工程施工的合同范文(22篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-09 07:20:11
工程施工的合同范文(22篇)
時間:2023-12-09 07:20:11     小編:念青松

合同可以包括商品買賣、服務提供、租賃、借貸等各種形式的交易。編寫合同要準確描述雙方的權益與責任,保證公平性。如果需要對合同條款進行修改或變更,請確保經過雙方協(xié)商一致,并及時更新相關文件。

工程施工的合同篇一

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

第二條工程名稱、地點和范圍及內容。

一、工程名稱:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內。

三、工程范圍及內容:。

1:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條承包方式。

本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

第四條雙方協(xié)作事項。

甲方負責:

一:甲方應協(xié)調好該工程與有關單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進度。

二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有。

有關部門進行中間驗收.

乙方負責:

一:乙方在施工中發(fā)現問題應及時向甲方反應。

二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。

三:竣工資料報有關部門審核。

第五條違約責任。

按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。

第六條發(fā)生經濟糾紛處理方式。

如發(fā)生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。

本工程xx年xx月xx日前完工。

第八條工程承包方式。

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第九條安全責任。

施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。

第十條工程造價。

本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。

第十一條合同份數。

本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。

第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲方:(公章)。

乙方:

負責人:(簽章)。

負責人:(簽章)。

日期:

工程施工的合同篇二

(簡稱甲方)。

(簡稱乙方)。

本著友好磋商、互相配合、互恵、互利的原則、甲方同意將辦事處屋面防水維修工程承包給乙方施工、為了明確雙方的職責、確保無*防水維修工程按質期完成、根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,認真商議應共同遵守,嚴格履行以下條款:

1、工程地點:文三西路2號古蕩街道辦事處。

2、工程名稱:屋面防水維修工程。

3、工程內容:進行平臺平改坡和鋪設sbs防水卷材。

4、承包方式:包工、包料。

5、承包價格:28200元。

二、乙方職責:

3、質量保證,乙方所施工的屋面防水維修工程,在一年之內發(fā)現滲漏,乙方無條件免費保修(如自然災害、人為破壞不在保修之列)。

三、甲方職責:

1、甲方免費為乙方提供三通:路通、水通、電通。

2、協(xié)助乙方搞好安全設施,配合乙方進行施工,確保補漏工程順利進行。

四、付款方法:

屋面防水維修工程開工后,甲方應支付工人生活費40%、待屋面防水維修工程完工后,通過關水48小時測試不漏水,甲方應在五天之內一次性付清工程款(不包括任何稅金)。

五、法律責任:

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

工程施工的合同篇三

第一臺260元,自。

第二臺起每臺120元,采取背靠背付款方式。付款方式。

二:單極化室分天線28元臺,工程驗收通過后付款30%;安裝每個站點。

第一臺260元,自。

第二臺起每臺120元,采取背靠背付款方式。付款方式。

第一臺260元,自。

1、工費剩余部分待建設方審計付款后,甲方按照同比例在15個工作日內支付給乙方,不得拖欠。

1、乙方自行承攬工作量并自行解決工程中遇到的各種問題。乙方人員在工程中應完全按照施工標準和合同規(guī)定內容施工。

2、配合甲方按照施工計劃要求組織人員。

3、提供施工所需要的工具及車輛。

4、負責甲方工地代表到施工現場的往返交通。

5、在此合同的有效期內,認真做好工程中的安全防護工作,必須為其工作人員購買人身保險以及必須的勞動保護用品,如出現任何因乙方違反安全操作規(guī)程造成的人員傷亡事故以及其他非甲方原因所致的有關工程事故、糾紛,責任應完全由乙方負責,甲方不負責任何間接和直接責任。

6、乙方有責任保管好各種工程材料,施工過程中發(fā)生的材料丟失、損壞,由乙方負全責。

7、若有搶修工程,乙方須無條件配合甲方,否則甲方有權利對乙方進行處罰。

1、所需輔材由乙方提供;

1、乙方必須嚴格執(zhí)行國家現行有關安全施工規(guī)范和操作規(guī)程,保證自身及他人的安全,保證場地,場容整潔有序。凡違反有關規(guī)章操作規(guī)程發(fā)生的人身安全事故責任均有乙方承擔全部費用和責任。

2、乙方應服從和積極配合甲方,組織新工人三級安全知識教育,考試合格后發(fā)放上崗證,保證每位員工熟悉安全操作規(guī)程,無上崗證人員和婦女兒童不準進入施工現場。

