合同的簽署應(yīng)當(dāng)是自愿的,雙方達(dá)成一致意見后方可生效。合同中應(yīng)明確約定雙方的保密責(zé)任和知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。希望以下的合同案例能幫助到您,祝您合同起草順利。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇一
甲方(全稱):__________________(發(fā)包方)。
乙方(全稱):__________________(承包方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:__________________。
工程地點(diǎn):__________________。
工程范圍:根據(jù)甲方工程部要求施工。工程內(nèi)容及價(jià)格:
二、合同工期。
開工日期:竣工日期:_________前。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、工程質(zhì)量以國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因使工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
3、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,甲方有權(quán)要求乙方拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因乙方原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。
四、質(zhì)量保修。
1、質(zhì)量保修期為_________年,自工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。質(zhì)保期內(nèi)全免費(fèi)維護(hù),如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方需確保在甲方通知后48小時(shí)內(nèi)維修并恢復(fù)正常,否則甲方可自行請(qǐng)人維修,發(fā)生費(fèi)用從質(zhì)保金內(nèi)扣除,質(zhì)保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的相關(guān)規(guī)定,對(duì)交付甲方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
3、質(zhì)量保證金按工程造價(jià)的_________%計(jì)算,自工程款中扣除,質(zhì)保期滿后付清。
五、合同價(jià)款及支付:完工后根據(jù)實(shí)際竣工工程量結(jié)算(本合同第一條所列工程價(jià)款為綜合單價(jià),含主輔材料、人工、運(yùn)輸、管理費(fèi)、稅金、政策性文件規(guī)定、合同所包含的一切風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任及可能發(fā)生的一切費(fèi)用。
付款方式:工程竣工驗(yàn)收合格且決算后30日內(nèi)付至決算價(jià)款的95%,每次付款時(shí)乙方需提供經(jīng)甲方工程部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字的付款單和正式有效稅務(wù)發(fā)票。
六、違約責(zé)任。
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或經(jīng)過甲方書面同意順延的工期竣工,每延期一天支付違約金_________元,違約金甲方可直接從未付工程款中扣除,到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí),違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
七、施工安全:乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工過程中發(fā)生的一切質(zhì)量問題和安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、本協(xié)議一式樣兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽章后生效,雙方應(yīng)遵約履行。
十、其它約定:在工程驗(yàn)收合格交付甲方之前,乙方須負(fù)責(zé)及時(shí)清理垃圾。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇二
建設(shè)方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧的原則,乙方在認(rèn)可并執(zhí)行合同各項(xiàng)條款的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程具體情況,雙方在平等自愿、協(xié)商一致的情況下,達(dá)成下列協(xié)議:
一、工程名稱:
二、承包范圍:
三、質(zhì)量:按甲乙雙方同意的圖紙的各項(xiàng)事項(xiàng)施工,乙方應(yīng)按甲方雙方協(xié)商同意的要求按質(zhì)量完成。
四、工期:天。
五、工程造價(jià)及付款方式:
1、工程造價(jià):___元/噸,共計(jì)___噸,共計(jì)___元。
2、付款方式:完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責(zé)任及義務(wù):
1、若甲方不按合同付款,乙方有權(quán)停止施工,乙方所造成的誤工及一切經(jīng)濟(jì)損失,由甲方賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方在施工前,甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通,水電必須到施工現(xiàn)場。
3、在施工期間,工地所出現(xiàn)的工傷事故由乙方自己承擔(dān)。
4、乙方若沒按設(shè)計(jì)要求施工和出現(xiàn)質(zhì)量問題所給甲方造成的一切損失,由乙方全部承擔(dān)。
5、在施工期間個(gè)別天氣和個(gè)別情況,工期可以順延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有權(quán)罰乙方工程總造價(jià)的2%罰款。
七、甲乙雙方發(fā)生爭議時(shí)協(xié)商解決,若協(xié)商不成,由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
九、本合同一把式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇三
甲方承建的工程_______項(xiàng)目工程,因工作需要,甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協(xié)議。本著公平、互利的原則,特定以下條款,雙方共同遵守。
一、承包該工程的工作范圍及工作內(nèi)容:
該工程所需材料場內(nèi)水平、垂直運(yùn)輸,抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預(yù)留預(yù)埋管線槽配合、安裝補(bǔ)爛。墻面清掃,落地灰處理,建渣轉(zhuǎn)運(yùn),后臺(tái)上料篩砂,洗石計(jì)量過磅,水泥袋回收,后臺(tái)及料場四周的整理。搭拆簡易操作架及運(yùn)料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內(nèi)的自行梯打,對(duì)拉片處理。
1、抹灰:清理、修補(bǔ)、濕潤基層、墻眼堵塞、掛網(wǎng)、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補(bǔ)、安裝線槽、調(diào)運(yùn)砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤、罩面壓光等。
2、外墻面粘貼面磚:清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達(dá)到竣工條件。
3、外墻壓光抹灰:清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。
二、工程進(jìn)度要求:按照建設(shè)方下達(dá)的施工任務(wù)及計(jì)劃組織施工。
三、工程質(zhì)量要求:保證洞口高度、寬度準(zhǔn)確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行,保證抹灰觀感質(zhì)量,抹灰厚度不超過15a凸出部分的砼自行梯打,嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行,按分項(xiàng)工程驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。
四、乙方自備:斗車、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。
五、承包單價(jià):乙方承包工程范圍的所有費(fèi)用,由基價(jià)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工單價(jià)組成。內(nèi)抹綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_________________元,外墻面粘貼面轉(zhuǎn)綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_____________________元,外墻壓光抹灰綜合單價(jià)按圖計(jì)算為______________________元(以上三項(xiàng)其中都包含質(zhì)量單價(jià)為_________________________元;文明施工單價(jià);工期進(jìn)度單價(jià)______________________元;安全單價(jià)______________________元)。
六、付款方式。
乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%,以后每月付70%,余額工程完工后半年付清,乙方在這之前可向甲方食堂借菜票,從領(lǐng)款金額中扣回,余額20%作為工程保證金,保證工程施工質(zhì)量、安全、工期、文明施工、勞動(dòng)力保證、機(jī)具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設(shè)單位使用后辦理班組退場手續(xù)半年內(nèi),甲方一次性支付給乙方余額,乙方工人工資由乙方自行發(fā)放,與甲方無關(guān)。
七、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方的職責(zé)。
1、提供生活設(shè)施:宿舍、食堂、水、電照明。
2、提花機(jī)具設(shè)備及材料:攪拌機(jī)、龍門吊。
3、提供現(xiàn)場工長管現(xiàn)甲方現(xiàn)場工長、按該項(xiàng)工程進(jìn)度進(jìn)行技術(shù)交底和安全技術(shù)交底,負(fù)責(zé)進(jìn)行各工種間的協(xié)調(diào);檢查、驗(yàn)收工程質(zhì)量。
