現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇一
買方：（以下簡稱乙方）
乙方因_______________________工程建設(shè)的需要，向甲方購買鋼材總量____________噸左右。依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)、遵守平等、自愿、公開和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條 鋼材數(shù)量與質(zhì)量
第二條 合同價(jià)格
鋼材價(jià)格隨行就市。以成鋼廠對亳州地區(qū)當(dāng)日指導(dǎo)廠價(jià)為準(zhǔn)。 第三條 鋼材質(zhì)量及驗(yàn)收方式
甲方所供鋼材執(zhí)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙方使用鋼材必須先檢測后使用，乙方未檢測就使用造成的損失由其自行承擔(dān)。乙方對質(zhì)量有異議的，應(yīng)在收貨后七個(gè)工作日內(nèi)向甲方提出。對該質(zhì)量異議，以四川冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測站的數(shù)據(jù)為最終結(jié)果。超出七個(gè)工作日的，視為乙方對甲方所供的鋼材質(zhì)量無異議。甲方鋼材經(jīng)檢測為不合格，則該不合格的鋼材，甲方在三個(gè)工作日內(nèi)包換﹑包退，換貨過程中所產(chǎn)生往返運(yùn)輸﹑吊裝費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第四條 墊資金額、墊資期限及付款方式
1、甲方為乙方墊資金額鋼材數(shù)量__________噸。
2、甲方為乙方墊資期限為30天，墊資貨物從提貨之日起加收5元/噸/日的資金利息。
3、每月結(jié)算一次或當(dāng)累計(jì)滿________________元時(shí)可不滿一月結(jié)算一次，并付清全部貨款。
第五條 提貨地點(diǎn)及計(jì)量方式
1、提貨地點(diǎn)：甲方貨場。乙方將每批次建筑鋼材供貨計(jì)劃提前7天通知甲方，以供甲方提前為乙方備足貨源，滿足乙方建設(shè)需要。
2、計(jì)量方式：過磅計(jì)量。過磅誤差在±3‰內(nèi)。乙方可自行復(fù)磅，或到第三方復(fù)磅。以乙方指定提貨人__________簽字的送貨單為準(zhǔn)，該送貨單作為雙方結(jié)算的憑證。
第六條 甲方的違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按乙方書面通知的供貨計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成每批次供貨。
2、甲方延期供貨或甲方未按期足額供貨的，均視為延期供貨，每延期一天，甲方應(yīng)向乙方支付伍佰元/天的違約金，但每日發(fā)貨量不得超出50噸。 第七條 乙方的違約責(zé)任
1、乙方如不按合同約定期限付款，每逾期一天，應(yīng)按乙方所欠甲方鋼材款的數(shù)量向甲方支付10元/噸/天的違約金，若一個(gè)月后仍未按合同要求付款的，本合同終止，且乙方必須結(jié)清剩余貨款，并賠償給甲方合同總貨款的3%的損失費(fèi)。 2、合同期間乙方在款未付清之前不得在第三方購貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，合同隨即終止，并視為違約，乙方賠償甲方合同總貨款的3%作為違約金。 第八條 其他約定條款
1、乙方在按合同約定未付清所欠甲方貨款時(shí)，不得要求甲方再次墊資發(fā)貨。 2、甲方交貨時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及相關(guān)使用說明等。 第九條 廉政合作
1、乙方不得宴請甲方工作人員，不得以任何形式贈(zèng)送實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。 2、乙方在本合同履行期間發(fā)現(xiàn)乙方工作人員有任何向甲方工作人員行賄行
為，均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止，并及時(shí)通報(bào)甲方。
3、乙方有責(zé)任接受甲方對乙方在本合同履行期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。
第十條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，經(jīng)甲方確認(rèn)，允許按（1、4）項(xiàng)執(zhí)行：
（1）延期履行；（2）部分履行；（3）不履行合同；（4）根據(jù)情況可部分或全免予承但違約責(zé)任。
第十一條 甲、乙雙方發(fā)生任何異議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由合同簽訂所在地人民法院裁決。
第十二條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
代表人：代表人：
電話： 電話：
年月日 年月日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇二
甲方：（購買方） 法定代表人
乙方：（銷售方） 法定代表人
本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定，甲方承建的成渝釩鈦科技有限公司釩深加工項(xiàng)目中所需鋼材由乙方提供，為此，特達(dá)成如下鋼材買賣協(xié)議。
