合同的解除或變更需要經(jīng)過合同雙方的協(xié)商一致，并遵守法律程序。那么怎樣才能寫一份完善的合同呢？首先，合同應(yīng)該明確雙方當事人的身份和聯(lián)系方式，確保雙方的真實性和可聯(lián)系性。其次，合同應(yīng)該清晰明確地列出雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括交付時間、付款方式、質(zhì)量標準等要求。此外，合同應(yīng)該考慮到可能發(fā)生的風險和不確定性因素，并制定相應(yīng)的解決方案。最后，合同應(yīng)該語言簡練、邏輯嚴謹，避免歧義和爭議。下面是一些合同的范例，供您參考和學習，希望對您有所幫助。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇一
甲方：
乙方：
為了維護消費者的最大利益，使甲乙雙方的商品銷售達到最大化，明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，本著平等互利共同發(fā)展的原則，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
1、合同期內(nèi)，乙方提供的商品必須經(jīng)甲方審定驗收合格，經(jīng)信息維護后進行微機銷售，乙方品牌增減也必須由甲方同意，修訂合同后才能購進。
2、品牌_______________隸屬________________部組，附牌_____________。
3、經(jīng)營方式：租賃，乙方提供的商品售價必須為豐潤區(qū)域最低價，如高于該區(qū)域市場價，乙方應(yīng)向甲方賠償信譽損失費5000元，且甲方有權(quán)對乙方清場。乙方須執(zhí)行豐潤區(qū)范圍內(nèi)同一零售價，同一活動打折內(nèi)容。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方應(yīng)向甲方賠付違約金3000元。
4、租金及結(jié)算方式：租金為________萬元，從實際發(fā)生銷售額當月銷售款中扣除，不足部分從下月扣除，直至扣完。每月27日為結(jié)算日，租金扣完后，所發(fā)生的銷售全額按月結(jié)算給乙方。
5、甲方因慶典、春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日進行銷售活動時，乙方應(yīng)給予支持，與甲方共同開展促銷活動，以擴大銷量。商品促銷與廣告宣傳費用由乙方負責承擔。
6、乙方有義務(wù)解決因乙方提供商品質(zhì)量問題引起的投訴并承擔責任。
7、乙方不得經(jīng)營合同規(guī)定以外的品牌商品，如需更改由甲方認可。
8、乙方進店裝修需征得甲方同意，費用全額由乙方承擔，并保證不得破壞甲方設(shè)施，出現(xiàn)裝修事故由乙方承擔全部責任。乙方裝修完畢后，裝修物所有權(quán)歸甲方所有，撤場時不得損壞。
9、乙方在租賃期內(nèi)，發(fā)生的火災(zāi)、盜竊、涉及人身安全等意外事故造成的損失由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
10、乙方促銷員是乙方派駐甲方門店代表，乙方負責或協(xié)助商品銷售的專職人員，與甲方?jīng)]有勞動關(guān)系，甲方對乙方促銷員除提供必須的工作條件外，不承擔與其勞動有關(guān)的任何責任。乙方派駐甲方門店促銷員視同本店員工統(tǒng)一管理培訓。乙方促銷員應(yīng)認真遵守甲方規(guī)章制度，與甲乙方簽訂三方協(xié)議;乙方促銷員違反甲方管理規(guī)定或其它違法行為，甲方有權(quán)對其處罰或辭退，因其造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
購貨單位(甲方)：________(公章)。
________年____月____日。
供貨單位(乙方)：______(公章)。
________年____月____日。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇二
1、簽約之前，買受人應(yīng)當仔細閱讀本合同全部條款，與出賣人充分協(xié)商，對合同條款及用詞理解不一致的，應(yīng)當協(xié)商達成一致意見，必要時可在合同中對其進行明確約定。合同生效后，雙方因合同條款及用詞理解不一致等發(fā)生合同糾紛，不能通過協(xié)商解決的，可以遵循合同約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構(gòu)申請仲裁。
2、本合同為示范文本，為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內(nèi)容進行修改、增補或刪減。合同簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
3、對合同文本中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方應(yīng)當協(xié)商確定。
4、在簽訂合同前，出賣人應(yīng)當向買受人出示應(yīng)當由出賣人提供的有關(guān)證書、證明文件。
5、如果本合同用于預(yù)售，則應(yīng)當自簽訂暨網(wǎng)上備案之日起10日內(nèi)將本合同送房地產(chǎn)交易登記機構(gòu)辦理預(yù)售備案確認手續(xù)。
6、出賣人和買受人應(yīng)當遵守本合同第六條、第七條的約定;所有預(yù)售房款必須按照《商品房預(yù)售款繳款通知書》支付到《商品房預(yù)售許可證》指定的預(yù)售款監(jiān)控賬戶上。
7、為便于政府管理部門通知商品房買賣過程中可能發(fā)生的各種事項，建議買受人填寫以下兩欄內(nèi)容：
移動電話號碼：_____________，
電子郵箱地址：_____________。
8、本合同說明部分，買受人確認已經(jīng)閱讀，并簽名：_____________。
合同當事人：
郵編：_______________________________________________________.
委托代理人姓名：___________;國籍：____________;。
郵編：______________________;聯(lián)系電話：____________________.
郵編：_______________________________________________________.
