合同的履行是經(jīng)濟活動中不可或缺的環(huán)節(jié)，對于商業(yè)交易的順利進行至關重要。編寫合同前，需要明確合同的目的和雙方的意愿。在簽訂合同之前，建議仔細閱讀并全面了解合同的各個條款。
加工合同三篇一
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂時間：
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。
第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求： 。
第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。（二）
第十七條 違約責任：
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭筆名，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項：
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼：
加工合同三篇二
甲方：
乙方：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后，于20xx年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：年月日至年月日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同三篇三
委 托 方： (以下簡稱甲方)
被委托方： (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工甲方下列零部件產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的合法權益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，就有關事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 委托代工內容
前，乙方應向甲方提供17%的增值稅專用發(fā)票。
第二條 物料的提供及相關責任
1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數(shù)量等，以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準。
2.甲方應及時如數(shù)地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
3.乙方經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數(shù)。如果因甲方調換、補數(shù)不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的.，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條 物品的保管及返還
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發(fā)現(xiàn)一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
第四條 技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規(guī)定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
第五條 驗收標準和方法
1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產(chǎn)品后五個工作日內完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產(chǎn)品必須是經(jīng)乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產(chǎn)品。
4、甲方如對乙方產(chǎn)品質量提出質疑，乙方必須收到甲方通知后3日內給予甲方答復并及時處理。
第六條 交貨的時間、地點
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交貨地點：甲方工廠
第七條 包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：由乙方負擔。
第八條 質量保證與服務
1、乙方為甲方代工的產(chǎn)品在質量保證期內出現(xiàn)質量問題，并經(jīng)確認是乙方造成的，乙方應免費給予維修、重作或退換。
2、如果乙方交給甲方的產(chǎn)品出現(xiàn)批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內派專人到現(xiàn)場協(xié)助處理，并出具處理辦法，供雙方協(xié)商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
3、交給甲方的產(chǎn)品如乙方未按甲方規(guī)定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
第九條 違約責任
1、乙方延遲交付委托代工產(chǎn)品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產(chǎn)品加工費的10%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條 保密條款
1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產(chǎn)品、分支機構、公司)的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
2、未經(jīng)對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業(yè)秘密。
3、當一方提出收回商業(yè)秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業(yè)秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條 不可抗力條款
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行或不能及時履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其他條款
1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
4.本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方： 乙方：
授權代表人： 授權代表人：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
加工合同三篇四
第二條、加工物的技術標準、質量要求：紙箱尺寸為內徑尺寸：長36.2cm×寬21.6cm×高22.3cm,三層彩色膠印，紙張材料不低于“瓦楞110g/平方米，面紙230g/平方米”標準。
第三條、承攬人負責紙箱尺寸和圖案的設計，確保符合定作人產(chǎn)品包裝的要求。定作人有義務協(xié)助承攬人并提供擁有的圖片、尺寸等資料。
第四條、加工物的交付方式及地點：承攬人送貨到定作人指定地點。（盱眙盱城鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)）。
第五條、加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：交貨按本合同第二款驗收。
第六條、承攬人對定作物質量負責的期限及條件：至加工物驗收入庫后7日內。
