隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇一
承包方： (以下簡稱乙方)
依照《民法典》和《建筑安裝工程承包條例》結(jié)合本工程具體情況，根據(jù)雙方責(zé)、權(quán)、利明確和遵循平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同。
一﹑工程名稱：
二﹑工程地點:
三﹑承包范圍：
外墻落地式腳手架及懸挑式腳手架的搭設(shè)、拆除;層間水平防護、臨邊防護、電梯井口、洞口等所有內(nèi)防護的搭設(shè)、拆除;卸料平臺、升降機防護架、上料口的搭設(shè)、拆除;腳手板、擋腳板、安全網(wǎng)及各類條幅、標(biāo)牌的安裝拆除;剪刀撐用鋼管、擋腳板等需要刷漆材料的油漆工作;懸挑架所用吊環(huán)的預(yù)埋工作。
四、承包方式：甲方提供手架所需的周轉(zhuǎn)材料〈鋼管、扣件、密目網(wǎng)、腳手板、尼龍繩、鐵絲、鐵釘、滅火器材、方木、模板、尼龍網(wǎng)、工字鋼、鋼絲繩、油漆等〉;乙方負責(zé)現(xiàn)場施工及管理
五、進場時間、開工日期及合同工期：進場時間：本合同甲乙雙方簽訂年，乙方應(yīng)在____日內(nèi)組織進場;
開工日期：以乙方進場后正式施工之日起;合同工期：隨工程主體進度，滿足施工及安全防護要求。
六、工程造價：經(jīng)雙方議定， 以建筑面積計算 元
七、工程質(zhì)量：乙方按腳手架施工組織設(shè)計要求及操作規(guī)程進行施工，工程質(zhì)量應(yīng)滿足現(xiàn)行國家規(guī)范要求。
八、甲乙雙方責(zé)權(quán)：
甲方：
1、提供搭拆升降腳手架所用的周轉(zhuǎn)材料〈鋼管、扣件、密目網(wǎng)、腳手板、尼龍繩、鐵絲、鐵釘、滅火器材、方木、模板、尼龍網(wǎng)、工字鋼、鋼絲繩、油漆等〉應(yīng)符合國家標(biāo)準。
2、甲方塔吊在工作范圍內(nèi)無償?shù)嘏浜弦曳酱畈鹉_手架所需材料的吊運。
3、甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方同其它班組之間的關(guān)系，提供住宿、材料倉庫用房。
4、若因甲方原因致使腳手架發(fā)生事故的，甲方承擔(dān)一切損失和法律責(zé)任。
5、若因乙方原因造成事故的，乙方承擔(dān)一切損失和法律責(zé)任。
6、甲方在乙方開工前應(yīng)將周轉(zhuǎn)材料備齊，以免耽誤工期。
7、甲方負責(zé)對乙方施工人員進行施工及安全技術(shù)交底。
乙方：
1、乙方按照甲方環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理之規(guī)定，認真做好腳手架外防護的安拆，并做好日常維護工作;并遵守甲方的現(xiàn)場管理制度，服從甲方協(xié)調(diào)。
2、乙方施工期間堅持安全生產(chǎn)文明施工的原則進行施工。
3、乙方應(yīng)向甲方提供外搭設(shè)架體操作人員的上崗證書，并按國家規(guī)范操作，否則造成的一切后果乙方自負。
4、乙方按規(guī)范施工，確保外架的安全及整體外觀形象。
5、乙方在施工時應(yīng)結(jié)合甲方的需要事前綜合考慮甲方使用過程中塔吊、施工電梯及卸料平臺的安裝部位，負責(zé)外架與塔吊、施工電梯及卸料平臺部位的改拆，費用由乙方承擔(dān)。
6、乙方現(xiàn)場至少應(yīng)配備管理人員一名以便與甲方協(xié)調(diào)，并經(jīng)常性的對外架設(shè)備進行檢查，對施工人員進行班前安全教育，對存在的問題及時處理，對有安全隱患的情況有義務(wù)及時通知甲方并解除隱患。
7、乙方施工人員的工具及安全勞保用品自備。九、結(jié)算方式：
1、合同簽定生效后，乙方施工人員進場，達到施工條件甲方支付給乙方生活費。
2、腳手架搭設(shè)完成，經(jīng)驗收合格后甲方支付給乙方工程價款的50%。
3、腳手架拆除完成，材料按甲方要求在指定場地堆放整齊，甲方支付給乙方工程價款的40%。
4、余款10%在乙方承包工程全部結(jié)束后一個月內(nèi)結(jié)清。
5、若甲方不能按合同及時支付工程款給乙方，所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任全部由甲方承擔(dān)。
十、未盡事宜由甲乙雙方友好協(xié)商解決，簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。如協(xié)商不成可向法院起訴。
十一、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，雙方簽字蓋章后生效;合同款項執(zhí)行完畢后失效。
甲方：____(蓋章)
乙方：____ (蓋章)
代表：____
代表：____
日期：____
日期：____
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇二
發(fā)包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
為保證工程質(zhì)量，按期完成施工任務(wù)，根據(jù)國家合同法，國家建筑法等有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程地點：吉林省松原市
二、工程名稱：春興花園小區(qū)式號樓。
三、施工項目：給水、排水、采暖和電氣包工包料安裝。
四、建筑面積：(約)平方米，(注)結(jié)算時以實際建筑面積為準。
五、開竣工日期：年月日開工，年月日竣工。
六、承包方式：甲方以包工包料形式發(fā)包給乙方，一次性包死，乙方自行組織購料并在施工前向甲方報驗主要材料檢測報告及合格證，經(jīng)批準后方可施工。