4、質(zhì)量、安全、進(jìn)度及文明施工要求:嚴(yán)格按優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和質(zhì)量控制,嚴(yán)格按協(xié)議工期要求組織施工及檢查施工進(jìn)度,嚴(yán)格按安全管理?xiàng)l例及文明施工十二條標(biāo)準(zhǔn)組織入場和現(xiàn)場監(jiān)督管理。若乙方不能滿足甲方工期、質(zhì)量要求,甲方有權(quán)終止合同,并要求乙方無條件退場。
(二)乙方的職責(zé)。
1、向甲方提交所承包工程的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、治安消防保證書。
2、施工質(zhì)量必須達(dá)到質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設(shè)單位要求的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真做好成品保護(hù)。
4、文明施工:本工程屬標(biāo)準(zhǔn)化工程,不能在樓層里大小便如果發(fā)現(xiàn)一次對(duì)該人員罰款1000元。在對(duì)該樓層完工后即時(shí)對(duì)樓層清掃,剩余材料轉(zhuǎn)運(yùn)。按規(guī)格進(jìn)行堆碼,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部文明施工管理規(guī)定,施工過程落手清,并且必須做到工完場清。樓層經(jīng)常保持無剩余沙漿。否則甲方派人收撿,造成的用工費(fèi)用由乙方支付,并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。
5、治安消防保證:不出治安、消防責(zé)任事故。遵紀(jì)守法和遵守施工現(xiàn)場的各種規(guī)章制度,嚴(yán)禁打架斗毆,若有違反者,先對(duì)打架的班組雙方各處罰1000元,再交項(xiàng)目部解決。嚴(yán)禁各種賭博和不文明兩句,嚴(yán)禁盜竊,若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結(jié)算方單上扣除外,并將其逐出工地,嚴(yán)重者將追究其刑事責(zé)任。
6、機(jī)械、設(shè)備使用:甲方提供機(jī)械、設(shè)備等要愛護(hù)使用,嚴(yán)禁損壞機(jī)械、設(shè)備,如違反者將按價(jià)值1-2倍罰款。
7、材料節(jié)約:該項(xiàng)工程屬內(nèi)外墻交叉作業(yè),每天派專人收撿落地灰,必須2次使用。樓層元隔夜灰,無剩余材料。加強(qiáng)材料節(jié)約,施工過程限額使用,杜絕材料費(fèi)和超耗,如產(chǎn)生超耗按其價(jià)值1-5倍罰款。
8、乙方有責(zé)任對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底進(jìn)行審查,并有義務(wù)對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底中不完善、不合理的,提出合理化建議的意見,并在甲方審定修改扣嚴(yán)格執(zhí)行。
第三方進(jìn)行該項(xiàng)工作,乙方必須對(duì)此負(fù)完全責(zé)任,除該項(xiàng)工作費(fèi)由。
第三方收取外,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償,賠償金按該項(xiàng)工作所需費(fèi)用的20%計(jì)取,情節(jié)嚴(yán)重者甲方有權(quán)責(zé)令乙方退場,并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。
10、辦理勞動(dòng)力用工許可證、外來人的暫住證,由甲方按規(guī)定統(tǒng)一辦理。入場人員必須帶上身份證,無身份證嚴(yán)禁使用。
1、乙方離場人員的行李、包箱應(yīng)主動(dòng)交門衛(wèi)檢查。
2、乙方進(jìn)場人員必須熟悉施工現(xiàn)場的十必須、十不準(zhǔn)、文明施工十二條。
八、本合同未盡事宜,若有在施工中發(fā)生,甲乙雙方都應(yīng)本著實(shí)事求是的原由友好協(xié)商解決。其它未盡事宜,按公司管理辦法執(zhí)行。
九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效,工程完工后支付清所有款項(xiàng)之日起自動(dòng)失效。
甲方(蓋章):__________________。
乙方:_________________________。
日期:________年____月____日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇四
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項(xiàng)工程,于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方,采用包工包料方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則,根據(jù)本工程的具體情況,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內(nèi)容:_________施工圖,標(biāo)準(zhǔn)層核心筒天花吊頂工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更的所有工作內(nèi)容。具體如下:600×600防水_________吊頂,采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條,油面漆二遍。
二、承包單價(jià):根據(jù)施工圖紙,按實(shí)際吊頂面積計(jì)算。包工包料:_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責(zé)任:
甲方責(zé)任:
1)提供乙方進(jìn)場人員的生活住宿條件,施工用電。
2)提供乙方進(jìn)場施工的垂直運(yùn)輸;消防、強(qiáng)弱電等專業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度及各項(xiàng)規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實(shí)施與管理。
乙方責(zé)任:
1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更通知要求施工,提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認(rèn)定的樣板一致,進(jìn)場材料需經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后方可使用。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項(xiàng)制度,提高工人的安全生產(chǎn)意識(shí),保證不違反安全操作規(guī)程,避免發(fā)生安全事故。
3)絕對(duì)服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長必須在操作作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)經(jīng)理同意,不準(zhǔn)離開工地。保證足夠的施工力量,負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場,其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4)愛惜甲方的一切機(jī)械設(shè)備,違章操作致使機(jī)械設(shè)備損壞的,其維修費(fèi)用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設(shè)計(jì)和管理指揮原因造成損失,所有經(jīng)濟(jì)全部由甲方負(fù)責(zé);由于操作者盲目蠻干、圖進(jìn)度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工,其返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、工期:
根據(jù)甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)。
六、付款方法:
乙方進(jìn)場后五天內(nèi),甲方撥付50%的進(jìn)度款,工程完工后,甲方撥付至80%的款項(xiàng)。待工程驗(yàn)收合格后,十天內(nèi)結(jié)算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份,均具有同等效力,并自簽訂之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款時(shí)失效。
甲方(蓋章):_________。
乙方(蓋章):_________。
甲方代表(簽):_________。
乙方代表(簽):_________。
簽訂地點(diǎn):_________。
簽訂地點(diǎn):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇五
于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。
1.安裝工程名稱:
2.工程地點(diǎn):甲方_________________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價(jià)單。
4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi),完成安裝工程,其中包括主機(jī)試驗(yàn)運(yùn)行。
5.安裝工程總價(jià)格:_____________美元整。
6.安裝工程付款進(jìn)度:
第6期:在工程驗(yàn)收合格后,甲方付給乙方工程總價(jià)余額的10%,即______________美元整。