第七條、加工貨款的結算及期限定作物入庫7日內付清全款。
第八條、定作人在簽定本合同時預交定金人民幣貳仟元。
第九條、本合同解除的條件：本合同期潢或一方違約另一方提出。
第十條、定作人未向承攬人按期支付貨款的，定作人承擔由此引起的一切責任。第十一條、承攬人未及時交貨，按總貨款的3%/天向定作人支付違約金，其它違約責任按《合同法》執(zhí)行。
第十二條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列順序方式解決：1、提交仲裁委員會仲裁；2依法向人民法院起訴。
第十三條、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真、復印件等同原件。
第十四條、其他約定事項：定作物單品累計數(shù)量達到4000只時退還制版費或抵充貨。
加工合同三篇五
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間地點。
檢驗標準與方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條加工費結算辦法與時間。
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任。
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任。
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證。
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理。
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同三篇六
需方:。
(甲方)。
供方：
簽訂日期：年月日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，明確雙方技術經(jīng)濟責任，保證工程建設正常進行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
單價是指門窗到________________________交貨價格。
2.2交貨點詳細地址：____________________________________。
3.2結算方式：
4.1乙方供應產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準，(標準名稱代號)________________________________________________________________________________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質量保證書》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5.1驗收標準，按該產(chǎn)品國家標準驗收，如尚無國家標準則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案企業(yè)標準驗收。
5.2甲方在驗收時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定，應妥善保管，并在天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降，不得提出異議。
5.3如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向上海市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到損失，由乙方按違約責任承擔。
6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法有關條款及雙方約定，向對方償付違約部分貨款％違約金。
6.2如另行商定責任賠償規(guī)定，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7.1本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應本著友好協(xié)商積極態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8.1乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應提從堆放場地，并及時做好相應驗收工作，如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決。
8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果乙方負責。
8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協(xié)商解決，否則造成后果由甲方負責。
8.4如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。
8.5其他約定：
本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方：乙方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）。
加工合同三篇七
訂立合同雙方：
定作人：_________(以下簡稱甲方)。
定作人法定代表(負責)人：_________。
簽約人：_________。
定作人承辦單位：_________。
聯(lián)絡人：_________。
聯(lián)系電話：_________。
定作人機構地址：_________。
傳真電話：_________。
承攬人：_________(以下簡稱乙方)。
承攬人法定代表(負責)人：_________。
簽約人：_________。
承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________。
生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________。
承攬人機構地址：_________。
聯(lián)系人：_________。
聯(lián)系電話：_________。
銀行開戶許可證：_________。
開戶行：_________。
帳戶：_________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的。
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求。
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法。
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務。
1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;。
3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。
第九條乙方違約責任。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
第十條糾紛的處理。
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
簽約人(簽字)：_________簽約人(簽字)：_________。
簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__
加工合同三篇八
甲方：
乙方：
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務，特訂立本協(xié)議。
甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn)，剩余干糟由乙方自行處置。