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權(quán)，面積___________平方米，規(guī)劃用途為___________，土地使用權(quán)年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經(jīng)批準，在該地塊上投資建設(shè)___________商品房(填寫《商品房預(yù)售許可證》記載的項目名稱)。該項目的有關(guān)批文如下：
1、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
頒發(fā)機關(guān)：___________;編號：___________;。
2、《國有土地使用權(quán)證》。
頒發(fā)機關(guān)：廣州市國土資源和房屋管理局;。
編號：___________;。
3、《建設(shè)工程施工許可證》。
頒發(fā)機關(guān)：___________;編號：___________;。
4、_______________________________________________________。
第二條商品房銷售依據(jù)。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。
1、該商品房作為現(xiàn)房，已辦理權(quán)屬登記，登記機關(guān)為___________;并領(lǐng)取了【房地產(chǎn)權(quán)屬證明書】【房地產(chǎn)權(quán)證】，編號為___________。
2、該商品房作為在建商品房，已具備《廣東省商品房預(yù)售管理條例》規(guī)定的預(yù)售條件，已取得《廣東省廣州市商品房預(yù)售許可證》，編號為：___________;頒發(fā)機關(guān)為廣州市國土資源和房屋管理局。
第三條合同標的物基本情況。
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房)，測繪地址：___________區(qū)___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為___________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_______層，地下層數(shù)為___________層。
該商品房的用途為___________，層高為___________米。該商品房戶型結(jié)構(gòu)為_____房____廳_____廚____衛(wèi)，封閉式陽臺___個，非封閉式陽臺____個。
該商品房【合同約定】(適用于預(yù)售)【產(chǎn)權(quán)登記】(適用于現(xiàn)售)建筑面積共___________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
郵編：_______________________________________________________。
第四條物業(yè)管理。
物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前，小區(qū)(大廈)物業(yè)管理服務(wù)由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應(yīng)采取符合國務(wù)院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司，甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務(wù)合同》。
甲方應(yīng)制定《業(yè)主臨時公約》向乙方明示并予以說明，乙方在簽訂本合時，對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術(shù)語的含義。
雙方同意，合同中出現(xiàn)的基本術(shù)語作如下理解：
1、首層：本合同所指首層以經(jīng)市規(guī)劃管理部門批準的設(shè)計圖紙的標注為準;。
3、套內(nèi)建筑面積：套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積與套內(nèi)陽臺建筑面積之和;。
4、層高：是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結(jié)構(gòu)，層高均應(yīng)在2.20米以上(含2.20米)。
5、共有建筑面積：整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套(單元)套內(nèi)建筑面積之和，并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務(wù)的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積，即為整棟建筑的共有建筑面積，其內(nèi)容包括：
(2)套(單元)與公共建筑之間的分隔墻以及外墻(包括山墻)水平投影面積一半的建筑面積。
6、已支付房價款：以按揭貸款購房的，該款項不限于乙方自行支付的首期價款，還包括以貸款向甲方支付的款項。
8、_____________________________________________________________________。
第六條計價方式、價款、付款。
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、該商品房屬【現(xiàn)售】【預(yù)售】，按套內(nèi)建筑面積計價，該商品房單價為(___________幣)每平方米元，總金額(___________幣)元(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設(shè)費用已分攤計入上述套內(nèi)建筑面積銷售單價內(nèi)，不再另行計價。
2、商品房屬【現(xiàn)售】【預(yù)售】，按【套】【整層】【整幢】出售并計價，總金額(___________幣)___________元(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款：
1、一次性付款。
總金額(___________幣)：___________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在年月日前支付。
2、分期付款。
(1)第一期：自本預(yù)售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內(nèi)(不超過5日)，即______年____月___日之前支付全部房價款的_____%，金額___________幣)：___________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(2)第二期：在______年____月___日前支付全部房價款的_____%，金額(_________幣)_________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(3)第三期：在______年____月___日前支付全部房價款的____%，金額(________幣)________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(4)第四期：在_____年____月___日前內(nèi)支付全部房價款的_____%，金額(________幣)________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(5)第五期：在_____年____月___日前支付全部房價款的_____%，金額(________幣)________元;(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
3、按揭貸款方式付款。
首期款：自本預(yù)售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內(nèi)(不超過5日)，支付全部房價款的_____%，金額(________幣)：________元(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
除首期款外，剩余房款金額(________幣)________元(大寫：____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應(yīng)于_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續(xù)，并按照按揭方式付款。
按揭銀行是_______________________________________________。
郵編：____________________________________________________。
(1)甲方代理乙方辦理按揭手續(xù)。
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內(nèi)，將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行辦理按揭貸款手續(xù)。
甲方應(yīng)在乙方支付首期款后_____日內(nèi)，將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4、其它方式：
___________________________________________________________。
第七條 付款方式。
甲乙雙方同意乙方支付的預(yù)售款應(yīng)“專款專用”于工程建設(shè)，在工程竣工前不得用于其它用途。
為保證預(yù)售款專用于工程建設(shè)，乙方應(yīng)將商品房預(yù)售款按照《廣東省商品房預(yù)售管理條例》的規(guī)定支付至以下商品房預(yù)售款監(jiān)控賬號，接受廣州市國土資源和房屋管理局的監(jiān)控。
監(jiān)控賬號：____________________________________________________。
第八條 備案確認。
【甲方】【乙方】應(yīng)于本合同網(wǎng)上備案之日起10個工作日內(nèi)持本合同向廣州市房地產(chǎn)登記機構(gòu)申請辦理網(wǎng)上備案的確認手續(xù)。
第九條 逾期付款的違約責任。
1、分期付款。
分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監(jiān)控賬號，甲方有權(quán)要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金，并有權(quán)解除合同。
2、一次性付款。
一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監(jiān)控賬號，甲方有權(quán)要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金，并有權(quán)解除合同。
3、按揭付款。
乙方以按揭方式購房的，首期款應(yīng)當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監(jiān)控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監(jiān)控賬號，甲方有權(quán)要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金，并有權(quán)解除合同。
第十條交房期限。
甲方應(yīng)當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因，需延期交付使用的，甲方應(yīng)當及時書面告知乙方。
交付后，甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應(yīng)承擔的其它義務(wù)，如：辦理產(chǎn)權(quán)證的義務(wù)等。
第十一條交房條件。
甲方交付的房屋應(yīng)當符合下列第_____種條件：
1、該商品房已經(jīng)有關(guān)政府部門辦妥竣工驗收備案手續(xù);。
2、該商品房項目已辦理初始登記手續(xù)。
雙方可以在上述條件之外，
3、另行約定交房條件：___________________________________.
