在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇一
乙方:_______
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責提供建設(shè)所需原材料。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗,負責施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費,甲方有權(quán)責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法,且灰縫厚度不得超過。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元,以承建房屋面積為基準,按245元/平方米計284平方米。
2、付款時間:地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應(yīng)承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇二
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔,超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票):叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責任:
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇三
甲方:_______________
乙方:_______________住址:_______________
身份證號碼:_______________
甲方承建的_____富園物流商業(yè)中心工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
框架結(jié)構(gòu):層數(shù)_______________層,總高度_______________米,建筑面積約_______________平方米。
二、工程地址
_______________
三、承包形式
1、本工程中的砌體,二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品:斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價
1、工作內(nèi)容:
(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構(gòu)造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機具費,承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費,搶工費及輔料費、民工的社會_____費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:_______________
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式:每月25日計量,次月15日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,負責現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關(guān)責任,構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結(jié)算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責任:
1、安全學(xué)習(xí)及交底:乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:_______________
乙方:_______________
時間:_______________
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇四
甲方: (簽字)
乙方: (簽字)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設(shè)工程施工合同》、及有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī),遵循平等自愿,公平和誠實,信用的原則,經(jīng)雙方就建設(shè)施工之事協(xié)商一致,特簽訂此合同,望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱:名門尚居11#8#樓
二、工程概況:框剪結(jié)構(gòu)
三、承攬方式:攬工不攬料
1.承攬范圍及內(nèi)容圖紙所示前期主體所有一次結(jié)構(gòu)模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結(jié)構(gòu)工程模板施工,具體內(nèi)容為圖紙所示主體一次結(jié)構(gòu)的所有內(nèi)容。
(1) 乙方在施工中所需機械工具,木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復(fù)制提供。手工電鋸,起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。
四、結(jié)算價格:
基礎(chǔ)地下室,按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層,按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式:
(1) 基礎(chǔ)地下室模板拆模完畢,驗收合格后付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢,驗收合格后付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢,驗收合格后,每完成四層付三層90%,其中押一層。
(4) 待主體驗收合格,模板方木,拆模完成,按照甲方指定的地方堆放完成,付工程量的90%
(5) 剩余10%,待內(nèi)、外粉刷結(jié)束后一次付清。
六、雙方責任:
a、甲 方 責 任:
1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作,乙方安排人配合,并對質(zhì)量控制檢查,驗收,報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料,機械設(shè)備及維修和小型工具及時供給,乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車,裝車由甲方負責。
3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應(yīng)及時配合乙方施工,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的一起有關(guān)工程事宜,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
b、乙 方 責 任:
1、 乙方必須在公司的領(lǐng)導(dǎo)下嚴格遵守公司的各種管理規(guī)定,做好合同范圍內(nèi)的各項工作,嚴格按照甲方要求進行規(guī)范施工。工程質(zhì)量達到甲方要求合格,爭取優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。
2、 施工人員定期組織學(xué)習(xí)新技術(shù)及規(guī)范標準,學(xué)習(xí)安全有關(guān)法律及各項規(guī)章制度,遵守工地各項規(guī)章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部,施工過程中不得浪費材料,嚴禁大材小用,做到工完場清。因乙方操作失誤,不聽甲方指揮造成材料浪費,由乙方按市場價格,雙倍賠償,并直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術(shù)人員配合甲方施工。保證工程順利施工,因乙方造成返工現(xiàn)象由己方負責所有損失。
1、 乙方應(yīng)按時完成本合同所簽署的施工任務(wù),保質(zhì)保量保安全。質(zhì)量合格工程,按圖施工,符合現(xiàn)行規(guī)范要求。
2、 安全方面,因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、 進度按照就愛房指定進度要求,進行施工,每超過1天,罰款3000元。
4、 施工現(xiàn)場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、 實現(xiàn)施工現(xiàn)場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工,杜絕不文明語言和行為, 嚴懲破壞環(huán)境行為,嚴懲違章作業(yè),達到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象,做到文明施工,創(chuàng)造良好是個環(huán)境,凡進入現(xiàn)場的施 工人員,必須嚴格遵守甲方紀律及各項規(guī)章制度。
3、 施工人員進入施工現(xiàn)場加強道德教育,樹立文明施工思想,使人人遵守職 業(yè)道德,遵守建設(shè)程序,說實話,辦實事,不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排,遵守項目部的各項制度,推行先進技 術(shù),科學(xué)管理,有計劃,有步驟,杜絕盲目性,隨意性。
5、 在工地不得辱罵,毆打技術(shù)管理人員。不得在施工現(xiàn)場隨意大小便。發(fā)現(xiàn)辱罵毆打技術(shù)管理人員,一切后果由乙方承擔。
6、 在工地不得出現(xiàn)打架斗毆,如出現(xiàn)打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元,由該攬包人承擔,如后果嚴重,該該人應(yīng)承擔一切法律及刑事責任。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,起律作用,未盡事宜,按《勞動法》、《合同法》協(xié)商解決,雙方簽字之日生效.