3、乙方施工人員必須嚴格遵守項目部各項規(guī)章制度和各工種的安全操作規(guī)程,開展班組安全活動。有特殊要求的工種必須根據規(guī)定持特殊工種操作證上崗。

4、乙方進場人員必須具備勞動、公安、計生等有關部分所要求的各種證件。如乙方人員證件不齊全,被有關職能部門查處罰款的經濟責任由乙方自負。乙方進場前必須與甲方簽訂《班組安全責任書》,如乙方在現場有違章行為則按《項目部安全生產獎罰制度》和有關條例執(zhí)行。

工程施工的合同篇四

(甲方)建設需要,經同意委托由江蘇宜安建設有限公司(乙方)負責施工,雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外,并結合本工程具體情況,特訂本施工合同,共同遵守執(zhí)行。

二、承包方式:按規(guī)定實行包工包料。

三、付款辦法:

1.合同簽訂后工程款一次性結清,同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。

2.乙方開戶銀行:工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號:11030233。

四、材料供應:施工所需材料由乙方組織供應。

五、工程變更:乙方應按照圖紙為依據組織施工,如果實際需要變更,甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù),并作為增加工程量依據重新計算工程造價。

六、工程質量:

1.依照施工圖紙,施工說明,國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。

2.如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔,如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。

3.工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪,如果施工不善乙方應負責修補或返工。

七、工程竣工驗收:乙方在竣工前應做好自檢,竣工后10天內甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產教育,如乙方出現安全事故有乙方負全責。

九、本工程:甲方指定為工程負責人。

乙方指定偰云真為工程負責人。

雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。

十、本合同一式貳份。經甲乙雙方蓋章有效。

十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程施工的合同篇五

發(fā)包方(全稱):______(以下簡稱為甲方)。

承包人(全稱):______(以下簡稱為乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協(xié)商達成一致,訂立本合同。

2、工程地點:

1、承包范圍:

2、承包方式:

乙方在施工期間,必須做好安全工作,如出現一切事故,均由乙方自行負責。

1、開工日期:定為______年______月______日

2、工期要求:預計工期______個月。

1、工程質量標準:按規(guī)范要求施工,并服從甲方的要求。

2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。

3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。

每維修一個單井罐價格為3700元,計______個,共計______元。

每完成5個單井罐(經甲方驗收合格)結一次款。

八、本合同未盡事宜另行協(xié)商,商定條款與本合同同時有效。

九、本合同一式貳份,甲、乙方各一份,雙方簽字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____。

工程施工的合同篇六

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

根據中華人民共和國經濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定,結合工程的具體情況,簽訂本合同。

(一)工程名稱:

(二)工程地點:

(三)工成內容:xx層棟,建筑面積xxx平方米,其它。

(四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容:xxx。

(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。

(六)承包方式:xxx。

工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復,逾期視作同意,并按審定的預算造價為調整合同造價。

(一)按定標規(guī)定工期為xxx天(日歷天),自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文,辦妥城監(jiān)標牌,送達乙方之日起天內起計,并以雙方現場管理代表簽字為準。

(一)工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范xxx。

(二)工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行,保修期為一年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第五條材料設備供應。

(一)工程所需材料及設備由xxx方采購供應至xxx場地(倉庫)。

(二)工程所需材料及設備xxx由方采購供應至xxxx場地(倉庫)。

(三)材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議,應進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責,否則由采購方承擔。

(四)工程材料和設備差價的處理辦法:

(五)施工中,由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方需按材料設備的實際采購價格,回收全部不適用的材料和設備,或經乙方同意,由甲方給予適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。

(一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:

帳號:

(二)根據中國人民建設銀行有關規(guī)定,甲方在合同生效后天內,按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款:

1.建筑工程按當年計劃工作量35%;

2.安裝工程(包括設備安裝,水電安裝)按當年計劃工作量(扣除設備價值)的40%;

(三)工程款支付方式:

1.工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當工程進度累計超過50%時,每次按當月完成工程工作量的xx%付(收)款。

工程施工的合同篇七

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及其他相關法律、行政法規(guī),甲、乙雙方本著平等、自愿、互利和誠信的原則,就本項目的土石方工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同。

l、工程名稱:宜良滇中汽車文化產業(yè)園(一期)土方工程及配套附屬工程。

2、工程地點:宜良縣匡遠鎮(zhèn)永豐社區(qū)小江公路與宜九路交叉處。

3、工程內容:土方工程,機械挖、運、填、卸土推平及碾壓土方工程,清理開挖區(qū)及填土區(qū)內的植物(苗木、雜草)、障礙物,根據宜良縣宜平房地產開發(fā)有限公司要求及設計圖紙施工。