七、承包價格及付款方式：甲方以建筑面積(暖、水、電包工包料安裝)每平方米元的價格包給乙方進行施工，甲方根據(jù)土建主體工程進度起到三層，按照乙方三層總進度的75%，給乙方撥款。其余四層同樣根據(jù)土建工程進度主體封頂時，再按照乙方四層總進度的75%給乙方撥款。交工后除按總造價預(yù)留5%的質(zhì)保金外，余款全部付清。
八、保修期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在保修期內(nèi)，由于乙方原因發(fā)生的人工費和材料費由乙方承擔(dān)，由于外部其它人為損壞原因，由甲方指定行為人承擔(dān)經(jīng)濟損失，乙方可進行有償維修。
九、因甲方不能按本合同第七條及時撥付工程款，影響施工進度，造成不能按期完工，給乙方造成停工等經(jīng)濟損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任。由于乙方組織施工不利，延誤工期，給甲造成的損失，應(yīng)由乙方承擔(dān)責(zé)任。
十、在施工中，甲方臨時提出設(shè)計變更，應(yīng)由甲方給乙方下達書面變更通知單，涉及金額在一萬元以內(nèi)的，甲方不算帳，反之按實際發(fā)生額給予鑒證。
十一、給排水、采暖和電氣包工包料安裝工程，包括設(shè)計和會審圖紙全部內(nèi)容。
十二、關(guān)于施工用電和作內(nèi)業(yè)問題：
十三、乙方在施工中，必須保證工程質(zhì)量，達到驗收標(biāo)準。
十四、乙方必須遵守甲方的規(guī)章和制度，服從領(lǐng)導(dǎo)聽從指揮，做到文明施工，安全第一。由乙方原因，給甲方造成機具損壞等事故的，可根據(jù)損壞程度，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
十五、需要說明的事項：
⑴此工程不包括給水，排水和采暖的外網(wǎng)在內(nèi)。
⑵不包括熱表和卡式水表在內(nèi)。電表為普通式的。
⑶不包括隔油器和三盒在內(nèi)。
此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方：
代表簽字(蓋章)：
乙方：
代表簽字(蓋章)：
20xx年月日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇三
發(fā) 包 單 位：(甲方)
承 包 人： (乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本工程水電安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、工程概況：
工程名稱：x市和順花苑工程水電安裝(以下簡稱：本工程)
工程內(nèi)容：強電、弱電：按施工圖完成所有施工程任務(wù)，室內(nèi)所有施工預(yù)埋管、穿線安裝、調(diào)試完畢，且配電箱主線需預(yù)埋管至室外1.5米。(弱電包括通訊、寬帶、電視、智能等)
防雷：包括防雷接地，等電位聯(lián)接，電源進戶箱做重復(fù)接地等。 給水、消防：按施工圖完成所有給水、消防工程任務(wù)。
雨水：按施工圖完成所有雨水工程任務(wù)。
污水：按施工圖完成所有污水工程任務(wù)，室外施工至紅線外市政管道污水井。
施工現(xiàn)場條件：以現(xiàn)場實際情況為準;
施工部位：本合同約定乙方施工部位為：和順花苑項目工程水電施工圖及變更水電安裝工程包含的內(nèi)容。
第二條、工程承包方式、承包范圍及承包內(nèi)容：
㈠承包方式：乙方承包內(nèi)容包括：人工、主材、輔材、施工機具、質(zhì)量、進度、安全文明施工、工期、驗收合格。
㈡承包范圍：包括強電、消防、弱電、防雷等分項工程的預(yù)埋、安裝，調(diào)試檢測及驗收合格工作;室內(nèi)等所有一切給排水、室外落水和陽臺排水及空調(diào)排水。驗收合格以專業(yè)資質(zhì)報告為準。
㈢承包的主要內(nèi)容：見第一條第二款。
㈣甲方直接分包的其他專業(yè)工程，乙方需全力配合，協(xié)助完成。
第三條、合同工期：
㈠乙方應(yīng)嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標(biāo)順利實現(xiàn)。本合同約定本工程總工期為 日歷天;開工日期為： 年 月 日，竣工日期為： 年 月 日。
㈡乙方必須服從和執(zhí)行甲方項目部下達的施工生產(chǎn)計劃，根據(jù)甲方的進度要求，隨時調(diào)度作業(yè)人數(shù)和其它資源。
第四條、質(zhì)量標(biāo)準：
㈠適應(yīng)于本合同的工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準、規(guī)范名稱為(包括但不限于以下)：
① 建設(shè)強制性條文;
② 《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準》gbj301—88;
③ 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20x;
④ 《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50242-20x; ⑤ 《采暖與衛(wèi)生施工驗收規(guī)范》(gbj242-82);
⑥ 《電氣安裝工程施工及驗收規(guī)范》(gbj242-82)
⑦ 《建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準》(gbj303-88);
