代加工代理合同(匯總21篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-06 07:55:05
代加工代理合同(匯總21篇)
時(shí)間:2023-12-06 07:55:05     小編:雁落霞

合同是一種法律文件,規(guī)定了各方在特定事務(wù)上的權(quán)利和義務(wù)。編寫合同要明確雙方的權(quán)益,合理分配風(fēng)險(xiǎn)。合同格式的統(tǒng)一和規(guī)范可以提高合同的可讀性和操作性。

代加工代理合同篇一

甲方(委托人):

乙方(受托人):

甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,就委托乙方加工生產(chǎn)原味香腸產(chǎn)品的相關(guān)事宜,訂立如下合同條款,以期共同遵守執(zhí)行。

一、產(chǎn)品種類及價(jià)格。

甲方委托乙方生產(chǎn)原味香腸叁萬捌仟公斤,規(guī)格為口徑19.38g條;由雙方確定生產(chǎn)產(chǎn)品的到貨單價(jià)為每公斤壹拾元伍角(含運(yùn)輸費(fèi)用、內(nèi)外包裝材料)合同總金額人民幣叁拾玖萬玖仟元整。

二、付款方式。

甲乙雙方簽訂合同后,乙方按甲方要求分批生產(chǎn)完成后,根據(jù)甲方所需的數(shù)量,依次交付合格的產(chǎn)品給甲方,甲方訂做下一批產(chǎn)品時(shí),需向乙方支付上一批已交付產(chǎn)品的貨款。

三、交貨條款。

1、生產(chǎn)期限:從________年____月____日起至________年____月____日為期___個(gè)月。

2、運(yùn)輸方式:乙方采取車輛運(yùn)輸方式發(fā)貨。

四、交貨標(biāo)準(zhǔn)。

乙方向甲方提供所生產(chǎn)產(chǎn)品的鑒定檢驗(yàn)合格的書面報(bào)告。

五、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。

六、未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,由乙方所在地仲裁機(jī)關(guān)或人民法院裁決。

甲方:

乙方:

代加工代理合同篇二

為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),維護(hù)雙方利益,本著平等自愿的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,對(duì)甲方委托乙方代加工事宜達(dá)成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條合同日期

1、合同有效期___年,______年____月____日至_______年____月___日。

2、合同期滿,本合同自動(dòng)終止。甲乙雙方如需繼續(xù)合作,經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂合同。

第二條代加工產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、規(guī)格、單位、數(shù)量。

第三條甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。

1、甲方有權(quán)對(duì)乙方生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品質(zhì)量、重量、數(shù)量、體積及技術(shù)要求進(jìn)行監(jiān)督抽查及留樣。

2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供商標(biāo)證明,授權(quán)委托書等相關(guān)法律文件。

3、甲方需提前向乙方提供質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、供貨時(shí)間等計(jì)劃和要求。

4、乙方需按照甲方提供的計(jì)劃和要求,保證質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和供貨時(shí)間。

5、甲方有權(quán)要求乙方嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

6、乙方有權(quán)要求甲方嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

7、甲方需生產(chǎn)不同規(guī)格品種的產(chǎn)品時(shí),以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。

8、甲方不得要求乙方生產(chǎn)摻雜使假偽劣產(chǎn)品。

9、乙方若想調(diào)整配方,需短信、郵件或書面告知甲方,并得到甲方同意后才可以進(jìn)行,不得隨意調(diào)整或變動(dòng)。

10、乙方對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

11、甲方必須按時(shí)向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。

12、乙方應(yīng)嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝、合格證及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、包裝、合格證或印刷品等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等,且嚴(yán)禁用于其他生產(chǎn)。

14、乙方負(fù)責(zé)原材料的采購、驗(yàn)收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。

15、乙方有義務(wù)根據(jù)甲方的要求保質(zhì)保量完成任務(wù),如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,由雙方確認(rèn)或由國家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,如屬于乙方責(zé)任由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,屬于甲方責(zé)任由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。任何一方出現(xiàn)質(zhì)量問題,均視為違約。但無論甲乙哪方的責(zé)任,甲乙雙方均有配合對(duì)方協(xié)調(diào)善后處理的義務(wù)。

16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產(chǎn)品,因擅自生產(chǎn)、銷售造成的損由乙方承擔(dān)。

第四條交貨方式、地點(diǎn)。

1、提貨前,甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方,乙方需驗(yàn)明車輛和提貨人身份后,嚴(yán)格按照甲方要求的手續(xù)辦理(開具出庫單、注明車牌號(hào)、身份證號(hào)、姓名、電話等),方可出貨。

2、交貨地點(diǎn)為乙方工廠倉庫(地址:濟(jì)南市歷城區(qū)遙墻)。

3、物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),乙方負(fù)責(zé)裝車。

代加工代理合同篇三

現(xiàn)在代理加工、產(chǎn)品回收在經(jīng)濟(jì)交往中日益增多,你知道代理加工。

合同。

是怎么一回事嗎?以下是本站小編為大家整理的代理加工合同范文,歡迎參考閱讀。

甲方為:

地址:

電報(bào)掛號(hào):

電傳:

地址:

電報(bào)掛號(hào):

乙方為:

地址:

電傳:

雙方為開展來料加工(或來件裝配)業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過友好協(xié)商,特簽訂本合同。

第一條加工(裝配)的項(xiàng)目。

乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對(duì)乙方提供的原材料(或散件)進(jìn)行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。

