合同是一種法律約束力強的書面文件,用于明確各方之間的權(quán)益和責任。為了達成一份完美的合同,需要注意哪些要點?在合同履行過程中,要保持良好的溝通和合作關系,避免爭吵和矛盾的發(fā)生。
居間的合同篇一
甲方(委托人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
乙方(居間人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:。
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議。
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡協(xié)助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
1、運輸單位負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數(shù)/天______車輛總數(shù)。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的車輛為主。
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準,如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務關系時,該協(xié)議終止。
七、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式。
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:。
居間的合同篇二
簽訂地點:_________。
簽訂時間:_________。
合同雙方當事人:_________。
委托人甲(出賣人):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【身份證號】:_________。
【法定代表人】【本人】:_________。
聯(lián)系電話:_________。
委托代理人:_________。
聯(lián)系電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
委托人乙(買受人):_________。
【本人】【法定代表人】姓名:_________。
國籍:_________。
【身份證號】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【】:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
【委托代理人】【】姓名:_________。
國籍:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
居間人:_________。
注冊地址:_________。
郵政編碼:_________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________。
法定代表人:_________。
聯(lián)系電話:_________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,委托人甲和委托人乙之間就房屋買賣、兩委托人與居間人之間就居間報酬等事項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
第一條合同標的。
委托人甲的房屋坐落于_________市_________區(qū)_________路_________號_________棟_________單元_________室,共_________套,其設計結(jié)構(gòu)為_________總建筑面積為_________平方米,權(quán)屬為_________,房產(chǎn)證號_________,房屋落成時間為_________年_________月,其他情況_________。
委托人乙對上述房屋情況已充分了解,并作了實地勘察。
第二條委托人甲對居間人的委托事項(與委托書內(nèi)容相同見附件1)。
1、委托人甲欲賣出的上述房屋尋找買受人,并將該房屋詳細情況以及委托人甲的要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給委托人甲。居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權(quán)變更等事宜。
2、_________。
3、_________。
第三條委托人乙對居間人的委托事項(同委托書內(nèi)容,見附件2)。
1、委托人乙欲在_________市_________區(qū)_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。委托居間人搜尋信息,并及時報告委托人乙,以便促成委托人乙購買房屋的目的。居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權(quán)變更等事宜。
2、_________。
3、_________。
第四條居間人完成委托任務的報酬。
居間人業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿選擇下列第_________種方式向居間人支付報酬:
1、按合同標的_________%的比例支付(具體數(shù)額為小寫_________、大寫_________),其中委托人甲_________%(具體數(shù)額為小寫_________,大寫_________),委托人乙_________%,(具體數(shù)額為小寫大寫_________)。
第五條居間人沒有完成委托任務的費用收取。
居間人沒有完成委托人指示的委托任務的.,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委托人雙方自愿選擇下列第_________種方式向居間人支付費用。
1、一次性向居間人支付人民幣_________元,由委托人雙方各自分別承擔50%。
2、根據(jù)居間人的實際發(fā)生費用(以發(fā)票、車票等為證據(jù)),由委托人雙方各自承擔50%。
第六條違約責任。
1、居間人有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權(quán)益的。
(4)_________。
居間人違約的,應當承擔本合同居間人預期獲得傭金總價款的_________%。居間人因違約行為,給委托人任何一方造成經(jīng)濟損失,且違約金不足以彌補的,居間人應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
2、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害居間人利益的;
(4)_________。
第七條委托人違約的,在以下款項中選擇:
1、已經(jīng)向居間人交付定金的,不得索回定金;
2、按照居間人在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
3、按照本合同標的物總價款的%賠償于居間人。
4、_________。
第八條本合同解除的條件。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現(xiàn)的。
第九條本合同自簽訂之日起生效,合同有效期限為(_________)天。本合同一式_________份,當事人各一份,_________備案一份。
第十條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人三方協(xié)商解決,也可以到當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十一條其他約定事項。
_________。
_________。
_________。
第十二條本合同未作規(guī)定的,當事人可以補充協(xié)議。補充協(xié)議有困難的,按《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
委托人甲(簽章):_________委托人乙(簽章):_________。
居間人(簽章):_________。
經(jīng)辦人(簽章):_________。
_________年____月____日。
居間的合同篇三
乙方(居間人):____________。
