最新裝飾裝修合同的判決(實用16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-14 12:13:17
最新裝飾裝修合同的判決(實用16篇)
時間:2023-12-14 12:13:17     小編:BW筆俠

合同中規(guī)定了合作雙方的權(quán)利和義務(wù),確保了交易的順利進行。注意合同的格式和布局,保證其易于閱讀和理解。以下是一些合同范例,供大家參考學(xué)習(xí)。

裝飾裝修合同的判決篇一

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的'基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

一、工程地點:____________。

二、工程承包方式:包工包料。

三、承包金額:158000、00元,大寫:壹拾伍萬捌仟元整。

四、工程期限60天。

開工日期__年_月__日

竣工日期__年_月__日

五、乙方在施工時,甲方向乙方支付生活費5000元,工程完工經(jīng)甲方驗收合格后一次性付清全部工程款。

六、此協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。

甲方(簽字):____________。

日期:____________

乙方(簽方):____________。

日期:____________

裝飾裝修合同的判決篇二

風(fēng)險告知:在本裝修工程施工合同中,作為發(fā)包方,為預(yù)防欺詐問題,發(fā)包方應(yīng)當(dāng)事先了解承包方主要的情況,包括確認(rèn)承包方的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的,應(yīng)該要確認(rèn)簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時要事先了解承包方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀承包方正在施工的現(xiàn)場。

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工程項目概況

1、工程名稱:_____________________________

2、工程地點:_____________________________

3、工程范圍:_____________________________

4、工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《施工圖紙》)。

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

風(fēng)險告知:在本裝修工程施工合同中關(guān)于材料提供的事項,約定由乙方進行材料提供,以包工包料的形式承包工程,在這里需要提醒的是,在由承包方提供材料的情況下,承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明,同時必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。

第二條合同價款及調(diào)整

1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。

2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整:

(1)甲方提出設(shè)計變更、材料變更和項目變更;

(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。

第三條工期

1、工程期限____________天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的`事由導(dǎo)致工程未能如期完成的,工期相應(yīng)順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等)導(dǎo)致工程未能如期完成的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第四條工程保修

1、保修內(nèi)容、范圍:工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。

2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內(nèi),乙方提供工程的免費維修服務(wù)。工程保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時內(nèi)到場勘查,并在三天內(nèi)維修完畢。

第五條施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:

(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

第六條工程款撥付和結(jié)算

1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。

2、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對無誤后的5個工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。

3、乙方指定收款賬號信息為:

若收款賬號發(fā)生變更的,乙方應(yīng)及時通過書面方式通知甲方,否則甲方將款項轉(zhuǎn)賬至上述賬號,即視為乙方收到相應(yīng)款項。

第七條雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付工程款。

2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進度等進行檢查、監(jiān)督,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。

3、甲方有權(quán)根據(jù)實際情況,對工程內(nèi)容進行增加或者修改,乙方應(yīng)積極配合。

4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求,并在材料運送到施工現(xiàn)場后及時通知甲方進行查驗。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì),并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進行施工,保質(zhì)保量,按期完成工程任務(wù)。

6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質(zhì)量檢查并留存施工記錄。

7、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

8、乙方應(yīng)保護好原場所的辦公設(shè)施、設(shè)備,保證施工現(xiàn)場整潔,工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

第八條工程驗收

乙方在工程完成后應(yīng)及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質(zhì)量提出異議的,乙方應(yīng)配合重驗,驗收不合格的,乙方應(yīng)在甲方限定的時間內(nèi)進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復(fù)驗。

風(fēng)險告知:為了保障發(fā)包方的合理利益,在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對裝修工程的檢查與驗收手續(xù)。在裝修合同中應(yīng)當(dāng)約定,工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,可要求承包方賠償或返工。

第九條違約責(zé)任

1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項下的義務(wù)的即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。

2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的,每遲延一天,乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權(quán)單方要求解除合同,并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。

3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的,甲方有權(quán)要求解除合同,并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。

第十條合同爭議或糾紛處理

本合同履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解除,協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。

第十一條附則

1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

3、本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。

4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章):_____________________________