⑧ 甲方制定的工程質(zhì)量驗收實施細則。
㈡工程質(zhì)量必須達到國家建設(shè)工程質(zhì)驗收合格標(biāo)準要求，符合建設(shè)設(shè)計與施工規(guī)范要求及甲方的施工圖紙設(shè)計的要求。若工程質(zhì)量驗收為“不合格”，乙方承諾負責(zé)返工直至達到本合同約定“合格”質(zhì)量標(biāo)準方可予以結(jié)算，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔(dān)。若因乙方返工導(dǎo)致甲方工期延誤，承擔(dān)全部的違約責(zé)任。
㈢工程質(zhì)量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工隊組組織自檢并報項項目部，項目部根據(jù)隊組自檢結(jié)果組織班組進行實測驗收評定后報監(jiān)理部，監(jiān)理部根據(jù)項目部初評結(jié)果組織工程部、項目部、和施工隊組進行現(xiàn)場
㈣工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期自竣工通過驗收的工程質(zhì)量認定簽字之日起。(保修期2年)
第五條、文明工地、安全標(biāo)化標(biāo)準：
㈠遵守甲方及業(yè)主有關(guān)文明施工、安全標(biāo)化管理的有關(guān)規(guī)定，所有現(xiàn)場使用的設(shè)備無條件滿足業(yè)主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網(wǎng)，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業(yè)主對甲方的罰款，甲方均從應(yīng)付乙方工程款中扣除。
㈡在施工中應(yīng)做到精心策劃、實施，乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第六條、合同價款、工程量的計量及結(jié)算方式：
㈠承包單價：承包工程綜合單價按總建筑面積 126.67 元/㎡(含配合費、稅金)包干，承包工程總價暫定 1927 萬元。(詳見合同附件一)
㈡工程量的計算：
⑴結(jié)算工程量以建筑施工圖紙實際建筑面積為準;
⑵零星工程的工程量以“工日”為計算單位;
⑶工程量的確認及申報按甲方的相關(guān)制度執(zhí)行。
㈢結(jié)算方式：工程款支付以下述比例結(jié)合工程量結(jié)算方式綜合確定。各部分所占比例明細為：
⑴結(jié)構(gòu)預(yù)埋部分占本項目合同價的15%;
⑵墻體預(yù)埋部分占本項目合同價的15%;
⑶安裝部分占本項目合同價的40%;
⑷調(diào)試驗收部分占本項目合同價的25%，驗收完后留5%質(zhì)保金，保修期滿后30天內(nèi)付清。
㈣根據(jù)工程實際情況需要發(fā)生的工程變動，并由設(shè)計、建設(shè)方、監(jiān)理書面簽字為工程變更。變更量 按合同在20x元內(nèi)不與增減。
第七條、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：
㈠為保證本工程質(zhì)量、工期、安全文明施工目標(biāo)的實現(xiàn)，簽訂本合同乙方須向甲方交納100萬元履約保證金，在合同簽訂后7天內(nèi)全部交納。保證金返還：1、±0.000以下全部預(yù)埋完成后10天內(nèi)返還全部保證金;如果甲方安排±0.000以下分期施工，則一期±0.000以下預(yù)埋完成后7天內(nèi)(或開工后150天)返還50%全部保證金。如乙方不按時交納履約保證金，則本合同不生效;如甲方不按時返還履約保證金，則按應(yīng)返履約保證金總額的5/日計算滯納金。
㈡工程款的支付嚴格按照第六條第三項執(zhí)行。在每個結(jié)算節(jié)點，乙方辦理好結(jié)算手續(xù)后，甲方在7天內(nèi)支付工程款。
㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料(包括結(jié)算資料)，經(jīng)質(zhì)監(jiān)、消防、氣象等相關(guān)部門及甲方驗收合格后開始辦理結(jié)算手續(xù)，甲乙雙方在結(jié)算書上簽字之日起30日內(nèi)，甲方付至本合同結(jié)算總價款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金在保修期滿后(自工程竣工之日起計)30日內(nèi)，甲方將余款(不計利息)一次性支付給乙方(如發(fā)生返修費用從中扣除)。
㈣若乙方工程質(zhì)量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標(biāo)準，甲方有權(quán)延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的所有費用均由乙方承擔(dān)。
第八條、甲、乙的權(quán)利和義務(wù)：
㈠乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準，以及設(shè)計要求組織施工，要求全部工程達到合格標(biāo)準及更好;參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
㈡在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔(dān)。
㈣乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收做好記錄方能進行下一工序的施工。隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并做