聯(lián)系電話:____________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就______省_________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付_________元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付_________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按_________%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔______差___等______費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付____________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至____________年____________月____________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____________(蓋章):____________乙方(蓋章):
合同簽訂地:____________。
合同簽訂日:____________。
居間的合同篇四
法定代表人:____________職務:____________。
法定代表人:____________職務:____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,居間方受委托方的委托,雙方就________委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條委托事項(需具體約定所委托的是提供訂約機會,還是媒介合同的成立,以及委托事項的具體要求)。
第二條居間報酬的'計算方法與支付時間和方式。
第三條保密內(nèi)容。
第四條違約責任。
委托方:________________。
代表人:________________。
____年____月____日。
居間方:________________。
代表人:________________。
____年____月____日。
居間的合同篇五
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的_____________室(下稱“該房地產(chǎn)”),在_____________公司(下稱“上海銳豐”)居間介紹下,于_____________簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”),且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計人民幣_____________萬元整(rmb_____________)?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,合意解除該協(xié)議,現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下:
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計人民幣______________元整(rmb40000)。若關于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權(quán)證由上海銳豐保管的,則乙方同意上海銳豐將所保管的`房屋產(chǎn)權(quán)證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后,甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議,且互不追究其他任何法律責任。
四、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份送交上海銳豐,本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
證件號碼:_________________。
證件號碼:_________________。
代理人(代表人):_________________。
代理人(代表人):_________________。
日期:_________________
居間的合同篇六
身份證號碼:()。
聯(lián)系地址:
乙方(委托人):揚州市華南裝飾設計有限公司。
法人代表:
聯(lián)系地址:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方為乙方提供居間服務,促成乙方獲得目標工程承包事宜,達成如下協(xié)議:
1、(以下稱“建設單位”)將其三棟研發(fā)中心的7600平方米,總造價約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡稱“該工程項目”)經(jīng)甲方介紹由乙方施工,并在20xx年4月25日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、甲方接受乙方委托,負責就該工程項目,已引薦乙方與建設單位直接洽談,向乙方提供關于該工程項目的重要信息,并已最終促成乙方與建設單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的,并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應在乙方保證施工質(zhì)量、進度,并得到。
建設單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設單位收取工程款。
1、乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
2、乙方應在施工過程中保證質(zhì)量、進度,并得到建設單位和監(jiān)理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定,向甲方支付居間報酬。如果未及時支付,則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后,在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據(jù)建設單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個月,乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%,計45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結(jié)標的`工程總造價的10%計標。
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬,則乙方除應立即全額付清該居間報酬外,還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設單位原因?qū)е略摴こ添椖康慕K止,則合同自動終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
居間的合同篇七
乙方(居間方):___________。
根據(jù)《民法典》經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,本著平等自愿,有償服務的原則,就甲方委托乙方居間引薦并促成簽訂____市____區(qū)小安溪土石方工程項目一事,達成如下協(xié)議:
1、工程名稱:____市____區(qū)小安溪生態(tài)園區(qū)b項目;
2、工程地點:____市____區(qū);
3、承包性質(zhì):分包;
4、工程價格:土方工程挖運平運距1以內(nèi)合同價___________元立方米(稅后價,下同),土方超過1運距及石方開炸等按照甲方與總承包方簽訂的分包合同規(guī)定執(zhí)行。
2、簽訂分包施工合同總價___________億元人民幣。
1、真實詳盡地向甲方介紹有關工程概況;
2、主動維護甲方利益,積極協(xié)調(diào)與總包方的關系。
1、及時提供全部有效的用于簽訂分包合同的所有手續(xù);
2、合同簽訂后嚴格按合同進場施工,及時支付居間報酬。
2、居間費支付方式,在預付款和進度款進賬后甲方依據(jù)居間費比例標準支付給乙方;
3、委托方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付;
4、居間人也可以有權(quán)委托總包方______________________公司在承建方分包的工程款內(nèi)代扣給居間人。
