合同的履行需要雙方共同遵守并按照約定執(zhí)行。為了確保合同的有效性，應(yīng)當(dāng)明確約定各方的權(quán)利和義務(wù)。以下是一些合同案例，僅供參考，希望對您有所幫助。
家裝裝修施工合同篇一
依照《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點：_______。
2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設(shè)計和裝修施工。
3、工程造價：______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應(yīng)收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責(zé)任。
5、乙方應(yīng)收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權(quán)授權(quán)代表：_______。
___年___月___日。
全權(quán)授權(quán)代表：_______。
___年___月___日。
家裝裝修施工合同篇二
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網(wǎng)__________局：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
負(fù)責(zé)人：王__________，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯，認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案；沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。
家裝裝修施工合同篇三
甲方：
乙方：
本著“自愿互利、真誠合作”的原則，為明確工程施工內(nèi)容和雙方責(zé)任，甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點，經(jīng)雙方商定，達(dá)成以下合同條文，供雙方共同遵守：
一、工程概況。
1、工程名稱：室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點：
3、工程范圍：室內(nèi)裝修，水工工程。
4、承包范圍：包工。
5、施工工期：本工程自__年__月__日開工，至__年__月__日。
二、承包造價及工程量：
各項造價詳見工程報價清單，工程量按最終實際工程量結(jié)算。
三、施工要求及驗收約定：
1、乙方在施工過程中，按照圖紙施工；
2、不得浪費材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除；
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領(lǐng)后由乙方負(fù)責(zé)保管；
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞，其損壞材料按實際價格從工程款中扣除；
6、如果因甲方提供的材料及設(shè)備不合格而影響工程質(zhì)量，從而造成返工的費用由甲方承擔(dān)。
四、付款方式：
按實際工程量進(jìn)度的付款，工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責(zé)任：
1、甲方的責(zé)任：協(xié)助乙方現(xiàn)場施工，并及時提供施工材料給乙方施工使用；
2、乙方的責(zé)任：安全施工，施工途中避免一切安全事故，發(fā)生工傷事故或造成第三方損失，由乙方自行承擔(dān)一切后果責(zé)任，與甲方無關(guān)。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
家裝裝修施工合同篇四
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾裝修工程施工。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)(_合同法)、_(住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法)及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特簽訂本合同，供共同遵守執(zhí)行。
一、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、房屋間數(shù)：
2、建筑面積：
3、裝飾裝修項目、內(nèi)容：
4、規(guī)格。
(詳見甲方簽名認(rèn)定的裝飾設(shè)計施工圖紙)：
三、工程委托方式(下述三種方式選擇一種，甲方或乙方供料的，應(yīng)填寫材料清單，雙方簽名確認(rèn))：
乙方包工包料；
乙方包工，甲乙雙方各自部分包料；
乙方包工，甲方負(fù)責(zé)全部供料；
四、工程期限天。
1、開工日期：年月日。
2、竣工日期：年月日。
五、工程圖紙?zhí)峁┓绞剑?/p>
甲方應(yīng)于開工前提供已確認(rèn)的圖紙3份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符，雙方再進(jìn)行協(xié)商修改，重新確認(rèn)。
一、雙方商定，本工程總價款為人民幣(大寫)元。
1、總計方式，每平方米裝飾造價元。
裝飾價款合計：建筑面積平方米×元/平方米=元。
2、逐項計算方式：
1)材料費元；
2)人工費元；
3)室內(nèi)建筑物拆除費元；
4)施工清運費元；
5)搬卸費元；
6)管理費元；
7)稅金元；
以上合計元。
二、付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付首期款%元。
2、工程進(jìn)度進(jìn)入階段(年月日)再付款%_______元。
3、工程進(jìn)度進(jìn)入階段(年月日)再付款%_______元。
4、工程全部竣工，由甲方驗收合格，簽字后即付清工程余款%________元。
5、工程進(jìn)度與付款進(jìn)度發(fā)生不同步的矛盾時，甲方應(yīng)按實際完成工程量進(jìn)度付款。
6、雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式。
7、施工中如有項目增減或規(guī)格型號、設(shè)備品種需要變動，雙方簽訂補充合同確認(rèn)變更項目和價格。增減項目的價款必須辦理手續(xù)或當(dāng)場結(jié)清。
8、甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
二、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：
2、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的(室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量)；
3、甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)：
三、工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
一、乙方須嚴(yán)格按照國家(物價法)有關(guān)價格條例規(guī)定，對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實行明碼標(biāo)價，明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格，不受市場價格波動影響。
二、甲方或設(shè)計單位指定的材料品種，由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
三、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，如延期到達(dá)，施工期順延，并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求，要及時與甲方聯(lián)系，驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
一、如果因乙方原因而延遲完工，每天按人工費的作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一天，從裝潢工程價款中人工費的作為誤工費支付給乙方，違約金總額不超過人工費總額。
以下原因不能視為乙方延誤工期。
1、工程設(shè)計變更和工程量變化。
2、甲方未按時支付工程款。
3、不可抗力。
4、其他非乙方原因造成的停工。
二、由甲方自行挑選材料，產(chǎn)品、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
三、暫停施工：
1、甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生矛盾而停工，雙方必須在一周內(nèi)制定解決方案，確定復(fù)工時間。如最終責(zé)任不屬于乙方，均不按違約或延遲工期論處。
