在學(xué)習(xí)過程中，要注重理解而不是簡(jiǎn)單地死記硬背?？偨Y(jié)中要注意客觀、中肯，不夸大、不縮小。接下來是一些總結(jié)的典型樣例，希望能給大家?guī)韱l(fā)。
上海參建住宅協(xié)議書篇一
拍賣人：______________(甲方)。
競(jìng)買人：______________(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國拍賣法》、《湖北省合同監(jiān)督條例》及其它相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。
一、拍賣標(biāo)的。
乙方根據(jù)甲方在______年______月______日《____________》上發(fā)布的《______》，了解了以下內(nèi)容并愿意作為競(jìng)買人參加競(jìng)買。
1.拍賣標(biāo)的名稱：____________。
2.拍賣標(biāo)的物展示時(shí)間及地點(diǎn)：____________。
3.拍賣標(biāo)的物現(xiàn)狀：____________。
二、標(biāo)的瑕疵。
甲方應(yīng)當(dāng)向乙方說明拍賣標(biāo)的物的瑕疵。
乙方有權(quán)了解拍賣標(biāo)的物的瑕疵，有權(quán)查驗(yàn)拍賣標(biāo)的物及查閱標(biāo)的物的相關(guān)材料。乙方一旦進(jìn)人拍賣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，即表明已經(jīng)查驗(yàn)或了解拍賣標(biāo)的物，并愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
三、競(jìng)買保證金。
乙方應(yīng)于______年______月______日前將競(jìng)買保證金人民幣_(tái)_____萬元存入甲方指定賬戶，乙方未足額存人保證金的，不得參加競(jìng)買。
乙方支付了竟買保證金，參加了競(jìng)買，但未成為買受人的，甲方在拍賣會(huì)結(jié)束后______日內(nèi)將保證金如數(shù)退還乙方。
保證金不是定金，保證金只用于《拍賣法》第三十九條第二款規(guī)定的情況出現(xiàn)時(shí)。
四、拍賣方式。
拍賣師應(yīng)在拍賣會(huì)開始之前宣布本次拍賣會(huì)的拍賣方式，并告知競(jìng)買人，拍賣師可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)情況調(diào)整競(jìng)價(jià)階梯。
乙方的最高應(yīng)價(jià)經(jīng)拍賣師落槌后即表示拍賣成交，雙方不得反悔。
乙方成為買受人后，應(yīng)與甲方當(dāng)場(chǎng)簽署《拍賣成交確認(rèn)書》，拒不簽署的，甲方除不退還競(jìng)買保證金外，還將依據(jù)《拍賣法》追索乙方因此給拍賣委托人和甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
五、拍賣傭金的支付。
乙方成為買受人后，應(yīng)在拍賣成交當(dāng)日按拍賣成交價(jià)的______%向甲方支付拍賣傭金。拍賣傭金可以直接從競(jìng)買保證金中扣除。
六、拍賣成交款支付及拍賣標(biāo)的物移交。
(一)動(dòng)產(chǎn)類。
時(shí)，視為無故單方終止本協(xié)議。
在約定的拍賣價(jià)款付清后，本標(biāo)的由______在______按拍賣標(biāo)的清單向乙方移交。雙方在移交清單上簽字或蓋章交付始為成立。標(biāo)的物拍賣成交時(shí)至買受人領(lǐng)受標(biāo)的物時(shí)的保管費(fèi)用由______承擔(dān)。標(biāo)的物移交后的保管費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
(二)不動(dòng)產(chǎn)類。
乙方成為買受人后，競(jìng)買保證金扣除甲方拍賣傭金后的余額自動(dòng)轉(zhuǎn)為拍賣標(biāo)的價(jià)款。買受人須在拍賣成交之日起日內(nèi)，支付拍賣成交價(jià)款的______%;剩余成交款在______至乙方名下之日起______日內(nèi)付清。買受人每逾期付款一天，按拍賣成交價(jià)每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達(dá)天時(shí)，視為無故單方終止本協(xié)議。
(三)債權(quán)類。
乙方成為買受人后，競(jìng)買保證金扣除甲方拍賣傭金后自動(dòng)轉(zhuǎn)為拍賣標(biāo)的價(jià)款。乙方在拍賣成交當(dāng)日算起的日內(nèi)次付清拍賣標(biāo)的價(jià)款。乙方支付拍賣標(biāo)的價(jià)款每逾期一天，按拍賣成交價(jià)每天%的比例向甲方支付違約金。乙方逾期付款達(dá)______天時(shí)，視為單方面無故終止本協(xié)議。
在乙方全部拍賣價(jià)款付清后日內(nèi)，由債權(quán)人會(huì)同乙方共同通知債務(wù)人，乙方開始行使債權(quán)人權(quán)利。
本標(biāo)的的瑕疵或障礙由解決。‘。
辦理拍賣標(biāo)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移時(shí)的相關(guān)各項(xiàng)費(fèi)、稅。
委托人應(yīng)為乙方出具必需的文書，配合辦理相關(guān)手續(xù)。
(四)其它類。
七、其它約定。
甲方和其他競(jìng)買人、拍賣委托人不得惡意串通。
乙方和其他競(jìng)買人、拍賣委托人不得惡意串通。
八、違約責(zé)任。
1.甲方未說明拍賣標(biāo)的物瑕疵，給乙方造成損失的，應(yīng)賠償乙方相應(yīng)損失。
2.甲方和其他競(jìng)買人、拍賣委托人惡意串通損害乙方利益的，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失。
3.甲方不能按照約定交付拍賣標(biāo)的物的，乙方有權(quán)退回標(biāo)的，并要求甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失。
4.乙方無故單方終止本協(xié)議時(shí)，甲方征得委托人同意可再行拍賣。再行拍賣時(shí)，原買受人應(yīng)當(dāng)支付第一次拍賣中本人及委托人應(yīng)當(dāng)支付的傭金。再行拍賣的價(jià)款低于原拍賣價(jià)款的，原買受人應(yīng)當(dāng)補(bǔ)足差額。