1、本合同若發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成可在合同簽訂地仲裁;
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方(章或簽字):___________。
乙方(簽字):___________。
身份證號:______________________。
身份證號:
開戶行:___________。
帳號:___________。
聯(lián)系電話___________:
聯(lián)系電話:___________。
合同簽訂地點:___________。
合同簽定日期:___________
居間的合同篇八
需方:_____________________(以下簡稱甲方)
供方:_____________________(以下簡稱乙方)
乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________________________。
甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合甲方的質(zhì)量說明書,并經(jīng)乙方驗收合格。乙方在收到產(chǎn)品的_____日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗收證明,逾期不出具合格證明或不合格說明,則視產(chǎn)品合格。
____________臺。
____________作為對外零售之用。上述價格中含產(chǎn)品的售后服務費用及運費。
乙方在收到甲方全部貨物后,以電匯形式向甲方支付___%的貨款總額并出具發(fā)票,并于全部產(chǎn)品安裝完畢后支付其___%的貨款總額。
收款單位:______________________
開戶行:__________________________
賬號:____________________________
:____________年_____月_____日前。
甲方必須提供適合產(chǎn)品運輸和存儲要求的有效包裝。
甲方必須在所有外包裝上標識產(chǎn)品必需的有關標記。
1、甲方承諾售后服務期限____年。
2、甲方在出售掃描儀時應向用戶明示自己為售后服務承擔者并提供相關咨詢電話等信息。
3、甲方在服務期內(nèi)為用戶提供____________服務。(保修范圍:____非人為損壞)
雙方應對本合同內(nèi)容及因履行本合同而知悉的對方情況予以保密,未經(jīng)透露方許可,不得向第三方泄露本合同及透露方的情況。
1、未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,則應提交_____仲裁委員會解決。仲裁結(jié)果是終局的,對雙方都有約束力。
甲方:____
乙方:____
日期:____
居間的合同篇九
甲方(居間人):
聯(lián)系方式:
乙方(受委托人):
聯(lián)系方式:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿的原則,經(jīng)過充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、 委托事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就開工慶典儀式策劃執(zhí)行項目(以下簡稱“該項目”),甲方提供該項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位(單位全稱:____________________________)洽談,甲方提供策劃方案、乙方提供效果圖并由甲乙雙方共同與招標單位洽談的形式,協(xié)助乙方投標,最終促成乙方與招標單位簽訂該項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項,項目方完全支付乙方項目款。
乙方與招標單位未簽訂書面的該項目策劃執(zhí)行合同,甲方僅為乙方提供信息或為乙方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務,或未完成提供項目所需的策劃方案或效果圖導致合同無法執(zhí)行,該項目執(zhí)行完成但該項目部未支付項目全款的,均視為委托事項未完成。
二、 居間期限:從_____年____月____日至_____年____月____日。
三、 居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式:
1、本項目居間報酬為工程開工儀式策劃執(zhí)行項目簽訂的策劃執(zhí)行合同(以下簡稱“策劃項目合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到全部策劃項目款項三個工作日內(nèi),向甲方支付居間報酬。
3、乙方以現(xiàn)金的方式支付居間報酬。
4、未促成“策劃項目合同”成立以及未收到全部策劃項目款項,居間人不得要求支付報酬。
四、雙方的權(quán)利和義務:
1、甲方向乙方提供有關該項目的信息,并保證其提供的關于該項目的上述信息真實可靠,并且提供該策劃項目的策劃方案。
2、乙方提供該策劃項目的效果圖,確定項目報價、執(zhí)行方式等。
3、甲方須保證該項目只提供與乙方商洽并執(zhí)行。
4、甲乙雙方共同參與和招標單位的的每項洽談。招標成功后,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的活動策劃執(zhí)行合同,甲方不得干涉活動策劃執(zhí)行,不得索要乙方合作單位、個人的任何聯(lián)系方式。
五、保密事項:
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密。
求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
六、合同變更、解除和終止:
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
七、違約責任:
1、甲方未按合同的約定履行共同義務的,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付的違約金。
2、本合同完成后,乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬的,乙方應當按日以逾期未付金額的5‰向甲方支付違約金。
3、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向?qū)Ψ街Ц?違 約金。
八、爭議解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協(xié)商解決、協(xié)商不能達成一致的,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列方式解決:
(1)提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
九、其他事項:
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號:
年月 日 年月 日
居間的合同篇十
第一條委托事項及具體要求:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》。
第二十三章居間合同之規(guī)定,乙方(居間方)受甲方委托,為甲方如實報告訂約機會與條件或為訂約提供媒介促成甲方(公司名稱、金額、賬號、日期手工填寫,甲方視為接受、同意并合法。)與賣方就萬噸購銷合同的成立。如果甲方接受并與之訂立購銷合同的,應當向居間人支付報酬,如果甲方?jīng)]有在當次洽談中訂立合同,無需向居間人支付報酬。本合同生效后,甲方與第三方公司煤炭購銷合同簽定成立,即視為乙方完成委托事項,并且該買賣合同一經(jīng)簽訂,買賣合同副本即應作為本合同之附件。
第二條居間期限:
居間期限從________年____月____日至________年____月____日,在本合同的有效期內(nèi),甲方不得與任何人或單位再次簽署本次煤炭購銷的居間合同。隨著本合同約定的買賣繼續(xù)進行的階段一直具有法律效力。
第三條居間報酬的'計算方法及支付方式:
甲方與賣方每次實際交易額1元噸(稅后)支付給乙方。甲方在簽定合同后,每月實際交易拿到提貨單時一次性向居間方支付相對應的服務費。甲方在見到提貨單同時以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳形式分別轉(zhuǎn)入乙方指定的以下帳戶,轉(zhuǎn)帳費用由甲方承擔,報酬的支付以甲方出示的與下列帳號戶號金額相符的轉(zhuǎn)帳憑憑為準。單位:_________元(在不超過總額的情況下,手寫的帳號戶名金額有效)!
