計施工圖為依據,現針對圖紙設計要求簽定本協議。
一、開工后由甲方承擔內容:足量、及時提供本工程所需的全部建設材料,并保證其質量達到標準;施工用水、用電;門、窗的材料購置及施工安裝;上下水管線的材料購置及安裝;電線、暖氣管線的安裝,屋面sbs的施工。
二、開工后由乙方承擔內容:足量、及時提供本工程所需的施工設施及設備,并保證其安全性。施工范圍內的土建立體。內外粉刷工程,其中粉刷工程具體包括:室內墻體1:3水泥砂漿打底,墻面水泥壓光,室內所有地面貼地板磚。所有房屋前墻貼瓷板。西面(小巷子)外墻,水泥砂漿打底摸光。北屋二層突出鄰墻以上墻面砂漿打底摸光。電源線穿線管的壓埋,煙筒管的砌埋等施工。
三、工程建筑面積計算規(guī)則:門窗安裝的預埋、暖氣、上下水管及有關電話、有線電視管線的預埋等。以圖紙設計為標準計算。外走廊的計算按投影面積的一半計算建筑面積,具體計算者甲方按設計者張得智計算為準。
四、工程人工費:甲方以每平方元的人工費承包給乙方,即:按包工不包料計算。
五、工期要求:
開工日期:竣工日期:合同工期總日歷天數120天,開工以后,乙方必須連續(xù)不間斷施工,不得以各種理由推遲或間斷施工。除停電、停水、下雨等自然原因造成停工的,工期順延。因供料或甲方的原因需要停工的甲乙雙方協商具體停工天數。
六、付款方式:正負零完成付總工程款的30%,一層現澆板完成付總工程款的20%。屋面砂灰、內外砂灰、一二樓地面磚鋪貼完,東、西、南屋地面磚鋪完,下余工程完成付20%??⒐を炇胀旰蟾肚逵嗫睢T趫D紙設計以外的院內輔磚、小巷子里建造化糞池都在這次工程之內完成。不在另計費用。
七、施工要求:乙方(承包方)必須按照甲方提供的設計施工圖精心施工。不得擅自變更。如需要變更的項目須取得甲方同意。乙方在施工期間必須提倡節(jié)約施工材料,盡量將半塊磚頭及砌墻掉落砂灰全部利用。水泥砂漿配比計量準確。當天砂灰必須當天用完。做到人離場清。乙方承包人須每天到現場督促施工進度,保證施工質量,一旦發(fā)生質量問題,全部由乙方承擔。
八、甲方須向乙方按協議的約定期付款。但是甲方有權要求乙方施工人員本著節(jié)約的標準文明施工。如乙方施工人員不聽勸阻,恣意浪費,造成損失甲方有權扣除施工款。
九、安全責任:乙方在施工過程中要高度重視施工安全,乙方的施工人員在施工過程中由于自身原因造成的一切安全事故,均由乙方自行負責,并承擔所發(fā)生的一切后果。
十、本工程質量監(jiān)督、工程進度計算和竣工時的驗收均由圖紙設計者張得智行施權力。
十一、其他未盡事宜及技術問題,甲、乙及工程設計者三方協商解決。
十二、本協議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,工程設計者持一份,自三方簽字后生效。
發(fā)包人(甲方):承包人(乙方):
別墅施工承包合同篇十四
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
一、工程名稱:麻城宋埠40mw光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程。
二、工程地點:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包機械、包安全。
一、合同工期總日歷天數10天。
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300____元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000____元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:
乙方:
______年_____月_____日。
別墅施工承包合同篇十五
根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,經甲方與乙方共同友好協商,甲方將學校男寢院內男廁所工程承包給乙方施工,及男寢房頂維修,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同:
二、建筑地點:_________________西北角(現男寢院內);。
三、承包方式:_________________甲方采用包工包料包工期的方式承包給乙方,乙方不得另行轉包給他人。
四、工程造價:_________________38000元。
五、工程建筑要求:_________________。
1、乙方在施工過程中必須嚴格按要求施工,未注明事項由甲、乙雙方協商解決。所有建筑材料必須符合國家標準,建筑質量必須達到合格以上。
2、工期:_________________本工程工期為。
六、甲方權利與義務。
1、甲方做好施工前準備工作,不影響乙方施工。
2、甲方指定專人負責工程質量管理及甲乙雙方的協商事宜。
3、甲方對乙方的建筑材料不合質量要求的,甲方有權責成乙方進行更換,對不滿意的地方進行返工。
七、乙方責任。
1、乙方必須貫徹實施好安全施工條例,提高安全責任感,排除不安全患,注意施工安全。乙方在施工中出現安全事故由乙方負責,與甲方不負任何責任。
2、乙方開工前必須砌好符合學校安全的圍墻,嚴禁機動車輛上學時間運送材料,確保學生人生安全。
3、乙方必須有人24小時看守工地,注意用電安全,嚴禁學生進入工地。
4、乙方要誠懇接受甲方的指導和監(jiān)督、積極配合甲方做好學校的安全工作。
5、若因偷工減料或不按操作規(guī)范施工造成質量問題,乙方必須無條件返工,其返工費用由乙方負責。
八、未盡事宜甲乙雙方協商解決。
本協議一式兩份,雙方簽字生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_______。
乙方(簽字):_______。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/15605680.html】