以上交房條件，雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設(shè)備的規(guī)格、標準等進行協(xié)商，達成的一致意見作為本合同的附件。
第十二條房屋及有關(guān)資料的交接。
商品房達到交付使用條件后，甲方應(yīng)當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起_____日內(nèi)，會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志是_______________。
在雙方進行驗收交接時，甲方應(yīng)當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關(guān)資料，并簽署交接單。所購商品房為住宅的，甲方還須提供《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應(yīng)不低于建設(shè)行政主管部門制定的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關(guān)資料或出示不齊全，乙方有權(quán)拒絕接受交付，由此產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_______________________________________________________。
第十三條延期交房的違約責任。
甲方如未能按本合同規(guī)定的期限交房，按下列第_____種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)：
(1)逾期不超過_____日，自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款0.5‰的違約金，合同繼續(xù)履行。
(2)乙方有權(quán)單方面解除合同。如果乙方要求繼續(xù)履行的，合同繼續(xù)履行，自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房價款0.5‰的違約金。
2、
_______________________________________________________。
第十四條風險責任的轉(zhuǎn)移。
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)，甲方應(yīng)當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的，則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉(zhuǎn)移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式，本條規(guī)定以套內(nèi)建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式2的，不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的，以實測計價面積為準。
商品房交付后，實測計價面積與合同約定計價面積發(fā)生差異，雙方同意按以下第__種方式進行處理：
1、方式一。
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)，按照合同約定的價格據(jù)實結(jié)算;。
(2)面積誤差比絕對值超出3%，乙方有權(quán)單方面解除合同。
乙方同意繼續(xù)履行合同，房屋實際面積大于合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足，面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔，所有權(quán)歸乙方;房屋實際面積小于合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方，面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=(實測計價面積-合同約定計價面積)/合同約定計價面積×100%。
2、方式二。
雙方自行約定如下：
(4)_______________________________________________。
第十六條規(guī)劃、設(shè)計的變更。
該商品房預(yù)售后，甲方不得未經(jīng)乙方同意擅自變更該商品房項目的規(guī)劃、設(shè)計。確需變更的，甲方應(yīng)征得乙方同意并報規(guī)劃管理部門審核批準。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應(yīng)在乙方提出解除合同之日起的30日內(nèi)退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期，以退款期日同期銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款利率計算)。
第十七條權(quán)利瑕疵擔保。
甲方應(yīng)當保證作為本合同標的的商品房不存在權(quán)利瑕疵，即未設(shè)定抵押權(quán)、租賃權(quán)等;無賠償義務(wù)，如欠繳稅費，出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關(guān)、機構(gòu)、部門查封的情況。
若存在權(quán)利瑕疵，甲方應(yīng)在乙方指定的期限內(nèi)或合理期限內(nèi)消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有權(quán)單方面解除合同。
第十八條產(chǎn)權(quán)登記。
雙方同意選擇以下第______方式辦理產(chǎn)權(quán)登記：
1、甲方辦理。
甲方應(yīng)當在商品房交付使用后______日內(nèi)，向產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)為乙方辦妥產(chǎn)權(quán)登記，并將以乙方為產(chǎn)權(quán)人的房地產(chǎn)權(quán)證交付乙方。
在此場合，乙方應(yīng)當及時提供產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應(yīng)如實告知乙方為辦理產(chǎn)權(quán)登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內(nèi)容不完備、不準確，致使乙方未能及時提供證件資料的，乙方不承擔責任。
2、乙方辦理。
在甲方辦結(jié)初始登記的前提下，乙方自行辦理產(chǎn)權(quán)登記的，甲方應(yīng)在商品房交付使用后__日內(nèi)將登記機關(guān)要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產(chǎn)權(quán)登記的違約責任。
甲方違反第十八條的約定的，乙方有權(quán)按照下列第__項處理：
1、乙方單方面解除合同并退房。
2、乙方不退房的，甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3、___________________________________________________________。
第二十條甲方關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)符合雙方約定(附件四)的標準。達不到約定標準的，乙方有權(quán)要求甲方按照下述第種方式處理：
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價;。
3、___________________________________________________________。
第二十一條 乙方單方解除權(quán)的行使。
乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權(quán)利時，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在收到乙方的書面通知之日起____日內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息，利息按中國人民銀行公布的同期房地產(chǎn)開發(fā)貸款利率計算)全部退還乙方，并承擔賠償責任，賠償金額為已支付房價款的____%，在退還房款時一并支付給乙方。
第二十二條甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
5、___________________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
3、___________________________________________________________。
第二十三條保修責任。
乙方購買的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照本合同以及《住宅質(zhì)量保證書》的承諾內(nèi)容承擔相應(yīng)的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的，雙方應(yīng)當以合同附件形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，甲方應(yīng)當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞，甲方不承擔責任。
第二十四條專項維修資金。