第四條保密義務。
第三方。
第五條合同的解除。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;。
3、當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務。
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條違約責任。
(一)、甲方有下列情情之一的,應當承擔違約責任:
1、在本合同生效后,甲方又將本合同約定事項委托其他。
第三者,或者自行與第三方公司私下交易,視為乙方完成委托事項,乙方有權(quán)要求甲方應按其與公司買賣合同成交額(如實際履行總金額大于合同成交額,則按實際履行總金額計算)向乙方支付服務報酬或者要求甲方支付違約金_________元。
2、甲方未能按合同約定期限支付居間服務報酬或者居間費用,應按照每日%的標準向乙方支付違約金。
3、甲方有其他造成乙方無法完成委托事項的行為,應向乙方支付違約金。
4、甲方不依約向乙方提供其與第三方公司簽訂買賣合同副本,應向乙方支付違約金_________元。
5、如甲方簽定合同生效后,十個工作日內(nèi)不履行合同,甲方一次性賠償乙方(居間方)10萬元報酬費用。
第七條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民起訴。
第八條合同生效。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同一經(jīng)生效,即對雙方具有法律約束力。
第九條未盡事項。
雙方協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式,與本合同具有同等效力。
出租人(蓋章):_________承租人(蓋章):_________。
地址:地址:_________。
法人代表(簽字):法人代表(簽字):_________。
承辦人:承辦人:_________。
開戶銀行:開戶銀行:_________。
帳號:帳號:_________。
電話:電話:_________。
擔保人(蓋章):_________。
簽訂日期:___年__月__日
簽訂地點:_________。
居間的合同篇十一
甲方(委托方)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
乙方(居間方)
法定代表人
住址:
郵編:
聯(lián)系方式:
鑒于乙方從事了多年的美容業(yè),擁有較多的客戶資源,甲方因經(jīng)營需要客戶資源,乙方愿提供客戶資源給給甲方,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下居間協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托負責引薦客戶于甲方,向甲方提供客戶的重要信息,并最終促成客戶與甲方達成合作。
2、“居間成功”是指完成全部委托事項,甲方與乙方所引薦客戶之間簽訂了正式書面合同。乙方引薦的客戶與甲方未簽訂正式書面合同,乙方僅為甲方提供信息或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的均視為委托事項未完成。
3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止,如若在合同履行期滿前,乙方完成居間任務,則合同終止時間參照合同終止條款。
4、合同期滿后,如若乙方居間任務沒有完成,則雙方另行協(xié)商合作事宜。
1、乙方必須向甲方提供有關客戶的信息,內(nèi)容包括但不限于等。乙方有義務協(xié)助甲方對該客戶進行考察。
2、乙方需要為甲方與乙方引薦的客戶之間提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等其它有利于雙方合作的服務。
2、乙方向甲方提供的各種信息,聯(lián)絡、協(xié)助、撮合,必須完全能夠促成甲方與乙方所引薦客戶之間的合作。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬。
3、乙方在甲方與乙方所引薦客戶進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成合作意向,簽訂合作合同,乙方負責協(xié)調(diào)好雙方關系。
1、甲方負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關資料,負責和乙方所引薦客戶進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和乙方所引薦客戶之間簽訂的合同。甲方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的向乙方承擔違約金。
1、乙方促成甲方韓國客戶方與所引薦客戶簽訂正式書面合同后,應支付居間報酬。付款金額,付款期限,付款方式。
2、如果乙方未能居間成功,乙方無權(quán)取得報酬。但必要費用。
甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、本合同簽字生效后至完成居間任務,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,應賠償甲方因此受到的損失。
2、乙方履行本合同過程中(包括簽訂本合同前)所獲得的甲方任何經(jīng)營或技術信息均屬甲方商業(yè)秘密。一旦乙方泄密,應向甲方賠償違約金人民幣萬元,另甲方保留進一步索賠的權(quán)利。
3、無論何種情況下,乙方均不是甲方的代表,亦不存在合伙關系。乙方在履行本居間合同過程中應當明確告知相關客戶,否則,乙方應承擔一切由此造成的損失。
甲乙雙方因本協(xié)議而發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決。經(jīng)友好協(xié)商不成的,任何一方均應向所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