乙方具備相關生產(chǎn)場所，并獲政府部門生產(chǎn)許可，配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力，即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調整或生產(chǎn)規(guī)模的擴大，應提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調整。
1、酒糟數(shù)量：按甲方冬釀年度主糧投料的%計算;。
2、酒糟價格：以每公斤元計算;。
3、酒精價格：成品折合成50°酒精度，以每噸價格4，500元計算;。
4、總價結算：甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。
5、結算時間：以每一黃酒釀期結束為結算時間。
乙方不得外購酒精充當自產(chǎn)酒精，或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權要求乙方賠償。
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現(xiàn)場清理，并保證裝運及時，環(huán)境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。
乙方應根據(jù)國家有關酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。
乙方對生產(chǎn)、運輸、裝卸等業(yè)務中的安全負全責。
本協(xié)議自簽訂日起五年有效。
協(xié)議到期后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進行續(xù)簽。
本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同三篇九
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就浮雕線稿設計事宜協(xié)議如下：
一、項目名稱：浮雕線稿
二、工作內容：按照甲方的設計要求設計浮雕線稿，格式jpg。
三、設計要求：
四、工作期限：制作周期5天，自甲方支付設計費給乙方之日起計算。
五、工作款籌、支付方式
設計費用人民幣1000元整，大寫：壹仟元整。在甲方全額支付設計費用后開始設計工作。
六、工作的完成
乙方在把設計稿件交給甲方后，乙方設計工作完成。如有異議雙方可根據(jù)售后服務內容進行協(xié)商解決。(后期的修改屬于售后服務)
七、工期的延長
遇下列情形，工作周期延長。
1、因氣候等不可抗力原因不能正常工作的。
2、因甲方原因需要對浮雕的設計進行臨時調整的。
八、雙方權利、義務
甲方
1、按時支付乙方的工作款酬。
2、按時驗收乙方的工作成果。
3、為乙方提供所需的設計素材。
4、對設計中不滿意的地方提出修改建議及要求。
乙方
1、嚴格按照設計要求工作。
2、對設計要求中并列存在的素材可根據(jù)畫面的需要進行取舍。
3、按時交付工作成果。
4、保證工作質量。
5、盡量提前完成設計工作。
九、稿件的修改
乙方提供對線稿的免費修改服務，免費范圍為局部細節(jié)的調整。如修改部分工作量過大或接近重新設計，由甲乙雙方協(xié)商解決，甲方應根據(jù)工作量適當增加設計費用。
十、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十一、本合同自雙方簽字之日起生效。
十二、本合同一式二份雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
加工合同三篇十
委托方(以下簡稱甲方)：
地址：
電話：
傳真：
郵編：
聯(lián)系人：
受托方(以下簡稱乙方)：
地址：
電話：
傳真：
郵編：
聯(lián)系人：
甲方委托乙方加工葡萄酒，經(jīng)雙方協(xié)商，在平等互利的基礎上達成以下條款。
一、甲方的權利和義務。
1.負責提供加工產(chǎn)品的授權書及其公司相關合法手續(xù)。
2.保證擁有上述委托的產(chǎn)品商標的合法性，不存在侵害第三人的權利，包括不侵害他人的著作權、商標權。
二、乙方的權利及義務。
1、乙方保證所加工產(chǎn)品質量達到國家產(chǎn)品質量檢驗標準。
2、乙方灌裝后30天出具產(chǎn)品檢驗報告單。
1、甲方支付給一方的加工費總金額為元(備注：按實際加工數(shù)量為準)，合同簽訂之日預付元，提貨時徐付清剩下余款。
2、委托加工的葡萄酒品名為，每件加工費為元(不含外包裝費用)。
3、加工數(shù)量為1000箱，具體數(shù)量以加工實際數(shù)量為準。
1、甲方負責印刷制作外包裝箱，乙方負責審核。
2、甲方對商品包裝如有特殊要求，雙方應在訂單中注明，增加的包裝費用，由甲方承擔(需提前書面約定)。
1、加工期限為所有外包裝物到位后七個工作日內交貨驗收，乙方按合同規(guī)定日期交貨，如遇自然災害、停電、設備故障等可延期交貨。
2、交貨地點為乙方倉庫。
1、對貨物提出異議的時間和辦法：
甲方在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物不符合規(guī)定的質量標準，甲方應在三個工作日內提出書面異議，應說明不符合規(guī)定產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、檢驗情況，提出不符合規(guī)定產(chǎn)品的處理意見等。
2、甲方如未按照本合同規(guī)定的事件對貨物進行驗收，視為甲方甲方交付的貨物符合要求。
雙方在履行合同期間所獲得對方資料包括但不限于經(jīng)營資料、技術資料、產(chǎn)品信息等一切資料均屬商業(yè)秘密，雙方必須承擔保密責任，為i經(jīng)對方書面許可，任何一方不得以任何形式向第三方透漏。
一、甲方的違約責任1、無故拒絕接受委托產(chǎn)品，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權將加工物變賣。
2、合同簽訂生效后甲方取消合同，乙方有權扣除甲方預付款。
二、乙方的違約責任。
1、未按合同規(guī)定的驗收要求交付加工產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商處理賠償。
2、交付加工產(chǎn)品時完成的數(shù)量少于或多于合同規(guī)定，按照實際數(shù)量驗收。
1、在合同的執(zhí)行中，對其條款的任何變更、修改和增減，都須經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽署書面文件，作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，并于雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
法定代表人(授權代表人)：
乙方。
法定代表人(授權代表人)：
簽訂日期：年月日
加工合同三篇十一
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲方因工程需要，向乙方訂購加工一批石材，根據(jù)中華人民共和國合同法及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上達成如下協(xié)議：
1、產(chǎn)品品牌、名稱。
2、數(shù)量及規(guī)格。
實際數(shù)量及規(guī)格尺寸，由甲方(石材幕墻班主)提供確定。
3、質量(技術指標)。
產(chǎn)品質量必須為優(yōu)等品,厚度保證在。
2.83c.為粗糙的荔枝面，人工打磨，顏色為中國紅，色差要一致，最低要達到90%的色差率，無雜質，無黑點，色度要越深越好，并符合國家有關質量、環(huán)保、綠色標準、色澤及感觀質量以樣品為準，貨到現(xiàn)場由甲方、業(yè)主、監(jiān)理共同驗收。
4、單價：
每平方2。
10.00元。加工費按每米7元(背倒，異形切割)。
2、石材的質量必須符合能適合建筑室內裝飾的行業(yè)標準.