5.乙方和其他竟買人、拍賣委托人惡意串通損害甲方利益的，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，并賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失。
九、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，由下列種方式解決。
1.提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2.依法向______人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份，自乙方交納保證金且甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方：______________乙方：____________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：________。
地址：______________地址：____________。
代理人：____________代理人：__________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：________。
地址：______________地址：____________。
______年____月____日。
上海參建住宅協(xié)議書篇二
原告：上海輕工住宅總公司，地址：本市山西南路二百號(hào)。
法定代表人：胡金良，總經(jīng)理。
委托代理人：陳健，上海市白玉蘭律師事務(wù)所律師。
被告：上海市農(nóng)工商房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。地址：烏魯木齊北路五o五號(hào)六o二九室。
法定代表人：何治平，總經(jīng)理。
委托代理人：沈毅，房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售部經(jīng)理。
委托代理人：宋羽，上海市第一律師事務(wù)所律師。
加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
計(jì)人民幣八十萬五千二百元。
被告辯稱：原、被告在一九九三年一月十四日分別簽訂了《咨詢合同》及《住房參建協(xié)議。
理應(yīng)沒收定金。再則咨詢活動(dòng)已結(jié)束，也不應(yīng)返還咨詢費(fèi)，所以不同意原告訴訟請(qǐng)求。
金等，為此，原、被告雙方多次協(xié)商不成，原告于一九九四年二月訴至本院要求解決。
照《中華人民共和國民法通則》第五十八條第一款、第六十一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、原、被告之間簽訂的《住房參建協(xié)議書》無效。
五百元。并支付從一九九三年一月十九日起至執(zhí)行之日止按中國人民銀行定期利率計(jì)息。
本案受理費(fèi)人民幣一萬三千零六十二元由被告負(fù)擔(dān)。
提出副本，上訴于上海市中級(jí)人民法院。
上訴人（原審被告）：上海市農(nóng)工商房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。地址：本市烏魯木齊北路505號(hào)6029室。
法定代表人：何治平，職務(wù)：總。
[1][2]。
上海參建住宅協(xié)議書篇三
上海__________（簡(jiǎn)稱甲方）。
上海__________（簡(jiǎn)稱乙方）。
乙方為解決住房困難，要求參建甲方在建新疆路高層基地建筑面積為__________平方米。甲方經(jīng)過綜合平衡，同意安排建筑面積為__________平方米給乙方，并確定室號(hào)如下：
__________路__________號(hào)__________室。
１.參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為__________％，即參建建筑面積__________平方米，實(shí)得建筑面積__________平方米，乙方表示同意。
２.付款約定：甲方按上述建設(shè)成本（包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅）每平方米建筑面積造價(jià)為__________元。乙方參建建筑面積__________平方米、計(jì)工程費(fèi)__________元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)（按工程款____________％計(jì)算）計(jì)____________元，共需付款__________元（肆拾肆萬玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
３.房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
４.房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
５.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：_________乙方：_________。
代表：__________代表：__________。
上海參建住宅協(xié)議書篇四
立協(xié)議單位：
上海:__________________(簡(jiǎn)稱甲方)。
上海：__________________(簡(jiǎn)稱乙方)。
1.參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為%，即參建建筑面積_____平方米，實(shí)得建筑面積_____平方米，乙方表示同意。
2.付款約定：甲方按上述建設(shè)成本(包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅)每平方米建筑面積造價(jià)為____________元。乙方參建建筑面積_____平方米、計(jì)工程費(fèi)____________元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)(按工程款______%計(jì)算)計(jì)______元，共需付款____________元(大寫：______)。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
3.房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