7.違約罰款:因乙方原因未準(zhǔn)時(shí)完工時(shí),應(yīng)由乙方負(fù)責(zé),應(yīng)付違約罰款,每天按總價(jià)的1%計(jì)算,即______________美元整。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時(shí),總價(jià)之增減,應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量,雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價(jià)。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置,甲方在驗(yàn)收后,應(yīng)按雙方規(guī)定的單價(jià)對(duì)乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi),予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對(duì)工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程開始時(shí),完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外,乙方應(yīng)對(duì)保管中的一切,負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍,乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情,向甲方提出恢復(fù)原狀的價(jià)格及日期,以供甲方核對(duì)付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證:除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲?,乙方?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款:在工程進(jìn)行中,若因乙方的過錯(cuò),使甲方或其他人員受到損害,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯(cuò)所造成,則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件:本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價(jià)單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機(jī)的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗(yàn)收后,提供免費(fèi)及定期對(duì)其保養(yǎng)服務(wù)1年,每六(6)個(gè)月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方:______________乙方:_____________。
由:_______________由:______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標(biāo)、投標(biāo)達(dá)成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時(shí)間內(nèi)承擔(dān)維修業(yè)務(wù)。為完成安裝施工任務(wù),承包者還需提供施工設(shè)備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動(dòng)力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、保證、驗(yàn)收等承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主必須按時(shí)支付工程進(jìn)度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實(shí)用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方對(duì)_____________________工程的施工,為明確雙方權(quán)利義務(wù),保證工程順利完成,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)規(guī)定,甲,乙雙方本著誠信,公平互利的原則,經(jīng)協(xié)商簽訂如下合同條款,以資共同手信守。
1、分項(xiàng)工程名稱:_____________________工程。
2、實(shí)施地點(diǎn):_____________________工程施工現(xiàn)場。
1、承包內(nèi)容:
2、承包方式:
3、承包價(jià)款:_______/噸。
4、付款方式:每月根據(jù)乙方完成的工程量結(jié)算付_______%的人工費(fèi),剩余_______%的費(fèi)用等主體完工后,并經(jīng)監(jiān)理,業(yè)主驗(yàn)收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質(zhì)量要求。
1)執(zhí)行國家,電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方按照甲方批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行施工,并無條件接受甲方對(duì)施工質(zhì)量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項(xiàng)目,乙方應(yīng)積極響應(yīng)并執(zhí)行。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方核準(zhǔn)的施工進(jìn)度進(jìn)行,工期不得拖延,如乙方因自身原因未能按期完成施工任務(wù),從而影響整個(gè)進(jìn)度計(jì)劃,延誤一天考核_______元,依次累計(jì)考核。
3、施工現(xiàn)場乙方必須接受甲方的協(xié)調(diào)以及技術(shù)、安全、質(zhì)量管理和監(jiān)督,以及現(xiàn)場監(jiān)理人員對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質(zhì)量、安全情況下必須合理使用材料,不得浪費(fèi)。每項(xiàng)工程材料及使用設(shè)備、工器具損耗必須在定額損耗內(nèi),超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作,綁扎,安裝工作中出現(xiàn)不符合驗(yàn)收要求的,影響質(zhì)量的每項(xiàng)考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工,質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)而返工的后果自負(fù),并扣除返工所用的材料費(fèi)后根據(jù)具體情況進(jìn)行考核。
7、下料前必須由技術(shù)人員開料單,不按料單下料,自作主張?jiān)斐衫速M(fèi)自行承擔(dān)。作到原材料、成品堆放整齊有序,墊方木或架板,不得直接放置地面,如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作,不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔(dān),項(xiàng)目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項(xiàng)工程必須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工,如有不合格項(xiàng)乙方返工施工達(dá)到要求,返工造成的一切后果乙方承擔(dān),并每項(xiàng)處以_______元罰款。
1、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須遵守電廠有關(guān)規(guī)定和安全規(guī)定,并遵守甲方各種管理規(guī)定,有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工,做到“工完、料盡、場地清”,誰施工誰負(fù)責(zé)清理。材料工器具運(yùn)至統(tǒng)一地點(diǎn)堆放,嚴(yán)禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現(xiàn)場不準(zhǔn)酗酒,打架斗毆,聚眾賭博,偷盜材料,機(jī)具,尋釁滋事,干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內(nèi)部治安管理?xiàng)l列》處理,嚴(yán)重者送交有關(guān)部門追究相關(guān)法律責(zé)任。
4、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場,應(yīng)加強(qiáng)安全管理,并接受甲方安全監(jiān)督,杜絕人身事故和設(shè)備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔(dān),并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現(xiàn)場的所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)保持良好工作狀態(tài),做到機(jī)凈,無故障、專人負(fù)責(zé)。
6、當(dāng)天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內(nèi)。作到文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn),有違章每次考核_______元。
7、現(xiàn)場必須正確佩帶安全帽,高空作業(yè)必須系好安全帶,違規(guī)每次考核_______元。
8、未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意擅自拆除腳手架,防護(hù)設(shè)施,安全標(biāo)志,警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者,每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設(shè)備亂動(dòng)者,亂接亂掛電線出現(xiàn)事故,責(zé)任自負(fù),并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者,違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單,批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)科實(shí)施,處理一經(jīng)做出必須執(zhí)行,再當(dāng)月工資中扣除。
(一)甲方職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工項(xiàng)目質(zhì)量、安全、工期進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)管理。
2、協(xié)調(diào)解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機(jī)械、器具及時(shí)到位。
4、工程竣工后,按照合同規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)算,支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期,造成甲方損失甲方有權(quán)拒絕結(jié)算。
(二)乙方職責(zé)。
1、乙方必須遵守甲方管理制度,服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據(jù)合同確定的承包范圍,在保證質(zhì)量,安全前提下按期完成承包范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目。
3、對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)向甲方匯報(bào)。經(jīng)過甲方批準(zhǔn)后認(rèn)真事實(shí)解決方案。
4、在確保工程質(zhì)量,安全情況下合理使用材料,不得浪費(fèi)。