2、甲方在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)拿出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程，乙方實施甲方處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方應(yīng)及時給予答復(fù)，由甲方承擔(dān)損失和費用，并相應(yīng)順延工期。停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復(fù)，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
四、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
五、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
一、隱蔽工程的質(zhì)量驗收。
1、隱蔽工程驗收范圍指(1)電器線路和電線保護(hù)裝置。(2)水管。(3)家用中央空調(diào)。
2、乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收，乙方必須在48小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加，須在開始驗收48小時前向乙方提出延期要求，但延期不能超過兩天。如甲方既未提出延期要求，又不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
3、如驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收，如工程符合規(guī)范要求，驗收48小時后甲方不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經(jīng)同意，乙方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
二、工程竣工質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
三、乙方應(yīng)在竣工驗收的三天前通知甲方，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方如自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。
四、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
五、工程結(jié)算。
1、甲方對工程質(zhì)量竣工驗收合格后，乙方按合同條款向甲方提出辦理竣工結(jié)算。甲方在五天內(nèi)將工程款付給乙方或提出修改意見。
2、甲方無正當(dāng)理由在竣工驗收后10天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第11天起，按銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。
一、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
二、保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知后10天內(nèi)派人修理。
三、保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
四、保修期內(nèi)因使用不當(dāng)和非裝潢的外力原因所造成的損壞，不屬于保修范圍，維修的材料和人工費均由甲方自行負(fù)責(zé)。
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
二、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
三、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)約，可視為本合同解除。
四、甲方?jīng)]有及時給予確認(rèn)簽證，不按合同約定支付款項或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致增加的費用和從支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息)，并相應(yīng)順延工期，按合同條款約定支付違約金，賠償因違約給乙方造成的損失。
五、乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求，或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按約定向甲方支付違約金，賠償因違約給甲方造成的損失。
一、合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或憑本合同向汕頭市裝飾協(xié)會或汕頭市消費者協(xié)會投訴，請求協(xié)調(diào)處理。
二、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商，調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
一、甲方負(fù)責(zé)提供電源、水源給乙方使用，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，如確需拆改原建筑結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
二、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不擾民及污染環(huán)境。
三、施工期間，甲方將門鑰匙把交給乙方的負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖把，并由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝，交付驗收。
o本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效，雙方依合同約定嚴(yán)格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
o補充合同與本合同具有同等法律效力。
o本合同(包括補充合同)一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。如經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)為必要，可將合同文本增加壹份，提交汕頭市裝飾協(xié)會進(jìn)行鑒證，以確保雙方的合法權(quán)益和合同的順利履行。
o本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。
甲方(業(yè)主)：乙方(單位名稱)：
簽章：簽章：
日期：日期：
家裝裝修施工合同篇五
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程名稱：________________。
2、工程地點：________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進(jìn)場的第二天計）
3、對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)、
3、施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承擔(dān)由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：
a、不能按期、按時供水電：
b、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：
c、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：
e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費：
f、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因、
2、乙方責(zé)任。
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)：
b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費維修：
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)：
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負(fù)責(zé)、
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
家裝裝修施工合同篇六
工程發(fā)包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱。
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量：
1.7合同價款（人民幣大寫）：
第二條甲方工作。