乙方應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定繳納專項維修資金。維修資金屬于業(yè)主所有，在簽訂購房合同后繳交，存入房地產(chǎn)行政主管部門目前在銀行設(shè)立的?？顚糁?。
2、番禺區(qū)設(shè)立?？钯~戶的銀行：中國建設(shè)銀行廣州市番禺東興辦事處。
3、花都區(qū)設(shè)立專款賬戶的銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司。
4、從化市設(shè)立專款賬戶的銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行從化支行營業(yè)部。
5、增城市設(shè)立?？钯~戶的銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司。
第二十五條雙方可以就下列事項約定：
1、該商品房所在樓宇的屋面經(jīng)營的，所得收益屬全體業(yè)主共同所有;。
2、該商品房所在樓宇的外墻面經(jīng)營的，所得收益屬全體業(yè)主共同所有;。
3、__________________________________________________________。
4、__________________________________________________________。
第二十六條乙方使用房屋注意事項。
乙方的房屋僅作____________________使用，乙方使用期內(nèi)不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，乙方在使用期間有權(quán)與其它權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。并按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第二十七條關(guān)于通知的約定。
本合同要求或允許的通知和通訊，均自收到時起生效。
第二十八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決：
1、依法向人民法院起訴;。
2、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議作為本合同附件。
第三十條合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條 本合同連同附件共______頁，一式______份;合同持有情況：甲方______份，乙方______份，廣州市房地產(chǎn)交易所登記所____份。
甲方蓋章：簽名：
乙方：________________(簽名或蓋章)。
______年______月______日簽訂于廣州市______區(qū)。
附件一：房屋平面圖。
附件二：甲方針對該商品房所作的具體說明(含廣告)。
附件三：前期物業(yè)管理服務(wù)合同。
附件四：裝飾、設(shè)備標準。
1、外墻：
2、內(nèi)墻：
3、頂棚：
4、地面：
5、門窗：
6、廚房：
7、衛(wèi)生間：
8、陽臺：
9、電梯：
10、其它：
附件五：合同補充協(xié)議。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇三
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上。為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立合同。如下：
一、房屋狀況：(按《房屋所有權(quán)證》填寫)。
1、甲方所擁有的坐落于_____________________________房屋，建筑面積為________平方米，其現(xiàn)用途為__________。
2、甲方已于房屋所有證號為：__________________________________。
3、甲方已于用證，國有土地使用證號為：________________________。
4、甲方自愿將上訴房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方自愿購買該房屋。甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無財產(chǎn)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛，否則，由甲方承擔一切法律責任。
二、房屋價款：買賣雙方同意按套計價，該房屋總價款為___________(______元整)。
三、付款方式：
四、房屋支付：甲方應(yīng)于辦理房屋立契過戶之日起____日內(nèi)按合同約定將房屋交付給乙方。
五、甲乙雙方權(quán)利義務(wù)：
1、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時，所產(chǎn)生的費用，一切由甲方負責。
2、房屋交付前所發(fā)生的39;所有費用均由甲方承擔。
六、甲乙雙方若出現(xiàn)法律糾紛，可向房屋所在法院進行起訴。
七、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
八、合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方____________。
乙方____________。
________年____月____日________年____月____日。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇四
甲方：
身份證號：
聯(lián)系電話：
通信地址：
聯(lián)系電話：
乙方：
身份證號：
聯(lián)系電話：
通信地址：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方將其合法擁有的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方事宜，雙方達成如下合同：
1.1甲方所售房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證號為：，坐落于;位于第層共間，房屋登記建筑面積平方米。
1.2甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實，其系該房產(chǎn)真實產(chǎn)權(quán)人，承諾和保證此房產(chǎn)無任何權(quán)屬或經(jīng)濟糾紛，權(quán)屬無任何瑕疵，同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有、所有權(quán)人同意出售。
2.1甲乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣元。該價款不含稅費。
2.2乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金人民幣元整作為交易定金，該定金于本合同簽訂,交付首付款時抵作房屋價款。
2.3除定金之外的剩余房款人民幣元整，甲乙雙方約定采取以下第種付款方式：
乙方應(yīng)于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶申請手續(xù)之日一次性付清。
乙方于給付首付款人民幣元，剩余申請貸款，乙方應(yīng)于向貸款機構(gòu)遞交申請貸款的資料，并配合貸款機構(gòu)辦理審查、審批等手續(xù)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理貸款手續(xù)，貸款部分的房款應(yīng)于貸款機構(gòu)放款當日直接給付甲方。
2.4如貸款機構(gòu)實際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的，雙方約定采取以下第種方式處理：
乙方應(yīng)于貸款機構(gòu)明確告知實際審批貸款額七日內(nèi)補足應(yīng)交款。
合同終止，甲方應(yīng)于五日內(nèi)返還乙方已付所有款項，雙方互不承擔違約責任。
其他方式：。
2.5乙方保留尾款人民幣元作為甲方的履約保證金，約甲方配合辦理房屋完畢產(chǎn)權(quán)過戶、房屋交付、戶口遷移等手續(xù)后，乙方應(yīng)及時將該筆尾款支付給甲方。
2.6按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔的稅費由承擔，應(yīng)由乙方承擔的稅費由承擔。
2.7雙方約定全部房價款存入以下賬戶：賬戶名稱為，開戶銀行為，賬號為。
3.1甲方雙方須在簽訂本合同起日內(nèi)，共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失或甲方故意不配合，造成乙方不能在日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)通知甲方解除合同。甲方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起15日內(nèi)退還乙方已付全部房款，并自乙方付款之日起，按照%計算給付利息。乙方不解除合同的，自乙方應(yīng)當完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權(quán)登記之日止，甲方按日計算向乙方支付全部房價款萬分之的違約金。
3.2在房屋產(chǎn)權(quán)過戶未辦理完畢前，如遇拆遷，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理拆遷手續(xù)，有關(guān)拆遷安置補償?shù)臋?quán)利和義務(wù)自本合同生效之日均由乙方享有和承擔。
3.3如因為國家房產(chǎn)政策調(diào)整等非雙方過錯原因，造成乙方客觀上確實無法購買標的房屋并取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，甲方應(yīng)于五日內(nèi)返還乙方已付所有款項，雙方互不承擔違約責任。