乙方(蓋章):_____________________________

日期:______年______月______日

裝飾裝修合同的判決篇三

建設(shè)單位(甲方):

施工單位(乙方):

為明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好協(xié)作工作,按時、保質(zhì)、保量地完成裝修任務(wù),經(jīng)雙方充分協(xié)商,特簽訂以下合同,以便共同遵守。

一、工程名稱、地點:

二、工程內(nèi)容:

三、合同價款:

四、工程期限:

五、甲方要求:

1、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給其他公司。

2、乙方提供的材料要符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

六、施工內(nèi)容

1、乙方在組織施工中堅持“顧客至上,質(zhì)量第一”的方針,根據(jù)甲方的要求對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。

2、在組織施工中,嚴(yán)格按圖紙施工,在設(shè)計方案總體效果不變的前提下,經(jīng)雙方協(xié)商,只可以對設(shè)計進行微調(diào)。(以預(yù)算單價為依據(jù),設(shè)計變更時,增減部分經(jīng)雙方認(rèn)可,最后按實際工程量列為決算)

3、在施工過程中,乙方應(yīng)為甲方設(shè)想,盡量不為甲方增加麻煩。

4、甲乙雙方在簽訂合同后,工程預(yù)算單價與決算中的單價甲乙雙方不得擅自更改。

5、在施工過程中,如有增減項目,按預(yù)算單價、實際工程量列入決算。

七、工程驗收

1、整體工程完工后,甲乙雙方應(yīng)在三天內(nèi)移交接管完畢,乙方應(yīng)提供所有竣工手續(xù),否則甲方有權(quán)拒絕驗收,逾期驗收造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)及時通知甲方驗收時間,待甲方會同設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)單位及工程質(zhì)量監(jiān)督部門等進行驗收,取得竣工合格資料、數(shù)據(jù)和憑證后,視為竣工驗收完畢。

2、依據(jù)所附圖紙和預(yù)算。

八、付款方式:

1、合同簽訂后,甲方先付給乙方工程款的20%用于材料進場,即人民幣(大寫)整。在工程過大半(即泥工、木工結(jié)束,油漆開工),甲方再付工程款的30%,即人民幣(大寫)-----整。工程竣工驗收后,甲方付給乙方工程款的40%,即人民幣(大寫)---整。剩余10%的價款作為質(zhì)保金,在保修期內(nèi),工程無質(zhì)量問題,乙方無違約行為,甲方再行支付給乙方。

2、甲方無正當(dāng)理由不得拖欠相應(yīng)款項,如逾期不付,甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

九、工程質(zhì)量

1、乙方確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量保修期為兩年,自本工程竣工驗收合格后,雙方在工程保修單上簽字之日開始起算。遇有工程需要維修,甲方電話通知,乙方在接到電話后五個小時內(nèi)趕至現(xiàn)場進行維修,沒有及時進行維修的,甲方可另行找他方進行維修,維修費用由乙方負(fù)擔(dān)。

十、違約責(zé)任

1、因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在七日之內(nèi)進行修理或者返工,修理費或者返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。

2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方應(yīng)賠償給甲方叁仟元。

3、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款等),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4、乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備款的雙倍賠償甲方。

5、由于甲方原因造成的延期開工或者中途停工,乙方可以順延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期開工或者中途停工,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。

6、甲方未按合同約定按期支付款項,每逾期一天,甲方應(yīng)按同期貸款利息的雙倍進行賠償,工期相應(yīng)順延。

7、工程為辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或者擅自入住,由此造成無法驗收和損失的,由甲方負(fù)責(zé),。

8、乙方有任何違約行為,甲方以書面的形式通知乙方在三日內(nèi)加以改正,乙方不改正的,甲方單方解除合同,由此造成的損失由乙方負(fù)擔(dān)。

十一、糾紛處理及合同變更和解除

1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可以向消費者權(quán)益保護委員會或者裝飾裝修行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院起訴。

2、合同生效后,雙方必須嚴(yán)格共同遵守。任何一方需要變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。

3、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理,清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價款15%賠償,解除本合同。