甲 方: (簽 字) 乙 方: (簽 字)
身份證: 身份證:
電 話: 電 話:
年 月 日 年 月 日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇五
發(fā)包方:x公司(以下簡稱甲方)
承包方:x公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國《合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī),本著誠信原則,就甲方改造工程事宜協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、 設(shè)計依據(jù)、范圍及相關(guān)技術(shù)要求。
根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù),本污水改造工程設(shè)計參數(shù)為:
處理水量:qmax:1500m3/d。
2、乙方負責的工程項目范圍:
2.1.乙方負責污水處理mqic反應(yīng)器總體工程的工藝與土建設(shè)計、附件一所列設(shè)備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應(yīng)器調(diào)試(含顆粒污泥采購費用),最終達到本合同出水水質(zhì)要求。
2.2.乙方向甲方提供附件二設(shè)備、儀表采購的具體參數(shù)、品牌,由甲方自行采購。
3、甲方負責的工程項目:
3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設(shè)備及配套設(shè)施的采購和安裝;
4、工程進度
4.1、本合同簽定生效后3日內(nèi),甲方向乙方提供設(shè)計所需的現(xiàn)場地質(zhì)勘探報告,明確工程用地情況,污水來水方式、標高、位置、排水去向,并對所提資料負責。
4.2、乙方收到設(shè)計資料后,并由雙方確認工程平面布置圖后,7日內(nèi)提供給甲方所有土建施工圖紙,由甲方負責土建施工,土建工期為15天。
4.3、土建施工完成后,甲方提前3天通知乙方,乙方接到通知后7天內(nèi)將主體設(shè)備物資(見第六條第二款)運到施工現(xiàn)場,甲方簽字確認。
4.4、乙方在主體設(shè)備物資運到現(xiàn)場驗收確認后,50天內(nèi)完成罐體制作以及內(nèi)部設(shè)備等附件一所列設(shè)備的安裝工程,甲方簽字確認。
4.5、乙方在具備調(diào)試條件(工程施工完畢并驗收合格,水質(zhì)符合合同要求,污水站人員儀器藥品配備齊全),接到甲方通知后3天內(nèi),開始顆粒污泥接種及厭氧調(diào)試,調(diào)試期為60天,達到合同規(guī)定的出水標準。
4.6、出水達標穩(wěn)定運行三個月后,乙方書面申請甲方驗收,甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由,15個工作日內(nèi)不驗收則視為通過驗收。
4.7、工程期間如遇連續(xù)停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。
5、雙方協(xié)作內(nèi)容
5.1、甲方工作內(nèi)容:
5.1.1、合同簽訂后,甲方3日內(nèi)提供4.1條提的條件。
5.1.2、甲方施工前提供場地的“三通一平”,免費提供施工用水用電。
5.1.3、調(diào)試時甲方保證提供的水質(zhì)和水量符合合同規(guī)定,調(diào)試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學(xué)習(xí)。
5.1.4、安裝完成后,甲方操作工人應(yīng)按規(guī)范對設(shè)施進行日常維護和保養(yǎng)。在調(diào)試期間所發(fā)生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。
5.2、乙方工作內(nèi)容:
5.2.1、乙方負責mqic的工藝土建設(shè)計(設(shè)計內(nèi)容必須符合國家相關(guān)規(guī)范要求)、所負責設(shè)備的采購與制作、工程安裝與調(diào)試。
5.2.2、在調(diào)試期間,乙方需向甲方提供調(diào)試大綱、操作規(guī)程和分析化驗規(guī)程。并委派專業(yè)人員作為調(diào)試負責人,配備工藝、機械、電氣、化驗等相關(guān)技術(shù)工種人員承擔整個mqic的調(diào)試任務(wù)。
5.2.3、乙方負責為甲方培訓(xùn)6名專業(yè)操作人員,確保操作人員掌握完整的技術(shù)資料和操作規(guī)程。
5.2.4、乙方在本工程竣工后,提供完整的竣工圖4套給甲方。
5.2.5、在運行過程中,遇到問題必須現(xiàn)場解決的乙方應(yīng)在接到通知后48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。
5.2.6、乙方負責的安裝內(nèi)容,在安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故由乙方自行負責。
6、合同價款及支付方式:
6.1、合同總價款(含稅):¥7日內(nèi)支付合同總價款的30%。
6.2、罐體加工完畢,mqic三相分離器、mqic汽水分離器、mqic泥水分離器送至甲方安裝現(xiàn)場后,雙方確認簽字后甲方5日內(nèi)付至合同總價款的70%;
6.3、乙方罐體施工完成,驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設(shè)備安裝完成,調(diào)試成功驗收后甲方5日內(nèi)付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發(fā)票;
6.4、剩余合同總價款的5%作為質(zhì)保金,調(diào)試驗收合格穩(wěn)定達標運行后12個月內(nèi)付清。
6.5、支付方式:轉(zhuǎn)賬
7、違約責任
7.1、合同執(zhí)行過程中,單方終止合同或違反合同條款,經(jīng)催告后未能改正的,致使合同無法繼續(xù)履行,違約方應(yīng)向守約方賠償經(jīng)濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應(yīng)當退還所收合同款項。
7.2、甲乙雙方應(yīng)嚴格履行各自的義務(wù),無雙方共同認可的原因,不履行合同義務(wù)超過2個月,視為違約,違約責任執(zhí)行上條。
7.3、如甲方原因(如甲方提出設(shè)計變更有誤、工程款延期、調(diào)試期間需要提升水量而沒水等),工期順延。
7.4、甲方提供設(shè)計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質(zhì)不符合合同要求等)不能通過驗收,由甲方承擔損失。乙方繼續(xù)負責為甲方調(diào)試,相關(guān)乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。
7.5、污水處理工程達到合同約定指標,視為工程達標合格。
7.6、在正常情況下,調(diào)試期為60天,若60天達不到合同約定指標,乙方負責改造半年(因改造產(chǎn)生的所有費用由乙方承擔)。
7.7、本工程和服務(wù)中的技術(shù)成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有。雙方應(yīng)各自為對方所提供的資料予以保密,未經(jīng)提供方書面同意,不得泄漏傳播給他人及其他單位,否則違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的民事經(jīng)濟賠償責任和法律責任。
8、其他約定事項:
8.1、合同糾紛的解決:因本合同所發(fā)生的糾紛,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
8.2、送達事宜的解決:所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出,用電報或郵政快遞發(fā)出的通知或書信,以電報、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達日(但如果發(fā)出當日為國家非工作日,則在下一個工作日開始日被視為送達日,如果收件人拒收電報或郵政快遞,同樣以電報交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達日);用傳真發(fā)出時,發(fā)出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。
9、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾
9.1、乙方對其提供的專用設(shè)備(mqic反應(yīng)器內(nèi)所有設(shè)備)質(zhì)保期為調(diào)試驗收合格投入正常使用后五年。
9.2、乙方保證其有相應(yīng)資質(zhì)及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構(gòu)件、設(shè)備、管件等是未使用過的,且是符合技術(shù)附件要求的材質(zhì)和先進的工藝,并在各個方面符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求(或國家相關(guān)標準)。保證mqic厭氧反應(yīng)器經(jīng)過正確安裝、合理操作和維護保養(yǎng),在十年壽命期內(nèi)運轉(zhuǎn)良好。在規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi),對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規(guī)定外,出現(xiàn)上述情況,在收到甲方通知后3天內(nèi),免費負責修理或更換有缺陷的材料、構(gòu)件、設(shè)備等。
9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況,乙方提供全面的技術(shù)支持。對于該項目,自接到甲方反饋信息之時起, 12小時內(nèi)作出工藝調(diào)整措施。如需要現(xiàn)場處理時,乙方專業(yè)人員將在48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題,完成有關(guān)的服務(wù)內(nèi)容。在必要的情況下,乙方應(yīng)派人長住現(xiàn)場進行跟蹤服務(wù)。
10、本合同一式四份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方合同義務(wù)履行完畢后中止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇六
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權(quán)利,根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī),經(jīng)過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