2.1開工前天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格。
（2）固定價格加％包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。
（3）可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備（見附表一），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎勵和違約責(zé)任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第十一條其它約定。
第十二條附則。
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
（1）施工圖紙或作法說明。
（2）工程項目一覽表。
（3）工程預(yù)算書。
（4）甲方提供貨物清單。
（5）會議紀(jì)要。
（6）設(shè)計變更。
（7）其他。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代表人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵碼：郵碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
年月日年月日。
家裝裝修施工合同篇七
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：__縣華宇小區(qū)g幢401室。
二、形式結(jié)構(gòu)：單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)。
三、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)。
四、承包方式：
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表1：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表2：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
五、工程項目：
1、乙方負(fù)責(zé)5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設(shè)瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)電路水路改造：
3、乙方負(fù)責(zé)集成吊頂：廚房，兩個衛(wèi)生間。
4、包三個水管。
5、乙方負(fù)責(zé)客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方負(fù)責(zé)安裝衛(wèi)生間門兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負(fù)責(zé)清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案，商量確定，未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
六、材料、設(shè)備的供應(yīng)。
1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
八、工程造價。
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付：
(三)竣工驗收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)該免費為甲方排查，否則，退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
家裝裝修施工合同篇八
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的'具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內(nèi)容：貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結(jié)算單價：
1、工程造價按600*600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛(wèi)生間每個800元，公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元，廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須加強(qiáng)施工人員安全管理，在施工過程中必須嚴(yán)格按照安全規(guī)范施工，如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、雙方責(zé)任。
1、甲方責(zé)任：
2、乙方責(zé)任：
服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用，如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題，乙方應(yīng)負(fù)全責(zé)。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
家裝裝修施工合同篇九
合同編號：
二零xx年月日。
發(fā)包方：(以下簡稱“甲方”)承包方：(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
1工程名稱：。2工程地點:。3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《工程材料祥單》)。4工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
5工程期限歷天，開工日期年月日,竣工日期年月日(施工期以材料進(jìn)場日第二天起計算)。
6合同價款：本合同工程款價為元，施工過程中無增加費用，如需要增加部分費用，必須由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增加該部分費用。
1開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。
2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;。
4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。
6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;。
7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
4保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
1由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的.，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的55%，即元。
第二次：工程進(jìn)度過半，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的30%，即元。
第三次：竣工驗收完畢，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的10%，即元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方應(yīng)留乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即質(zhì)量保證金，其余余款結(jié)完。
4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12個月，無任何問題。
家裝裝修施工合同篇十
乙方（承包方）：_________________。
簽訂地址：___________________。
簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________。
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)，規(guī)定結(jié)合本工程實際情況，甲乙雙方遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下合同。
1．工程地點：___________________________。
2．工程內(nèi)容：
（1）房屋間數(shù)：__________________________；
（2）建筑面積：__________________________；
（3）裝飾項目、內(nèi)容：______________________；
（4）規(guī)格：詳見甲方簽名認(rèn)定的裝飾設(shè)計施工圖紙（略）。
3．工程委托方式（下述三種方式選擇一種，甲方或乙方供料的，應(yīng)填寫材料清單，雙方簽名確認(rèn)）：
（1）乙方包工包料；
