工程材料款合同(7篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-23 10:19:11
工程材料款合同(7篇)
時間:2023-03-23 10:19:11     小編:儲心悅Y

現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊伞O旅媸切【帋痛蠹艺淼淖钚潞贤0?,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

工程材料款合同篇一

住所:______________________

法定代表人:________________

公司名稱:__________________(以下簡稱乙方)

住所:____________________

法定代表人:______________

保證人名稱:______________(以下簡稱丙方)

住所:____________________

法定代表人:______________

因甲方的請求,丙方愿意為甲方、乙方于_________年______月______日簽訂的工程合同(以下簡稱主合同)提供擔保。乙方經(jīng)審查,同意丙方作為甲方履行主合同的保證人。三方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同如下:

一、丙方為甲方履行主合同的義務(wù),即支付乙方貨款提供擔保。保證金額為甲方應向乙方支付而末支付的款項。

二、丙方對上條所列款項承擔連帶清償責任。如果不按主合同的約定付清工程款,乙方有權(quán)直接向丙方追償。丙方保證在接到乙方書面索款通知后個工作日內(nèi)清償述款項。

三、丙方同意在乙方依約提出代償要求時,以本公司所有之資金、財產(chǎn)先予償還乙方在債權(quán)得到丙方之清償后,將該債權(quán)轉(zhuǎn)移給丙方。

四、乙方在此同意,在甲方暫時沒有能力及時還款時,若甲方能根據(jù)乙方的要求提出合理有效的還款計劃,則乙方將暫不向丙方提出代償要求,乙方向丙方主張代償?shù)钠谙抟嘞鄳笱?。但若甲方末能按照還款計劃如期還款,則乙方隨時可向丙方要求代為清償。

五、丙方的保證責任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財力狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本保證合同所擔保的主合同的無效或解除而免除。

六、丙方機構(gòu)若發(fā)生變更、撤銷,丙方應提前天書面通知乙方和甲方。丙方如發(fā)生合并,由變更后的機構(gòu)承擔連帶責任;或由甲方和丙方落實為乙言所接受的新的保證人,如丙方破產(chǎn),甲方應丙方破產(chǎn)前二個月內(nèi)重新提供保證人。

七、在本合同有效期內(nèi),甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同還款時,應經(jīng)三方協(xié)商同意,達成書面協(xié)議。

八、違約責任

丙方違反本合同第二條約定,末按期代為清償?shù)狡趥鶆?wù),乙方可視情況擔保總額的3%向丙方收取違約金。

九、爭議的解決方式:

甲、乙、丙三方解決爭議的方式與主合同規(guī)定的一致。

十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂并加蓋單位公章,并自主合同生效之日起生效。

十一、本合同正本一式_________份,甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。

甲方(公章)授權(quán)代理人(簽字):_________

_________年______月______日

乙方(公章)授權(quán)代理人(簽字);_________

_________年______月______日

丙方(公章)授權(quán)代理人(簽字):_________

_________年______月______日

工程材料款合同篇二

發(fā)包人(甲方):(全稱)

承包人(乙方):(全稱)

依照、及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

1 工程概況

1.1 工程名稱: 。

1.2 工程地點: 。

1.3 工程內(nèi)容: 。

1.4 承包范圍: 。

1.5 承包方式:

□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)

□乙方只包工

1.6 工程結(jié)構(gòu): 。

1.7 裝飾裝修施工面積: 。

2 工程質(zhì)量

2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計標準或雙方約定的其他標準。

2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標準:《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-20__)

、 。

2.3 約定標準: 。

3 工期

3.1 總工期: 日(為日歷工期,并包括)。

3.2 開工日期: 年 月 日。

3.3 竣工日期: 年 月 日。

3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內(nèi)未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相應順延工期。

3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續(xù)施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內(nèi)予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。

3.6 工期順延

3.6.1 發(fā)生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:

(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

(2)工程量增加、設(shè)計變更的。

(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設(shè)備的。

(5) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

(6)甲方未按時支付工程款的。

(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2 出現(xiàn)以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,由乙方承擔責任,工期不順延。

3.7 工期提前

3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議,且甲方應在3日內(nèi)批準乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施,并為趕工提供必要的條件。

3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內(nèi)容:

(1)提前的時間。

(2)乙方采取的技術(shù)措施。

(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。

(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。

4 設(shè)計

4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式

□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批,甲方應于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。

□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

4.2 設(shè)計變更

4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

4.2.2 由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。

4.2.3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。

4.2.4 設(shè)計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù),乙方應變更,送甲方批準,同時調(diào)整工程價款。

4.2.5 涉及設(shè)計變更的,設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設(shè)計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據(jù)。

5 工程價款

5.1 本工程價款:

□招標工程以中標價為準。(應附)