好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應(yīng)作好記錄，甲方應(yīng)予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責(zé)，符合要求者，其檢查費用由甲方負責(zé)。
㈤當(dāng)乙方拒絕執(zhí)行甲方(或監(jiān)理)的正確指令和發(fā)生施工質(zhì)量、工期等問題經(jīng)整改仍達不到要求時，甲方有權(quán)解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
㈥對乙方工作人員不遵守項目部規(guī)章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權(quán)要求乙方無條件對其進行調(diào)換。
㈦乙方及工作人員必須遵守甲方和業(yè)主的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方現(xiàn)場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有后果均有乙方承擔(dān)，并對當(dāng)事人處以一萬元的罰款，如當(dāng)事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。
㈧乙方所有水電預(yù)留必須一次性到位，如有出現(xiàn)后鑿的(設(shè)計變更除外)，每處罰款1000元。
㈨乙方必須按照設(shè)計及施工規(guī)范要求施工，嚴禁偷工減料。乙方購買主要材料必須資料齊全，上報甲方、建設(shè)方及監(jiān)理認可方可使用。
㈩乙方必須保證管理、施工人員的穩(wěn)定性，節(jié)假日休息需經(jīng)得甲方同意。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔(dān)。
(十一)乙方全體員工必須樹立產(chǎn)品保護意識(包括工地其他單位產(chǎn)品)，對產(chǎn)品必須采取相應(yīng)保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔(dān)產(chǎn)品保護責(zé)任。
(十二)乙方負責(zé)在承包內(nèi)容范圍內(nèi)甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的裝車，卸車及搬運。
(十三)乙方負責(zé)本工程所有竣工資料及時完成。
第九條、施工管理規(guī)范
⑴建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程(jgj33-20x)。
⑵建筑施工安全檢查標(biāo)準(jgj5920x)。
⑶建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范(jgj80-91)。
⑷x市及總包單位建設(shè)工程現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定。
第十條、合同生效：
1、本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結(jié)清工程款項后失效。
2、本合同一式四份，甲、已雙方各執(zhí)一份。
3、本合同為盡事宜，雙方協(xié)商解決。
4、本合同訂立時間： 年 月 日。
5、簽訂地點：
甲方： 乙方：
住所： 住所：
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)
或委托代理人：(簽字)： 或委托代理人：(簽字)： 電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇四
xx省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程
標(biāo)準施工招標(biāo)文件
(20xx年版)
通用本
使用說明
1. 《xx省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程標(biāo)準施工招標(biāo)文件(20xx版)》(以下簡稱“標(biāo)準施工招標(biāo)文件”)以《中華人民共和國標(biāo)準施工招標(biāo)文件》(20xx年版)和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《中華人民共和國房屋建筑和市政工程標(biāo)準施工招標(biāo)文件》(20xx年版)作為基礎(chǔ),結(jié)合我省實際情況進行編制,適用于福建省行政區(qū)域內(nèi)依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)項目,包括施工總承包工程、專業(yè)工程招標(biāo)項目。
2. 《標(biāo)準施工招標(biāo)文件》包括第1章招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請書、第2章投標(biāo)須知、第3章評標(biāo)辦法和標(biāo)準、第4章合同條款及格式、第5章工程量清單及計價、第6章招標(biāo)圖紙、第7章技術(shù)標(biāo)準和要求和第8章投標(biāo)文件格式。
3. 《標(biāo)準施工招標(biāo)文件》由《通用本》和《專用本》兩部分構(gòu)成。其中,《通用本》適用于所有房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)項目,每個招標(biāo)項目不再另行發(fā)布?！秾Ｓ帽尽酚烧袠?biāo)人按照《通用本》規(guī)定的格式和要求并結(jié)合招標(biāo)項目具體情況進行編制。