4.房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
5.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：____________住宅建設(shè)辦公室乙方：____________公司。
上海參建住宅協(xié)議書篇五
一、用人單位與職工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀勞動(dòng)合同，____市勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同一經(jīng)依法簽訂即具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格履行。
二、勞動(dòng)合同必須由用人單位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和職工（乙方）親自簽章，并加蓋用人單位公章（或者勞動(dòng)合同專用章）方為有效。
三、合同參考文本中的空欄，由雙方協(xié)商確定后填寫清楚；不需填寫的空欄，請(qǐng)打上。
第十二條中約定。
第十二條中注明并約定其具體內(nèi)容。
第十二條中列明，或另簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
七、本單位工會(huì)或職工推舉的代表與用人單位可依法就工資、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)集體協(xié)商，簽訂集體合同，合同范本《____市勞動(dòng)合同》。職工個(gè)人與用人單位訂立勞動(dòng)合同的各項(xiàng)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，不得低于集體合同的39;約定。
八、雙方經(jīng)協(xié)商一致后，對(duì)勞動(dòng)合同參考文本條款的修改或未盡事宜的約定，可在參考文本。
第十二條中明確，或經(jīng)協(xié)商一致另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，作為勞動(dòng)合同的附件，與勞動(dòng)合同一并履行。
九、簽訂勞動(dòng)合同時(shí)請(qǐng)使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡必須清楚，并不得單方涂改。
十、本文本不適用非全日制用工使用。甲方（用人單位）：乙方（職工）：名稱：姓名：法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：身份證號(hào)碼：戶籍地址：經(jīng)濟(jì)類型：通訊地址：通訊地址：聯(lián)系人：電話:聯(lián)系電話：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》（以下簡(jiǎn)稱《勞動(dòng)合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實(shí)信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限。
第一條本合同的類型為：＿。期限為：＿。
（一）有固定期限合同。期限＿_(dá)_______年，自＿xx年＿xx月＿xx日至＿xx年＿xx月＿xx日。
（二）無固定期限合同。自＿xx年＿xx月＿xx日起。
（三）以完成一定工作任務(wù)為期限的合同。具體為：＿。
二、試用期。
第二條本合同的試用期自＿xx年＿xx月＿xx日至＿xx年＿xx月＿xx日。
第三條錄用條件為：＿。
三、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)。
第四條乙方的工作內(nèi)容為：＿。
第五條乙方的工作地點(diǎn)為：＿。
四、工作時(shí)間和休息休假。
第六條乙方所在崗位執(zhí)行＿工時(shí)制，具體為：＿。
上海參建住宅協(xié)議書篇六
立協(xié)議單位：
上海：__________________（簡(jiǎn)稱甲方）。
上海：__________________（簡(jiǎn)稱乙方）。
1、參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為%，即參建建筑面積_____平方米，實(shí)得建筑面積_____平方米，乙方表示同意。
2、付款約定：甲方按上述建設(shè)成本（包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅）每平方米建筑面積造價(jià)為____________元。乙方參建建筑面積_____平方米、計(jì)工程費(fèi)____________元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)（按工程款______%計(jì)算）計(jì)______元，共需付款____________元（大寫：______）。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
3、房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
4、房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
5、本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：____________住宅建設(shè)辦公室乙方：____________公司。
上海參建住宅協(xié)議書篇七
立協(xié)議單位：
上海公司（簡(jiǎn)稱乙方）。
乙方為解決住房困難，要求參建甲方在建新疆路高層基地建筑面積為平方米。甲方經(jīng)過綜合平衡，同意安排建筑面積為平方米給乙方，并確定室號(hào)如下：
路號(hào)室。
1.參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為％，即參建建筑面積平方米，實(shí)得建筑面積平方米，乙方表示同意。
2.付款約定：甲方按上述建設(shè)成本（包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅）每平方米建筑面積造價(jià)為元。乙方參建建筑面積平方米、計(jì)工程費(fèi)元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)（按工程款％計(jì)算）計(jì)元，共需付款元（肆拾肆萬玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