1、甲、乙雙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同自甲方的法定代表人或其授權(quán)代理人和乙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。
3、本合同一式份,雙方各持份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
___年__月__日 ___年__月__日
居間的合同篇十二
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由。
格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協(xié)議后,被告一與原告就居間介紹費用進行了確認,承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售,則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣______元;如無故延期,則原告有權(quán)按日萬分之五的.標準向被告追收滯納金。現(xiàn)被告與案外人于___年__月__日實際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關房產(chǎn)過戶手續(xù),但中介服務費卻一直拒絕支付?;诒桓嬉慌c被告二系夫妻關系,且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間,2依照相關法律規(guī)定,應當由兩被告共同向原告償付。原告以為,被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息,并經(jīng)原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易,即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權(quán)益,故原告現(xiàn)特訴諸貴院,請依法判如所請。
此致
_____人民法院。
具狀人:
___年__月__日。
居間的合同篇十三
根據(jù)我國《合同法》《民法通則》等法律規(guī)定雙方代表經(jīng)友好磋商后,一致同意訂立本合同書。
一、甲方委托乙方向銀行聯(lián)系和安排約__________萬元人民幣的借款(具體借貸金額由銀行評估審批后確定),用于經(jīng)營開發(fā),乙方接受委托。
二、甲方職責:
1、提供借貸所需的真實性資料。
2、積極配合辦理相關手續(xù)。
3、維護乙方權(quán)益。
三、乙方職責:
1、充分發(fā)揮資源優(yōu)勢,認真負責加速辦理所有借款手續(xù),在金融機構(gòu)審批后,借款全額匯入甲方指定的賬號即視為貸款成功。
2、全面協(xié)調(diào)甲方與金融機構(gòu)的關系。
3、維護甲方權(quán)益。
四、甲方需承擔的費用:
1、銀行貸款利息(詳見甲方與貸款銀行間簽訂的相關合同、協(xié)議約定);
2、保證金及擔保費(詳見甲方與銀行、擔保公司間簽訂的相關合同、協(xié)議約定);
3、項目前期啟動及專家費用:
4、居間服務費:甲方須在銀行貸款成功到達甲方帳戶的.次日前一次性將貸款總額_的居間服務費支付到乙方。
五、違約責任:
1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤銷委托則視作違約。違約方即須支付人民幣__________萬元給守約方作為違約金。
2、銀行貸款到達甲方銀行賬號次日前,甲方保證支付居間服務費到乙方指定的賬號,每延誤一天甲方按申請貸款總額千分之五向乙方支付滯納金。
3、如因國家政策調(diào)整及甲方未能達到擔?;蜚y行貸款條件造成銀行無法放貸的,乙方對此不承擔違約責任。
六、其它:
1、本合同甲乙雙方雙方簽字蓋章后即生效,在履約完畢后自行終止;
2、一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
3、本合同未盡事宜甲乙雙方可協(xié)商解決;
4、本合同內(nèi)容雙方均有義務保守機密,不得擅自對外泄露;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
居間的合同篇十四
5、 法人身份證正反面復印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方:xxxx貿(mào)易有限公司
地址:xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號樓
乙方:_______________________
1、甲方是一家合法注冊的公司,在白銀貿(mào)易領域方面具有一定的經(jīng)驗和優(yōu)勢;
2、乙方是一家合法注冊的公司,在所在的區(qū)域內(nèi)擁有一定的資源和投資咨詢經(jīng)驗。
甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī),達成如下協(xié)議:
1、甲方授權(quán)乙方利用自身的優(yōu)勢,承擔江西泰達銀業(yè)貿(mào)易有限公司在當?shù)貐^(qū)域內(nèi)開發(fā)市場的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費分成的方式實現(xiàn)各自的經(jīng)濟利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人;
2、承認公司的章程及各項業(yè)務規(guī)則;
3、具有良好的信譽和經(jīng)營歷史,近兩年內(nèi)無嚴重違法行為記錄;
4、有健全的組織機構(gòu)和財務管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務管理制度;