5、經(jīng)常檢查鋼筋加工機(jī)械,電路是否正常,有異常及時(shí)告知項(xiàng)目部,項(xiàng)目部安排專業(yè)人員檢修,保證機(jī)械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結(jié)清,保修期滿后合同自然失效,本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行中,甲乙雙方有關(guān)工程的洽商,變更等協(xié)議視為本合同組成部分。當(dāng)合同和文件內(nèi)容不一致時(shí),在不影響工程正常運(yùn)行情況下雙方協(xié)商解決。
4、乙方在工地施工期間,須無條件服從甲方規(guī)章制度,如有違章應(yīng)接受處罰。不改者甲方有權(quán)中止合同,并按所發(fā)生工程費(fèi)的80%結(jié)算。
5、乙方在合同履行期間,因人力不足,質(zhì)量不能保證,延誤工期甲方有權(quán)中止合同,并按所發(fā)生工程費(fèi)的80%結(jié)算。
6、本合同一式兩份,甲,乙雙方個(gè)執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇七
為貫徹“安全第一,預(yù)防為主”方針,明確雙方的安全責(zé)任,切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)工程管理,確保施工施工中人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
______________有限公司。
簽訂時(shí)間:_______年____月_____日。
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
1、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定,對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書,直至清退出場。三次不聽從整改,今后不得承接我司業(yè)務(wù)。
2、甲方有權(quán)對(duì)乙方參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)知識(shí)和安全工作規(guī)程的抽考。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌氖鹿视杉追匠袚?dān)責(zé)任。
乙方作為工程項(xiàng)目的承包單位,對(duì)工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。
2、現(xiàn)場施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全,勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定,為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn),配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。
3、材料進(jìn)場需要檢查是否有出產(chǎn)合格證,同時(shí)應(yīng)經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或監(jiān)理工程師驗(yàn)證后方可使用。
4、施工期間,乙方應(yīng)指派專職安全員作為安全工作聯(lián)系和現(xiàn)場安全管理。
5、乙方一切施工活動(dòng),必須編制安全施工措施,施工前對(duì)全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底,并在整個(gè)施工過程正確、完整地執(zhí)行,無措施或未交底嚴(yán)禁布臵施工。
6、開工前,乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。開工前,乙方應(yīng)到甲方辦理臨時(shí)進(jìn)場施工單。進(jìn)場施工人員應(yīng)掛牌施工。
7、乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志,不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工,禁止無關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
8、乙方施工過程中應(yīng)做到日產(chǎn)、日清,確保施工場地衛(wèi)生整潔。
9、做好文明施工、安全施工;施工過程中需使用電、水源,應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系,不得私拉亂接;做好施工臨時(shí)用電;按規(guī)范要求搭設(shè)腳手架做好安全防護(hù)工作,確保施工人員和乘客安全。
10、建立整改責(zé)任制,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患,采取有效措施立即進(jìn)行整改,落實(shí)專人負(fù)責(zé)監(jiān)控,確保質(zhì)量安全。
11、現(xiàn)場工地要切實(shí)加強(qiáng)節(jié)日期間安全、文明生產(chǎn)工作,一旦發(fā)生各類突發(fā)事故和緊急情況,要立即啟動(dòng)預(yù)案,并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和妥善處臵。
乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報(bào)告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
12、發(fā)生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān):
(1)人身傷亡事故;
(2)發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故;
(3)發(fā)生場站內(nèi)火災(zāi)事故;
(4)發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽勸告的;
(5)施工現(xiàn)場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的;
(6)施工過程中,因違反工程相關(guān)規(guī)定的,被相關(guān)管理機(jī)關(guān)勒令停工的。
1、由于甲方或乙方責(zé)任造成對(duì)方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失,由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并賠償對(duì)方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方未設(shè)臵安監(jiān)人員;未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì);施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施;用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要,甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
1、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議,本協(xié)議的法律效力獨(dú)立于主協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第九條本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。第十條本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。
甲方:___________________。
乙方:___________________。
___________年____月_____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇八
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號(hào):_____________;冷卻方式:_____________;臺(tái)數(shù):_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級(jí)超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工,整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為:________________。
付款方式:合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時(shí)按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________。
承接方(乙方):________________。
簽訂時(shí)間:______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時(shí)間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號(hào):________帳號(hào):_________。
簽約日期:____年__月__日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇九
3、乙方在收到工程款后,必須保證優(yōu)先解決工人工資:乙方未收到工程款前,應(yīng)預(yù)備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時(shí)交付工人工資并導(dǎo)致不良影響時(shí),每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權(quán)按本合同價(jià)5%扣罰乙方,乙方不得有異議。
4、當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為,甲方有權(quán)按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款,并直接支付給工人,乙方應(yīng)根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認(rèn)甲方已將工程款支付給乙方,同時(shí)補(bǔ)交收據(jù)。
5、當(dāng)甲方認(rèn)為乙方應(yīng)得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時(shí),甲方有權(quán)扣留在進(jìn)入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來繳清所拖欠的工資及有關(guān)罰款時(shí),甲方有權(quán)將其扣押的乙方資產(chǎn)折價(jià)拍賣以支付以上款項(xiàng)。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財(cái)務(wù)制度辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(四)工程結(jié)算:
按實(shí)際施工圖紙及變更后為準(zhǔn)。
第七條雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)向乙方提供泥水工技術(shù)交底。