4、工程承包范圍:按工程設計圖紙確定施工方案,按施工方案嚴格執(zhí)行。合同自簽字之日起5天內,乙方根據甲方提供的工程設計圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認并按此執(zhí)行。

5、工程量:該標段總挖方量約8萬m3,最終工程量按實際完成的工程量確定。

1、開工日期:_____年_____月_____日。

2、預計竣工日期:_____年_____月_____日。

3、總工期30日歷天。

4、驗收日期:竣工后7日內提交宜良宜平房地產開發(fā)有限公司驗收。

5、如遇特殊情況(工程設計變更,甲方要求施工方案變更,天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的停、窩工等),乙方與甲方根據實際情況協(xié)商辦理工程順延簽證手續(xù)后,工期予以順延;如出現乙方組織不力,施工安排不合理等原因,由此造成的損失由乙方自行承擔:

6、工程質量保修期:在建設工程合理使用范圍內均應承擔責任。

1、土方機械開挖、轉運、回填、卸土推平碾壓,含稅收綜合包干價每立方10.00元(大寫:壹拾元整),注:機械燃油價格漲跌,仍執(zhí)行合同包干單價,不作費用調整。

2、清理開挖區(qū)和填土區(qū)內的植物(苗木、雜草)及場地內轉運含稅后包干價每平方米2.50元,提取10%管理費。

3、破碎原造紙廠至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價30000.00元(大寫人民幣:叁萬元整),不存在提管理費。

4、在項目區(qū)內的建筑物由宜良宜平房地產開發(fā)有限公司與戶主方解決處理好無異議后,由乙方機械按臺班費計算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。

5、除土方工程款外,機械臺班費提取3%的管理費,臨時商鋪工程按實際工程款給予甲方提取10%的管理費。

6、甲方負責與該地區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、城管、電力、電信、林業(yè)、消防,私人墳墓等有關部門進行聯(lián)系與協(xié)調,由此產生的費用,乙方只承擔交通、環(huán)衛(wèi)兩方面的費用,其它方面均由甲方負責。但乙方必須協(xié)助配合。

7、進場時,住房、水、電由乙方自行負責。

1、乙方機械設備和人員進場,工作10天根據工程量,預付30萬元工程款,工程量完成,按照補充協(xié)議付款。工程竣工驗收完成,竣工驗收資料通過政府備案。結算資料經過審定后,累計支付至結算價款的100%付清,每次付款,甲方只能按付款額的10%提取管理費,其余款全部撥付給乙方,如甲方不能按量付款,乙方將有權停止任何施工。

1、乙方在施工中,機械操作、車輛運輸、施工人員應注意安全,如發(fā)生安全事故,甲方一概不承擔任何責任,乙方自己承擔(注:施工隊人員必須配帶安全帽)。

2、未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同自簽字之日起產生法律效律,合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,存檔壹份。

甲方代表:

乙方:

_____年_____月_____日。

工程施工的合同篇八

依照《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該xx路xx弄xx號xxx室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:

1、工程地點:2、工程內容:室內設計和裝修施工。

3、工程造價:元(大寫)。

1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號xxx室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

2、甲方支付首期款20xx元。

3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:

4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。

5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。

本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。

甲方:乙方:

全權授權代表:

全權授權代表:

年月日年月日。

工程施工的合同篇九

(甲方):

(乙方):

雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外,并結合本工程具體情況,特訂本施工合同,共同遵守執(zhí)行。

二、承包方式:按規(guī)定實行包工包料。

三、付款辦法:

1、合同簽訂后工程款一次性結清,同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。

2、乙方開戶銀行:工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號:11030233。

四、材料供應:施工所需材料由乙方組織供應。

五、工程變更:乙方應按照圖紙為依據組織施工,如果實際需要變更,甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù),并作為增加工程量依據重新計算工程造價。

六、工程質量:

1、依照施工圖紙,施工說明,國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。

2、如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔,如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。

3、工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪,如果施工不善乙方應負責修補或返工。

七、工程竣工驗收:乙方在竣工前應做好自檢,竣工后10天內甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。

八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產教育,如乙方出現安全事故有乙方負全責。

九、本工程:甲方指定為工程負責人。

乙方指定偰云真為工程負責人。

雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。

十、本合同一式貳份。經甲乙雙方蓋章有效。

十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

工程施工的合同篇十

發(fā)包人:(簡稱甲方)。

承包人:(簡稱乙方)。

工程續(xù)建項目基坑支護承包事宜,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,經雙方友好協(xié)商,制定如下協(xié)議:

3、長排水管泄水管制作、安裝、引孔、搭架。

4、邊坡支護圖紙內包含的全部內容及檢測的配合工作。

注:以上報價均不含稅。

45日歷天,其中錨桿工程為30日歷天,坡面15日歷天(以甲方通知進場二日后起計,因甲方原因造成的延誤給予簽證順延)。機械要求:(1)錨體空壓機90kw3臺,合同簽訂后進場2臺,一星期后再進1臺;(2)坡面噴漿空壓機:3臺,進場時間按進度要求。有工作面的情況下,乙方要加大現場人員、機械的投入。

嚴格按圖紙設計變更和相關規(guī)范施工,嚴格執(zhí)行國家現行的相關驗收規(guī)范。如乙方施工的工藝及技術出現質量問題,導致驗收及試驗不合格,驗收通不過,責任及損失由乙方全部承擔。

按現場實際發(fā)生的工程量計量,工程完成后一個月內結算。

工程完成后付至工程量的50%,驗收后付至工程量的85%,工程完成驗收后三個月內付清。

1、現場的三通一平及施工層面的土方(機械)開挖。(提供一個給水點和足夠容量的電源)。

2、提供施工的工程地質資料及施工圖紙各一套。

3、提供基坑各剖面角點和控制標高。

4、協(xié)調各班組間的施工順序,調解各班組間的關系。

5、及時提供由甲方供應的材料。

乙方已充分了解本工程的工期緊及現場情況和特點,并已充分熟悉施工圖紙承諾投入足夠的機具和人員進場施工,以保證滿足甲方的總工期要求和節(jié)點工期要求。

1、嚴格按圖紙、設計變更(若有)和相關規(guī)范施工,嚴格執(zhí)行國家現行的相關驗收規(guī)范。

2、遵守甲方的現場管理制度(安全施工、安全用電、文明施工等),乙方對其班組人員的安全負全責,如有工傷事故,由乙方全部負責。

3、嚴格遵照甲方的進度計劃,充分組織機具、人員進場施工,進場的機具必須申報甲方并登記造冊,以便退場時方便放行,如不申報,責任及損失由乙方自行負責。

4、對質量缺陷和自身原因損壞的成品必須當日整改完成,并承擔所造成的一切返工整改費用,需特別注意單重管旋噴樁質量,杜絕質量問題而產生漏水現象。

5、做好臨近構筑物和臨時設施的保護工作,不得隨意破壞、私自拆移。錨桿施工前必須按甲方交底去操作,避免鉆穿孔樁。

6、做好施工場地清理及材料的保護和回收整理工作,造成材料浪費由乙方賠償。

7、做好施工過程中的隱檢、驗收工作,按規(guī)范做好并提交內業(yè)資料。

8、如需乙方提供巖土資質,無條件配合,管理費另加3%.

1、乙方未按甲方的進度計劃組織施工,按節(jié)點時間延誤一天處罰金壹仟元,如提前一天獎勵1000元。

2、甲方原因造成的工期延誤,工期給予簽證順延。

甲方:

乙方:

xx年xx月xx日。

工程施工的合同篇十一

我單位擬新建xx大廈室內裝修工程,為確保工程質量、安全,提高經濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關規(guī)定,并報經市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍?,F將該項目的招標條件及投標要求說明如下:

1、工程名稱:xx大廈室內裝修。

2、建設地點:xx路1。

3、計劃投資1700.00萬元,投資性質:單位自籌,已到位資金1700.00萬元。

4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。

5、工程類別整棟裝飾工程。

詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線)。

1、本工程根據《招標投標法》等有關規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質量的承包方式。

2、取費標準。

2-1、土建工程:按現行定額及其配套的取費標準,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文;取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文;人工調整暫調系數按x建定〔20xx〕第09號文進行調整,列入稅前報價;施工現場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。

2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設):按現行定額取費,材料預算價格按現行市場價執(zhí)行。

2-3、裝飾裝修工程:按現行定額取費,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文,取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關配套文件規(guī)定執(zhí)行。

1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設方按有關規(guī)定預繳勞保基金,開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。

四、主要材料供應及質量要求:材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。

本工程施工工期(日歷天數)參照國家現行工期定額、結合業(yè)主實際情況確定為xxx天;投標人可根據自己的實際情況自行確定投標工期。

按國家現行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質量標準施工,工程質量必須符合工程設計和現行規(guī)范要求。竣工時,經當地質量監(jiān)督部門核定,質量等級必須達到優(yōu)良標準。