一、鋼材品種及數(shù)量：
所需鋼材以實(shí)際供貨量為準(zhǔn)。
二、鋼材價(jià)格
鋼材結(jié)算價(jià)格組成：鋼材龍網(wǎng)站價(jià)+組織費(fèi)+吊裝費(fèi)+運(yùn)輸費(fèi)=合同價(jià)。
1、鋼材龍文網(wǎng)價(jià)：甲方必須提前兩天提出進(jìn)貨計(jì)劃給乙方。
2、乙方負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸?shù)剿拇ㄍh(yuǎn)鋼鐵有限公司。
三、鋼材的質(zhì)量驗(yàn)收及交貨方法：
1、建材：盤元、圓鋼、螺紋鋼，型材：槽鋼、角鋼、工字鋼、焊管、板材等的質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，盤元以過磅計(jì)量為準(zhǔn)。建材和型材以理論重量計(jì)算為準(zhǔn)，甲乙雙方當(dāng)場驗(yàn)收，并在送貨單上標(biāo)明該批鋼材的重量，單價(jià)和金額，以供貨當(dāng)日龍文網(wǎng)的所供鋼材指導(dǎo)價(jià)作為辦理結(jié)算的依據(jù)，并附甲方所需一切檢驗(yàn)、檢測報(bào)告等資料，甲乙雙方授權(quán)代表須在送貨單上簽字確認(rèn)。
2、甲方在收到貨后三日內(nèi)應(yīng)對該批鋼材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能使用，否則造成的一切損失均由甲方自行負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)質(zhì)量異議，甲方須在收到貨的五日內(nèi)通知乙方，并附檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，甲乙雙方共同派員到現(xiàn)場取樣送質(zhì)檢部門復(fù)檢，如依然不合格，則乙方應(yīng)立即收回不合格鋼材并馬上組織合格鋼材送到工地。
四、雙方義務(wù)：
1、甲方義務(wù)：
（1）貨到工地后組織人員及時(shí)驗(yàn)收卸貨，卸貨費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
（2）按協(xié)議的約定按時(shí)支付鋼材款。
2、乙方義務(wù)：
按甲方所提供的計(jì)劃單及時(shí)供貨。
五、結(jié)算方式及期限：
1、甲方給乙方結(jié)算方式為月結(jié)，盤元每噸鋼材的單價(jià)組成是：龍文網(wǎng)上的價(jià)格/噸+150元/噸資金占有金+130元/噸運(yùn)輸費(fèi)+30元/噸吊裝費(fèi)=鋼材單價(jià)/噸。
螺紋鋼每噸鋼材的單價(jià)組成是：龍文網(wǎng)上的價(jià)格理論重量計(jì)算+130元/噸運(yùn)輸費(fèi)+30元/噸吊裝費(fèi)=鋼材單價(jià)/噸。
鋼板每噸鋼材的單價(jià)組成是：龍文網(wǎng)上的價(jià)格/噸+100元/噸資金占有金+130元/噸運(yùn)輸費(fèi)+30元/噸吊裝費(fèi)=鋼材單價(jià)/噸。按過磅重量計(jì)算。角鋼/槽鋼每噸鋼材的單價(jià)組成是：龍文網(wǎng)上的價(jià)格/噸+130元/噸運(yùn)輸費(fèi)+30元/噸吊裝費(fèi)=鋼材單價(jià)/噸。按理論重量計(jì)算。
2、乙方從送貨之日起（以第一次送貨開始）每月的20日之前甲方必須付清乙方所供的全部鋼材款。
3、甲方給乙方付款：現(xiàn)金或網(wǎng)轉(zhuǎn)，甲方支付30%的承兌匯票。
4、乙方給甲方所供的全部鋼材（型材、建材）不開任何發(fā)票（增票、普票），將發(fā)票費(fèi)用作為一個(gè)月的資金利息，只以送貨單作為結(jié)帳依據(jù)。
六、違約責(zé)任：
1、甲方如果在當(dāng)月內(nèi)未付清乙方鋼材款，送貨后第二個(gè)月按每天每噸4元計(jì)算作為乙方的資金占有金。
2、甲方要求乙方所供不符合和廠家的貨，乙方不負(fù)任何責(zé)任。
七、授權(quán)代表：
甲方指定王鵬安、鐘平身份證號(hào)碼
身份證號(hào)碼 二位同志為甲方鋼材驗(yàn)收并在送貨單上簽字，以作為甲乙雙方結(jié)算依據(jù)。
八、爭議解決方式：
因本合同發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商達(dá)不成一致協(xié)議，由重慶市璧山縣人民法院管轄。
九、此協(xié)議共計(jì)三頁，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商，協(xié)商后可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，所訂補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字或授權(quán)代表簽字并加蓋公章或手印后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授委托代表人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇三
甲方（賣方）：____________
乙方（買方）：____________
甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方所需鋼材買賣一事，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同，以資共同遵守。