第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時(shí)間。

或自年月日至年月日)分批將加工(或裝配)后的成品負(fù)責(zé)運(yùn)至______港口(或車站)交付乙方。

乙方在提供原材料(或散件)時(shí),按百分之______的備損率提供給甲方,多提供部分不計(jì)加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第三條加工費(fèi)。

甲方為乙方進(jìn)行加工(或裝配)的加工費(fèi),每件(或套)計(jì)____幣_(tái)_____元。(注一)。

第四條付款辦法。

乙方將不作價(jià)的原材料(或散件)運(yùn)交甲方;加工費(fèi)由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)。

第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。

根據(jù)實(shí)際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時(shí)間、任務(wù)以及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等,由雙方另行商議。

第六條運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

乙方將原材料(或散件)運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將成品運(yùn)交乙方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。成品的運(yùn)輸保險(xiǎn),由甲方按原材料(或散件)成本加上運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、加工費(fèi)之和的110%投保綜合險(xiǎn)、戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)(如陸上運(yùn)輸則投保陸上運(yùn)輸險(xiǎn))。在加工裝配期間,由甲方負(fù)責(zé)投?;痣U(xiǎn)。(注三)。

第七條質(zhì)量檢驗(yàn)。

(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨,如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問題,由乙方向甲方提出檢驗(yàn)報(bào)告,甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。

第八條不可抗力。

由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí),遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長履行合同的期限。對(duì)方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。

第九條違約責(zé)任。

任何一方不履行合同條款,致使對(duì)方遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款__________元的權(quán)利。

第十條仲裁。

本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式進(jìn)行協(xié)商解決。如未能解決時(shí),提請(qǐng)×國______仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。

第十一條擔(dān)保。

為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。

第十二條轉(zhuǎn)讓。

本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進(jìn)全部加工費(fèi)時(shí)終止。

第十四條續(xù)訂。

本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。

第十五條文本。

本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。

第十六條補(bǔ)充或修訂。

本合同如有未盡事宜,雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。

第十七條適用法律。

中華人民共和國法律為本合同的適用法律。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

頁,當(dāng)前第。

1

1

2

代加工代理合同篇四

委托方(甲方):

營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):

地址:

被委托方(乙方):

營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):

地址:

甲乙雙方本著誠實(shí)守信的原則,平等互利,經(jīng)雙方公平、友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)大米,該產(chǎn)品的生產(chǎn)主料(水稻)由甲方提供,產(chǎn)品包裝由甲方提供,產(chǎn)品使用乙方生產(chǎn)許可證。在生產(chǎn)過程中甲方有權(quán)派人進(jìn)住乙方工廠進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督,乙方需嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)。

二、甲方需提前15天給乙方下達(dá)生產(chǎn)通知單,生產(chǎn)通知單需提供生產(chǎn)產(chǎn)量、規(guī)格、包裝方式、交貨時(shí)間及生產(chǎn)要求等具體內(nèi)容。

三、本合同期限為五年,從20xx年1月1日至20xx年1月1日止。

四、交貨及付款方式

1、加工費(fèi):乙方以每噸米80元計(jì)算。

2、乙方將貨物送至甲方指定托運(yùn)部,所產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān),若甲方派車到乙方工廠提貨,由乙方負(fù)責(zé)安排工人裝車。

3、甲方按月結(jié)算貨款給乙方,在每月最后一天對(duì)帳,于次月10號(hào)以前一次性付清所有貨款。

五、乙方在生產(chǎn)過程中所使用的原材料和包裝物必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方承擔(dān)全部責(zé)任;若產(chǎn)品質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方退換貨,如包裝出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變等。

六、如產(chǎn)品有質(zhì)量問題,經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè),確定是產(chǎn)品本身問題,乙方承擔(dān)責(zé)任。但由于運(yùn)輸過程或由于甲方銷售、儲(chǔ)存不當(dāng),而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任,但乙方可以退換貨。

七、乙方應(yīng)提供此產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)批次合格的檢驗(yàn)報(bào)告,若工商局、質(zhì)檢局抽檢此產(chǎn)品不合格由乙方承擔(dān)責(zé)任;在甲方所在地送檢的樣品檢驗(yàn)費(fèi)由甲方支付,若產(chǎn)品不合格所造成的損失由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

八、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方不得將該產(chǎn)品投放市場(chǎng),銷售權(quán)歸甲方所有。

九、在生產(chǎn)過程中,若發(fā)生安全事故及財(cái)產(chǎn)損失,由乙方負(fù)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。

十、本合同從簽訂之日起,雙方均不得違約,若有一方違約,違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方的一切經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)違約責(zé)任;本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向本地仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。

十一、本合同一式參份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。

甲方:

甲方(簽字蓋章):

乙方:

乙方(簽字蓋章):

日期:

代加工代理合同篇五

本訴中,某某公司要求繼續(xù)履行。

合同。

并要求某某公司支付貨款并提貨。

但是,某某公司既沒有通知某某公司驗(yàn)貨,也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗(yàn)貨權(quán)利和接到提貨通知之前,某某公司無權(quán)主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權(quán)。

某某公司派出質(zhì)檢人員到某某公司,此為行使定做人權(quán)利的行為。某某公司作為承攬人,理應(yīng)接受定做人某某公司的監(jiān)督檢驗(yàn)。此等檢驗(yàn)監(jiān)督,不免除某某公司通知某某公司進(jìn)行驗(yàn)貨的義務(wù),不免除某某公司對(duì)加工物的質(zhì)量瑕疵擔(dān)保義務(wù),也不免除某某公司通知提貨的義務(wù)。況且,某某公司派出的質(zhì)檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司,直到20xx年6月26日才返回,質(zhì)檢人員根本沒有機(jī)會(huì)對(duì)系爭(zhēng)合同加工物進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。