1、中標人不得將工程轉包;如發(fā)現有轉包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設單位報經市招標辦批準,有權從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。

2、嚴格按國家的有關規(guī)定和《合同法》的有關要求簽訂建設工程施工承包合同。

3、工程結算:本工程以中標價作為工程價款結算的依據;增減部分(即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量),以及合同工期內因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應予以調整。

本工程結算委托xxxxx審定。

4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的10%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。

工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結算后兩年內付清。

5、違約責任和獎罰辦法:

5-1、本工程實行優(yōu)質優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的2%獎勵;質量等級未達到中標承諾的,按中標價的2%處罰。

5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。

5-3、本工程如因建設方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。

1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。

2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。

2-1、履約擔保形式:現金擔保。

2-2、擔保額度:采用現金方式,其履約擔保額度為xxxx萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。

2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經認可的竣工工期。

3、工程現場勘察和招標答疑:

3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現場勘察。

3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設計單位書面答復。

4、投標報價的取值:

投標報價的上限值為xxxx.00萬元;

投標報價的下限值為xxxx.00萬元。

5、投標書的編制、密封和投送。

5-1、投標書包括商務標書和技術標書。

5-2、商務標書的內容包括:

經理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。

5-2-2、商務標b:投標報價、承諾表。

將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。

5-3、技術標書主要是施工組織設計;本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份;其要求如下:

5-3-1、技術標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:

工程施工的合同篇十二

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概況:建筑面積1227。

2.00平方米。

二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。

五、質量要求按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。

六、付款方式。

1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

七、雙方責任。

1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。

3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。甲方單位名稱:乙方單位名稱:(蓋公章)(蓋公章)法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:年____月____日________年____月____日委任單位:____________施工單位:____________就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:

一、工程名稱:___________________________。

二、工程地點:________________________。

三、工程項目內容:________________________。

四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。

六、付款方式。

1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。

2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)。

七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

八、工程施工。

1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。

2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。

4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,遵守施工技術規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。

5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。

九、工程質量。

1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。

3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。

4.裝飾工程質量保修________年。

一、違約責任任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。

工程施工的合同篇十三

甲方:

乙方:

應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:

一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。

二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。

三、新增工程量:

詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。

四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。

五、付款方式:按原合同執(zhí)行。

六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

法定代表人:法定代表人:

簽約日期:年月日

工程施工的合同篇十四

在我國法律現行的法律規(guī)范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?/p>

一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。

在我國現行法律中,到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現實、政策與法律妥協(xié)的產物。

1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書?!?/p>

解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效?!?/p>

第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?!钡诙鍡l規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?/p>

目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。

指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。

工程施工的合同篇十五

合同編號:甲方(發(fā)包單位):江蘇xx公司乙方(承包單位):無錫xx公司根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就鋼構雨篷加工與安裝事項協(xié)商一致,簽訂本專業(yè)分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。

1.工程名稱:住宅小區(qū)一期工程(17樓)。

2.工程地點:安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。

3.工程結構:框剪結構。

4.承包內容:小區(qū)單元門的鋼構雨篷加工與安裝。

二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包質量、包竣工驗收。

三、材料要求:

1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工,并且必須達到國家標準要求。

2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。

四、工藝要求:鋼結構連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致,面漆顏色以選樣為準。

五、加工、制作形式:按照圖紙加工安裝,乙方根據實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.

六、結算方式:

1、950元2,該報價含設計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。

2、最后以竣工實際面積結算并提供正式稅務發(fā)票。

3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結算,雨棚主鋼構安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%,全部安裝費的5%為質保金,________年后無質量問題全額無息返還。

1、工期:合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。

2、暫停施工:甲方應以書面形式要求乙方停止施工,提出書面處理意見,乙方整改后以書面形式提出復工要求。

3、工期延誤:以下原因造成的工期延誤,經甲方代表確認后,可考慮工期順延:

(1)施工現場未能達到開工條件;

(2)其它工種施工施工交叉而影響施工。

(3)發(fā)生重大設計變更,造成工程量增加或返工發(fā)生的天數。

(4)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

八、質量標準符合以下有關鋼結構規(guī)范:

(3)質量要求:使用的原材料符合國標及圖紙要求。

十、雙方義務:甲方義務:

(1)配合乙方協(xié)調設計單位確保圖紙無誤。

(2)甲方負責提供施工現場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務:

(1)乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等,所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關技術資料,檢驗資料和檢驗報告,報驗資料等等。