第一條、產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、材質(zhì)、單價(jià)和生產(chǎn)廠。
第二條、產(chǎn)品的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方提供的鋼材產(chǎn)品其中：鋼應(yīng)符合，生產(chǎn)廠材質(zhì)書復(fù)印件。
第三條、產(chǎn)品的數(shù)量、計(jì)量方法：
1、產(chǎn)品的數(shù)量：以單為準(zhǔn)。
2、計(jì)量方法：______，計(jì)量磅差按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條、產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物：
第五條、產(chǎn)品的交貨時(shí)間、交貨方式、交貨地點(diǎn)：
1、產(chǎn)品的交貨時(shí)間：。
2、交貨方式，按下列第（）項(xiàng)執(zhí)行：
（1）甲方送貨，運(yùn)雜費(fèi)由甲方承擔(dān)；
（2）甲方代運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)由乙方承擔(dān)；
（3）乙方自提自運(yùn)，費(fèi)用自理。
3、交貨地點(diǎn)
4、接貨代表：乙方指定本單位下列職員代表乙方在雙方約定的交貨地點(diǎn)接收貨物，他們在甲方送貨單上的簽字，作為乙方收貨的依據(jù)。乙方提供由接貨代表簽名的身份證復(fù)印件給甲方留存。姓名：身份證號(hào)：手機(jī)：乙方接貨代表發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
第六條、產(chǎn)品的價(jià)格、貨款的結(jié)算和付款方式
1、產(chǎn)品的價(jià)格，按雙方書面確定的含稅價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格確定后，不受市場行情漲跌的影響。
2、每批次鋼材乙方應(yīng)在收貨后雙方按照書面約定的單價(jià)執(zhí)行；如乙方逾期并未付清貨款的，則該結(jié)算批次鋼材在原約定單價(jià)基礎(chǔ)上按每天每噸（按平均單價(jià)折算噸位）加價(jià)元進(jìn)行結(jié)算，加價(jià)計(jì)算期為______天。
3、付款方式：個(gè)月以上承兌匯票支付的，應(yīng)按月息______‰承擔(dān)銀行貼息。
第七條、乙方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及異議提出的方式及期限：乙方憑甲方交付的磅碼單和材質(zhì)書進(jìn)行數(shù)、質(zhì)量驗(yàn)收。數(shù)量異議甲方交貨時(shí)提出；質(zhì)量異議甲方交貨后日內(nèi)提出，并附書面異議書和相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，甲方協(xié)助乙方聯(lián)系生產(chǎn)廠及時(shí)進(jìn)行處理。甲方所供鋼材，乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定先檢驗(yàn)后使用，未經(jīng)檢驗(yàn)就使用造成損失由乙方自行承擔(dān)。
第八條、違約責(zé)任：乙方在加價(jià)期滿仍未能付清全部貨款的，應(yīng)在加價(jià)期滿的次日起按照欠款總額每天______‰的標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)違約責(zé)任。甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條、爭議解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十條、其他約定：
第十一條、本合同自雙方簽字蓋章生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇四
供方：(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
乙方因加工的需要，向甲方購買不銹鋼板材，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng) 雙方平等友好協(xié)商，訂立以下條款。
1.乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經(jīng)甲方書面同意，乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材，否則，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣50萬元 整，同時(shí)甲方有權(quán)單方解除合同。
2.乙方加工進(jìn)度需要，分期分批向甲方購進(jìn)所需不銹鋼板材，乙方每次需貨時(shí), 應(yīng)提前三天通知甲方所需板材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)地，經(jīng)甲方確認(rèn)后， 甲方應(yīng)在150日內(nèi)將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的價(jià)款的千分 之三支付違約金。