至于某某公司提供的兩個(gè)證人,其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實(shí),其證詞之間也互相矛盾,毫無可信可言。某某公司相信,某某公司可以提供一卡車的類似證人。

綜上,可以看出,在某某公司行使驗(yàn)貨權(quán)利和接到提貨通知之前,某某公司無權(quán)主張貨款。況且,某某公司在其訴狀中明確陳述,系爭(zhēng)合同加工物尚未完全加工完畢,客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設(shè)如原告所說,缺乏配件,原告也應(yīng)履行通知義務(wù),告知被告,原告未能履行此通知義務(wù)。

綜上所述,本案系爭(zhēng)合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權(quán),系爭(zhēng)合同已經(jīng)解除,雙方應(yīng)恢復(fù)原狀,某某公司返還訂金及配件,支付違約金。在本訴中,某某公司享有先履行抗辯權(quán),某某公司無權(quán)主張貨款。

以上代理意見,請(qǐng)法庭考慮采納。

此致

慶元縣人民法院。

上海序倫律師事務(wù)所。

趙永恒律師。

20xx年12月12日。

審判長、審判員:

上訴人王、張不服東臺(tái)市人民法院(20xx)東民初字第02號(hào)判決向貴院提起上訴,江蘇天之權(quán)律師事務(wù)所受上訴人王、張委托指派本人擔(dān)任其二審代理人?,F(xiàn)發(fā)表如下代理意見:

一、一審判決程序違法,剝奪了上訴人的訴權(quán)。

被上訴人于就加工承攬合同糾紛一案向上訴人主張剩余欠款38萬元。因被上訴人為上訴人加工定制的蔬菜大棚不按雙方簽訂的《連棟大棚工程加工承攬合同》約定使用熱鍍鋅鋼管、普通無滴水薄膜,而使用不明來源的鋼管和薄膜,致使上訴人的蔬菜大棚剛剛使用就出現(xiàn)大棚主體結(jié)構(gòu)及其他金屬部件都銹跡斑斑,薄膜滴水嚴(yán)重影響蔬菜生長,致使上訴人合同目的不能實(shí)現(xiàn)并造成上訴人巨大損失。為此上訴人依法向一審法院提交反訴狀,要求被上訴人賠償損失,承擔(dān)上訴費(fèi)。一審法院當(dāng)庭駁回上訴人的反訴,認(rèn)為:“上訴人的反訴不符合民事訴訟法”所規(guī)定的反訴要件。但一審法院卻沒告知上訴人的反訴到底不符合民事訴訟法的哪一條規(guī)定,更沒告知上訴人的反訴不符合反訴的哪一個(gè)要件(卷62、63頁)。更過分的是一審判決中只字未提上訴人曾提起反訴,簡(jiǎn)單以:“關(guān)于兩被告認(rèn)為涉案大棚的材料不符合同約定,案涉大棚存在質(zhì)量問題,因其已另案主張權(quán)利,本案不予理涉”,,這句話不難理解:因上訴人已經(jīng)另案主張權(quán)利,所以案涉大棚質(zhì)量問題,一審法院不予理涉,不是一審法院原因而是你上訴人另行起訴了所有才不審理。代理人認(rèn)為,一審法院是在故意混淆因果關(guān)系,推脫責(zé)任為其程序違法尋找合法理由。是其在沒有任何法律依據(jù)的情況下駁回了上訴人的反訴。代理人認(rèn)為:反訴是在訴訟進(jìn)行過程中,本訴的被告以原告為被告,向受理本訴的人民法院提出與本訴具有牽連關(guān)系的,目的在于抵消或者吞并本訴原告訴訟請(qǐng)求的獨(dú)立的反請(qǐng)求。而因案涉大棚質(zhì)量問題,致使上訴人當(dāng)時(shí)簽訂合同的目的完全不能實(shí)現(xiàn),并造成巨大損失,至于上述理由上訴人提起的反訴完全具備反訴的要件。一審法院明顯的違法程序,惡意剝奪上訴人訴權(quán),逃避審判義務(wù)。

二、一審判決事實(shí)不清,證據(jù)不足。

1、關(guān)于驗(yàn)收。

蔬菜大棚制作完成后,上訴人與被上訴人就案涉大棚加工費(fèi)進(jìn)行結(jié)賬,上訴人向被上訴人出具欠條一份,約定:今欠到于*大棚余款叁拾捌萬元正(380000元),等驗(yàn)收結(jié)束還款??,該《欠條》其實(shí)是對(duì)《連棟大棚工程加工承攬合同》的附條件的補(bǔ)充協(xié)議,被上訴人收受該《欠條》即意味接收了上述補(bǔ)充協(xié)議。該《欠條》已經(jīng)明確約定驗(yàn)收后還款,所謂驗(yàn)收肯定是指蔬菜大棚質(zhì)量的驗(yàn)收,根據(jù)日常交易慣例,該款應(yīng)該認(rèn)定為質(zhì)保金,而不是一審法院片面認(rèn)為的不具有質(zhì)量驗(yàn)收資質(zhì)的阜寧相關(guān)部門聯(lián)合組織的規(guī)模、投資驗(yàn)收。如果把規(guī)模、投資驗(yàn)收過關(guān)作為付款的條件,代理人認(rèn)為是不符合邏輯的。雖然《連棟大棚工程加工承攬合同》對(duì)大棚驗(yàn)收沒有明確約定,但根據(jù)《合同法》第二百六十一條:“承攬人完成工作的,應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收該工作成果?!敝两駷橹贡簧显V人未向上訴人提交技術(shù)資料及材料的質(zhì)量證明,致使上訴人無法對(duì)大棚進(jìn)行驗(yàn)收。