3.房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
4.房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
5.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
代表：
代表：
住宅廣告語。
住宅資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告分類。
住宅房租租賃合同。
私人住宅買賣合同。
私人住宅資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
最新上海市旅游條例。
住宅工程質(zhì)量調(diào)研報(bào)告。
私人住宅個(gè)人資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
上海參建住宅協(xié)議書篇八
（簡(jiǎn)稱甲方）。
（簡(jiǎn)稱乙方）。
乙方為解決住房困難，要求參建甲方在建新疆路高層基地建筑面積為______平方米。甲方經(jīng)過綜合平衡，同意安排建筑面積為______平方米給乙方，并確定室號(hào)如下：
______路______號(hào)______室。
１.參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為______％，即參建建筑面積______平方米，實(shí)得建筑面積______平方米，乙方表示同意。
２.付款約定：甲方按上述建設(shè)成本（包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅）每平方米建筑面積造價(jià)為______元。乙方參建建筑面積______平方米、計(jì)工程費(fèi)______元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)（按工程款_________％計(jì)算）計(jì)_________元，共需付款______元（肆拾肆萬玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分）。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
３.房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
４.房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
５.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：
乙方：
代表：______。
代表：______。
日期：
上海參建住宅協(xié)議書篇九
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下：
二.房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_____元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)每平方米_______________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)__________元，甲方應(yīng)于合同生效后_______天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款直接解入乙方開戶銀行。
四.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
五.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
六.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
七.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本______份。
補(bǔ)充條款：___________________。
本協(xié)議書簽訂日期：_______________
本協(xié)議書簽訂地點(diǎn)：_______________。
上海參建住宅協(xié)議書篇十
甲方_____（簡(jiǎn)稱甲方）。
乙方_____（簡(jiǎn)稱乙方）。
1、參建得益：乙方參建甲方上述基地的`面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為_____％，即參建建筑面積_____平方米，實(shí)得建筑面積_____平方米，乙方表示同意。
2、付款約定：甲方按上述建設(shè)成本（包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅）每平方米建筑面積造價(jià)為_____元。乙方參建建筑面積_____平方米、計(jì)工程費(fèi)_____元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)（按工程款______％計(jì)算）計(jì)______元，共需付款_____元。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
3、房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的室號(hào)撥交房源。
4、房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
5、本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：_________。
代表：_________。
日期：____________
乙方：_________。
代表：_____。
日期：________
上海參建住宅協(xié)議書篇十一
立協(xié)議單位：
住宅建設(shè)辦公室(簡(jiǎn)稱甲方)。
公司(簡(jiǎn)稱乙方)。
乙方為解決住房困難，要求參建甲方在建新xx高層基地建筑面積為_____平方米。甲方經(jīng)過綜合平衡，同意安排建筑面積為_____平方米給乙方，并確定室號(hào)如下：
市區(qū)路號(hào)室。
1.參建得益：乙方參建甲方上述基地的面積扣除動(dòng)遷、公建配套等用房后，凈得益為%，即參建建筑面積_____平方米，實(shí)得建筑面積_____平方米，乙方表示同意。