3.由于不銹鋼板材市場價(jià)格變動(dòng)頻繁，每批貨物的價(jià)格以甲方供貨當(dāng)日市場價(jià)格為參考，由雙方友好協(xié)商確定 。
4.板材接收驗(yàn)收方式：乙方收到貨物后應(yīng)先進(jìn)行檢測，合格后方可使用，如 有質(zhì)量問題應(yīng)在收到貨物之日起_5_日內(nèi)書面通知甲方，并提出相關(guān)的檢測報(bào)告，否則該批板材的質(zhì)量視為完全合格。 經(jīng)雙方確認(rèn)鋼材質(zhì)量確實(shí)不合格 后，甲方應(yīng)將質(zhì)量不合格的板材運(yùn)回，并承擔(dān)運(yùn)回所發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，但甲方不承 擔(dān)其他責(zé)任，同時(shí)甲方在10日內(nèi)換送合格板材。
5.付款方式：本合同項(xiàng)下板材款項(xiàng)按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工廠當(dāng)日，乙方必須支付該批板材總價(jià)款的80 % 如果乙方?jīng)]有按時(shí)如數(shù)支付任何一 期的板材款，則乙方應(yīng)賠償當(dāng)期所欠款上午日計(jì)千分之三的違約金。
6.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交 方所在地人民法院裁決。
7.本合同雙方簽字蓋章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇五
甲方：宿遷三順輕鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 乙方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲 、乙雙方為明確各自的權(quán)利義務(wù)，特簽訂本協(xié)議，以茲雙方共同遵守并自覺履行。
一、 產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、金額。
二、運(yùn)輸方式：甲方到乙方倉庫內(nèi)自提，運(yùn)雜費(fèi)、吊裝費(fèi)用由甲方承擔(dān)，一票結(jié)算。
三、產(chǎn)品計(jì)量方式：鋼板以乙方倉庫過磅單為準(zhǔn)。甲方可以對乙方所供鋼材進(jìn)行全部或部分復(fù)磅，如磅差在0.3%以內(nèi)（含0.3%），則以乙方倉庫過磅單為準(zhǔn)，如超過0.3%，甲方應(yīng)通知乙方協(xié)商處理。
四、結(jié)算方式和付款時(shí)間：
本合同的付款方式為現(xiàn)款提貨方式，甲方支付相應(yīng)貨款后，乙方交付相應(yīng)貨物。
五、質(zhì)量要求及異議處理
1、乙方應(yīng)按照現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)配送材料，產(chǎn)品質(zhì)保單應(yīng)在交貨的同日交付。
2、鋼材如有質(zhì)量異議，甲方應(yīng)在提貨之日起三日內(nèi)以書面形式向乙方提出并保管好有異議的貨物，并提供異議產(chǎn)品的批組號(hào)、序號(hào)、生產(chǎn)日期等相關(guān)資料（建議保存好產(chǎn)品出產(chǎn)牌號(hào)）及書面通知，否則乙方不予受理。乙方在接到通知后必須派人員或會(huì)同生產(chǎn)廠商前往處理；對有異議鋼材如經(jīng)檢驗(yàn)乙方所供鋼材為不符合合同約定品牌的產(chǎn)品或以次充好的，乙方應(yīng)及時(shí)予以退換，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)、復(fù)試費(fèi)及其他應(yīng)由乙方承擔(dān)一切費(fèi)用。若因鋼材質(zhì)量問題給甲方造成損失,由雙方共同協(xié)商處理.對有異議鋼材經(jīng)檢驗(yàn)為產(chǎn)品在出產(chǎn)時(shí)就已經(jīng)存在質(zhì)量問題的，乙方將協(xié)助甲方要求生產(chǎn)廠商進(jìn)行處理，如對有異議的鋼材經(jīng)判定為合格的，甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
3、甲方數(shù)量異議應(yīng)在提貨時(shí)當(dāng)場提出，異議鋼材應(yīng)保持包裝完整（即不拆包），甲方在接到異議通知起及時(shí)到現(xiàn)場處理，經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn)后，按實(shí)際簽認(rèn)。
六、違約責(zé)任
1、乙方須保證在合同執(zhí)行過程中向甲方提供的所有資料或者文件是真實(shí)的。如乙方違背此誠信原則，甲方有權(quán)終止合同。
2、若甲方在合同供應(yīng)過程中,按本合同以上條款執(zhí)行, 乙方必須保證甲方的貨源供應(yīng),如乙方無理由停止供貨,則應(yīng)賠償甲方違約金10萬元。
七、解決合同糾紛的方式
1、本合同的糾紛原則上采取平等、公平、互諒的原則進(jìn)行協(xié)商，并形成書面文件。
2、若協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
八、附則
1． 本合同如有歧義，解釋權(quán)在乙方。
2． 雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式貳份，雙方各持壹份。