關(guān)于蔬菜大棚質(zhì)量問題,可以說上訴人及所有的種植蔬菜大棚的農(nóng)戶都是外行根本不具備區(qū)分材料是否達(dá)標(biāo)的專業(yè)水平。在承攬人未提供任何技術(shù)說明及材料質(zhì)量質(zhì)量證明,他們只能通過一段時(shí)間的使用來驗(yàn)證大棚是否存在質(zhì)量問題,上訴人的大棚經(jīng)短時(shí)間的使用即出現(xiàn)生銹、滴水等嚴(yán)重影響蔬菜生長的情況,足以可以證明被上訴人提供的原材料存在質(zhì)量問題。

2、一審判決事實(shí)不清,忽視上訴人合法抗辯。

在一審過程中上訴人多次以案涉大棚的質(zhì)量問題提出抗辯,但一審法院無視上訴人的抗辯在沒有查清楚被上訴人提供的鋼管及薄膜的品牌、來源、是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況下,僅僅依據(jù)(1)案涉大棚已經(jīng)交付上訴人使用(其實(shí)上訴人之所以一直仍在使用問題大棚是因?yàn)楸苊鈹U(kuò)大損失發(fā)生)(2)通過阜寧相關(guān)部門組織的驗(yàn)收,上訴人已經(jīng)拿到部分補(bǔ)貼,這兩點(diǎn)來判決。代理人認(rèn)為本案尚有許多關(guān)鍵事實(shí)尚未查清,為了追求審判效率忽視當(dāng)事人合理合法抗辯盲目作出的判決肯定是錯(cuò)誤的判決。

三、一審法院適用法律不適當(dāng)。

一審法院判決本案適用《合同法》六十條第一款、第二百五十一條、第二百六十三條,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報(bào)酬。對(duì)支付報(bào)酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付;工作成果部分交付的,定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。

代理人認(rèn)為一審判決適用法律太過片面不適當(dāng),本案應(yīng)該適用《合同法》第六十七條、第二百六十一條、第二百六十二條更為恰當(dāng)。

綜上:一審判決程序違法,認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律不當(dāng)。判決存在顯失公平,懇請(qǐng)合議庭撤銷原判決,保護(hù)上訴人的合法權(quán)益。

以上代理意見,請(qǐng)合議庭考慮采納。

2

頁,當(dāng)前第。

2

1

2

代加工代理合同篇六

第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),廢料率為_________。

第六條:驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,或正常檢驗(yàn),四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條:乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。

代加工代理合同篇七

第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價(jià)格這三項(xiàng),每年總考核一次,劃分等級(jí)。

第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。

第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

代加工代理合同篇八

甲方:

乙方:

為了拓展市場(chǎng),因甲方生產(chǎn)規(guī)模不能滿足市場(chǎng)需求,甲方委托乙方為甲方加工生產(chǎn)白酒產(chǎn)品,協(xié)議如下:

一、由甲、乙方提供具有法律效力的相關(guān)手續(xù),簽訂委托生產(chǎn)加工合同,在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。

二、由甲方提供主要原材料及包裝物,乙方采購的材料質(zhì)量必須符合國家及企業(yè)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。價(jià)格雙方協(xié)定。費(fèi)用由甲方按數(shù)量?jī)r(jià)格同時(shí)結(jié)算。

三、乙方未經(jīng)甲方同意,不得生產(chǎn)與甲方近似產(chǎn)品。

四、產(chǎn)品品種數(shù)量根據(jù)市場(chǎng)情況以銷定產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃按甲方派駐的人員確定生產(chǎn)。為減少運(yùn)費(fèi)、降低成本,經(jīng)甲方電話或書面委托,在甲方人員監(jiān)督下,乙方按甲方指定地域幫助銷售。貨款由甲方回收。

五、乙方必須按甲方需要生產(chǎn)合格產(chǎn)品,按時(shí)交貨。如不能按量按時(shí)交貨,由此造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。

六、產(chǎn)品成本因市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)變化較大,區(qū)域跨度大,因此委托加工產(chǎn)品的單位費(fèi)用計(jì)算采用動(dòng)態(tài)計(jì)算方式。即:甲、乙方隨時(shí)根據(jù)主要原料價(jià)格和市場(chǎng)情況確定。

七、乙方必須按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工生產(chǎn),不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。因乙方生產(chǎn)造成的不合格產(chǎn)品,由乙方負(fù)責(zé)。乙方生產(chǎn)加工產(chǎn)品,由乙質(zhì)檢部門按標(biāo)準(zhǔn)代驗(yàn)代檢。

八、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局(199711月7日)頒發(fā)的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》第九條四款的規(guī)定。廠名廠址采用營業(yè)執(zhí)照名稱。

九、乙方不得銷售甲方委托加工的產(chǎn)品,全部委托加工的產(chǎn)品由甲方進(jìn)行銷售。

十、在委托加工過程中生產(chǎn)采購的輔料費(fèi)用,由乙方先期負(fù)責(zé),然后生產(chǎn)一批,甲方給乙方結(jié)算一批。

十一、乙方向甲方提供良好的生產(chǎn)條件、衛(wèi)生條件及成品、半成品庫房。免費(fèi)提供甲方駐廠人員的住房、水電,并幫助解決生活瑣事。并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門的關(guān)系。