□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。

5.2 本工程價款總計:人民幣 元 ,? 元。

5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整:

(1)甲方確認的工程量增減。

(2)甲方確認的設(shè)計變更或工程洽商。

(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。

(4)雙方約定的其他增減或調(diào)整。

5.4 工程價款支付

5.4.1 預付款為工程總價的 %,支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付,乙方可延期開工。

5.4.2 工程進度款

5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄,甲方應在3日內(nèi)會同乙方核實計量并檢驗工程質(zhì)量。乙方無故不參加計量及質(zhì)量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù);甲方逾期未作計量及質(zhì)量驗收的,從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。

5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設(shè)計變更、工程量增加等)。

5.4.2.3 乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設(shè)計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

5.4.2.4 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。

5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結(jié)清。

6 材料設(shè)備供應

6.1 本工程由甲方供應主要材料設(shè)備的,雙方約定編制甲方供應材料設(shè)備一覽表作為本合同附件,一覽表中應準確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。

6.2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的,應按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標準要求進行采購,提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明,并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負責。

6.3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料、設(shè)備進行共同驗收。甲方供應的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后,應移交給乙方管理、使用。

6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經(jīng)雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》。

7 雙方派駐本工程項目的代表

7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務(wù): ,

職稱: 。

7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監(jiān)理。

監(jiān)理工程師: 職務(wù): 職稱:

注冊證書號: 。

7.3 乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為 ,是乙方在本工程項目中的代表。

7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。

7.5 甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令,項目經(jīng)理應予執(zhí)行。

8 雙方權(quán)利

8.1 甲方權(quán)利

8.1.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師,但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責不變。

8.1.2 有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。

8.1.3 有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。

8.1.4 有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

8.2 乙方權(quán)利

8.2.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表,但應提前7日書面通知甲方,撤換后代表的權(quán)責不變。

8.2.2 有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項合同義務(wù)。

8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應予執(zhí)行,但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。

9 雙方義務(wù)

9.1 甲方義務(wù)

9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。

9.1.3 組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。

9.1.4 提供施工場地,并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。

9.1.5 提供房屋主體結(jié)構(gòu),水、電、暖風機電設(shè)備的技術(shù)資料。

9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設(shè)備,保證施工期間的需要。

9.1.7 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系,保證工程有序進行。

9.1.8 嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。

9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程,要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全,并不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。

(3)增加樓、地面荷載。

(4)破壞地面,層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

凡必須涉及以上所列內(nèi)容的,應有涉及改動方案的設(shè)計圖紙,并對安全使用性出具書面說明。

9.2 乙方義務(wù)

9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。

9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。

9.2.3 安全施工

9.2.3.1 應按有關(guān)規(guī)定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。

9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故,應在第一時間報有關(guān)部門及通知甲方,并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。

9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協(xié)商安全防護措施,經(jīng)甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。

9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相應費用。

9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,應負責工程成品保護工作。

9.2.5 負責施工場地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。

10 工程驗收

10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位,乙方應在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗收,驗收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗紀錄上簽字后,乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。

10.2 竣工驗收

10.2.1 工程具備竣工驗收條件的,乙方應按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內(nèi)組織驗收,并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見,雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。

10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的,視為工程合格同意驗收,應辦理竣工結(jié)算手續(xù)。

10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后達到竣工驗收標準的,竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期??⒐と掌谝惨暈楸P奁鹗既掌?。

10.2.4 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的工程,甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責任及其他責任均由甲方自行承擔。

10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的,雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。

10.2.6 竣工結(jié)算:竣工報告經(jīng)甲方同意后,乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報告和結(jié)算資料之日起28日內(nèi)進行審核確認,按合同約定向乙方支付工程尾款,同時甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結(jié)算的,應承擔乙方相應的保管費和利息損失。

11 違約責任

11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務(wù)時應承擔相應的違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。

11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結(jié)算款的,每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

11.3 由于乙方責任延誤工期的,延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。

11.4 由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標的工程,乙方對工程質(zhì)量不合格的部位應進行徹底返工修理,對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標的應進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

11.5 違約方承擔違約責任后,除符合以下情況而中止合同外,雙方均應繼續(xù)履行合同,以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好:

(1)合同已無法履行。

(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。

(3)調(diào)解要求停止施工。

(4)仲裁要求停止施工。

(5)法院要求停止施工。

12 其他:有關(guān)保險、擔保、保修等內(nèi)容,雙方可以書面形式另行約定,作為本合同附件。

13 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時,應及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應在合理期限內(nèi)提供證明。

14 爭議解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,按下列第 種方式解決:

(1)依法向 人民法院提請訴訟。

(2)提交 仲裁委員會仲裁。

15 合同的生效:本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

16 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。

17 補充約定:

甲方(簽章): 乙方(簽章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

委托代理人: 委托代理人:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

開戶銀行: 開戶銀行:

賬號: 賬號:

簽訂時間: 簽訂時間:

簽訂地點: 簽訂地點:

工程材料款合同篇三

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份證號:____________

________________________

身份證號:____________

丙方:________________

身份證號:____________

甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,在自愿、平等的基礎(chǔ)上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經(jīng)過充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:

一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”b—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”b—33#樓的重包方,和內(nèi)蒙古__建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的勞務(wù)大清包,丙方系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”b—33#樓的勞務(wù)(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。

二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權(quán)將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關(guān)系解除。

五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款,丙方有權(quán)處置這套房屋,甲方無權(quán)收回該套房屋。

六、如果在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權(quán)依法處置抵押物。

六:本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系,互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協(xié)議一式三份,自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效,協(xié)議各方各執(zhí)一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

工程材料款合同篇四

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。

________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。

在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。

被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。

________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費。

被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。

雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。

但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。

綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。

依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。

因此,原告為維護自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致__________市__________區(qū)人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

工程材料款合同篇五

甲方(擔保人):_____公司

法定代表人:_____________

住址:___________________

郵編:___________________

聯(lián)系電話:_______________

乙方(被擔保人):_______

法定代表人:_____________

住址:___________________

郵編:___________________

聯(lián)系電話:_______________

本建筑工程業(yè)主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。

鑒于:

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成建筑工程業(yè)主支付擔保合同,合同如下:

第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務(wù)得到切實履行,甲方利用自身擔保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責任。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù),依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,訂立本合同。

第二條按照《中華人民共和國擔保法》的有關(guān)規(guī)定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。

第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:

1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔保:

(1)經(jīng)甲方認可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。

(2)以財產(chǎn)抵押(質(zhì))押給甲方,以作為償付債務(wù)的擔保。雙方另訂“抵(質(zhì))押合同”。其中抵(質(zhì))押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。

(3)經(jīng)甲方認可的其他方式反擔保措施。

2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務(wù),甲方有權(quán)處分以上抵(質(zhì))押物。

第四條當承包商按保證責任規(guī)定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責任規(guī)定,甲方出于履行擔保義務(wù)為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權(quán),不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。

第五條甲方有權(quán)自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數(shù)的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內(nèi),無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。

第六條擔保條款的修改

乙方要求甲方修改擔保函內(nèi)容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。

第七條擔保費用

甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規(guī)定向甲方支付擔保費及其它相關(guān)費用(具體見收費通知單):

1.擔保費:

(1)擔保費以擔保金額為基數(shù),按年率_________%計收。

(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。

2.其它費用:

甲方因開具擔保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發(fā)生的費用等),由乙方支付。

3.履約保證金:

部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務(wù)到期后,乙方無法履行還款義務(wù)而產(chǎn)生的履約費用,保證金以現(xiàn)金形式提供,數(shù)額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。

第八條爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律,在本合同履行中,如發(fā)生爭議、糾紛,有關(guān)各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。

第九條違約責任

1.甲方的責任

(1)如果甲方未按本合同履行義務(wù),則應承擔罰款_________元給乙方。

(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù),而使乙方遭受損失,則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。

2.乙方的責任

(1)如果乙方違反本合同未履行義務(wù),則應支付違約金_________元給甲方。

(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù),而使甲方遭受損失,則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

第十條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

本合同一式__

_______份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份,承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份,其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):___

法定代表人(簽字):__

工程材料款合同篇六

甲方:

乙方:

由于甲方欠乙方工程款,以房產(chǎn)抵頂工程款一事達成如下協(xié)議:

一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為 建筑面積 平方米,價款 小區(qū) 元。 號樓 室, 元, 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房

二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售,由此產(chǎn)生的一切責任由甲方自行 負擔,抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售,抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時, 其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續(xù)。 辦理過戶手續(xù)所需要費用由購房人按國 家現(xiàn)行規(guī)定承擔。

三、抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關(guān)配套費用。 抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應達到甲方對外銷售的同等標 準。

四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>

五、 如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán) 等,乙方可以單方解除本協(xié)議,甲方應以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。

六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。

七、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

工程材料款合同篇七

甲方:____有限公司

乙方:______有限公司

經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:

1、 乙方申請將甲方所欠乙方__x項目外墻涂料工程款¥____,現(xiàn)

乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給__x,由__x在____購買住宅一套,該房屋戶名寫為____,身份證號__________________x,若產(chǎn)生一切責任由______春承擔。

2、 該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務(wù)部門審核。該筆費

用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方

3、 乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與______x有限公

司無關(guān)。

甲方:______________

乙方:______________

_____年_____月_____日

【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/1761909.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