4. 《通用本》的內(nèi)容原則上應(yīng)不加修改地直接引用,如確實需要修改或補充的,應(yīng)當(dāng)在《專用本》中相應(yīng)章節(jié)進行修改或補充。
5. 《通用本》和《專用本》以及招標(biāo)文件的答疑、澄清、修改或補充(如有時)的內(nèi)容為對應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系,可相互解釋、互為說明。《通用本》與《專用本》約定不一致的,以《專用本》為準;《專用本》無約定的,從《通用本》的約定;《通用本》或《專用本》與招標(biāo)文件的澄清、修改約定不一致的,以后者為準;招標(biāo)文件的澄清、修改不同時間對同一內(nèi)容存在不同約定時,以最后約定的內(nèi)容為準?！稑?biāo)準施工招標(biāo)文件》中以雙下劃線或加黑斜體字標(biāo)識的內(nèi)容為實質(zhì)性要求;以空格下劃線標(biāo)示的,由招標(biāo)人編制招標(biāo)文件或投標(biāo)人編制投標(biāo)文件時填入具體內(nèi)容。下劃線上的括號內(nèi)容為提示性內(nèi)容,招標(biāo)人在編制招標(biāo)文件或投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時,填入的具體內(nèi)容應(yīng)將其覆蓋。
6. 全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的建設(shè)工程,應(yīng)當(dāng)采用工程量清單招標(biāo)。采用工程量清單招標(biāo)的項目,工程量清單應(yīng)當(dāng)作為招標(biāo)文件的組成部分并與招標(biāo)文件同時發(fā)給各投標(biāo)人,其準確性和完整性由招標(biāo)人負責(zé)。招標(biāo)人不得要求投標(biāo)人在開標(biāo)前核對工程量。
7. 在招標(biāo)項目的招投標(biāo)過程中,招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)的,則招標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)在招標(biāo)全過程中以被代理人名義辦理招標(biāo)人委托范圍內(nèi)的事宜,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
8. 《標(biāo)準施工招標(biāo)文件》由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織編制,委托xx省建筑業(yè)協(xié)會工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)分會起草,并由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公開征求各方意見、組織專家評審后發(fā)布。對《標(biāo)準施工招標(biāo)文件》有何意見和建議,請向xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑業(yè)處反映。
目 錄
第 1 章招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請書 ........................................... 5
第 2 章投標(biāo)須知 ...................................................... 6
第1節(jié)投標(biāo)須知前附表 .............................................. 7
第2節(jié)投標(biāo)須知 .................................................... 8
(一) 總則 ...................................................... 8
(二) 招標(biāo)文件 ................................................. 11
(三) 投標(biāo)文件 ................................................. 12
(四) 投 標(biāo) ................................................. 16
(五) 開 標(biāo) ................................................. 18
(六) 評 標(biāo) ................................................. 19
(七) 合同授予 ................................................. 20
(八) 異議、投訴與處理 ......................................... 22
(九) 紀律和監(jiān)督 ............................................... 23
(十) 其他 ..................................................... 24
附件2-1福建省建筑業(yè)龍頭企業(yè)年度投標(biāo)保證金收訖證明(格式) ..... 25