十二、委托加工數(shù)量、委托加工品種、委托加工產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)另行書面通知,以書面通知雙方簽字為準(zhǔn),未有書面通知,乙方投入生產(chǎn),甲方可按侵權(quán)行為投訴。

十三、本合同有效期限為_________年___月___日至________年___月__日。如需續(xù)簽,雙方另行協(xié)商,到期自然終止。

十四、在乙方保證甲方數(shù)量前提下,甲方不在河南境內(nèi)委托第二方加工生產(chǎn)。

十五、未盡事宜協(xié)商解決。

十六、本合同一式四份,在工商局合同仲裁部門備案,雙方各一份。如合同期間發(fā)生異議,由甲方所在地解決。

甲方:

乙方:

代加工代理合同篇九

根據(jù)《加工承攬合同條例》的規(guī)定,加工承攬合同是指承攬方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報(bào)酬而訂立的合同。那么加工承攬合同代理詞怎么寫呢?以下是本站小編整理的加工承攬合同代理詞,歡迎參考閱讀。

審判長:

針對(duì)本案雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)“結(jié)算條款期限”,我作為原告的代理人補(bǔ)充如下代理意見:

一、被告已超過“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。

《合同法》第158條規(guī)定:當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的,買受人應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間將標(biāo)的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。

本案的質(zhì)量異議期限是“入庫后兩個(gè)月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時(shí)庭審也不再堅(jiān)持有質(zhì)量問題,我在此不再錣述。關(guān)于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過。因?yàn)橥ǔ砜?,?shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長,這是常識(shí)。質(zhì)量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長達(dá)6個(gè)月的時(shí)間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對(duì)數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應(yīng)視為數(shù)量符合約定。其實(shí)被告的行為是有原因的,在整個(gè)加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,原告加工的每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過關(guān);交貨時(shí)間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項(xiàng)被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時(shí)間里對(duì)兩項(xiàng)內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。

二、原告對(duì)結(jié)算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。

《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付,工作成果分批交付的,應(yīng)相應(yīng)支付”。依此規(guī)定,被告應(yīng)在20xx年9月3日支付已驗(yàn)收合格的166件商品的貨款。

三、被告對(duì)結(jié)算條款的解釋于情不符,于法相悖。

按照被告對(duì)合同第九條的解釋,可以得出這樣的結(jié)論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗(yàn)收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠(yuǎn)不合格,被告就永遠(yuǎn)不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實(shí)意思表示,也與合同法相關(guān)規(guī)定相違背的。

四、原告申請(qǐng)價(jià)格鑒定有法可依。

被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價(jià)格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價(jià)款或者報(bào)酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行;被告既不同意原告提出的價(jià)格又不同意價(jià)格鑒定,于法無據(jù)。

綜上所述,被告第一次開庭咬住質(zhì)量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。

以上補(bǔ)充意見請(qǐng)法庭予以考慮。

代理人:宋義凱。

20xx年3月24日。

尊敬的審判長、審判員、人民陪審員:

上海序倫律師事務(wù)所接受南通某某貿(mào)易有限公司(“某某公司”)的委托,指派趙永恒律師擔(dān)任南通某某貿(mào)易有限公司應(yīng)訴浙江某某木業(yè)有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿(mào)易有限公司反訴浙江某某木業(yè)有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人?,F(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律,發(fā)表代理意見如下:

一、本案應(yīng)當(dāng)適用承攬合同法律規(guī)范。

本案系爭(zhēng)fbfp6b-1和fbfp6b-2合同名為。

購銷合同。

本案中,某某公司按照某某公司要求的材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)加工三聚氰胺平板門,并且,作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供。

某某公司交付標(biāo)的物實(shí)質(zhì)上是在履行交付工作成果的義務(wù)。但是,某某不僅要交付工作成果,而且,還要按照某某公司的要求完成工作,此兩項(xiàng)內(nèi)容共同構(gòu)成其合同項(xiàng)下的全部義務(wù)。由某某公司完成工作,體現(xiàn)了某某公司對(duì)某某公司的特殊信任。

定作合同中交付工作成果部分的內(nèi)容,具有買賣性質(zhì)。但是,這部分具有買賣性質(zhì)的交付內(nèi)容,只是定作合同權(quán)利義務(wù)的一部分,并不能全部涵蓋定作合同的權(quán)利義務(wù)。相反,定作合同則涵蓋了全部權(quán)利義務(wù),既包括了具有買賣性質(zhì)的交付工作成果部分,也包括了加工該工作成果的過程部分。

綜上,在適用法律時(shí),應(yīng)當(dāng)考察案件事實(shí)與法律構(gòu)成要件的吻合關(guān)系,考察當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,而不為表象所迷惑。本案中,案件事實(shí)符合承攬合同中定作合同的法律構(gòu)成要件,系爭(zhēng)合同應(yīng)當(dāng)定性為承攬合同,適用承攬合同法律規(guī)范。

二、反訴中,系爭(zhēng)合同已經(jīng)由反訴原告合法解除。

反訴中,解除系爭(zhēng)合同的法定條件已經(jīng)具備,反訴原告某某公司合法行使了解除權(quán),系爭(zhēng)合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除。

(一)某某公司遲延履行系爭(zhēng)合同,致使某某公司的合同目的不能實(shí)現(xiàn)。

按照約定,fbfp6b-1和fbfp6b-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前。其后,雙方變更交貨日期,分別為20xx年5月底和6月初。對(duì)此變更,原被告雙方均當(dāng)庭確認(rèn)。