3.4甲方應(yīng)于乙方支付全部購房款或者乙方申請的貸款實際發(fā)放之日起十五日內(nèi)騰出房屋給乙方占有使用，并將房屋門鑰匙作為房屋交付的標志，該房屋一切風險責任自房屋轉(zhuǎn)移占有之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
3.5交付日之前該房屋產(chǎn)生的水、電、氣、通訊、物業(yè)等費用均由甲方承擔，甲方應(yīng)在房屋交付前結(jié)清以上費用，否則乙方有權(quán)從尾款中直接予以扣除。交付日后所產(chǎn)生費用由乙方承擔。
3.6甲方應(yīng)負責于將落戶于該房產(chǎn)內(nèi)的戶籍關(guān)系遷出。
3.7雙方一致同意，房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉(zhuǎn)移給乙方。買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住宅專項維修資金管理辦法》執(zhí)行。
本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)忠實履行合同義務(wù)，遵守相關(guān)國家法律和法規(guī)規(guī)定。違反合同約定的一方，應(yīng)當依據(jù)本合同及《民法典》相關(guān)規(guī)定，承擔包括但不限于繼續(xù)履行或解除合同、定金罰則、違約金責任、賠償損失等相關(guān)違約責任。
4.1除貸款機構(gòu)的原因外，乙方未按本合同約定期限付款的，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期未付款的向甲方加付違約金，逾期超過日的，甲方有權(quán)解除本合同。甲方解除合同的，應(yīng)書面通知乙方。乙方應(yīng)按該房產(chǎn)成交總價的向甲方支付違約金，并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起三個工作日內(nèi)退還乙方除違約金和應(yīng)付稅費之外的已付款。
4.2除不可抗力影響外，甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關(guān)系的，每逾期一日，甲方應(yīng)按乙方已付房款的支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房或遷出戶超過日的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)自退房通知送達之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款，并按該房地產(chǎn)成交總價的向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
4.3甲方或乙方未如約履行義務(wù)，造成交易過戶延期的，每逾期一日，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨匆迅斗靠畹闹Ц哆`約金，直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內(nèi)完全取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款，并按該房地產(chǎn)成交總價的向乙方支付違約金且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
4.4本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導(dǎo)致乙方不能實現(xiàn)本合同目的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)自解除合同通知送達之日起三個工作日內(nèi)退還乙方全部已付款項，還應(yīng)按房屋成交價格或評估價格與合同價格之間的差額為標準，向買受人賠償房屋增值損失。
4.5本合同生效之日起，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)等，由甲方負責清理，并承擔民事責任，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失，由甲方負責賠償。甲方因涉及司法強制執(zhí)行，標的房產(chǎn)被查封、凍結(jié)、拍賣的，乙方依據(jù)本合同和相應(yīng)付款憑證，自取得交付之日起，依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，取得物權(quán)期待權(quán)，甲方應(yīng)予積極配合。甲方或乙方不履行本合同其他約定或違背誠信原則，導(dǎo)致本合同目的`不能實現(xiàn)的，另一方有權(quán)解除合同，本合同被解除的，參照本條第4.1、4.2款執(zhí)行。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方簽訂書面變更合同。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
6.1本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
提交位于的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;。
依法向房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
7.1本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
7.2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
簽署時間：_________年______月________日。
甲方：
_________年______月________日。
乙方：
_________年______月________日。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇五
賣方(以下簡稱甲方)：
買方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方均屬，村(___組)村民，就房屋買賣事項經(jīng)協(xié)商一致，并經(jīng)本村村委會同意達成以下合同條款：
第一條：房屋的基本情況甲方夫婦長期定居外省，房屋無人居住，現(xiàn)甲方自愿將位于村___自然村(__組)的房屋院落()及附屬物出賣給乙方。并將與所出賣房屋相關(guān)的宅基土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓乙方。
第二條：價格甲乙雙方議定上述房屋及宅基轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣(大寫)乙方在合同生效日一次性付清。甲方出具收款手續(xù)。
第三條：甲方在合同生效日將房屋院落交付乙方。
第四條：乙方逾期付款的違約責任乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款，甲方對乙方有權(quán)追究違約利息，逾期超過一個月即視為乙方不履行合同，屆時甲方有權(quán)追究乙方違約責任。
第五條：甲方逾期交付房屋院落的違約責任除人力不可抗拒等特殊情況外，甲方如未按本合同規(guī)定期限將該房屋院落交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價向甲方追究違約利息，逾期一個月則視為甲方不履行合同，乙方有權(quán)追究甲方違約責任。
第六條：關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已取得全部共有人的一致同意，若因產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)或其他產(chǎn)權(quán)原因?qū)е乱曳綗o法正常使用，甲方愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款及利息、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。合同生效后甲方有無條件配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移義務(wù)。如因政府原因暫無法辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，甲方需把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地、拆遷、回遷等，該院落的一切權(quán)利義務(wù)全部由乙方承擔接受。
第七條：本合同履行中發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，甲乙雙方同意由村民委員會仲裁。
第八條：本合同由甲乙雙方簽字之日起生效。
第九條：本合同共2頁，一式三份，甲乙雙方各一份，村委會一份，均具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
代表(簽字)：_________。
代表(簽字)：_________。
地址：_________。
地址：_________。
電話：_________。
電話：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇六
四、展示確認。
五、關(guān)于付款。
六、乙方責任。
1、乙方負責向甲方提供此次大會的相關(guān)廣告服務(wù)項目；
4、乙方將向甲方進行會刊登載及此次大會網(wǎng)站宣傳。