4. 本合同經(jīng)雙方代表人簽名并加蓋公章或合同章后生效。
甲方： 乙方：公司地址： 公司地址： 授權(quán)代理人： 授權(quán)代理人： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳號(hào)： 帳號(hào):
時(shí)間：年月日時(shí)間： 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇六
合同編號(hào)：
甲方（賣方）：
甲方法定代表人：
甲方委托代理人：
乙方（買方）：
乙方法定代表人：
乙方委托代理人：
合同履行地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方工程的地點(diǎn)及名稱： ，求助鋼材買賣合同。
二、乙方因工程需要，自（公歷） 年 月 日至 年 月 日止，不定時(shí)、多批次向甲方采購鋼材，總需貨量約 噸。
三、乙方工程日期：自（公歷） 年 月 日起至 年 月 日完工。
四、交易方式：
1、在本合同有效期內(nèi)，乙方指定 作為乙方代表，可以口頭或書面形式向甲方訂貨，有權(quán)簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認(rèn)可。除該代表外，乙方其他人員除有書面特別授權(quán)外，無權(quán)行使本合同項(xiàng)下乙方之權(quán)利；
2、在合同有效期內(nèi)，乙方代表可以用電話、訂貨單等形式通知甲方所需采購鋼材的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要貨通知在五天之內(nèi)將乙方所需之鋼材送達(dá)雙方指定地點(diǎn)，如有特殊原因無法及時(shí)送達(dá)的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方；
3、乙方在甲方的鋼材送達(dá)之后，應(yīng)當(dāng)場予以清點(diǎn)數(shù)量，核對規(guī)格、品名、價(jià)格等，核實(shí)、確認(rèn)后在甲方的送貨單或者供貨單上簽名，該送貨單或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證。
4、前兩個(gè)月甲方的送貨量只限定在 噸— 噸之間；此后每個(gè)月乙方需甲方的送貨量累計(jì)都不得超過 噸，并不得少于 噸；超出部分甲方可不予送貨。
五、鋼材的計(jì)量方式：除線材按實(shí)際重量計(jì)算外，按國家標(biāo)準(zhǔn)理算。
六、鋼材的價(jià)格：按送貨當(dāng)天上海西本優(yōu)質(zhì)鋼價(jià)每噸加 元。
七、交貨（提貨）地點(diǎn)、方式：每批鋼材的`交貨地點(diǎn)為昆山市東澳鋼材現(xiàn)貨市場，由甲方代辦托運(yùn)至合同約定的工程地點(diǎn)。
八、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方所供鋼材必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨出具當(dāng)批次貨物的質(zhì)量保證書。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法；乙方應(yīng)于甲方送達(dá)鋼材之日起48小時(shí)內(nèi)（法定節(jié)假日除外）取樣送達(dá)當(dāng)?shù)胤ǘz測部門進(jìn)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測，檢測合格后方可使用。未經(jīng)檢測乙方投入使用的，甲方對此概不負(fù)責(zé)。如鋼材經(jīng)檢測為不合格，乙方應(yīng)當(dāng)在收到檢測報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)于收到乙方通知后及時(shí)將該批鋼材退回并于48小時(shí)內(nèi)（法定節(jié)假日除外）及時(shí)供應(yīng)合格產(chǎn)品，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，合同范本《求助鋼材買賣合同》。
十、結(jié)算及付款方式：
1、基于乙方需貨量大、工程周期長，加上甲方同意對此800噸款項(xiàng)乙方可于合同終止前最后六個(gè)月（即： 年 月 日起至 年 月 日）內(nèi)予以結(jié)清，乙方同意給予甲方每個(gè)月 元補(bǔ)償，此項(xiàng)補(bǔ)償款乙方應(yīng)于每月結(jié)款日（即：每月 日）同貨款一同結(jié)算；
2、對于甲方最初兩個(gè)月（即 年 月與 年 月）所送鋼材之貨款，除甲方同意給予乙方延期結(jié)款的800噸貨款外，乙方應(yīng)于送貨之日起兩個(gè)月內(nèi)予以結(jié)清其余貨款；
3、若每個(gè)約定結(jié)算月乙方需甲方送貨量超過第四條第四款之約定，并甲方予以送貨的，乙方應(yīng)予該貨物送達(dá)之日起 日內(nèi)，對超出部分之貨款用 現(xiàn)金 結(jié)算。
4、付款方式： 。
十一、違約責(zé)任：
1、若乙方未對前述第十條第一款之補(bǔ)償金及甲方在合同之初所送之鋼材貨款（除乙方可延期結(jié)款的800噸鋼材貨款外）未在送貨之日起兩個(gè)月內(nèi)予以結(jié)清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按總貨款（含可延期之800噸貨款及前述第十條第一款之補(bǔ)償金）每日千分之三計(jì)算逾期違約金。