按照變更后的合同,系爭(zhēng)合同訂金均在變更后的交貨期前支付,所需配件也在20xx年2月初全部交付。某某公司在20xx年6月、7月、8月均無法交貨,致使某某公司的合同目的完全落空,某某公司行使法定解除權(quán),于法有據(jù)。

(二)解除合同通知某某公司已經(jīng)收到。

某某公司解除系爭(zhēng)合同的通知,某某公司已經(jīng)收到。

綜上,系爭(zhēng)合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除,雙方應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀,某某公司應(yīng)當(dāng)返還訂金及配件,并支付違約金。

2

頁,當(dāng)前第。

1

1

2

代加工代理合同篇十

承攬方(乙方):______________。

品名。

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額。

定作方供應(yīng)原材料:

原材料。

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________。

________年______月______日。

乙方(蓋章):_______________。

________年______月______日。

代加工代理合同篇十一

委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

被委托方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

甲方委托乙方加工“簡(jiǎn)妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方在合作期間的權(quán)益,雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容。

第一條:甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。

第三條:甲方委托乙方加工:

第七條:乙方每批次代理加工訂單完成后,需在兩個(gè)工作日內(nèi)通知甲方,甲方得在兩個(gè)工作日內(nèi)派員驗(yàn)收已完工之產(chǎn)品,乙方因自身工藝限制,因此只能承諾在驗(yàn)收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中,因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi),因此造成的貨品損失,由乙方全部承擔(dān)。

第九條:乙方完成甲方訂單,甲方驗(yàn)收后需在訂單完成后7個(gè)工作日內(nèi)運(yùn)出乙方工廠。

本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自簽字之日起生效,同具法律效力。

甲方:(簽章)。

____年____月___日。

乙方:(簽章)賬號(hào):

____年____月___日。

代加工代理合同篇十二

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方委托甲方加工電解法(含化學(xué)法)二氧化氯復(fù)合消毒劑發(fā)生器,達(dá)成如下協(xié)議,望共同遵守。

一、合同有效期:自20xx年月日起至20xx年月日止。

二、甲方義務(wù):

2、甲方保證接到乙方加工訂單后,保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設(shè)備易損件及維修件的正常供應(yīng)。

3、甲方為乙方派出的售后服務(wù)及安裝人員提供完全的、認(rèn)真的設(shè)備指導(dǎo)安裝、故障判斷及技術(shù)維修。

4、甲方嚴(yán)格按照乙方每批次加工訂單技術(shù)要求進(jìn)行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。

5、甲方通知乙方驗(yàn)貨時(shí),應(yīng)首先自檢,確鑿無誤后通知乙方驗(yàn)貨。對(duì)乙方驗(yàn)貨時(shí)提出意見和要求,甲方應(yīng)虛心接受并進(jìn)行整改。

三、乙方義務(wù):

1、乙方每批次向甲方下達(dá)的加工訂單,雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求、加工周期確認(rèn)后,應(yīng)共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。

2、合同生效后,乙方應(yīng)向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費(fèi)用。

3、甲方加工完畢后,通知乙方,乙方進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收,通過雙方驗(yàn)收后,確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題,乙方向甲方支付每批次的加工費(fèi)用。

四、違約責(zé)任。

1、若甲方違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。

2、乙方若違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。

五、若因不可預(yù)測(cè)因素導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格必須調(diào)整時(shí),雙方可再協(xié)商采取相應(yīng)措施。

六、本合同履行過程中引起的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟。

七、本合同(共二頁)一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,本合同生效后雙方所書面簽署的相關(guān)文件以及傳真均為本合同的附件:與合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:_________。

乙方:_________。

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。

二、合同標(biāo)的:_______________。

產(chǎn)品名稱:___________________。

數(shù)量:_______________________。

合同金額:___________________。

擬出運(yùn)日期:_________________

出運(yùn)港:_____________________。

到貨港:_____________________。

外方付款結(jié)算方式:___________。

三、雙方責(zé)任及義務(wù)。

(一)甲方職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé);。

2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;。

3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;。

4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn),保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部?jī)?nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對(duì)外簽訂出口合同;。

2.提供出口貨物商檢、報(bào)關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。

3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;。

4.結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。

四、違約責(zé)任。

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

頁,當(dāng)前第。

2

1

2

代加工代理合同篇十三

委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

被委托方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲方委托乙方加工“簡(jiǎn)妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方在合作期間的權(quán)益,雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容。

第一條:甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。

第三條:甲方委托乙方加工:

第七條:乙方每批次代理加工訂單完成后,需在兩個(gè)工作日內(nèi)通知甲方,甲方得在兩個(gè)工作日內(nèi)派員驗(yàn)收已完工之產(chǎn)品,乙方因自身工藝限制,因此只能承諾在驗(yàn)收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中,因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi),因此造成的貨品損失,由乙方全部承擔(dān)。

第九條:乙方完成甲方訂單,甲方驗(yàn)收后需在訂單完成后7個(gè)工作日內(nèi)運(yùn)出乙方工廠。

本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自簽字之日起生效,同具法律效力。

甲方:(簽章)

____年____月___日

乙方:(簽章) 賬號(hào):

____年____月___日

代加工代理合同篇十四

地址:

電報(bào)掛號(hào):

電傳:

________工廠。

地址:中華人民共和國省市區(qū)街號(hào)。

電報(bào)掛號(hào):

乙方為:×國公司。

地址:

電傳:

雙方為開展來料加工(或來件裝配)業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過友好協(xié)商,特簽訂本合同。

第一條加工(裝配)的項(xiàng)目。

乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對(duì)乙方提供的原材料(或散件)進(jìn)行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。