5、經(jīng)營場所須設立在相關產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)、相關產(chǎn)品交易市場或金融機構(gòu)集中地區(qū)。辦公場所要求室內(nèi)使用面積至少在300平方米以上,公共接待大廳使用面積40平方米以上,隨著客戶數(shù)量的增加可逐步擴大。
6、人員配備達到以下要求:
a、1-2名熟悉公司業(yè)務的經(jīng)理;
b、3-4名熟悉相關行業(yè)現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務的專職人員;
c、1-2名熟悉業(yè)務的市場交易風險控制人員;
d、2-3名客服人員;
e、不少于20人的專業(yè)市場開發(fā)團隊。
作為xxx貿(mào)易有限公司的代理單位,甲方授權(quán)給乙方代理如下事務:
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關手續(xù),并協(xié)助甲方管理;
3、辦理其他甲方授權(quán)的業(yè)務。
1、甲方應定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務介紹資料,為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務提供必要的資源與支持。甲方有權(quán)對乙方依據(jù)本協(xié)議提供的服務與服務過程進行監(jiān)督和管理,并提供指導意見。
2、甲方鼓勵客戶對甲、乙雙方的行為進行監(jiān)督,并提供通暢的投訴與舉報通道;
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密,損害乙方的利益;
5、甲方負責為乙方提供手續(xù)費結(jié)算等服務;
6、甲方有權(quán)對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范;
7、甲方負責對乙方市場開發(fā)人員進行業(yè)務及職業(yè)道德培訓;
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費分成;
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議,甲方有權(quán)隨時解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場競爭等原因,甲方有權(quán)調(diào)整客戶交易費用標準,并對乙方居間服務額度做出相應調(diào)整。
1、乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費分成;
2、乙方有權(quán)在甲方指定區(qū)域開設公司或者分公司進行業(yè)務開發(fā)及宣傳;
3、為甲方客戶提供居間服務時,應維護甲方的形象,不得泄露甲方商業(yè)機密;
6、不得以不正當條件吸引客戶,如代客理財、代客交易、提供明確的交易價位提示等;
7、不得吸納已經(jīng)在甲方開戶的客戶;
8、嚴禁從事非法集資等活動;
甲方對乙方的服務費采用每周一返的方式進行結(jié)算,每周周二前甲方完成乙方上周服務費的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服務費的支付,甲方代為扣繳乙方營業(yè)稅;如遇國家法定節(jié)假日則服務費支付時間順延。具體返傭細節(jié)和返傭標準見《附件一》。
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)許可的存取、盜竊交易敏感性數(shù)據(jù)、他人惡意地對網(wǎng)站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見、不能避免、不能控制的事件)發(fā)生而給對方造成損失的,該方不承擔任何責任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀行為本協(xié)議自動順延。
2、乙方服務區(qū)域為______省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內(nèi),如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內(nèi)容違反國家政策、法律、法規(guī),本協(xié)議自動終止。
本協(xié)議有效期內(nèi),如乙方出現(xiàn)下列事由,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,撤銷乙方的“代理”資格,并視后果保留追究乙方法律責任的權(quán)利。
a、從事代理交易業(yè)務,向客戶作獲利保證或承諾共擔風險;
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動;
c、在規(guī)定時間內(nèi)沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的;
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為,甲方經(jīng)核實后有權(quán)扣減服務費或終止為乙方提供服務費的資格。
協(xié)議終止后,乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決;如協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應本著友好、平等、互利的原則,另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方法定代表(負責人)或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/17601723.html】