3、甲方和業(yè)主在貨到時進行質量、顏色初步驗收，查驗本條。
1、的品牌按甲方確定的樣品：中國紅荔枝面。必須達到質量要求數(shù)量(大約)：按圖紙甲方提供證書，證書可提供復印件，但必須在復印件上蓋上乙方或廠家的鮮章，再查產(chǎn)品的型號、顏色是否符合要求。
1、實際數(shù)量按甲方提供尺寸，貨到現(xiàn)場后，實際收方計算為準。
2、運輸途中損壞由乙方負責。在全部供貨完成后甲方一次性補給乙方石材損耗。
1.2萬元。
2、貨款支付：
(1)本合同簽定后預付定金10萬元;(大寫)：壹拾萬元。
(2)材料運到施工現(xiàn)場后，支付每車材料款90%，不含加工費，扣預付款2萬。
(3)余款在石材供完后一次性付清。
3、乙方不負責石材的稅票和下車費。
首批貨乙方應于________年____月____日將貨運至甲方施工現(xiàn)場。全部貨必須在________年____月____日運到現(xiàn)場。到貨品種的順序乙方應與甲方現(xiàn)場施工人員協(xié)商，乙方供貨時間應不影響工程的進度。
(一)乙方的責任。
1、必須向甲方提供產(chǎn)品合格證書、新產(chǎn)品檢驗報告書、新產(chǎn)品等級證書。
2、新產(chǎn)品花色、品種、質量不符本合同規(guī)定時，乙方應負責包退、包換，由于上述原因延誤施工時間，乙方應付甲方每天1000元違約金。
(二)甲方的責任：
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、質量(增加品種和數(shù)量除外)，應與乙方協(xié)商調整。
2、甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，如乙方還未加工的部份，乙方應予退貨。
第七條本合同所訂一切條款，甲、乙雙方任何一方不得擅自變更或修改，如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕發(fā)貨或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第八條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，申請仲裁機構或向人民法院起訴。
第九條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十條本合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效，并壹式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。
第十一條本合同甲、乙雙方履行完各自的職責后自動失效。
訂立合同人：
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
委托代理人：法定代表人：
施工負責人：經(jīng)辦人：
電話：電話：
________年____月____日。
加工合同三篇十二
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
定作人：_______________________________。
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價?。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔?。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
加工合同三篇十三
甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）甲方將盛泰國際廣場12#樓窗戶制作安裝工程承包給乙方，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
：盛泰國際廣場12#樓。
：鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)。
：包工包料，制作安裝。
自年月日至年月日止，共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。
本工程實行固定單價410元/平方米，工程交工時，以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結算（成品制作、包安裝、包竣工驗收，保修期內免費維保、半成品材料費、運費、安裝驗收費、稅金、材質檢驗費等、玻璃潔凈、材料的場內外運輸、保險及風險等一切措施費、利潤等費用）。
期滿后返還。
1、材料要求：多腔斷橋鋁合金，中空玻璃和安全玻璃，詳見施工圖紙。
2、安裝要求：按國家和行業(yè)現(xiàn)行質量評定標準、施工技術驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督，乙方必須予以配合。
1.該工程的保修期為貳年，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
2.在保修期內，乙方不能按時進行維修時，甲方有權另行找人維修，所產(chǎn)生費用均由乙方承擔。
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協(xié)調乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
1、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。
2、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發(fā)生的費用。
3、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。
4、乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告，出示具有法定資質的檢測機構出具的檢測報告原件并提供復印件；實行生產(chǎn)許可管理的，應當出示生產(chǎn)許可證；提供原材料及質量檢測報告，具體檢測項目應當包括：品牌、型材、五金配件、質檢部門檢測報告等，乙方未能提供上述資料的甲方有權拒收。
5、乙方應當在物品進場后對貨物的品種、規(guī)格、尺寸、數(shù)量進行甲方報驗，報驗合格后方可安裝，驗收不合格，對貨物有異議的，甲方有權當場拒收。甲方也可在收到貨物后向乙方提出書面異議，經(jīng)雙方核實確屬乙方責任的，甲方有權退貨。
1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的，該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協(xié)商解決，解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方，協(xié)商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。
甲方：
代表人：
聯(lián)系電話：
日期：
乙方：代表人：聯(lián)系電話：日期：
加工合同三篇十四
委托方： （以下稱“委托方”）
地 址：
電 話：
傳 真：
受委托方： （以下稱“受委托方）
地 址：
電 話：
傳 真：
（委托方和受委托方合稱為“雙方”）
雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此合同，以共同遵守：