一、 工程名稱:
二、 工程承攬范圍:
三、 工程總價:
四、 工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題,給予一次性付清。
五、 工程期限:工程于20xx年 月 日開工,到20xx年 月 日結(jié)束,工期 天。提前一日完工獎 元,延期一日完工罰 元。
六、 工程質(zhì)量要求:乙方必須嚴格按照設(shè)計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認后,根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應(yīng)及時、詳細的記錄施工進度,甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認,作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產(chǎn)等責任均由乙方承擔。
八、 本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇七
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商,確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據(jù)“中華人民共和國民法典”和“建筑安裝工程承包合同條款”及國家工商行政管理局的有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方共同確認,簽訂本協(xié)議,雙方共同遵守。
一、工程概況:_________________
1.工程名稱:_________________
2.工程地點:_________________
3.范圍和內(nèi)容:_________________鋁合金窗工程的設(shè)計、加工、運輸、安裝。
4.合同價款:_________________元
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)
6.開工日期:_________________年月日
7.結(jié)算辦法:_________________按甲乙雙方共同確認的二次設(shè)計加工圖實際洞口面積計算。
二、設(shè)計依據(jù):_________________
1.甲方應(yīng)向乙方提供下列建筑圖。
a、門窗大樣圖;b、平面圖;c、立面圖;d、剖面圖。
2.乙方進行二次設(shè)計的依據(jù)是上述圖紙和技術(shù)文件及國家的有關(guān)規(guī)范標準。
三、材料選定:_________________詳見報價說明。
四、工程進度:_________________
1.乙方于年月日進入施工現(xiàn)場,工期為工作日。(注:_________________工期以乙方收到預(yù)付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者,乙方工期相應(yīng)順延。
a:_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
b:_________________甲方在合同簽訂后,未能向乙方提供圖紙。
c:_________________因停用升降設(shè)。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇八
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方________市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:________元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)________________乙方:(蓋章)________________
代表:________________代表:________________
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇九
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):_______________
承包單位(以下簡稱乙方):_______________
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城a地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護_____設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:________________年_______月_______日;竣工日期:________________年_______月_______日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______________天,每拖延壹天按_______________元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、_____費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:_______________元/m;無淤泥其單價為:_______________元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工_____費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十
為將工程承攬到手,雙方達成如下協(xié)議條款,共同遵照執(zhí)行。
一、甲方負責 工作。
乙方負責工作。
二、全部經(jīng)營費用劃分
甲方承擔部分:
乙方承擔部分:
三、經(jīng)營費用來源:
四、招攬成功(合同簽訂)乙方的費用提成:
根據(jù)公司制定的《工程承攬費用的計算標準(業(yè)務(wù)提成費)》選定。
五、本協(xié)議未盡事宜,雙方執(zhí)行公司業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法。
六、補充內(nèi)容及特別約定:
七:本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字后生效,工程招攬費用考評兌現(xiàn),互不負債后失效。
甲方:乙方:
年 月 日年 月 日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十一
建設(shè)單位:
(以下簡稱甲方)
施工單位: 博樂市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點: 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套,(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝),本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條:工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場,運輸自 20--年8月 19日至 20-- 年 8 月 28 日;安裝時間十日,從 20-- 年 8月 29 日于 20-- 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應(yīng)及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
第三條:工程款結(jié)算
3.1、以實際面積及變更進行結(jié)算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價總數(shù)元的百分之三十撥給乙方備料及施工費,所有防盜門到現(xiàn)場后,再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
第四條:完工驗收,結(jié)算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日,應(yīng)將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負擔。
第五條:獎勵,懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛,應(yīng)本著實事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時,根據(jù)一方當事人的請求,可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第六條:合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第七條:其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關(guān)單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關(guān)的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十二
委托方:____________(以下稱甲方)
承接方:____________(以下稱乙方)
簽約地點:____________
施工地點:____________
簽約時間:____________年____________月____________日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:____________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:____________(rmb:____________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.2設(shè)備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣____________(rmb____________)。
3.4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣________________________(rmb____________)。
3.5其它事項
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:____________乙方:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
傳真:____________傳真:____________