第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時(shí)間。

或自年月日至年月日)分批將加工(或裝配)后的成品負(fù)責(zé)運(yùn)至______港口(或車站)交付乙方。

乙方在提供原材料(或散件)時(shí),按百分之______的備損率提供給甲方,多提供部分不計(jì)加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第三條加工費(fèi)。

甲方為乙方進(jìn)行加工(或裝配)的加工費(fèi),每件(或套)計(jì)____幣_(tái)_____元。(注一)。

第四條付款辦法。

乙方將不作價(jià)的原材料(或散件)運(yùn)交甲方;加工費(fèi)由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)。

第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。

根據(jù)實(shí)際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時(shí)間、任務(wù)以及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等,由雙方另行商議。

第六條運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

乙方將原材料(或散件)運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將成品運(yùn)交乙方的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。成品的運(yùn)輸保險(xiǎn),由甲方按原材料(或散件)成本加上運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、加工費(fèi)之和的110%投保綜合險(xiǎn)、戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)(如陸上運(yùn)輸則投保陸上運(yùn)輸險(xiǎn))。在加工裝配期間,由甲方負(fù)責(zé)投保火險(xiǎn)。(注三)。

第七條質(zhì)量檢驗(yàn)。

(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨,如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問題,由乙方向甲方提出檢驗(yàn)報(bào)告,甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。

第八條不可抗力。

由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí),遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長履行合同的期限。對(duì)方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。

第九條違約責(zé)任。

任何一方不履行合同條款,致使對(duì)方遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款__________元的權(quán)利。

第十條仲裁。

本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式進(jìn)行協(xié)商解決。如未能解決時(shí),提請(qǐng)×國______仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。

第十一條擔(dān)保。

為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。

第十二條轉(zhuǎn)讓。

本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進(jìn)全部加工費(fèi)時(shí)終止。

第十四條續(xù)訂。

本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。

第十五條文本。

本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。

第十六條補(bǔ)充或修訂。

本合同如有未盡事宜,雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。

第十七條適用法律。

中華人民共和國法律為本合同的適用法律。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

代表:(簽字)代表:(簽字)。

見證人:(簽字)。

代加工代理合同篇十五

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商。就乙方委托甲方代加工紅棗事宜,簽訂如下合同,雙方須共同遵守:

一、委托代加工紅棗的品種、重量:

乙方委托甲方代加工的紅棗品種為:___棗,重量____噸。___棗,重量______噸。

二、委托代加工工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用:

(1)乙方委托甲方代加工紅棗的工作范圍為:原料卸車、粗分選(機(jī)選)、清洗、烘干、稱重、裝箱、裝車。

(2)代加工紅棗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合乙方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求或按行業(yè)通行做法執(zhí)行。

(3)代加工費(fèi)用:____元/公斤(按紅棗原料進(jìn)廠時(shí)的重量計(jì)算),代加工費(fèi)用不包含紙箱、內(nèi)膜袋、膠帶的費(fèi)用。乙方如需使用甲方包裝材料,按甲方的材料收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行支付費(fèi)用。

三、如乙方使用甲方周轉(zhuǎn)筐拉運(yùn)紅棗,周轉(zhuǎn)筐出廠時(shí),乙方須交押金,每個(gè)周轉(zhuǎn)筐20元,損壞或丟失照價(jià)賠償。七天內(nèi)不收費(fèi),7天至15天,收取租金2元/個(gè);15天至30天,收取租金4元/個(gè);一個(gè)月以上按出售處理,20元/個(gè)。

四、乙方委托代加工的紅棗,甲方不負(fù)責(zé)出具檢測(cè)報(bào)告,如果乙方要檢測(cè)報(bào)告,甲方可以代辦送檢,但檢測(cè)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

五、費(fèi)用結(jié)算:乙方在拉運(yùn)紅棗時(shí),須付清甲方加工費(fèi),否則甲方有權(quán)扣留乙方委托代加工的紅棗,直至乙方付清加工費(fèi)為止。

六、乙方的紅棗在進(jìn)入甲方加工廠后,乙方應(yīng)當(dāng)自行安排相關(guān)人員對(duì)代加工的紅棗進(jìn)行看管、監(jiān)督,但不得妨礙甲方正常工作。甲方為乙方看管人員免費(fèi)提供食宿。

七、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

八、甲、乙雙方發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴至甲方所在地人民法院。

九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽定之日起生效。

甲方:

乙方:

法定代表人:

身份證號(hào):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

承攬人:

日期:

日期:

日期:

代加工代理合同篇十六

甲方:

地址:

電話:傳真:

乙方:重慶市__食品有限公司(簡(jiǎn)稱乙方)。

地址:

電話:傳真:

甲、乙雙方就乙方委托甲方進(jìn)行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識(shí),簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。

1、甲方系獨(dú)立的'法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。

2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實(shí),產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認(rèn)的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。

4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。

1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。

2、甲方為委托單位,其商標(biāo)()為甲方所有。

2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實(shí)乙方再進(jìn)行生產(chǎn)。

乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會(huì)出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。

甲方倉庫:

聯(lián)系人:

乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負(fù)10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進(jìn)行協(xié)商解決)。

本合同有效期為年月日至年月日止。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:重慶市百業(yè)興食品限公司法人代表(簽章):法人代表(簽章):

簽約代表:簽約代表:

簽約日期:簽約日期:

代加工代理合同篇十七

甲方(委托方):

乙方(加工方):

甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

第一條 協(xié)議內(nèi)容

(2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

第二條 甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)

