隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
工程款抵房款合同篇一
乙方：________________有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款￥_____________，現(xiàn)乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產(chǎn)生一切責(zé)任由________________承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與________________有限公司無關(guān)。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月___________日
工程款抵房款合同篇二
甲方： 地址： 電話： 郵編：
乙方：
地址：
電話： 郵編：
丙方：
地址
身份證號碼： 電話： 郵編： 鑒于：
1、甲方、乙雙方于 年 月 日簽訂了 項目建設(shè)工程合同(以下簡稱“原工程合同”)，合同編號為 ，原工程合同所涉工程已竣工結(jié)算，結(jié)算工程款 萬元，甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發(fā)商，該項目位于。土地使用權(quán)權(quán)證號為：;建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”)： 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經(jīng)友好協(xié)商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應(yīng)付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》并辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關(guān)情況及房價：
3、抵款方式：
①本合同生效后5日內(nèi)，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發(fā)票。 ②甲方在收到上述發(fā)票后，與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協(xié)議》并出具借款收據(jù)。
③為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》，丙方亦同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》; ④在甲方取得該項目的預(yù)售許可證并通知乙、丙兩方后，丙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后七日內(nèi)到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預(yù)售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發(fā)票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預(yù)售合同》簽訂后，甲、丙雙方應(yīng)按該合同履行權(quán)利義務(wù)，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業(yè)管理等費用的繳納均按該合同的約定執(zhí)行。
二、原工程合同工程結(jié)算款付款約定
甲乙雙方確認(rèn)：甲方以上述房屋抵扣應(yīng)付工程 萬元后，尚有 萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)章及政策條件下符合購房條件的主體，有權(quán)購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預(yù)售合同》時發(fā)現(xiàn)丙方不符合法律法規(guī)、規(guī)章或政策規(guī)定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導(dǎo)致有關(guān)行政主管部門不予辦理合同網(wǎng)上備案的，乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規(guī)定的時間內(nèi)安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》，則每逾期一日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，并同意甲方從未結(jié)工程款中沖抵上述違約金。
六、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期： 年 月 日
工程款抵房款合同篇三
甲方：(后附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
乙方：(后附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
丙方：(后附身份證復(fù)印件)
鑒于：
1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同)，合同編號為 ，合同金額為 元，結(jié)算額 元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下，同時甲方也同意。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付，價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米，單價*元平方米，房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。
三、合同工程結(jié)算、付款約定：
1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助
1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
七、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年月日
工程款抵房款合同篇四
甲方：
乙方：
丙方：
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同)，合同編號為，合同金額為**元，結(jié)算額**元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用，現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方，三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號**室，建筑面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發(fā)票，甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額，甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
年 月 日
工程款抵房款合同篇五
甲方：(身份證號：)
乙方：(身份證號碼：)
甲方因施工取得開發(fā)商抵付工程款的房產(chǎn)，房產(chǎn)為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產(chǎn)，乙方知道該房屋是甲方從開發(fā)商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就該房屋產(chǎn)權(quán)辦理手續(xù)及房款支付等事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方與開發(fā)商之間費用已結(jié)算完畢，該房產(chǎn)已辦理備案，為方便辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)，減少乙方的相關(guān)費用，甲方與開發(fā)商協(xié)商，將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產(chǎn);
三、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔(dān)。
四、乙方向甲方支付購房款的約定：
1、本合同簽訂后，開發(fā)商將房產(chǎn)交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產(chǎn)權(quán)證后，乙方以該房產(chǎn)辦理抵押貸款，支付甲方元;
3、剩余款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權(quán)要求乙方一次性支付剩余款項，并有權(quán)要求乙方以未付部分為基數(shù)按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方在追討債務(wù)過程中所發(fā)生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
五、本協(xié)議未盡事宜，雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
六、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方可向房產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協(xié)議自雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程款抵房款合同篇六
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復(fù)印件)，聯(lián)系地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負(fù)責(zé)甲方工程的施工，工程地址，工程內(nèi)容，甲方應(yīng)支付乙方工程款費用(大寫)元?，F(xiàn)上述工程已于年月日完工，經(jīng)甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質(zhì)量糾紛，施工方?jīng)]有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩余款項，支付方式如下：_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據(jù)日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房款合同篇七
甲方：___________
乙方：_____________