七、甲方責任。
九、違約責任。
1、甲、乙雙方應(yīng)正當行使權(quán)利，履行義務(wù)，保證本合同的順利進行；
十、合同期限與終止。
1、本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至_________會止。
一、聲明與保證雙方互相向?qū)Ψ铰暶?、陳述和保證如下：
1、其有資格從事本合同項下之合作，而該合作符合其經(jīng)營范圍之規(guī)定；
2、其授權(quán)代表已獲得充分授權(quán)可代表其簽署本合同；
二、爭議解決與適用法律。
2、本合同的訂立、執(zhí)行和解釋及爭議的解決均應(yīng)適用中國法律。十。
三、其他。
3、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份每份正本具有同等法律效力。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇七
甲方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
1.名稱。
2.品種。
3.規(guī)格。
4.質(zhì)量，按下列第項執(zhí)行：
按照標準執(zhí)行;。
按樣本，樣本作為合同的附件;。
按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：
1.數(shù)量：
2.計量單位和方法：
3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增量規(guī)定及計算方法：
1.交貨時間。
2.交貨地點。
3.運輸方式。
4.保險。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移。
1.驗收時間。
2.驗收方法。
3.驗收標準。
4.由誰負責驗收和試驗。
5.驗收如發(fā)生爭議，由檢驗機構(gòu)按檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。
1.單價：人民幣____元。總價：____人民幣。
2.貨款支付。
貨款的支付時間：_________年______月________日。
貨款的支付方式：
運雜費和其他費用的支付時間及方式。
3.預(yù)付貨款。
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為__年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的%的違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付違約金;如日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額每日萬分之計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其他約定：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應(yīng)負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責任后日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的，損失賠償額應(yīng)當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
提交仲裁委員會仲裁;依法向人民法院起訴。
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
1.本合同自雙方簽署后生效。
2.本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。
甲方：
_________年______月________日。
乙方：
_________年______月________日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇八
甲方：乙方：根據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就泰納果品供貨的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議。
一、果品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、包裝及供貨批量;見每批果品供貨合同清單及發(fā)票數(shù)量，金額。果品供貨合同清單為本合同的組成部分。
二、質(zhì)量標準：符合國家果品行業(yè)相應(yīng)的標準。
三、履行期限：為________年____月____日至________年____月____日。
四、交貨及運輸：
五、結(jié)算方式：
六、果品驗收：乙方應(yīng)按照規(guī)定提供其注冊許可證、每批果品的檢驗合格證明、發(fā)票等，甲方應(yīng)對每批果品進行驗收，并查驗品名、數(shù)量、規(guī)格、價格等與供貨合同清單是否相符，對質(zhì)量有異議的，由雙方根據(jù)合同商討鑒定。
七、違約責任：
1.一方遲延交貨或遲延支付貨款的，應(yīng)每日按照遲延部分貨款%的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。遲延超過____日的，對方有權(quán)解除合同并要求遲延方賠償損失。
2.因甲方未提供必要的交貨驗收條件致使乙方無法按時交貨的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
3.乙方交付的果品若存在全部質(zhì)量問題的，甲方有權(quán)拒收，并及時通知乙方，由此產(chǎn)生的損失由乙方承擔。
4.若發(fā)生特殊情況，致使甲方不再需要乙方送貨的，或乙方無足夠果品提供給甲方的，均應(yīng)提前____日告知對方，雙方可解除合同;未及時通知的，應(yīng)賠償由此給對方造成的`損失。
5.一方無正當理由中止履行或單方變更、解除合同的，應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。
八、不可抗力：因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力的，經(jīng)核實可全部或部分免除責任，但應(yīng)當及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。
九、爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的由仲裁委員會解決。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇九
甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：根據(jù)《中華人民共和國民法典》之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立合同，以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量。
1.產(chǎn)品的`名稱、品種、規(guī)格：(注明產(chǎn)品的牌號或商標)。
2.產(chǎn)品的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)，按下列第()項執(zhí)行：
(1)按國家標準執(zhí)行;。
(2)按部頒標準執(zhí)行;。
(3)按企業(yè)標準執(zhí)行;。
(4)有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補充的技術(shù)要求執(zhí)行。
第二條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法。
1.產(chǎn)品的數(shù)量：____________________________________________.
2.計量單位、計量方法：____________________________________.(按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或主管部門無規(guī)定的，由甲乙雙方商定。對機電設(shè)備，必要時應(yīng)當在合同中明確規(guī)定隨主機的輔機、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應(yīng)的產(chǎn)品，應(yīng)當明確成套供應(yīng)的范圍，并提出成套供應(yīng)清單。)。
3.產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方法：_______________________________________________________________.
第三條產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收(國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;國家與業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙方商定。)。
第四條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)。
1.產(chǎn)品的交貨單位：________________________________.
2.交貨方法，按下列第()項執(zhí)行：
(1)乙方送貨;。
(2)乙方代運;。
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：____________________________.