（1）委托方根據(jù)下列條件委托 加工干海參產(chǎn)品，有關產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向受委托方發(fā)出。
（2）受委托方根據(jù)下列條件為委托方加工 干海參產(chǎn)品，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
（3）委托方為 “ 傳康 ”商標唯一持有人及享有有關產(chǎn)品專利權。
（1）委托方必須提前15天以傳真或郵件方式給受委托方落實訂單數(shù)量、訂單內容并明確交貨時間。
（2）受委托方在收悉訂單后，在三天內以傳真或郵件方式向委托方確認訂單。
（3）除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被受委托方確定接納后，委托方不能中止訂單而受委托方必須履行訂單。
（4）委托方必須最遲在受委托方開始加工前五天向受委托方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
（5）受委托方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數(shù)量不足、質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。 （另：如果雙方達成一致，由受委托方全權負責原材料及包裝材料的采購，需提前擬定協(xié)議一份。）
（6）原材料及包裝材料的進庫（受委托方倉庫）質量檢驗工作由委托方委派代表與受委托方質量負責人共同監(jiān)督并確認。
（1）由于委托加工產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品，價格波動大，加工費經(jīng)雙方同意，隨行就市，根據(jù)情況作出調整。不在此合同內做出具體約定。待委托方有需要時，雙方以傳真件或郵件形成的書面文件為準。
（2）委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、自行安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
（1）雙方確認訂單后，委托方需先行支付受委托方30%加工費，余款委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成交付10內后全數(shù)匯至受委托方的銀行賬戶。
（2）受委托方必須在委托方付款之后三個工作日內按委托方要求開具發(fā)票。
（1）產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝由雙方共同制定并形成書面文件，雙方簽字確認；
（2）成品質量的判定標準：干海參執(zhí)行sc/t 3206；
非經(jīng)委托方書面同意，受委托方或任何人不能使用委托方的商標。
（2）產(chǎn)品如因監(jiān)督部門在市場監(jiān)督或抽查過程中出現(xiàn)質量不合格的情況，其責任應根據(jù)以下情況由雙方承擔：
2、3對于由原輔料、包材等不合格導致產(chǎn)品不合格的，由原輔料及包材的實際采購方負責承擔相應處罰等損失。
（1）其中一方可提前三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
（2）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
（3）協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則受委托方有權自行處理有關物料。
（1）本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限。
本合同一式三份，委托方與被委托方各持一份，備案主管單位持有一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
加工合同三篇十五
承攬方：
身份證號：
電話：
定作方：_____________家具有限公司。
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）。
第二條：加工產(chǎn)品質量要求（依照定作方公司品質部要求）。
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定。
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任。
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任。
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理。
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）________________________。
簽訂地點：
_______年___月___日。
承攬方（代表人）：________________________。
簽訂地點：
_______年___月___日。
加工合同三篇十六
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：________________。
_________年________月_______日。
乙方（簽章）：________________。
_________年________月_______日。
加工合同三篇十七
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________
第十二條 報酬的結算方式及期限：____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是．否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：_____________________________
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：____________________________
定作人
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承攬人
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
鑒（公）證意見：
經(jīng) 辦 人：
鑒（公）證機關（章）
年 月 日
（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則）
加工合同三篇十八
為了共同效益，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設備、原材和貨源；乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿（按餐扣費，宿舍水、電、衛(wèi)生費等）。
3、乙方因質量和管理造成經(jīng)濟損的（如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等）；乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：
扁樹脂（半圓）。
二位0。70元/條；四位0。90元/條；六位1。20元/條。
八位1。40元/條；十位（全條）；1。60元/條（水后同價）。