2、委派明施工等,審核工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料和竣工驗(yàn)收并簽證。對(duì)施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關(guān)施工管理規(guī)定等有權(quán)提出指正,乙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、協(xié)調(diào)組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
4、如因—些不可預(yù)見的客觀原因造成工程中途停建、緩建,甲方應(yīng)配合乙方采取措施彌補(bǔ)或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—,甲方有權(quán)收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當(dāng)理由延遲開工或停工,在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復(fù)工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務(wù),又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示,發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)會(huì)同甲方解決,以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及文明施工目標(biāo)等問題,經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責(zé)任:
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理,指定安全、防火負(fù)責(zé)人,物件堆放整齊,道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負(fù)責(zé)并報(bào)告甲方有關(guān)部門。
2、委派工程施工的人力、物力,財(cái)力,以文明施工工地的要求來組建項(xiàng)目班子及進(jìn)行施工管理,確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄,按有關(guān)規(guī)定做好施工原始資料,做好工程量統(tǒng)計(jì)工作。
4、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。
5、對(duì)竣工驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問惠負(fù)責(zé)免費(fèi)返工;承擔(dān)由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設(shè)備、臨時(shí)生產(chǎn)及生活設(shè)施拆除),并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場,工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間,確保工期內(nèi)完成。
8、乙方施工用機(jī)械設(shè)備及相關(guān)輔助材料的保管工作由乙方負(fù)責(zé),若乙方保管不到位造成材料設(shè)備損壞或遺失,由乙方自行負(fù)責(zé)。
9、加強(qiáng)現(xiàn)場管理,服從甲方的統(tǒng)—指揮,維護(hù)甲方的聲譽(yù);在對(duì)外關(guān)系上,乙方為甲方的直屬施工隊(duì)伍,否則所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任。
(一)、工期延誤方面的違約責(zé)任。
1、乙方違反約定單方停工的,承擔(dān)—般違約責(zé)任。
2、乙方不能按照合同協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,每逾期1日,乙方必須按甲方主合同總價(jià)的3%支付甲方違約金,并賠償甲方因此遭受的實(shí)際損失;逾期超過5天的,甲方還有權(quán)單方解除未完成部分工程合同,并扣除全部工程款。
(二)、工程質(zhì)量方面的違約責(zé)任。
1、工程竣工驗(yàn)收達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,乙方須向甲方交納結(jié)算總價(jià)2%的違約金。
(三)、安全生產(chǎn)方面違約責(zé)任。
1、乙方在甲方進(jìn)行的日常質(zhì)量安全檢查中,被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的,乙方應(yīng)限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的,除按國家規(guī)定由行政部門處罰外,乙方必須承擔(dān)違約責(zé)任;發(fā)生上述重大事故,甲方視情況嚴(yán)重性,有權(quán)部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后,所支付的違約金不足于彌補(bǔ)甲方損失的,乙方必須據(jù)實(shí)賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護(hù)方面的違約責(zé)任。
1、甲方按《廣州市建設(shè)工程現(xiàn)場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號(hào))的約定,對(duì)乙方文明施工措施進(jìn)行對(duì)照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實(shí)的,乙方必須承擔(dān)—般違約責(zé)任,并限期改正;如不限期改正,乙方須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任。
2、在政府行政主管部門的檢查中,因乙方原因造成施工場地被評(píng)為不合格工地的,或者被通報(bào)批評(píng)的,或者被新聞媒體曝光的,乙方必須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任,并立即采取切實(shí)有效措施予以整改;拒不采取切實(shí)有效的措施整改的,或整改效果不明顯的,甲方有權(quán)部分或全部解除合同,并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差,被其他施工單位或周圍居民投訴的,乙方必須在當(dāng)天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問題累計(jì)被投訴2次,或累計(jì)被投訴3次,乙方必須承擔(dān)責(zé)任。
(五)、工程分包、轉(zhuǎn)包方面的違約責(zé)任。
乙方擅自分包或者轉(zhuǎn)包工程的,甲方有權(quán)單方部分解除合同或解除合同,由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
(六)、其他違約責(zé)任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理,主動(dòng)支持監(jiān)理單位工作,對(duì)監(jiān)理單位的指令,若無正當(dāng)理由而公開或變相拒不執(zhí)行的,乙方須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任,井承擔(dān)由此造成的—切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間,必須嚴(yán)格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評(píng)分細(xì)則)的優(yōu)良要求施工并嚴(yán)格實(shí)施國家、部、省和市頒布的有關(guān)文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001:)、環(huán)境(is014001:)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1),必須積極配合甲方在本工程中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程:否則甲方有權(quán)更換施工隊(duì)伍。
4、乙方委派的現(xiàn)場管理代表同時(shí)必須是安全生產(chǎn)直接責(zé)任人,對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任,同時(shí)要設(shè)專職安全員,接受甲方及現(xiàn)場管理人員對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產(chǎn)過程中,違反有關(guān)消防條例和安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)等事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和由此發(fā)生的—切費(fèi)用。
第十條工程量的確認(rèn)。
按施工圖紙及設(shè)計(jì)變更工程量確認(rèn)。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工驗(yàn)收保修期滿并結(jié)清款后失效。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
地點(diǎn):
工程地點(diǎn):王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期:7月26日至月30日竣工,并交付使用,工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務(wù)社區(qū),改善黨員、干部、村民學(xué)習(xí)工作環(huán)境,根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢需要和各級(jí)政府的要求,我村按照中華人民共和國招投標(biāo)法之規(guī)定程序,擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程,經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
一、工程內(nèi)容:辦公樓工程屬磚混結(jié)構(gòu),兩層共計(jì)二十六間,建筑面積1039平方,工程施工實(shí)施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細(xì)節(jié)方法為準(zhǔn),包括基礎(chǔ)開挖、主體樓建設(shè)、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實(shí)施。
二、雙方責(zé)任:
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計(jì)劃安排,訂購工程主要材料按照甲方提供的指導(dǎo)價(jià)由乙方聯(lián)系購買,甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助,工程用工匠人器材和機(jī)械設(shè)備,場地看護(hù),生活安排,乙方自行解決。