簽約代表:____________簽約代表:____________
指定聯(lián)絡(luò)人員:____________指定聯(lián)絡(luò)人員:____________
____________年____________月____________日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十三
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):_______________有限公司
承包人(全稱):_______________有限責任公司
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________
工程地點:_______________
工程內(nèi)容:由建筑設(shè)計院設(shè)計施工圖中確定的工作內(nèi)容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設(shè)計圖所列的施工范圍
三、合同工期
開工日期:_______________
竣工日期:_______________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:_______________
本合同雙方約定_______________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________承包人:_______________(公章)
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代表人:_______________委托代表人:_______________
電話:_______________電話:_______________
傳真:_______________傳真:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
第二部分條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1條款:是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立,于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專用條款:是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款,是對條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人:指在協(xié)議書中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協(xié)議書中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計單位:指發(fā)包人委托的負責本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.7監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指_____有關(guān)部門、縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其委托的工程造價管理機構(gòu)。
1.10工程:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價款:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況,經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。
1.14工期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。
1.15開工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
1.18施工場地:指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應(yīng)由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應(yīng)能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
(9)工程報價單或預(yù)算書
合同履行中,發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的.情況下,由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的解釋時,按本條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在_____地區(qū),雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī),由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的,約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范的,由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術(shù)要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的,應(yīng)負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用,由發(fā)包人承擔。
4、圖紙
4.1發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的,應(yīng)在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發(fā)包人承擔,承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意,不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙外,應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。
4.3承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.1實行工程監(jiān)理的,發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。
5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權(quán),發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在
行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準的,工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準。
5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明,但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時,由發(fā)包人予以明確,并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時,負責監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。
5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外,負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。
5.6不實行工程監(jiān)理的,本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權(quán),并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人,負責監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應(yīng)進行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應(yīng)順延。
本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
6.3工程師應(yīng)按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤,發(fā)包人應(yīng)承擔延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關(guān)損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人,后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán),履行前任的義務(wù)。
7、項目經(jīng)理
7.1項目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。
7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知,以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師,工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應(yīng)當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師提交報告。責任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十四
甲方:________________
乙方:________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:________________屋頂彩鋼防水工程
工程地點:________________
工程內(nèi)容:彩板房主體,外墻,內(nèi)部截斷,室內(nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為______平方米,最后結(jié)算按照實際面積結(jié)算,實際面積以東南西北墻體邊緣計算;
2、承包價格按實際面積每平方______元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計施工,保證工程質(zhì)量,按期完工。