（2）乙方包工，甲乙雙方各自部分包料；
（3）乙方包工，甲方負(fù)責(zé)全部供料。
4．工程圖紙?zhí)峁┓绞剑杭追綉?yīng)于開工前提供已確認(rèn)的圖紙____份給乙方作為施工依據(jù)。如圖紙變更或不符，雙方再進(jìn)行協(xié)商修改，重新確認(rèn)。
1．雙方商定，本工程總價款為人民幣_____元整（大寫：___）。
2．付款方式。
（1）合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_____％的首期款_____元；
（5）工程進(jìn)度與付款進(jìn)度發(fā)生不同步的矛盾時，甲方應(yīng)按實際完成工程量進(jìn)度付款；
（6）雙方可以補充合同形式協(xié)商其他付款方式；
（8）甲方未按合同規(guī)定預(yù)付工程進(jìn)度款的，每逾期一天按逾期價款額的_____％支付給乙方。
1．工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，須經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。
2．工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
（1）中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)____________________；
（2）國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局制定的________________；
（3）甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)：_____________________。
3．工程因質(zhì)量問題的鑒定費用、調(diào)解費用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
1．乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格規(guī)定，對合同中所用的材料、產(chǎn)品、設(shè)備一律實行明碼標(biāo)價，明碼的價格作為本結(jié)算的最終價格，不受市場價格波動影響。
2．甲方或設(shè)計單位指定的材料品種，由指定者提供式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
3．甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、產(chǎn)品、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，如延期到達(dá)，施工期順延，并按誤工期處罰。材料經(jīng)乙方驗收發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求，要及時與甲方聯(lián)系，驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1．工程期限____天。
（1）開工日期：____年____月____日；
（2）竣工日期：____年____月____日。
2．如果因乙方原因而延遲完工，每天按裝修工程價款中人工費的____%作為違約金支付給甲方；如果因甲方原因而延遲完工，每天按裝修工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方，違約金總額不超過人工費總額。
3．以下原因不能視為乙方延誤工期：
（1）工程設(shè)計變更和工程量變化；
（2）甲方未按時支付工程款；
（3）不可抗力；
（4）其他非乙方原因造成的停工。
4．由甲方自行挑選材料，產(chǎn)品、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5．暫停施工。
（2）甲方在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后_____小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程，乙方實施甲方處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方應(yīng)及時給予答復(fù)，由甲方承擔(dān)損失和費用，并相應(yīng)順延工期。停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方不及時作答復(fù)，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6．施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
7．施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
1．隱蔽工程的質(zhì)量驗收。
（1）隱蔽工程驗收范圍指電器線路和電線保護(hù)裝置、水管、家用中央空調(diào)；
（2）乙方根據(jù)合同約定對隱蔽工程先自檢再驗收，乙方必須在_____小時前通知甲方參加。如甲方不能按時參加，須在開始驗收_____小時前向乙方提出延期要求，但延期不能超過_____天。如甲方既未提出延期要求，又不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
（3）如驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)整改后重新驗收，如工程符合規(guī)范要求，驗收_____小時后甲方不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經(jīng)同意，乙方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
2．工程竣工質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
3．乙方應(yīng)在竣工驗收的_____天前通知甲方，甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄驗收權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方如自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。
4．甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
1．乙方在裝修施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝修裝修工程保修期限為_____年；有防水要求的廚房、衛(wèi)生間等的防滲漏保修期限為_____年。保修期自住宅室內(nèi)裝修裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2．保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知后_____天內(nèi)派人修理。
3．保修期的保修內(nèi)容均采用修復(fù)形式。
4．保修期內(nèi)因使用不當(dāng)和非裝潢的外力原因所造成的損壞，不屬于保修范圍，維修的材料和人工費均由甲方自行負(fù)責(zé)。
1．合同經(jīng)雙方簽字生效后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充合同，補充合同與本合同具有相同法律效力。
2．合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______％作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
3．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)約，可視為本合同解除。
4．甲方?jīng)]有及時給予確認(rèn)簽證，不按合同約定支付款項或履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（包括支付因違約導(dǎo)致增加的費用和從支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息）,并相應(yīng)順延工期，按合同條款約定支付違約金，賠償因違約給乙方造成的損失。
5．乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求，或發(fā)生其他使合同無法履行的行為。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按約定向甲方支付違約金，賠償因違約給甲方造成的損失。
1．合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或憑本合同向裝修協(xié)會或消費者協(xié)會投訴，請求協(xié)調(diào)處理。
2．當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決、或協(xié)商，調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_____人民法院提起訴訟。