(2)乙方現場施工人員服從甲方及有關單位的管理。

(3)及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。

乙方:無錫xx公司甲方代表(簽名):

乙方代表(簽名):甲方法人代表或授權人(簽名)。

乙方法人代表或授權人(簽名):地址:

地址:電話:

電話:開戶銀行:開戶銀行:帳號:

工程施工的合同篇十六

(甲方)建設需要,經同意委托由_____建設有限公司(乙方)負責施工,雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外,并結合本工程具體情況,特訂本施工合同,共同遵守執(zhí)行。

按規(guī)定實行包工包料。

1.合同簽訂后工程款一次性結清,同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。

2.乙方開戶銀行:工商銀行_____蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號:11030233。

工所需材料由乙方組織供應。

乙方應按照圖紙為依據組織施工,如果實際需要變更,甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù),并作為增加工程量依據重新計算工程造價。

1.依照施工圖紙,施工說明,國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。

2.如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔,如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。

3.工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪,如果施工不善乙方應負責修補或返工。

乙方在竣工前應做好自檢,竣工后10天內甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。

甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產教育,如乙方出現安全事故有乙方負全責。

甲方指定_____為工程負責人。

乙方指定_____為工程負責人。

雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程施工的合同篇十七

發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。

承包方:(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。

1、項目名稱:

2、座落地點:

3、材料說明:詳見報價清單。

2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。

2.2具體的承包范圍如下:

本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。

嚴格執(zhí)行現行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。

3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。

4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。

4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調整。

5.1本工程的包干總價(含稅)為:

5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。

6.1xxx付款方式。

7.1甲方指定項目代表為。

7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。

7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。

7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。

7.5按時向乙方支付合同款項。

7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。

7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。

7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù),相關費用乙方負責。

8.1乙方指定的項目代表為:________。

8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。

8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。

8.4乙方在安裝工程開始前,須根據工程規(guī)范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。

8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。

8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。

8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。

8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。

8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。

8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。

8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。

8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關手續(xù),因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。

8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。

8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。

8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告,經過甲方審定后作為確定結算款的依據。

8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù),以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。

9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求,相關規(guī)定如下:

9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。

9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。

9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。

10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。

10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。

10.3如果在驗收中產生糾紛,由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。

11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。

11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。

11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。

11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。

11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。

11.6未經甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。

12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。

12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。

12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。

13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。

雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。

甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:

乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

____年____月____日____年____月____日。

工程施工的合同篇十八

合同編號:

發(fā)包方(甲方):簽訂地點:

承包方(乙方):

甲乙雙方根據我國《合同法》及相關法律規(guī)定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝飾(修)合同,具體條款如下:

承包范圍:

承包方式:

承包內容:

3、開工日期:工期:

4、工程質量標準:

5、工程造價:(人民幣大寫)。

(人民幣小寫)。

6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表,按實用數繳納水電費,如無法安裝水電表,則按規(guī)定將從工程款中扣除水電費。

7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。

8、付款方式:合同經雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格,經工程審計,并經業(yè)主負責人簽字,支付至審計后決算價的%。尾款%做質保金。質保金支付程序,在質保期內,由用戶通知施工單位所需維修事項,若施工單位盡心盡責的服務,用戶滿意,則一年后,無任何質量問題,經用戶單位及有關職能部門簽字,支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項,用戶有權另找工程隊維修,經費從尾款中支付。

9、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

10、結算按執(zhí)行。

11、違約責任。

4)、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的.%為違約金;

12、合同爭議的解決方式。

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第___種方式解決:

1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)、向合同簽訂地人民法院起訴。

13、其他具體規(guī)定。

14、附則。

1)、本合同由甲、乙雙方共同簽訂,合同一式六份,甲方五份、乙方一份。本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

2)、本合同簽訂后工程不得轉包。

3)、本合同若有附件,則附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方乙方。

單位名稱:單位名稱:

(加蓋合同專用章)。

單位地址:單位地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

帳號:

稅號:

郵編:郵編:

傳真號碼:傳真號碼:

開戶銀行:開戶銀行:

戶名:戶名:

賬號:賬號:

簽約日期(即合同生效日期):年月日

工程施工的合同篇十九

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本消防工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。

2、工程地點:

3、工程內容:貴溪汽車城室外道路、給排水管網施工,包含溝槽開挖、雨水、污水、廢水排水、強電、弱電、給水閥門檢查井(含消防給水閥門井)砌筑工程;給排水管道安裝、強電管路預埋、弱電管路預埋工程;給水閥門安裝;混凝土墊層施工(含消防設施基礎澆筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外運、土方換填;道路基層、道路砼工程及路面裝飾面層施工等;本工程分二期施工,第一期從5#樓西南角至11#西北角連接10#樓東北角及1#樓東南角范圍內,第二期施工剩余項目范圍。(其中不包含消防給水管道安裝及設施安裝工程)。

4、承包形式。

1、開工日期:以甲方開工通知為準。

2、竣工日期:三、工程造價(竣工結算方式):

1、合同總價暫為元,大寫(人民幣)。

單價包干項目清單詳見附件1。

2、本次使用施工材料的規(guī)格、型號、技術參數及材料價格見附件2。

1、施工資質應符合當地管理部門要求,因上述問題造成的一切后果由乙方承擔;

2、乙方由擔任駐工地負責人,合同負責其承包范圍中的施工和管理,并對施工技術、質量、工期、安全文明施工、防火、保衛(wèi)等進行全面負責。

3、乙方必須按甲方批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表及監(jiān)理工程師對進度的監(jiān)督、檢查。工程實際進度與進度計劃不符時,乙方應按甲方代表及監(jiān)理工程師的要求提出改進措施,并報甲方代表及監(jiān)理工程師批準后實施。

4、施工用水、用電由乙方自行承擔費用,甲方負責提供接駁點。

1、乙方每月日前向甲方上報上月施工進度總量,甲方于每月日前按審批后的該期施工進度總量的70%支付進度款(每次付款前,乙方提供經當地稅務部門認可的稅收發(fā)票)。

2、工程完成后經甲方、監(jiān)理驗收合格,支付至該期工程合同總額的90%。

3、由政府相關部門驗收合格,辦理竣工結算后七日內支付至決算總價的95%(同時提供至決算總造價全額的經當地稅務部門認可的稅收發(fā)票)。

4、剩余的5%作為質保金,保修期二年,保修期政府部門驗收合格后開始計算,二年后一次性無息付清。

施工用主要材料在進場施工前須報甲方審批。(主要材料相關資料詳見附件主材表)。

1.1乙方采購材料設備的約定:乙方必須在材料及設備進場前三天向監(jiān)理單位及甲方報送材料設備每月進場計劃,含材料設備名稱、品牌、規(guī)格/型號、生產廠家、產地、數量、單價(主材須按甲方指定的品牌、規(guī)格、要求采購),經監(jiān)理單位及甲方審定后方可購進,材料進場的同時,必須提供該材料的質保書、出廠證明及檢測報告等,否則,甲方將不允許進場堆放。

工程設計變更須經甲方、監(jiān)理和設計單位叁方代表簽字并蓋章確認后生效。

1、竣工驗收:

1、協(xié)調乙方與參建單位的關系,盡量為乙方的工作提供方便。

2、及時辦理工程款的結算與支付。

3、甲方在合同簽訂之后即免費向乙方提供經總包審查的施工設計圖一式四份。

1、本消防工程未交付甲方前,負責對甲方成品工程的保護工作(未驗收交工、但甲方已使用的除外)。

2、整理本工程綜合要求的竣工資料共捌份(電子版壹份)交付建設單位;

3、保證施工場地符合環(huán)境衛(wèi)生的相關規(guī)定。

4、服從甲方、監(jiān)理單位現場管理及工期要求。

5、乙方必須在合同工期內提供全部的配合工作。

6、乙方保證不損壞甲方已完成項目(含原市政工程),如有損壞,乙方自費予以修復并承擔相應的工期延誤責任。(除工程施工必須,但須報甲方、監(jiān)理審批)。

7、乙方負責本工程所用的材料(包括甲方限價材料)、半成品、成品的場內運輸及看管、堆放、倉儲、裝卸車的工作,費用自理。

8、乙方項目經理必須參加由甲方組織的工程例會,甲方提前一天通知。

1、按照國家有關施工、驗收規(guī)范執(zhí)行,并根據實際情況進行施工安裝,乙方確保工程質量并通過相關政府部門驗收合格。

2、所有材料進場時乙方向甲方提供檢驗報告、合格證,甲方有權進行隨機抽樣并進行送檢,再次檢測費用由乙方承擔。

3、工程質量達不到相關標準的,由乙方按甲方限定的時間返修至達到標準,工期不予延順,并由乙方承擔全部費用。

4、乙方應認真按照標準、檢驗、并按要求返工、修改、承擔由自身原因導致工程質量未達到本合同約定的標準而發(fā)生的費用。

5、隱蔽工程具備隱蔽條件時,乙方進行自檢,并在進行隱蔽前24小時以書面形式通知甲方及監(jiān)理驗收。乙方準備驗收記錄,如驗收合格,甲方及監(jiān)理方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽,驗收不合格,乙方必須在二日內修改完畢至重新驗收合格。