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)_________________________________________________.(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)。
第五條產(chǎn)品的交(提)貨期限(規(guī)定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期，以乙方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期，以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應(yīng)給予甲方必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期，應(yīng)視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算。
1.產(chǎn)品的價格：按下列第()項執(zhí)行：
(1)按物價主管部門的批準價執(zhí)行;。
(2)按甲乙雙方的商定價執(zhí)行。(逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執(zhí)行;遇價格下降時，按新價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執(zhí)行;遇價格下降時，按原價執(zhí)行。由于逾期付款而發(fā)生調(diào)整價格的差價，由甲乙雙方另行結(jié)算，不在原托收結(jié)算金額中沖抵。執(zhí)行浮動價和協(xié)商定價的，按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。)。
2.產(chǎn)品貨款的結(jié)算：產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結(jié)算，按照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。(用托收承付方式結(jié)算的，合同中應(yīng)注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應(yīng)當在托收憑證上寫明，銀行從其規(guī)定。)。
第七條驗收方法(合同應(yīng)明確規(guī)定：
1.驗收時間;。
2.驗收手段;。
3.驗收標準;。
4.由誰負責驗收和檢驗;。
5.在驗收中發(fā)生糾紛后，由哪一級主管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)執(zhí)行仲裁等等。)。
第八條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法。
1.甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。
3.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇十
上訴人(原審原告)空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李，董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x，空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳，董事長。
委托代理人安，x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人空調(diào)工程有限公司(以下簡稱空調(diào)公司)因與被上訴人x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱x房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于xx年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于xx年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
空調(diào)公司在一審中起訴稱：xx年9月13日，空調(diào)公司同x房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為：21000元。當時雙方約定：空調(diào)公司送貨到x房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。x房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清?？照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是x房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產(chǎn)公司給付貨款21000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。
x房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：x房地產(chǎn)公司先后付給空調(diào)公司4200元和16800元，已付清空調(diào)公司的貨款，空調(diào)公司也給x房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管空調(diào)公司對x房地產(chǎn)公司給付貨款16800元存有異議，x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16800元貨款是空調(diào)公司拿走的。但是，空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求x房地產(chǎn)公司給付貨款16800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：xx年9月13日，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：x房地產(chǎn)公司購買空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21000元。有效期限：自xx年9月6日至xx年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元。xx年底，空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定：空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司在xx年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。x房地產(chǎn)公司提出“先后付給空調(diào)公司4200元和16800元，已付清空調(diào)公司的貨款”的`答辯意見，對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元，空調(diào)公司予以認可。對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司16800元，空調(diào)公司予以否認，且x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明x房地產(chǎn)公司已給付空調(diào)公司16800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和空調(diào)公司供貨時間，x房地產(chǎn)公司向空調(diào)公司付清余款的最遲時間是xx年4月底。此時，空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而空調(diào)公司于xx年9月23日方提起訴訟?？照{(diào)公司提出“合同有效期到xx年9月16日，xx年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在xx年底空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21000元風機在xx年底已安裝完畢。故x房地產(chǎn)公司關(guān)于空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立?？照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求x房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是x房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于x房地產(chǎn)公司方面解釋?？照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
x房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。x房地產(chǎn)公司提出其已付清21000元貨款，但空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16800元，x房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，x房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在xx年4月，空調(diào)公司xx年提起要求x房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在xx年底發(fā)生了1筆空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供價值21000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇十一
甲方：乙方：根據(jù)《民法典》、《種子法》及相關(guān)規(guī)定，本著平等、互利自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議，以明確雙方責任。
一、乙方自愿代理銷售甲方品種，并遵守本合同約定的全部事項和甲方制定的銷售政策。