注：全泡不做壓皺0。30元/條；中褲0。25元/條、知褲0。20元/。
圓樹脂：
十位2。20元/條（封頂）打膠針0。30元/條（包定位）。
5、乙方在生產(chǎn)過程中，必須節(jié)省能源、原料等；用原料量月底平均計算不能超過0。60元/條，如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修，如有人為現(xiàn)象，甲方有權按原價扣罰；同時應隨時檢查和保護各種設備；有問題及時通知廠方處理、維修；如已經(jīng)壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發(fā)加工，外發(fā)之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的次品，當時扣罰；其余的與客戶對數(shù)時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產(chǎn)任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到（打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元）。
10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發(fā)，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0。80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定；乙方不得在外承包與甲方業(yè)務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。
加工合同三篇十九
甲方：聯(lián)系人：乙方：聯(lián)系人：
xxxx無紡布制品廠。
電話：黃通秀134xxxx9965電話：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：
甲方須于年月日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
產(chǎn)品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。
發(fā)往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。
甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。
本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
加工合同三篇二十
為了共同拓展市場，充分發(fā)揮甲乙雙方的經(jīng)營優(yōu)勢，以在平等互利的基礎上組建穩(wěn)定而有效的市場網(wǎng)絡，共同拓展市場份額，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執(zhí)行。
1．乙方指定甲方為乙方家具產(chǎn)品獨家生產(chǎn)商。下稱加盟廠。產(chǎn)品款式由乙方提供，與甲方簽訂協(xié)議后，甲方不得在武漢、沈陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區(qū)經(jīng)銷乙方提供款式的專門經(jīng)營品牌產(chǎn)品。
2．甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。
本協(xié)議約定的年限滿后，甲乙雙方愿意繼續(xù)合作，在本協(xié)議規(guī)定年限前3個月向甲方提出，經(jīng)雙方同意后可續(xù)簽協(xié)議。如本協(xié)議終止，乙方在一年內負責業(yè)務開展地區(qū)的售后服務，甲方有義務按售后服務有關條款配合乙方工作。
3．甲乙雙方均是獨立的經(jīng)營單位，實行獨立經(jīng)營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業(yè)務上接受乙方的指導。
4．協(xié)議雙方不存在共同投資、代理雇傭、承包關系。
5．甲、乙雙方若在合同期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協(xié)議，應提前2個月通知對方。經(jīng)雙方協(xié)商后，辦理解除合作相關手續(xù)、協(xié)議終止。
1．甲方按雙方協(xié)議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調整，甲方應及時通知乙方，執(zhí)行日以發(fā)出通知日為準。
2．乙方可以按當?shù)叵M水平來適當調整價格適應當?shù)厥袌觥?/p>
1．乙方在下單時應以電匯、現(xiàn)金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額后，甲方才予以生產(chǎn)。
2．甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數(shù)量為依據(jù)，有出現(xiàn)數(shù)量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。
3．乙方訂貨時每批次數(shù)量不少于10套（沙發(fā)或單椅）。
4．乙方訂貨后貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。
a．保修
1．產(chǎn)品的保修期為一年，一年內出現(xiàn)的嚴重產(chǎn)品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。
2．超過保修期的產(chǎn)品，公司根據(jù)國家有關維修的規(guī)定酌情處理。
3．屬于客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進行有償維修。
4．工廠不接受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細并告知原因，在得到工廠確認后方可，否則工廠不予處理。
1．甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升家具廠，乙方可委托甲方辦理運輸手續(xù)或自提。
2．如屬乙方委托甲方辦理運輸業(yè)務的，其運費和保險費由乙方承擔。
3．如屬乙方自提，由負責運輸?shù)鸟{駛員代辦手續(xù)，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。
如乙方違反本協(xié)議第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協(xié)議第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產(chǎn)品的供貨權。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________
_________年____月____日
____月____日
代表（簽字）：_________年
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/19069441.html】