1．本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字生效，雙方依合同約定嚴(yán)格執(zhí)行合同條款內(nèi)容。
2．本合同（包括補充合同）一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)_____份，具有與同等法律效力。
家裝裝修施工合同篇十一
依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
1、工程地址：安石路246號2棟4單元601室。
2、建筑面積：134㎡。
3、戶型：三室二廳二衛(wèi)，為平層。
4、承包方式：雙方商定采用下列乙方包工、包輔助施工材料、包部分主材（附1工程報價單）。
5、施工內(nèi)容：_________。（附1工程單）。
6、施工日期：______年___月___日至______年___月___日。
7、合同付款：人民幣______萬元整?？⒐ず髶?jù)實復(fù)核結(jié)算。
8、支付方式：合同簽定后，甲方預(yù)付30%工程款______萬元整，工程竣工驗收合格后7日內(nèi)支付70%的尾款______萬元整。
雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設(shè)計費人民幣_________元整。
1、若由甲方自行設(shè)計的，開工前向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明，并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認(rèn)可。
3、開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè)，和歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進(jìn)行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設(shè)計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)返工返修，費用自負(fù)。
5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
本工程實行工程監(jiān)理有乙方獨立監(jiān)理。
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因?qū)е轮型就９?，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內(nèi)容，按新增加工程量順延工期。
2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
2、無故未按期支付工程款的，工期相應(yīng)順延。
3、若甲方中途要求變更設(shè)計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調(diào)整的，損失由甲方承擔(dān)。
1、工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計變更等內(nèi)容為依據(jù)，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210-20xx）為質(zhì)量評定的最低標(biāo)準(zhǔn)；以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應(yīng)共同進(jìn)行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認(rèn)。
3、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應(yīng)按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認(rèn)。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）確認(rèn)的質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)返修（返工）并承擔(dān)費用和工期；在竣工驗收中確認(rèn)的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)返修（返工）并承擔(dān)費用，但不再承擔(dān)工期。
5、未辦理驗收交付手續(xù)，甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格，由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。
6、工程竣工后，乙方負(fù)責(zé)對所施工項目進(jìn)行保修，保修期為貳年。
1、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，未辦理有關(guān)手續(xù)，乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、在施工過程中，甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容，所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5、因一方原因，合同無法履行和繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。（違約金按合同金額的10%支付）。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或申請法院調(diào)解。
發(fā)包人：____________承包人：____________。
法人代表：__________法人代表：__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
家裝裝修施工合同篇十二
甲方：__________(以下稱甲方)。
乙方：__________(以下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，賓館客房、大堂裝修達(dá)成協(xié)議如下：
1、甲方責(zé)任：甲方負(fù)責(zé)清理必用品保證乙方能夠順利進(jìn)行施工，報建手續(xù)，外界關(guān)系由甲方負(fù)責(zé)，水電到施工場地費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任：乙方開工之日起負(fù)責(zé)場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準(zhǔn)，所有材料必須由甲方認(rèn)可后乙方方可施工，甲乙雙方協(xié)商認(rèn)可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)。
4、安全責(zé)任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現(xiàn)場由乙方管理，甲方協(xié)助，所有大小安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方?jīng)]按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內(nèi)預(yù)留5%作為保證金，如沒有質(zhì)量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質(zhì)量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負(fù)責(zé)。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負(fù)責(zé)。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方：
乙方：
家裝裝修施工合同篇十三
根據(jù)《___合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達(dá)成一致，簽訂合同并共同遵守履行。
第一條：門店概況。
2、門面實際面積：_______平方米。
5、委托方式：__________________。
6、工程開工日期：______年______月______日
7、竣工日期：______年______月______日
第二條：工程價款。
雙方商定，本工程的價款為人民幣_________元（大寫____________元）。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%；當(dāng)工期進(jìn)度過半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）。
2、支付方式為下列第_______種形式。
（1）現(xiàn)金支付。
（2）以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費用。