(3)加工費(fèi)按照每次購買原料的成本費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商核算,甲方向乙方支付加工費(fèi)用后,乙方要及時(shí)向甲方開具增值稅發(fā)票。

第三條 聯(lián)合聲明

(1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關(guān)系,雙方具有獨(dú)立的經(jīng)營地位,不存在內(nèi)部管理關(guān)系。

(2)甲乙雙方認(rèn)同本協(xié)議為經(jīng)濟(jì)協(xié)作協(xié)議,一切爭(zhēng)議為民事爭(zhēng)議。

第四條 協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案

本協(xié)議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續(xù)簽。

第五條 糾紛解決方法

執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。

甲方:

乙方:

甲方代表人簽字:

乙方代表人簽字:

日期:

日期:

代加工代理合同篇十八

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。

二、合同標(biāo)的:_________。

產(chǎn)品名稱:_________。

數(shù)量:_________。

合同金額:_________。

擬出運(yùn)日期:_________

出運(yùn)港:_________。

到貨港:_________。

外方付款結(jié)算方式:_________。

三、雙方責(zé)任及義務(wù):

(一)甲方職責(zé):

1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé);。

2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;。

3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;。

4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn),保證按合同條款(合同標(biāo)的)的`全部?jī)?nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé):

1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對(duì)外簽訂出口合同;。

2.提供出口貨物商檢、報(bào)關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。

3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;。

4.結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

四、違約責(zé)任:

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。

代加工代理合同篇十九

甲方:

地址:

電話: 傳真:

乙方: 重慶市百業(yè)興食品有限公司(簡(jiǎn)稱乙方)

甲、乙雙方就乙方委托甲方進(jìn)行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識(shí),簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。

1、甲方系獨(dú)立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。

2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實(shí),產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認(rèn)的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。

4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。

1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格( )系列產(chǎn)品。

2、甲方為委托單位,其商標(biāo)( )為甲方所有。

2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實(shí)乙方再進(jìn)行生產(chǎn)

乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會(huì)出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。

甲方倉庫:

聯(lián)系人:

乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負(fù)10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進(jìn)行協(xié)商解決)。

本合同有效期為 20_ 年 月 日至 年 月 日止。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方: 乙 方:重慶市百業(yè)興食品限公司

法人代表(簽章): 法人代表(簽章):

簽約代表: 簽約代表:

簽約日期: 簽約日期:

代加工代理合同篇二十

甲方為:中國公司。

地址:

電報(bào)掛號(hào):

電傳:

________工廠。

地址:中華人民共和國省市區(qū)街號(hào)。

電報(bào)掛號(hào):

乙方為:×國公司。

地址:

電傳:

第一條加工(裝配)的項(xiàng)目。

第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時(shí)間。

第三條加工費(fèi)。

第四條付款辦法。

第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。

第六條運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

第七條質(zhì)量檢驗(yàn)。

第八條不可抗力。

第九條違約責(zé)任。

第十條仲裁。

第十一條擔(dān)保。

第十二條轉(zhuǎn)讓。

本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

第十四條續(xù)訂。

本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。

第十五條文本。

本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。

第十六條補(bǔ)充或修訂。

本合同如有未盡事宜,雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。

第十七條適用法律。

中華人民共和國法律為本合同的適用法律。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

代表:(簽字)代表:(簽字)。

見證人:(簽字)。

注一:如包裝費(fèi)用、輔料、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等在加工費(fèi)以外收取,須另訂條款明確規(guī)定。

注二:乙方提供原材料(或散件),如采用托收或遠(yuǎn)期信用證(對(duì)開信用證),及成品出。

口不采用信用證方式,而用匯款或托收方式可作相應(yīng)更改。

其他價(jià)格條件,則此條的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)的負(fù)擔(dān)應(yīng)隨之變動(dòng)。

代加工代理合同篇二十一

甲方(委托方):

法定代表人:

住所:

聯(lián)系電話:

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:

乙方(承攬方):

法定代表人:

住所:

聯(lián)系電話:

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:

窗體底端。

甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,價(jià)格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。

第二條甲方責(zé)任。

1、按計(jì)劃分季度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。

2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證、授權(quán)書以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。

3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。

4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。

5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。

6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品。

7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。

(1)本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。

(2)甲方不得將乙方設(shè)計(jì)生產(chǎn)的樣板提供給其他生產(chǎn)商。

第三條乙方責(zé)任。

1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。

2、嚴(yán)格按照甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。

3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗(yàn)收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。

4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。

6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。

7、對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四條付款方式及交貨地點(diǎn)。

甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起日內(nèi)甲方支付總貨款的%作為預(yù)付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收進(jìn)倉后財(cái)務(wù)核實(shí)即付款,交貨地點(diǎn)為。

第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以在此生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起日內(nèi)必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。

第六條違約責(zé)任。

1、因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨,乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價(jià)%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。

2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣萬元(大寫:)違約金,并追究乙方法律責(zé)任。

3、凡違反本合同之其他各項(xiàng)條款的,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價(jià)值%的違約金。

4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān),甲方賠償因此給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

第七條合同有效期限。

本委托加工合同期限為個(gè)月,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計(jì)劃通知單確定為準(zhǔn)。

第八條合同如遇爭(zhēng)議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達(dá)不成協(xié)議的可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

第九條本合同正本一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,經(jīng)雙方當(dāng)事人代表簽字蓋章后生效。

第十條其他未盡事宜另行訂立。

甲方(簽章):乙方(簽章):

法定代表人:

委托代理人:法定代表人:

委托代理人:

年月日年月日。

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/17568672.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