4、如在施工過程中有國家政策性條款的變更,即本合同相應(yīng)的發(fā)生變更。

十二、其他事項

1、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。乙方在施工中發(fā)生的安全事故(包括施工員及其他任何第三方發(fā)生的),一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場,施工人員和設(shè)備必須在七日內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。乙方應(yīng)對該單位工程的產(chǎn)品負(fù)責(zé),應(yīng)做好設(shè)備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時為止。

2、本合同附件含:預(yù)算一份、效果圖一份和施工圖一套,為本合同的組成部分,具有同等效力。

3、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,在雙方簽字并加蓋公章后生效。

甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

日期:

裝飾裝修合同的判決篇四

甲方:

電話:

身份證號:

乙方:

電話:

身份證號:

1、工程地址:

2、工程總價:82000元。大寫:八萬二千圓整。

3、委托方式:包工包料。

4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

2、泥工:水泥[烏蒙山325水泥]、防水[js991防水]、灶臺石[人造石音石160元每米]。

3、木工:木方[3x5木方]、木工板[威建]。

1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45x75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

2、水電:水電安裝、安裝開關(guān)及插座。

3、泥工:廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

4、木工:客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

注:衣柜移門由乙方購買每平方米130元。

5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙,全室新制作家具三次油漆噴圖。

6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。

如乙方在規(guī)定時間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。

在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關(guān),乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,增加項目雙方友好協(xié)商。

本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

甲方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

裝飾裝修合同的判決篇五

甲方:________(以下簡稱甲方)。

乙方:________(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:

一、工程概況及承包方式。

1、工程名稱:________。

2、工程地點:________。

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概況:建筑面積1227。

2、00平方米。

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

三、工程造價。

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);。

工程造價為:________元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))。

四、工程期限。

工程開工日期:________年____月____日

工程竣工日期:________年____月____日

五、質(zhì)量要求。

按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。

六、付款方式。

1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金________內(nèi)付清。

七、雙方責(zé)任。

1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

八、其它事宜。

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。

3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。

甲方單位名稱:________乙方單位名稱:________。

(蓋公章)(蓋公章)。

法人代表:________法人代表:________。

委托代理人:________委托代理人:________。

________年____月____日。

裝飾裝修合同的判決篇六

地址:_______________。

反訴請求:

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

3、反訴費用由被反訴人承擔(dān)。

事實與理由:

20xx年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村b16。合同約定工程期限66天,竣工日期20xx年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后,被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收,經(jīng)驗收合格后,雙方進行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20xx年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,并支付費用2497元。

另,被反訴人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束,已延誤工期145天。

綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權(quán)益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。

此致

南京市江寧區(qū)人民法院。

反訴人:_________________。

_____年_____月_____日。

裝飾裝修合同的判決篇七

使用說明。

一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本,供雙方當(dāng)事人約定采用,簽訂合同前請仔細(xì)閱讀。

二、為維護雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,雙方簽訂合同時應(yīng)慎重,力求內(nèi)容具體、全面、嚴(yán)密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當(dāng)格守誠實信用,負(fù)有對合同條款正確說明的義務(wù)。

三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境,委托他人對居住的房屋,進行修繕處理的工程建設(shè)活動。本合同文本由使用說明、12項協(xié)議條款和7個附件組成,對雙方當(dāng)事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。

四、簽訂合同前發(fā)包人(業(yè)主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業(yè)、乙方)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質(zhì)證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質(zhì)證書外,合同應(yīng)加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。

五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關(guān)系到違約責(zé)任的認(rèn)定。

六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲乙雙方如另有協(xié)商約定,可在合同中寫明。

七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內(nèi)部的電器回路、上下水、煤氣、地?zé)岬裙芫€工程)結(jié)束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字確認(rèn)??⒐た傭炇?,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標(biāo),乙方應(yīng)予整改,直到達標(biāo)為止。

八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應(yīng)同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關(guān)部分實行保修,包清工的工程僅對施工質(zhì)量實行保修。

九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容;與本合同的其他條款不一致的,以本合同的其他條款為準(zhǔn)。

十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。

裝飾裝修合同的判決篇八

(以下簡稱甲方):

聯(lián)系電話:

施工隊(以下簡稱乙方):