2、乙方進(jìn)入施工場地要文明施工,警示語牌制作到位,對(duì)進(jìn)場職工人員隨時(shí)進(jìn)行安全教育,重在預(yù)防,在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作,定期或不定期的檢查各項(xiàng)安全工作和設(shè)施,并及時(shí)完善各項(xiàng)管理制度,教育職工各負(fù)其責(zé),分項(xiàng),分段工作善意配合,不得打架斗毆,要求乙方購買意外傷害保險(xiǎn),安全責(zé)任由乙方自行承擔(dān),與甲方無任何責(zé)任。
3、質(zhì)量要求:乙方必須組織技術(shù)力量強(qiáng)硬的人員進(jìn)場施工,施工根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)要求,以圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為準(zhǔn),嚴(yán)格按照施工規(guī)范管理施工,每道工序必須自檢合格,隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗(yàn)收后方可進(jìn)行下一道工序。
4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應(yīng)的問題,施工環(huán)境由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)路、水、電三通和場地平整項(xiàng)目責(zé)任。
三、付款方式:經(jīng)招投標(biāo)后雙方商定價(jià)格該工程每平方米造價(jià)為1200元,
合計(jì)工程造價(jià)1246800元。
1、工隊(duì)進(jìn)場后甲方預(yù)付給乙方工程啟動(dòng)資金元。其余款項(xiàng)由工隊(duì)自籌解決。
2、主體建成竣工后,以結(jié)算單為準(zhǔn)甲方付給乙方工程造價(jià)的元。
3、工程結(jié)束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
4、因變更或增加工程項(xiàng)目費(fèi)用經(jīng)雙方商定后追加到后期結(jié)算清單中。
5、因市場材料價(jià)格浮動(dòng)甲乙雙方以工程預(yù)算材料指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn),增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責(zé)任,經(jīng)專業(yè)人員確認(rèn)鑒定后甲方有權(quán)在工程費(fèi)用中扣除。
四、其他事項(xiàng):
1、為保證工程的正常進(jìn)展,甲方依照合同要求及時(shí)提供工程款項(xiàng),并定期給予相應(yīng)的生活慰問,及時(shí)處理解決突發(fā)問題,乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點(diǎn),保證各項(xiàng)工種有的足夠的勞動(dòng)力,盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務(wù)辦公樓。
2、本合同一式兩份,甲方雙方各持一份,從簽字蓋章之日起生效,待款項(xiàng)結(jié)清,質(zhì)保期后合同中止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達(dá)成如下協(xié)議:
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_023高中華燈,安裝數(shù)量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè);和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_013中華燈,安裝數(shù)量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費(fèi)用見價(jià)格表:
4、安裝期限。
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時(shí)提供的情況下,同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))。
按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)及與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、付款方式。
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗(yàn)收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,剩余的3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項(xiàng)后,提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負(fù)責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十一
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十二
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1工程名稱:_________________________。
1.2工程地點(diǎn):_________________________。
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量:達(dá)到國家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(jgj73―91)。
1.6結(jié)算方式:按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。
注:(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)。
1.7合同價(jià)款:
(人民幣大寫):____________________。
注:(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù),施工圖由乙方自行設(shè)計(jì),經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工___小時(shí)以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束,如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清,付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
凡由乙方采購的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進(jìn)行修改方案,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份,雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方:________________。
乙方:________________。
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十三
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期:
竣工日期:
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、合同價(jià)款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時(shí)間:年月日。
合同訂立地點(diǎn):
本協(xié)議雙方約定:后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間:
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,然后由相關(guān)部門組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后,經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù):
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng):
甲方(公章):_________????乙方(公章):_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十四
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
5、資金來源:
承包范圍:
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式:_______。
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔(dān)費(fèi)用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____,應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場。
1、工期進(jìn)度:承包人提供施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間:承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的'時(shí)間:工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見,逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開工日期以及竣工日期時(shí)間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔(dān)責(zé)任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應(yīng)順延,發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗(yàn)收,如不組織驗(yàn)收,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,在工程竣工驗(yàn)收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款,甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向__________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
發(fā)包人:(公章)。
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號(hào):
編碼:
______年___月___日。
承包人:(公章)。
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號(hào):
編碼:
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十五