2.付款約定：甲方按上述建設(shè)成本(包括前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)、代辦材料、配套費(fèi)、建筑稅)每平方米建筑面積造價(jià)為元。乙方參建建筑面積方米、計(jì)工程費(fèi)元。乙方除付工程款外，還需付施工管理費(fèi)(按工程款%計(jì)算)計(jì)元，共需付款元(肆拾肆萬玖仟壹佰壹拾捌元捌角玖分)。應(yīng)在本協(xié)議簽訂后十天內(nèi)一次付清。
3.房源交付：甲方收到乙方應(yīng)付款后，即按確定的.室號(hào)撥交房源。
4.房屋產(chǎn)權(quán)：乙方參建住宅只享有使用權(quán)，不享有產(chǎn)權(quán)。
5.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：______住宅建設(shè)辦公室。
乙方：______公司。
代表：______代表：______。
________年________月________日。
上海參建住宅協(xié)議書篇十二
立協(xié)議單位：
_____________________（以下稱甲方）。
_____________________（以下稱乙方）。
１．參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的.__________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_______％，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
２．房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積________元，參建面積________平方米，應(yīng)交付造價(jià)________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)（代建費(fèi)）每平方米________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_______元，甲方應(yīng)于合同生效后__________天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款（包括管理費(fèi)）直接解入乙方開戶銀行。
４．房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_______年_______月_______日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
５．房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
６．違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
７．本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_______份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_______份。
本協(xié)議書簽訂日期：_______________
本協(xié)議書簽訂地點(diǎn)：_______________。
上海參建住宅協(xié)議書篇十三
立協(xié)議單位：
(以下稱甲方)。
(以下稱乙方)。
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的__住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積__平方米，得益比例為__%，實(shí)得建筑面積__平方米。安排層次部位如下：
2.房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積__元，參建面積__平方米，應(yīng)交付造價(jià)__元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米__元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)__元，甲方應(yīng)于合同生效后__天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于__年__月__日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本__份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本__份。
甲方：__乙方：__。
法人代表：__法人代表：__。
聯(lián)系人：__聯(lián)系人：__。
地址：__地址：__。
電話：__電話：__。
開戶銀行：開戶銀行：__。
賬號(hào)：賬號(hào)：
本協(xié)議書簽訂日期：
本協(xié)議書簽訂地點(diǎn)：
上海參建住宅協(xié)議書篇十四
立協(xié)議單位：
_________（以下稱甲方）。
_________（以下稱乙方）。
1．參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_________％，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2．房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)（代建費(fèi)）每平方米_________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_________元，甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款（包括管理費(fèi)）直接解入乙方開戶銀行。
3．建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4．房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5．房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6．違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7．本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8．補(bǔ)充條款：_________。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/16110453.html】