聯(lián)系電話:

工程地址:使用面積:室廳衛(wèi)陽臺廚。

清包工費:元,大寫:其中水電工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清運費元材料搬運費元。

1、施工隊進場,預(yù)支生活費:元。

2、木工完成,付元。

3、瓦工完成,付元。

4、工程竣工,付元。

5、保修金元,從竣工之日起半年后支付。

1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。

2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。

1、乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失。

2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

3、乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料,并開具正式發(fā)票。

4、乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。

5、乙方應(yīng)幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。

6、乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。

7、乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。

8、乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作。

9、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。

從________年____月____日起至________年____月____日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天。

甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。

1、垃圾袋裝化。

2、垃圾應(yīng)日日清。

3、垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。

1、開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。

2、未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。

3、甲方應(yīng)及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費。

4、乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。

5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,為替補負(fù)責(zé)人。

6、在合同價內(nèi),乙方應(yīng)提供人次跟隨甲方挑選材料。

7、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。

8、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。

1、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的.安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費。

2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。

1、現(xiàn)場禁止使用明火。

2、現(xiàn)場禁止吸煙。

3、油漆材料必須和其他材料分開放置。

4、工人著裝必須干凈整潔。

1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在________年內(nèi)無償維修。

2、普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。

3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。

1、施工項目清單。

2、雙方認(rèn)可的報價單。

3、乙方開出的材料采購清單。

1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。

2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

甲方:

乙方:

簽章:

簽章:

簽約日期:

簽約日期:

裝飾裝修合同的判決篇九

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

1、工程地址:__________

2、工程概況:等裝飾面積_________平方米。

3、施工內(nèi)容:拆除、清運、裝飾改造等項目。

4、委托方式:包工包料。

5、工程開工日期:__________年_________月________日

6、工程竣工日期:________年________月________日

7、工程總天數(shù):27天

工程價款(金額大寫)__________元。(以實際結(jié)算為準(zhǔn))

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。

2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),合格。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方的要求完成,甲方應(yīng)支付因此增加的費用。

4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),但乙方應(yīng)當(dāng)及時提出專業(yè)的合理意見,如甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)_________%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

6、施工中,甲方有權(quán)隨時對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔(dān),工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。

1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定、甲方要求進行材料采購。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,保管費甲方承擔(dān)。

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付工程價款的'________%作為預(yù)付款;當(dāng)項目完成一半時,甲方即支付工程價款的__________%;項目完工后,甲方即支付工程價款的________%。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,甲方支付至工程總價款的_________%。余款作為工程質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿后,甲方一次性付清。質(zhì)保期為壹年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。

2、付款要求按合同要求支付

3、付款時間按合同約定時間

4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交竣工資料手續(xù)。雙方?jīng)Q算后,甲方除質(zhì)保金外,付清其他工程價款,乙方應(yīng)按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項目增減或需要變動,要簽訂變更洽商單,待項目完工時一并結(jié)算。

1、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

2、由于工期緊,甲方應(yīng)給乙方適當(dāng)?shù)内s工措施費。

1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后三日內(nèi),乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。

2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

1、甲方

必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。

2、乙方

應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。

指派(姓名)________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。

在施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)予以賠償。

未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。

1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的1%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)在逾期________日后停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。

3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的1%作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以工程價款的1%作為誤工費支付給乙方。

5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。

6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

7、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向工程所在地行業(yè)協(xié)會投訴。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以選擇一下第________種方式解決:

3、按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁。

4、向工程所在地法院提起訴訟。

1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的1%交付違約金,并辦理解除合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

法定代表人:________法定代表人:________

委托代表人:________委托代表人:________

日期:________日期:________

電話:________電話:________

開戶銀行:________開戶銀行:________

帳號:________帳號:________

裝飾裝修合同的判決篇十

注冊地址:_________

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。

第三條 材料供應(yīng)

3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質(zhì)量

4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________。

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

第八條 工程監(jiān)理

8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。

9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。

11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化或設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。