發(fā)包單位:××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位:××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔(dān)××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協(xié)作,緊密配合的原則,訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:××公司院內(nèi)環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點(diǎn):××市××縣××路××號(hào)。
3、工程承包方式:包工、包料、護(hù)成活、包工期、保質(zhì)量、保安全。
二、工程價(jià)款。
1、合同價(jià)款:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程承包范圍內(nèi)合同價(jià)款暫定為××萬元整,竣工后據(jù)實(shí)結(jié)算。
2、合同價(jià)款涵蓋內(nèi)容為:
(1)綠化包括起苗、包裝、運(yùn)輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護(hù)期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護(hù)等全部內(nèi)容。
(2)綠化土方平整及換、填土,渣土外運(yùn)由甲方及監(jiān)理工程師到現(xiàn)場測量。
后,方可外運(yùn)。
三、施工工期。
1、本工程計(jì)開工時(shí)間××年××月××日。
2、本工程預(yù)計(jì)完工時(shí)間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災(zāi)害,或甲方原因,影響施工,經(jīng)甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方應(yīng)向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內(nèi)扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢,余款在養(yǎng)護(hù)期滿,驗(yàn)收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質(zhì)量。
3、乙方在施工中要精心組織,確保安全,如有事故發(fā)生,后果自負(fù);。
4、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔,及時(shí)清理廢棄物。
5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要養(yǎng)護(hù)苗木24個(gè)月,其間發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
六、甲方責(zé)任。
1、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)施工過程、設(shè)計(jì)變更等的簽證。
2、協(xié)調(diào)好各專業(yè)與綠化施工之間的關(guān)系。
3、工程竣工后組織工程驗(yàn)收,并按合同約定審定竣工結(jié)算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責(zé)任。
1、按甲方審定的設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單及國家有關(guān)園林綠化施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、現(xiàn)場施工中,如有設(shè)計(jì)及品種修改,需接甲方書面變更通知單后實(shí)施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關(guān)手續(xù),服從當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的監(jiān)督和管理,費(fèi)用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前,負(fù)責(zé)已完工工程的保護(hù)工作。
5、施工應(yīng)服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協(xié)調(diào)。從甲方指定的水電接駁點(diǎn)接駁,施工用水、電費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會(huì)議紀(jì)要約定的內(nèi)容、通知以及設(shè)計(jì)變更等規(guī)定由乙方完成工作),如乙方未能完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他單位完成,所發(fā)生的費(fèi)用從乙方當(dāng)期工程款中扣除,影響工期的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故,概由乙方負(fù)責(zé)。
8、施工中乙方應(yīng)注意對(duì)施工現(xiàn)場已有的建筑物及地下、地上市政配套設(shè)施及電纜溝進(jìn)行保護(hù),如因乙方原因造成的損失及嚴(yán)重后果,概由乙方負(fù)責(zé)賠償,并承擔(dān)一切責(zé)任。
9、乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將本工程轉(zhuǎn)讓或分包其他單位,否則甲方有權(quán)終止合同。
10、全部工程完工后,乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)綠化所產(chǎn)生的垃圾,做到工完場清。
八、材料的供應(yīng)。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購,到現(xiàn)場后,必須經(jīng)甲方檢查,確認(rèn)符合設(shè)計(jì),并得到甲方簽字認(rèn)可后,才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿,無病癥現(xiàn)象。
3、工種所用材料,必須先向甲方提供樣品及各種資料,經(jīng)甲方檢查,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求后,才能進(jìn)場。進(jìn)場后,必須及時(shí)向甲方報(bào)驗(yàn),經(jīng)檢查合格后,才能施工。
九、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。
1、施工質(zhì)量等級(jí)驗(yàn)收評(píng)定執(zhí)行當(dāng)?shù)亍秷@林綠化工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,本園林綠化工程施工質(zhì)量要求能滿足上部苗木正常成活為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),其園林綠化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國家和本市的有關(guān)規(guī)定,向甲方提供竣工圖四套,電子文檔一套,甲方代表收到相關(guān)的資料后,組織有關(guān)部門驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后的14天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出整改意見,乙方按要求整改并承擔(dān)由自身原因造成的相應(yīng)損失。
3、乙方每道工序都應(yīng)向甲方報(bào)驗(yàn),經(jīng)甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理:合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失,概由違約方承擔(dān)賠償。
2、違約造成工期延誤責(zé)任分擔(dān):甲方違約,工期相應(yīng)順延;乙方違約,工期不得順延。
3、違約金的標(biāo)準(zhǔn):合同履行中任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約造成的損失,除承擔(dān)賠償因此造成對(duì)方的全部經(jīng)濟(jì)損失外,還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護(hù)。
1、乙方派人負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行為期兩年的免費(fèi)養(yǎng)護(hù)工作。
2、乙方應(yīng)向甲方遞交兩年養(yǎng)護(hù)期的《綠化工程養(yǎng)護(hù)計(jì)劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護(hù)苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方應(yīng)補(bǔ)種。
4、因死亡而重新更換的苗木,需經(jīng)過一年的養(yǎng)護(hù)后予以確認(rèn)。
十二、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決,本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)可向武漢市仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁,仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
十三、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,均具同等法律效力,雙方法定代表人簽字蓋章后可生效,養(yǎng)護(hù)期滿付清尾款后自行失效。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十六
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)甲乙雙方友好,就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),簽訂本協(xié)議書:
一、工程名稱及地點(diǎn)。
1、工程名稱:__________。
2、工程地點(diǎn):__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量:富道二期二段工程?邊坡三維網(wǎng)植草,工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對(duì)乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整,也可對(duì)乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無條件接受,也不因此作為對(duì)合同單價(jià)作出調(diào)整的理由。?本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時(shí)安排乙方增加的工作,經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價(jià)方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價(jià)款。
