不同類型的合同有不同的法律要求和規(guī)范。在撰寫合同之前,應(yīng)該充分了解相關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定。希望這些合同范文可以對您撰寫合同提供一定的幫助。
委托機械加工合同篇一
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知方;方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的`運雜費和逾期交付物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 方的違約責(zé)任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
委托機械加工合同篇二
甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收
軸套_______件____________元已收
喂入機起吊套____件____________元已收____件
35齒鏈輪____個____________元總計____臺
41齒鏈輪____個____________元總計____臺
合計 ____________元
合計金額(大寫):________________
二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):供方按照需方圖紙要求生產(chǎn)、檢驗。
三、交(提)貨地點方式:____________________有限公司工廠內(nèi)。
四、運輸方式及到達(dá)站港和費用承擔(dān):設(shè)備由需方自提。
五、驗收標(biāo)準(zhǔn):供方按照圖紙要求生產(chǎn),按照技術(shù)協(xié)議驗收。
六、解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商解決
七、其它違約事項:雙方友好協(xié)商解決。
八、本合同和技術(shù)協(xié)議傳真件有效,雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________
供方:________________
法定代表:________________
委托代理人:________________
地址:________________
電話:________________
傳真:________________
開戶行:________________
帳號:________________
稅號:________________
委托機械加工合同篇三
出賣人:合同編號: 買受人:簽訂地點:
第三條 出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限: 按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 。
第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn),包裝物的供應(yīng)與回收:合理包裝達(dá)到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔(dān)。
第七條 其他特殊項目要求: 無第八條 標(biāo)的物所有權(quán):自交貨之日起轉(zhuǎn)移 。
第九條 交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫 。
第十條 運輸方式及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān): 汽運,運費由需方自行承擔(dān)。 第十一條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),在供方廠內(nèi)驗收。
第十五條 本合同解除條件 :依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 違約責(zé)任:按照雙方約定事宜進(jìn)行執(zhí)行。
第十七條 合同爭議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項:
委托機械加工合同篇四
甲方(委托方):
乙方(制作方):
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達(dá)成如下協(xié)議:
甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方按照甲方技術(shù)資料進(jìn)行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉管、物流、采購等相關(guān)人員進(jìn)駐乙方現(xiàn)場,按照技術(shù)文件進(jìn)行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔(dān)零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),如影響乙方裝配,則應(yīng)補償有關(guān)人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴(yán)格按照甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所委托的各項產(chǎn)品的`加工制作?,F(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產(chǎn)工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產(chǎn)計劃表》提供相應(yīng)的《材料需求計劃》,以供甲方提前進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的準(zhǔn)備工作。
4、甲方所委派的質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權(quán),不達(dá)標(biāo)及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產(chǎn)品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細(xì)表》為準(zhǔn)。
6、結(jié)算:《委托加工件價格明細(xì)表》內(nèi)所定的產(chǎn)品單價為含稅價,結(jié)算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進(jìn)度。
7、違約責(zé)任:按《合同法》規(guī)定。
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表(簽字):代表(簽字):
日期:20xx年xx月xx日日期:20xx年xx月xx日
委托機械加工合同篇五
甲方:_________(以下簡稱甲方)
乙方:_________(以下簡稱乙方)
減速箱箱體,數(shù)量累計
1、甲方提供加工設(shè)備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、甲方負(fù)責(zé)對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設(shè)備,并即時通知乙方。
1、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、乙方提供設(shè)備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方對安全管理、工件質(zhì)量負(fù)全責(zé),出現(xiàn)安全、質(zhì)量問題甲方概不負(fù)責(zé)。
4、乙方負(fù)責(zé)工作場所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地清。
5、乙方加工人員必須精心維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備,因加工原因引起設(shè)備損壞或精度降低,由乙方負(fù)責(zé)修理;損壞嚴(yán)重的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。
1、___
2、___
1、甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進(jìn)行賠償。
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準(zhǔn)
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲方_________乙方_________
開戶行:_________開戶行:_________
帳號:_________帳號:_________
甲方簽訂人:_________乙方簽訂人:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
委托機械加工合同篇六
買方(甲方):有限公司 合同編號:
賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)
1.甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗
收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔(dān)
4、貨物風(fēng)險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方,在此之前之一切風(fēng)險由乙
方承擔(dān)
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話/傳真: 電話/傳真:
日 期: 年 月 日日 期:年月日
委托機械加工合同篇七
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方:____________________________________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。
委托機械加工合同篇八
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
份,由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù),提出修改意見。
按核定價格計算共計:元。(乙方附明細(xì)清單)。
本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元).乙方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:元(大寫:期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
一:甲方如中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
代表人:
代表人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
委托機械加工合同篇九
乙:常州市華夏機械加工廠單號:20xx-6-27。
因為生產(chǎn)需要訂購以下配件材料經(jīng)過乙:承接達(dá)成以下協(xié)議:
乙:收到(甲)資料(包括圖紙)必須在2個工作日內(nèi),要報價并復(fù)回貨期。
所有零件要按照圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。
如果加工數(shù)量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙承擔(dān))。
1、所有零件必須按甲要求時間內(nèi)送到甲工廠。
2、超過合同期3天之內(nèi)未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內(nèi)未送到貨扣15%貨款。
4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款,并支付因超期送貨導(dǎo)致。
甲生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。
5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲,如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明:甲(單號)和材料名稱,如果對不上甲。
方訂購單:一律不付款。
1、所有零件貨物經(jīng)由甲質(zhì)檢人員統(tǒng)一驗收入庫,全部合格者收貨,如果出現(xiàn)。
有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內(nèi)送回甲,超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。
以上協(xié)議在雙方同意下簽訂,如有違約按合同處理。
單號:20xx-6-27***。
甲:玻璃設(shè)備有限企業(yè)乙:常州市華夏機械加工廠。
經(jīng)手人:經(jīng)手人:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:年月日日期:年月日
委托機械加工合同篇十
2、數(shù)量:(以乙方下單為準(zhǔn))
_________款號,______件,單價________
_________款號,______件,單價:_______________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣,該樣品由______保存。
1、材料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
1、乙方提供機械款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負(fù)責(zé)。
1、甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負(fù)擔(dān)。
1、經(jīng)跟單員驗收確認(rèn)后,當(dāng)天交付貨款
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
甲方(委托方):
乙方(制作方):
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達(dá)成如下協(xié)議:
甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方按照甲方技術(shù)資料進(jìn)行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉管、物流、采購等相關(guān)人員進(jìn)駐乙方現(xiàn)場,按照技術(shù)文件進(jìn)行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔(dān)零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),如影響乙方裝配,則應(yīng)補償有關(guān)人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴(yán)格按照甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所委托的各項產(chǎn)品的加工制作。現(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產(chǎn)工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產(chǎn)計劃表》提供相應(yīng)的《材料需求計劃》,以供甲方提前進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的準(zhǔn)備工作。
4、甲方所委派的質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權(quán),不達(dá)標(biāo)及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產(chǎn)品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細(xì)表》為準(zhǔn)。
6、結(jié)算:《委托加工件價格明細(xì)表》內(nèi)所定的產(chǎn)品單價為含稅價,結(jié)算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進(jìn)度。
7、違約責(zé)任:按《合同法》規(guī)定。
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:
委托機械加工合同篇十一
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
委托機械加工合同篇十二
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限)
1.甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔(dān)
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責(zé)任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
年 月 日
委托機械加工合同篇十三
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數(shù)量、備注。
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.。
本合同于于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.。
甲方:(蓋章)。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/17312331.html】