八、在施工過程中,乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工,若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結(jié)算方式:工程驗收合格后,工程量按實際完工的面積結(jié)算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范圍:保修期一年,保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方:________________乙方:________________
法人代表:________________法人代表:________________
電話:________________電話:________________
簽定日期:________年________月________日簽定日期:________年________月________日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十五
甲方:________________
乙方:________________住址:________________
身份證號碼:________________
甲方承建的________________物流商業(yè)中心工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
框架結(jié)構(gòu),層數(shù):四層,總高度:________米,建筑面積約________平方米。
二、工程地址:
________縣________鎮(zhèn)________大道
三、承包形式:
1、本工程中的砌體,二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品:斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價:
1、工作內(nèi)容:
(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿,二次構(gòu)造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機具費,承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費,搶工費及輔料費、民工的社會________費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式:每月________日計量,次月________日按計量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元/天進行處罰,此款項將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,負責現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關(guān)責任,構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結(jié)算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責任:
1、安全學(xué)習(xí)及交底:乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:________________
乙方:________________
時間:________________
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十六
承攬方:__________________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:__________________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱:__________________
b、承攬項目地點:__________________
c、本工程自_________年_________月_________日開工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價格:以實際粘貼面積_________元計算。
f、工程量計算方法:每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內(nèi)容:窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:工程完工驗收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的_________%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的_________%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_________承攬方:_________
定作方代表:_________承攬方代表:_________
_________年_________月_________日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十七
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條 工程量:
第二條 工程要求:
第三條 甲方責任范圍:
第四條 乙方責任范圍:
第五條 技術(shù)要求:
第六條 工期、驗收程序及質(zhì)保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。
第七條 其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十八
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將 工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為 天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災(zāi)害),工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責任及義務(wù):
1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底,組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任,并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務(wù):
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應(yīng)在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習(xí)條例后,簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇十九
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《_____》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。
最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。
要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?,并簽字認可。
由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負責修復(fù),并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
房屋地基及主體工程承攬建設(shè)合同篇二十
甲方:______________________聯(lián)系電話:______________________
乙方:______________________聯(lián)系電話:______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達成以下協(xié)議:
1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后,乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試,均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方_____的,甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權(quán)利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權(quán),參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統(tǒng)設(shè)備工程承攬合同工程承攬合同(3)
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2、1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3、1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2設(shè)備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1甲方責任
4、1、1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4、1、2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4、1、3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4、1、4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
4、2乙方責任
4、2、1按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4、2、4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5、1安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5、2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:___________________
地址:________________地址:___________________
電話:________________電話:___________________
傳真:________________傳真:___________________
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/2124363.html】