1、工程單位:?2,工程總價(jià)暫定人民幣:?元。大寫:?元整。(注:此價(jià)不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)及零星機(jī)具材料費(fèi)、安裝拆卸費(fèi)、材料轉(zhuǎn)場費(fèi)、輔助材料費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、合理利潤、管理費(fèi)等一切費(fèi)用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項(xiàng)目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細(xì)施工內(nèi)容中沒?寫明或單列的工作內(nèi)容,均屬于乙方須在本合同中應(yīng)該履行的合同義務(wù),不再另行支付。乙方經(jīng)過前期反復(fù)調(diào)查了解,對(duì)甲方的要求已完全明了,對(duì)本合同清單中工作內(nèi)容表述不全的項(xiàng)目按照國家相關(guān)規(guī)定中所暗含的工作內(nèi)容確定并視為包含在相應(yīng)的工程細(xì)目當(dāng)中。
五、結(jié)算方式。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量,按合同單價(jià)和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價(jià)款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對(duì)乙方支付工程款時(shí)提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還:在質(zhì)保期滿后,扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算,其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行,委托他人結(jié)算時(shí),必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后,一個(gè)月內(nèi)完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款,此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時(shí)驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時(shí),可對(duì)本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級(jí)或數(shù)量做出調(diào)整,乙方應(yīng)無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量,甲方不予計(jì)量。
六、雙方的責(zé)任和義務(wù)甲方的責(zé)任和義務(wù)。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案,提出?質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽從甲方調(diào)配,按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工,保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規(guī)定日期完成任務(wù),遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無條件對(duì)進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業(yè),杜絕一切事故發(fā)生,并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故,安全責(zé)任事故,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工,如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險(xiǎn)。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng),其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時(shí)足額支付農(nóng)民工工資,否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付,相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價(jià)中,乙方自行承擔(dān)。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求,若一方提出,對(duì)方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約,違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù),乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權(quán)將乙方清除出場,所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算,同時(shí)賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
八、爭議解決方式。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決的,依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________。
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________。
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點(diǎn):__________簽約地點(diǎn):__________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十七
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則,結(jié)合本工程的`具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:_________________________;
2、工程地點(diǎn):_________________________;
3、工程內(nèi)容及承包范圍:祥見附表1。
4、承包方式:包工包料,依照合同單價(jià)和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總工期為_______天。
滿足設(shè)計(jì)圖紙要求。
工程預(yù)算總造價(jià):
1、甲方責(zé)任:
(1)乙方進(jìn)場施工的一切有關(guān)手續(xù)均由甲方負(fù)責(zé)辦理好,施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng),由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
(2)甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位,盡快清理施工場地,確保施工順利進(jìn)展。
(3)負(fù)責(zé)向乙方支付工程費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求,保質(zhì)、保量施工。
(2)乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度,服從甲方管理。
(3)乙方必須最好安全生產(chǎn)工作,若違章作業(yè)發(fā)生安全事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
(4)乙方必須按合同工期完工。
對(duì)以下原因竣工日期推遲延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)工期相應(yīng)順延。
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工,乙方向甲方提供竣工資料報(bào)告和主要材料產(chǎn)品合格證,甲方5天內(nèi)應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。
1、工程預(yù)算造價(jià):依照合同單價(jià)(附表1)和實(shí)際完成工程量結(jié)算。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、付款方式:
(1)合同簽訂之后,乙方進(jìn)場施工2天內(nèi),甲方預(yù)付工程款金額為。
(2)工程竣工驗(yàn)收合格之日起,一個(gè)月內(nèi)一次性結(jié)清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用,則按合同價(jià)的_____%天向甲方支付違約金,甲方有權(quán)從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時(shí)按量完工交付使用,致使甲方受到業(yè)主處罰的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,則按合同價(jià)的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約,按合同總價(jià)的_____%支付給對(duì)方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字,蓋章后生效,雙方共同遵守,未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決,如補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等效力。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書篇十八
承包人:
發(fā)包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:建筑面積:m2,建筑高度m或。
跨度m,結(jié)構(gòu)類型:,層數(shù),其它。
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金來源:
承包范圍:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、中標(biāo)通知書。
3、投標(biāo)書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時(shí)間:年月日。
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/19623057.html】