二、甲方同意乙方在區(qū)域內(nèi)獨家代理銷售甲方“愛玉并負責該區(qū)域的宣傳、售后服務(wù)以及新品種的實驗、示范。維護所在區(qū)域的市場秩序，乙方未經(jīng)甲方授權(quán)不得將種子銷售到委托區(qū)域范圍外，否則取消代理權(quán)。
三、甲方向乙方提供小包裝種子質(zhì)量符合《gb444.1—20》國家二級標準，其中水份、凈度、發(fā)芽率和小包裝計量在乙方收貨后半個月內(nèi)提出異議，否則視為舍格，純度指標以次年大田生產(chǎn)表現(xiàn)為準，若種子純度超標則根據(jù)《種子法》及相關(guān)法規(guī)程序進行質(zhì)量鑒定和處理，經(jīng)鑒定確屬雜株超標造成減產(chǎn)損失，甲方負責承擔責任，甲方不為乙方承擔種子質(zhì)量事故以外的其他法律、經(jīng)濟及民事責任。
四、甲方本年度本著互惠互利的原則，在銷售之前公司統(tǒng)一定價，在本合同簽訂之日起半個月內(nèi)向甲方交納種于預(yù)付款，超過期限則為無效合同，甲方有權(quán)在當?shù)刂匦聦ふ掖砩獭?/p>
五、預(yù)付金結(jié)算方試：乙方向甲方支付預(yù)付金（1－5萬元）按月息1％計算，（5—10萬元）按月息1.5％計息，（10萬以上）按2％計懸。乙方向甲方打預(yù)付款之日起到甲方給乙方發(fā)貨之日止為計患時間。（此結(jié)算方式只限本公司水稻品種）。
六、優(yōu)惠政策：在____月____日之前交納種子預(yù)金（1—5萬元）價格優(yōu)惠0.2元g（5—10萬元）優(yōu)惠0.5元g（10萬元以上）優(yōu)惠0.8元g（此優(yōu)惠政策只限本公司玉米品種）。
七、付款方式：統(tǒng)一按結(jié)算價金額付款提貨，種子預(yù)付款及利息在第一次提貨時全額沖抵貨款。
八、包裝運輸：包裝由甲方負責，費用由甲方負責，乙方倉庫提貨或由甲方在乙方指定物流公司代發(fā)，費用由乙方承擔，乙方在收到貨物后應(yīng)告知所負責區(qū)域經(jīng)理，避免造成種子遺失或銷售脫節(jié)。
九、甲方根據(jù)乙方代理品種提供一定數(shù)量的宣傳畫，配合乙方進行宣傳。
三、甲方所有品種及后續(xù)品種由乙方獨家代理。十。
四、乙方銷售甲方的品種，不得低于合同簽訂時的數(shù)量。十。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商補充。十。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同有效期________年____月日至________年____月____日。甲方：
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇十二
甲方）：（乙方）：雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立如下合同條款以資共同恪守履行。根據(jù)甲乙，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下條款：
第一條設(shè)備品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格及其它金額單位：元數(shù)量單位：臺備注合同總價（人民幣小寫）：合同總價（人民幣大寫）：注：以上合同總價包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。
第二條質(zhì)量保證乙方所供的設(shè)備與報價單上設(shè)備相一致，設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，能在設(shè)備功能范圍內(nèi)保障甲方的系統(tǒng)安全，并穩(wěn)定運行。
第三條交貨時間。
1、乙方在合同生效后10個工作日內(nèi)，設(shè)備回來后與甲方查驗設(shè)備，安裝調(diào)試和設(shè)備的集成，安裝點歌軟件（軟件版權(quán)由甲方負責）。
2、在甲方線路無問題以及原有設(shè)備與新裝設(shè)備兼容的情況下，乙方調(diào)試安裝在3個工作日內(nèi)完畢。
3、由于甲方線路有問題造成的后果延誤進度甲方自行承擔。
第四條售后服務(wù)。
1、售后服務(wù)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，乙方提供上門現(xiàn)場服務(wù)。所購設(shè)備從交工之日起，質(zhì)保期為12個月，乙方承諾提供24小時的電話技術(shù)支持和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。
2、現(xiàn)場服務(wù)響應(yīng)時間：乙方在質(zhì)保期內(nèi)接到甲方的電話后，24時內(nèi)到達現(xiàn)場。
第七條貨款的支付經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后，合同簽訂后，乙方須在三個工作日內(nèi)向甲方付總設(shè)備款30%元，設(shè)備回來后，甲方查驗后付設(shè)備款80%元，設(shè)備安裝調(diào)試正常運行后付設(shè)備款元。
第八條其他約定。
第九條違約責任。
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期____日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價2%的違約金，同時甲方有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款，影響施工進度一切損失由甲方承擔。
第十一條合同的生效。
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇十三
為進一步加強廠商合作，拓展市場，延伸服務(wù)；本著互惠互利，共同發(fā)展的原則；甲方對乙方提供銷售獎勵政策，為明確雙方責任與義務(wù)，特訂協(xié)議如下：
一、乙方享受促銷活動的資格及條件：；
1、乙方遵守甲方銷售政策，堅持在合同限定區(qū)域內(nèi)銷售，不搞惡意降價傾銷，不向區(qū)域外市場倒貨、竄貨。如果有上述情況發(fā)生，取消活動資格。
2、積極配合甲方之月度銷售政策，集中資源銷售甲方產(chǎn)品；
3、本次活動時間內(nèi)有一個月沒有進貨或中途中斷合作關(guān)系，不享受本次活動。
4、基礎(chǔ)銷量與目標達成要求：
a、基礎(chǔ)銷量要求：________年4－____月份累計銷售額達到33萬以上。
b、成長率要求：較同期成長10%以上
c、進度要求：每月不得低于總目標的20%
d、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)目標：中高價面占比25%
二、銷售目標：4—____月累計銷售目標單位：萬元
三、獎勵方式：
1、老板娘購買金銀飾品基金獎勵：
說明：
a、成長率大于等于10%小于20%，中高價面占比大于25%返利1.0%
b 、成長率大于等于20%，中高價面占比大于25%返利1.2%
c、成長率大于等于10%小于20%，中高價面占比小于25%返利0.8%
d、成長率大于等于20%，中高價面占小于25%返利1.0%
2、本次活動另設(shè)中高價面（含1元干脆面）銷量排名獎：
a、活動對象：參與本次活動的所有簽約客戶
b 、考核辦法：以活動期間，中高價面的銷售箱數(shù)進行排名
c、獎勵辦法：
a、銷量冠軍獎：獎勵價值8000元，液晶電視一臺
b 、銷量亞軍獎：獎勵價值5000元，蘋果手機一部
c、銷量季軍獎：獎勵價值3000元，筆記本電腦一臺
四、本協(xié)議執(zhí)行時間自________年____月____日至________年____月____日止。
五、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字蓋章之日起生效，其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：________公司乙方：_______
委托代理人：_______委托代理人：_______
簽訂日期：_______簽訂日期：_______
網(wǎng)簽版商品買賣合同篇十四
甲方：____________（以下簡稱甲方）合同乙方：____________（以下簡稱合同乙方）為了增強甲乙雙方的責任感，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,根據(jù)《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，訂立本合同以共同遵守。
第一條：產(chǎn)品型號、規(guī)格、及合同價。
1.1產(chǎn)品型號：____________________________。
1.2合同單價為小寫：____________，大寫：___________。（按卷鋪裝面積計算）。
1.3合同總價為。
第二條：產(chǎn)品的技術(shù)標準。
2.1按國家規(guī)定的標準生產(chǎn)制作，沒有國家標準的，應(yīng)符合行業(yè)標準。
第三條：安裝時間。
3.1安裝時間。
3.2合同乙方必須按甲方規(guī)定的時間進行安裝完成，若未按甲方規(guī)定時間安裝完成，合同乙方將負責由此造成的損失。
3.3甲方在規(guī)定安裝的時間，甲方?jīng)]有提供具備安裝的條件，甲方將負責由此造成的損失。
3.4如遇特殊原因需更改工期，雙方友好協(xié)商解決。
第四條：付款方式。
1）合同簽訂后甲方支付合同乙方。
2）貨到工地驗收合格后，支付貨款。
第五條：甲乙雙方的違約責任。
5.1因合同乙方原因造成工程不能按期完工，合同乙方應(yīng)向甲方賠償延期違約金，延期違約金按每延遲一天扣合同總價的___％計取，并承擔因此造成的甲方的損失。
5.2因甲方原因造成工程不能按期完工，甲方應(yīng)向合同乙方賠償延期違約金，延期違約金按每延遲一天扣合同總價的___％計取，并承擔因此造成的合同乙方的損失。
第六條：爭議的解決方式雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院起訴。
第七條：合同效力及份數(shù)。
7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定內(nèi)容全部履行完畢自動失效。
7.2本合同一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。
7.3合同未盡事宜，由甲乙雙方結(jié)行協(xié)商。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/15692985.html】