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元，現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產(chǎn)生一切責(zé)任由________方承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。
該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與甲方無關(guān)。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
工程款抵房款合同篇八
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案，在__________區(qū)人民法院主持下，雙方當(dāng)事人調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書已于_____________年_____月_____日送達(dá)。調(diào)解協(xié)議規(guī)定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)利息;雙方互不追究其他責(zé)任?，F(xiàn)因乙方目前經(jīng)濟方面有困難，提出分期付款。經(jīng)甲、乙方反復(fù)協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：_________________
(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經(jīng)字第1__________號民事調(diào)解書關(guān)于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應(yīng)信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份，交人民法院一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_____________年_____月_____日
工程款抵房款合同篇九
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)工程建設(shè)項目管理及費用決算管理的規(guī)定，按照《大方縣縣城城市道路工程建設(shè)協(xié)議書》的約定，遵照平等、自愿和誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、項目概況：
本次工程包含大方縣縣城內(nèi)5條城市道路建設(shè)，分別為城區(qū)1、2、3、4、7號道路，暫定總合同價款約￥________萬元(大寫：萬元)人民幣，其中征地拆遷費用約￥________萬元(大寫：________元)人民幣。
道路全長約6500米，為城市ⅱ級主干道瀝青混凝土路面，道路寬度及施工要求以設(shè)計施工圖為準(zhǔn)。
二、項目建設(shè)完成時間：
本工程項目于年月日前完成，在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則：
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量，價格折合80萬畝進行投資建設(shè)，其工程價款依據(jù)按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現(xiàn)行貴州省有關(guān)調(diào)整文件，由甲方按照經(jīng)審查合格的施工圖及工程預(yù)算報縣審計局評審后作為結(jié)算價格。
工程竣工驗收合格后，乙方在2個月內(nèi)完善有關(guān)工程結(jié)算資料，在所建城市道路范圍內(nèi)的所有發(fā)生的工程費用經(jīng)審計部門審計后，按照審計報告確認(rèn)數(shù)予以認(rèn)可。
四、工程費用支付方式：
所建道路范圍內(nèi)征地拆遷費、設(shè)計費、監(jiān)理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方，待工程完工后計入工程總造價。
實際建設(shè)投資部分，甲方將根據(jù)審計結(jié)果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
六、協(xié)議生效
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
協(xié)議訂立時間：年月日
協(xié)議訂立地點：
甲方：(公章)乙方：(公章)
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人:
地址：地址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
工程款抵房款合同篇十
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因 事宜，委托乙方代理，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列各條，共同遵照執(zhí)行。
第一條 委托事項
乙方接受甲方的委托，指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理權(quán)限
經(jīng)雙方約定，乙方的代理權(quán)限為下列第______種：
1、一般授權(quán)(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調(diào)解，參與該案的庭審、辯論和調(diào)解)
2、特別授權(quán)(包括提出、承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調(diào)解、上訴等)。
第三條 乙方的義務(wù)
第四條 甲方的義務(wù)
第五條 相關(guān)費用
(一)收費方式
第六條 合同的變更和解除
(一)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致的，可以變更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事務(wù)或增加訴訟當(dāng)事人，或當(dāng)事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導(dǎo)致代理事項明顯增多的，乙方有權(quán)要求增加律師費，甲方應(yīng)當(dāng)合理地追加代理費;增加律師費協(xié)商未成的，乙方有權(quán)在原委托范圍內(nèi)提供工作。
(三)甲方明確放棄委托事務(wù)的，可以要求變更合同;變更合同后的律師費用，由甲、乙雙方協(xié)商確定。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同：
1、未經(jīng)甲方同意，超出本合同約定權(quán)限更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導(dǎo)致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)解除本合同或暫停工作直至甲方糾正：
1、甲方的委托事務(wù)違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據(jù)材料或者隱瞞重要事實情節(jié)等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務(wù)費用的。
乙方依本條約定解除本合同的，所收律師費不予退還，并有權(quán)要求甲方支付未支付的律師費和已發(fā)生的事務(wù)費用。
第七條 違約責(zé)任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 合同生效和終止
本合同自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效，自乙方律師完成本合同的委托事務(wù)(包括收到法院判決書、調(diào)解書、裁定書或當(dāng)事人和解書等法律文書)或解除本合同時終止。本合同一式三份，甲、乙雙方及經(jīng)辦律師各執(zhí)一份，每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達(dá)
甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址、電子郵箱、傳真送達(dá)。一方遷址或者變更郵箱、傳真電話的，應(yīng)當(dāng)書面通知對方。
以當(dāng)面交付文件方式送達(dá)的，交付之時視為送達(dá);以電子郵件方式送達(dá)的，發(fā)出電子郵件時視為送達(dá);以傳真方式送達(dá)的，發(fā)出傳真時視為送達(dá);以郵寄方式送達(dá)的，郵件交郵當(dāng)日視為送達(dá)。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結(jié)果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本合同之前已經(jīng)向甲方解釋了收費規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。在本合同簽署之前甲乙雙方已就本合同涉及事項進行了詳細(xì)的研究，本合同系雙方友好協(xié)商，自愿一致達(dá)成。
甲 方： _____________乙 方：_____________
代表人：_____________ 代表人：_____________
簽訂時間：____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款合同篇十一
答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________廠長。
被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________總經(jīng)理。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經(jīng)被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格，要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報告(見被告的證據(jù)三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規(guī)定進行賠償，但原告至今未有提供。據(jù)此，被告認(rèn)為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人：_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款抵房款合同篇十二
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/1974325.html】