2、在合同履行期內(nèi)，若乙方更換供應(yīng)商，應(yīng)提前 15 日通知甲方，并于通知到達(dá)甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項(xiàng)千分之三的違約金。
3、因甲方所提供鋼材不合格，并且沒有及時(shí)予以更換的，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付該批不合格鋼材相應(yīng)貨款千分之三的違約金。
4、乙方未按合同約定付款的，甲方有權(quán)中止合同，并開始按所欠款項(xiàng)每日千分之三向乙方收取違約金，待乙方結(jié)清相應(yīng)貨款后，合同繼續(xù)履行；若乙方逾期付款達(dá) 日，甲方有權(quán)單方終止合同，并于終止合同之日起五日內(nèi)，予以結(jié)清所有款項(xiàng)。若逾期，則乙方應(yīng)按所欠總款項(xiàng)每日千分之三向甲方支付逾期違約金。
5、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應(yīng)于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項(xiàng)。逾期支付的，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付所欠貨款總額的千分之三的逾期違約金。
6、乙方每個(gè)約定結(jié)算月應(yīng)按照第四條第四款之規(guī)定數(shù)量要求甲方送貨，如未達(dá)到此數(shù)量，甲方有權(quán)單方解除合同，并有權(quán)要求乙方于五日內(nèi)付清所有貨款，逾期，則每逾期一天按所欠貨款總額千分之三向甲方支付逾期違約金。
十二、糾紛解決方式：
若合同發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院起訴。
十三、其他約定事項(xiàng)：
1、約定鋼材廠家為：馬鋼、沙鋼、西城、南鋼、永剛、中天、日照、蘇鋼、杭鋼、山西長冶、江蘇鴻泰、無錫雪浪等廠家。
2、“約定結(jié)算月”：即從第一個(gè)結(jié)算日起至第二個(gè)結(jié)算日計(jì)一約定結(jié)算月；此后以此類推。
3、每月 日作為結(jié)算日。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。
甲方單位（章） 乙方單位（章）
甲方委托代理人： 甲方委托代理人：
代理人身份證號(hào)碼： 代理人身份證號(hào)碼：
電話： 電話：
甲方單位開戶行： 甲方單位開戶行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
年 月 日 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇七
名稱：__________________________________________以下簡稱“甲方”
名稱：__________________________________________以下簡稱“乙方”
甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行合作，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法例規(guī)定，本著誠實(shí)信用、互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致，特簽訂合同，以求共同遵守：
一、甲方由成都市___________________________到______________________________鋼材運(yùn)輸由乙方代理。(詳見交接清單)數(shù)量以時(shí)間運(yùn)輸數(shù)量為準(zhǔn)，交貨方式螺紋鋼、型材、板材為檢尺、由甲方派人檢尺交貨，如果盤元、圓鋼過磅交貨如甲方因故無法交貨、鋼材則由乙方全部負(fù)責(zé)并保證按照出庫榜單數(shù)量交接清楚，如出現(xiàn)差錯(cuò)，一切損失均由乙方承擔(dān)。
二、甲方承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方按發(fā)貨數(shù)量制定裝車計(jì)劃，并及時(shí)通知乙方組織車輛。甲方未安裝車計(jì)劃裝貨，造成乙方裝車計(jì)劃落空，乙方的經(jīng)濟(jì)損失有甲方承擔(dān)。
2、因甲方報(bào)錯(cuò)貨物名稱、重量、以及手續(xù)不全，造成運(yùn)輸途中被扣留，其責(zé)任有甲方承擔(dān)。
3、貨物運(yùn)達(dá)后無人收貨或拒收，其經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。如因天氣原因或因施工便道短時(shí)間無法通行的，乙方應(yīng)理解。
4、甲方填寫交貨地址不詳，造成乙方錯(cuò)送，其后果由甲方承擔(dān)。
三、乙方承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)：
1、億方承運(yùn)車輛應(yīng)具備運(yùn)載甲方貨物的能力，并嚴(yán)格按照甲方指定的裝貨計(jì)劃進(jìn)行車輛安排及裝貨，由于乙方原因不能按甲方指定時(shí)間及裝車方案發(fā)貨造成的經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由乙方承擔(dān)。