開戶行：__________________________________。
戶名：____________________________________。
銀行賬號：________________________________。
（3）其他：_______________________________。
第六條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由乙方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
第七條：工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行工程驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在_____天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。
第八條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時，以國家、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條：合同生效及補充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份，其中甲方執(zhí)________份，乙方執(zhí)________份，具有同等效力。
2、對于本合同未盡事宜，雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關(guān)問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分，與本合同具有同等法律效力。
家裝裝修施工合同篇十四
依照《___建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的裝飾施工法則，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商洽談。就有關(guān)工程的裝飾事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程地點：______。
2、工程內(nèi)容及做法，詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表。
3、承包方式：雙方商定采取包工包料的方式，不包含部分以預(yù)算表清單為準(zhǔn)。
4、工程期限：工程期限為_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、工程造價計算方式：______。
本合同總造價為大寫：______元（元）。
6、付款方式：
（1）乙方工程施工隊進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場施工首付大寫：______元（元）。
（2）當(dāng)工程施工進(jìn)入總工程量的二分之一時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。
（3）當(dāng)工程施工進(jìn)入總工程量的90%時，甲方再付乙方大寫：______元（元）。
（4）當(dāng)乙方工程施工隊完成全部總工程量時，甲方驗收合格后，甲方再付乙方全部工程款大寫：______元（元）。
二、工程設(shè)計項目：
由乙方無償提供甲方。
三、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。
1、甲方的責(zé)任及義務(wù)。
（1）開工前，甲方為乙方施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響工程的障礙物，部分滯留物件，甲方采取保護(hù)措施。
（2）提供施工期間的水源、電源并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
（3）協(xié)調(diào)施工隊與鄰里間的關(guān)系。
（4）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。
2、乙方的責(zé)任及義務(wù)。
負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù)。
四、工程變更。
1、工程施工過程中由甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后方能進(jìn)行該項目的施工。
五、工程驗收。
甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補充合同。
六、工程延誤：
對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延。
七、工程量變化和設(shè)計變更：
甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
八、違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價的10%作為違約金，支付給對方。
九、工程保修。
工程完工后，乙方要負(fù)責(zé)甲方對整個工程的調(diào)試和營運，若出現(xiàn)問題，乙方必須無條件進(jìn)行維修和更換。
十、合同簽訂方式。
本合同以及附件一式兩份，甲乙雙方各持一份。
____乙方：______。
代表人：______代表人：______。
代表人身份證號：______代表人身份證號：______。
電話或手機(jī)：______電話或手機(jī)：______。
家裝裝修施工合同篇十五
業(yè)主方：（以下簡稱甲方）。
施工方：（以下縮寫乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本合同承包工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
１、工程名稱：
２、工程地點：
３、工程總面積：
二、工程內(nèi)容：
_________。
三、承包方式：
本工程按發(fā)包展開施工總承包，主材由甲方提供更多，油漆及配件由乙方負(fù)責(zé)管理。
四、合同工期：
１、本工程合約工期為天，動工工期從年月日至年月日，按日歷天數(shù)。
２、本工程因人力不可抗拒的自然災(zāi)害或甲方原因致使施工不能正常進(jìn)行同意順延工期。
五、工程施工質(zhì)量和環(huán)評：
１、照施工圖紙、工程技術(shù)要求、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工技術(shù)方案組織施工。
２、施工過程中甲、乙雙方溝通交流后按進(jìn)度分段環(huán)評。
六、甲方責(zé)任：
１、動工前，甲方應(yīng)付乙方展開施工技術(shù)交底，幫助乙方放線定位。
２、甲方應(yīng)委派相關(guān)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)。
３、當(dāng)甲方須要展開圖紙更改和實行技術(shù)處置措施時，應(yīng)當(dāng)以通知單書面通知乙方。
４、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工周邊關(guān)系，確保材料，機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及施工的`順利進(jìn)行。
七、乙方責(zé)任：
１、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)立即取消乙方的承包資格，因此造成的一切損失由乙方全部承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)苛按施工圖紙及技術(shù)建議非政府施工，工程質(zhì)量必須達(dá)至施工規(guī)范和設(shè)計建議。
八、工程總造價：元人民幣（大寫：）。
九、退款方式：
１、合同簽定后，乙方進(jìn)場施工達(dá)到總工程量50%時，甲方付元人民幣進(jìn)度款乙方。
2、工程完工后，甲方環(huán)評合格兩周內(nèi)繳付至合約總金額的95％。
3、余款5％作為工程的質(zhì)保金，在半年質(zhì)保期滿，10個工作日內(nèi)付清工程余款。
十、償付行政處罰：
１、乙方施工總工期必須在月日晚前未能完工，甲方有權(quán)扣除乙方工程款一萬元。
２、乙方按時完工及環(huán)評合格后，甲方15天內(nèi)付清乙方工程余款。延后一天索賠甲方元，以此類推。
３、竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期，此后半年為保修期。
十一、其他事項：
１、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
２、合同甲乙雙方在合同同期如發(fā)生糾紛，可協(xié)商解決或提交河源市法院裁決，或向工程所在地人民法院提起訴訟。
３、本合同一式肆份，甲乙雙方各抱持兩份，蓋章蓋章后生效。
甲方：_________（蓋章）乙方：_________（蓋章）。
年月日年月日。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/19512613.html】