第十五條 違約責(zé)任

15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

第十六條 合同的變更和解除

17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。

第二十四條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

附件

附件一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表

附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙

附件七:裝飾裝修工程變更單

附件八:工程驗收單

附件九:工程結(jié)算單

附件十:工程保修單

裝飾裝修合同的判決篇十一

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,共同遵守。

第一條工程概況。

1、裝潢施工地點:

2、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。

3、承包方式:

4、裝飾施工內(nèi)容:甲方完成好住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定:甲方完成好所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

5、總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方完成好房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。

6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定。

1、乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負(fù)責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方完成好只針對乙方(即)提出賠償。

2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。

3、乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。

第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。

1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

3、乙方必須負(fù)責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運輸退回供應(yīng)商。

5、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。

4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。

5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。

6、工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

7、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

8、工程保修期一年,從竣工驗收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。

第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定。

1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。

3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。

第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。

1、工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下:

協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,給予甲方支付乙方____元整。

所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,給予甲方支付乙方____元整。

所有工程竣工,驗收合格之后,給予甲方支付乙方____元整。

剩余______元作為質(zhì)量保證款,給予甲方入住三個月內(nèi)支付。

合計______元整。

第七條其它事項。

1、甲方工作:

(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

2、乙方工作:

(1)參加甲方工作召集的現(xiàn)場交底。

(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。

第八條違約責(zé)任。

1、甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方給予支付__元違約金。

3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),給予甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。

5、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。

第八條糾紛處理方式。

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商?;蛉魠f(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:

____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;

____人民法院提起訴訟。

第九條協(xié)議的變更和解除。

1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。

3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,給予甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。

第十條附則。

1、工程開工前,給予甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗收時,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。

2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。

3、本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。

甲方(簽字):乙方(簽字):

住址:住址:

電話:電話:

身份證號:身份證號:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:____。

裝飾裝修合同的判決篇十二

裝修人:________(以下簡稱甲方)。

裝飾裝修企業(yè):________(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、裝飾工程地點:________。

2、房屋結(jié)構(gòu):________。

3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1—1、1—2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認(rèn)]。

4、工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式:

(1)乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

(3)乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

工程期限________天,開工日期:________年________月________日,竣工日期:________年________月________日。

出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn),工程相應(yīng)順延:

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意順延的其他情況。

如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。

1、工程總造價:(大寫):(小寫)元,其中含:設(shè)計費元,管理費元,稅金元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

(1)木工進場前,支付總價款40%,計元;

(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計元;

(3)余款3%元,工程驗收合格后一次付清。

包清工工程,開工前工程款一次付清。

凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。

雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。

1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4:

本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、乙方采購的材料、設(shè)備見附表5:

凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。

乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。

1、施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調(diào)整,由此引起增減費用、工程變動,應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

2、凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

2、乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。

3、由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截?fù)責(zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

1、工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省db32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,并按本合同約定履行。

2、甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):

(1)雜工拆舊;

(2)水電敷設(shè);

(3)瓦工砌帖;

(4)木工制作;

(5)漆工刷涂;

(6)打掃衛(wèi)生。

3、工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。

4、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。

5、工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

6、工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。

對甲方的規(guī)定:

1、甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,并告知鄰里,負(fù)責(zé)處理鄰里關(guān)系。

2、甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施。

3、向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。

4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

5、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。

6、負(fù)責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。

7、甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。

8、甲方指派為代表,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。

對乙方的.規(guī)定:

1、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。

2、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理。

3、乙方指派為駐工地代表,負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。

甲、乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失:甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價的0。5‰賠償乙方損失。

甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0。5‰支付違約金。

乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。

乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0。5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。

甲、乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟。)。

本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件份,有同等法律效力。

甲方:________乙方:________。

________年________月________日。

裝飾裝修合同的判決篇十三

發(fā)包方:

承包方:

根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。

2、工程內(nèi)容:詳見效果圖及工程預(yù)算書。

3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全和文明施工。

4、本工程工期為天,自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。

按圖紙、設(shè)計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收。

1、本工程預(yù)算總造價:_________________本工程造價詳見工程預(yù)算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。

2、付款方式:

1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門、鄰居關(guān)系,以保障工程的順利進行。

2、提供乙方施工過程中的供水及供電。

3、負(fù)責(zé)審核圖紙并簽字認(rèn)可,作為施工的依據(jù)。否則乙方有權(quán)不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調(diào)整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權(quán)不進行修改或變更、增加。

4、負(fù)責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗收。

5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。

6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。

1、嚴(yán)格按照甲方認(rèn)可的圖紙施工。

2、切實按照工程設(shè)計相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格操作精細(xì)施工,確保工程質(zhì)量與安全。

3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關(guān)管理制度。

4、負(fù)責(zé)整個工程預(yù)算確定項目所需材料的質(zhì)量,嚴(yán)格按工程設(shè)計方案所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),選購材料。

5、負(fù)責(zé)及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。

6、如期進場施工,按期完工。

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,必須經(jīng)甲方或甲方授權(quán)人簽字認(rèn)可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應(yīng)付款額的0.1%支付滯納金。

2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應(yīng)按付款額的0.1%支付違約金。

3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

工程的保修期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期內(nèi)若存在工程質(zhì)量方面的問題,乙方負(fù)責(zé)維修。若由于甲方使用不當(dāng)或故意損壞的質(zhì)量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔(dān)。

1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員未經(jīng)乙方現(xiàn)場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負(fù)責(zé)。如非甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負(fù)責(zé)。

2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規(guī)程,造成人員安全或在建工程損失,其責(zé)任由乙方承擔(dān)。

1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。

2、當(dāng)合同履行過程中出現(xiàn)分歧,原則上雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當(dāng)?shù)亟?jīng)濟仲裁委員會申請仲裁。

3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結(jié)算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用。

甲方:乙方:

簽字蓋章:簽字蓋章:

____日期:____日期

裝飾裝修合同的判決篇十四

甲方:

簽約時間:

乙方:

簽約地點:

為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。

1、甲乙雙方的條件:

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。

2、裝飾施工地點:區(qū)路幢號室。

3、住房結(jié)構(gòu):室廳結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。

4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。

5、承包方式樣:

6、本工程由設(shè)計。

7、工期:工程期限天,從________年____月____日開工。

至________年____月____日竣工。

1、總價款:____元,稅金元)。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。

2、合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。________年____月____日前,甲方支付總價款的%,計天:________年____月____日前,甲方支付總價款的%,計元:________年____月____日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。

甲方工作。

1、甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2、甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。

3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4、指派為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。

乙方工作。

1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。

2、指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4、與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

5、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。

1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。

本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2、乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。

乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。

乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。

在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、由于甲方原因造成的.工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

5、乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予以書面承認(rèn)。

6、工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。

1、本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。

2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。

3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元。

4、甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

1、凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2、由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。

3、由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。

4、本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第種方式處理:

提交杭州仲裁委員會仲裁;

依法向人民法院起訴;

甲方:

乙方:

姓名:

單位名稱:

簽約日期:

裝飾裝修合同的判決篇十五

乙方:(以下簡稱乙方)_______________。

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:

1、工程名稱:_______________。

2、工程地點:_______________。

3、工程承包方式:包工包料。

合同簽定后,甲方每月按乙方所制作工程的費用,經(jīng)雙方核對無誤后支付給乙方。

1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明。

2、乙方:按照甲方提供的工程設(shè)計和要求完成工程工作。

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。

2、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。

甲方單位名稱:_______________。

法人代表:_______________。

委托代理人:_______________。

乙方單位名稱:_______________。

法人代表:_______________。

委托代理人:_______________。

裝飾裝修合同的判決篇十六

甲方(發(fā)包方):

乙方(承包方):

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

1、工程地址:

2、居室規(guī)格:____室_____廳____廚_____衛(wèi)。

3、建筑面積________平方米。

總工期:_______天;

工程開工日期:_____年____月____日;

工程竣工日期:_____年____月____日。

1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止,如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________元;

金額大寫:____________。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。

2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。

4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市家居裝飾專業(yè)委員會。

5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

1、乙方應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

2、指派(姓名)_______為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

4、嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。

5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(____年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更報告,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_____仲裁委員會申請仲裁。

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。

甲方:

_____年____月____日。

乙方:

_____年____月____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/19458111.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