2、貨物逾期到達(dá)交付地、錯(cuò)運(yùn)到達(dá)地、錯(cuò)交收貨人造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，其損失有乙方承擔(dān)。
3、乙方必須無條件保證甲方的貨物運(yùn)輸安全，對貨物發(fā)生短缺、丟失、損壞等以外事故承擔(dān)一切責(zé)任。
4、乙方不得以任何理由停留和余存甲方貨物。
5、乙方在運(yùn)輸途中出現(xiàn)的任何事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
6、乙方在運(yùn)輸途中如因超載、超限產(chǎn)生的罰款均于甲方無關(guān)。
四、費(fèi)用及結(jié)算方式：
1、乙方報(bào)賬憑收貨方簽字蓋章的交貨單原件或復(fù)印件向甲方收取運(yùn)費(fèi)，甲方按月滾蛋向乙方付款（每月10日20日30日左右為結(jié)算日期）。
2、成都市鋼材市場到甘肅省——————————————的價(jià)格為——元/噸，重量以貨物出庫榜（磅）單為準(zhǔn)。
五、不可抗力：
1、任何一方由于不可抗拒的事件而影響其履行本合同所規(guī)定義務(wù)，受事故影響的一方應(yīng)立即通知另一方，并在事故發(fā)生后3日內(nèi)將相應(yīng)機(jī)構(gòu)的證明文件提交另一方。交通事故及違章處理不屬于不可抗力。
2、受影響的一方對因不可抗力而不能履行或遲緩履行合同義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，另一方有權(quán)單方面解除合同。
六、本運(yùn)輸合同簽字蓋章之日起生效。
七、此合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法人代表/委托代理人： 法人代表/委托代理人：
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇八
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量
名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱（章） 單位名稱（章）
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇九
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設(shè)工程，其工地負(fù)責(zé)人z某、c某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，z某和c某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價(jià)款按上海西本鋼鐵每日市場報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)上浮每噸150元作為成交價(jià)，又約定以送貨單確定的單價(jià)和總金額為結(jié)算依據(jù)，也明確約定了被告付款時(shí)間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計(jì)貨款金額為520萬余元。被告通過z某、c某陸續(xù)付款計(jì)360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與z某、c某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復(fù)。此時(shí)適逢金融危機(jī)，原告經(jīng)受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經(jīng)周密調(diào)查，掌握z某被告的工程項(xiàng)目經(jīng)理、c某為被告該項(xiàng)目工程的內(nèi)部承包人，原告有理由相信他們有權(quán)代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應(yīng)為被告公司，同z某和c某以個(gè)人身份自愿對被告貨款承擔(dān)共同付款責(zé)任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴z某、c某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務(wù)承擔(dān)共同清償責(zé)任，同時(shí)向法院申請?jiān)V訟保全，全額凍結(jié)了被告公司的銀行賬戶，保證了債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
訴訟中，被告以貨款金額計(jì)算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質(zhì)量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風(fēng)險(xiǎn)，我方在保障根本利益得到順利實(shí)現(xiàn)的前提下愿與對方和解，經(jīng)法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被告公司于和解當(dāng)日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，我方遂申請撤訴。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/2179203.html】