1、甲、乙雙方在履行合同期間,任何一方不得無故終止合同,違約方向對方交納人民幣伍萬元違約金。

2、甲、乙雙方在合同期間發(fā)生糾紛,友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可以申請工程所在地的仲裁機構仲裁或直接向合同履行地人民法院提起訴訟。

1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的總工期、日歷天數)或任何允許延長竣工期期限內竣工,則每逾期一天乙方應向甲方支付3000元/天的違約金。

最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金不予退還;若乙方竣工日期無法滿足甲方要求的竣工日期,但最終延誤的工期小于中間延誤的工期時,竣工決算除按最終實際延誤的工期扣除工期違約金外,中間付款所扣除的工期違約金按50~80%無息退還。

1、甲、乙雙方遵守社會市場規(guī)則,信守商業(yè)道德,保守商業(yè)機密,相互支付,相互配合。

2、合同中未盡事宜,雙方協(xié)商解決或按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。

3、保修期內,乙方接到甲方的維修通知后二十四小時內到場,超過或不來甲方有權請第三方施工,費用從保修金里扣除。

本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份、乙方執(zhí)兩份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方履行完合同規(guī)定的義務和責任后自行失效。

甲方(章)乙方(章)。

代表:代表:

簽訂日期:年月日

工程施工的合同篇二十

發(fā)包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。

承包范圍:

三、合同工期:

開工日期:

竣工日期:

合同工期總日歷天數天。

四、質量標準。

五、合同價款:

金額(大寫):元(人民幣)。

六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。

七、協(xié)議生效。

協(xié)議訂立時間:年月日。

協(xié)議訂立地點:

本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。

發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

年月日年月日。

工程施工的合同篇二十一

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)經甲乙雙方協(xié)商,甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施,根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī),現就該工程相關事宜經雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。

1.2工程地點:

1.4工程期限:甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本工程工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。

承包方式為包工包料。經甲、乙雙方協(xié)商,本工程合同總價約萬元包干(大寫整),雙方按此包干價進行結算。

1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設計要求進行施工,工程質量。

等級為合格。

2、若雙方對工程質量有爭議,共同商情公路工程質量鑒定機構進行質量鑒定。鑒定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。

3、本工程質量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質量問題,由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復,由甲方承擔費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。

1、負責施工中的協(xié)調工作,確保施工的連續(xù)性。

2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調工作。

3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現場。

4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。

5、按照合同約定按期足額支付工程款。

6、負責交付后的成品保護。

1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現場的作業(yè)要求。

2、嚴格按照公路工程施工技術規(guī)范和設計要求施工,確保工程質量合格。

3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負責,費用由乙方承擔。

4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。

5、遵守當地有關部門相關施工時間、施工現場作業(yè)規(guī)范要求,嚴格管理乙方施工現場人員,做到文明施工。

6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工,若因乙方在施工期間出現安全事故及造成的人身損害和財產損失,應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失(包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用)的,應由乙方賠償。

7、按合同約定收取工程款。

1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成工程施工。

2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的,工程順延。

乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內,甲方支付乙方的全部工程款。質保期為一年,質保期中出現質量問題由乙方修復。

1、工程施工完成后5日內,乙方應及時通知甲方,甲方須組織相關部門及人員進行驗收。

2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內無正當理由不組。

織驗收,在該工程無任何質量問題的前提下,視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續(xù)。

3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內,雙方應辦理完善工程結算。

1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。

2、一方有其他違約行為的,除承擔上述約定的違約責任外,另向守約方支付違約金5萬元。

1、在履行合同中雙方有爭議,應友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結清賬務后,本合同自動失效。

以下無正文。

甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:

委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:

開戶銀行:

賬號:

簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日。

工程施工的合同篇二十二

依照《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,通過協(xié)商簽訂本合同。

(一)工程名稱:_______________________________。

(二)工程地點:_____________________。

安全維護及整改。

工程造價為:____________元整。

5.1質量標準:達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)。

5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017),《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價方法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災難,工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期能夠按實際情況順延。

8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。

8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。

9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還,保修金不計利息。

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。

認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。

乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)________。

法定代表人(簽字)_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)_________。

法定代表人(簽字)_________。

_________年____月____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/18202136.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