附件2-2:投標(biāo)保證金銀行保函(格式) ............................... 26
附件2-3:投標(biāo)保證金擔(dān)保保函(格式) ............................... 27
附件2-4:投標(biāo)保證保險(憑證)(格式) ............................. 28
附件2-5:開標(biāo)記錄表(格式) ..................................... 29
附件2-6: 問題澄清通知(格式) .................................. 30
附件2-7:問題的澄清、說明(格式) ............................... 31
附件2-8:中標(biāo)通知書(格式) ..................................... 32
第 3 章評標(biāo)辦法和標(biāo)準 ............................................... 33
第1節(jié)評標(biāo)辦法和標(biāo)準數(shù)據(jù)表 ....................................... 34
評標(biāo)辦法和標(biāo)準數(shù)據(jù)表(經(jīng)評審的最低投標(biāo)價中標(biāo)法) ................. 35
評標(biāo)辦法和標(biāo)準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于未應(yīng)用信用綜合評價分值) . 39
評標(biāo)辦法和標(biāo)準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于應(yīng)用信用綜合評價分值) ... 43
評標(biāo)辦法和標(biāo)準數(shù)據(jù)表(在合理造價區(qū)間隨機抽取中標(biāo)人辦法) ......... 47
第2節(jié)評標(biāo)辦法和標(biāo)準 ............................................. 49
經(jīng)評審的最低投標(biāo)價中標(biāo)法 ......................................... 50
綜合評估法 ....................................................... 58
在合理造價區(qū)間隨機抽取中標(biāo)人辦法 ................................. 66
附件3-1:施工組織設(shè)計評分標(biāo)準表 ................................. 71
第 4 章合同條款及格式 ............................................... 72
第1節(jié)合同協(xié)議書 ................................................. 73
合同協(xié)議書 ....................................................... 74
第2節(jié)通用合同條款 ............................................... 77
通用合同條款 ..................................................... 78
第3節(jié)專用合同條款 .............................................. 130
第4節(jié)合同附件 .................................................. 131
合同附件 ........................................................ 132
第 5 章工程量清單及計價 ............................................ 153
第1節(jié)工程量清單 ................................................ 154
第2節(jié)招標(biāo)控制價 ................................................ 155
第3節(jié)投標(biāo)報價 .................................................. 156
第4節(jié)工程量清單與計價表格式 .................................... 157
第 6 章招標(biāo)圖紙 .................................................... 158
第1節(jié)招標(biāo)圖紙目錄 .............................................. 159
第2節(jié)招標(biāo)圖紙 .................................................. 160
第 7 章技術(shù)標(biāo)準和要求 .............................................. 161
第 8 章投標(biāo)文件格式 ................................................ 162
第1節(jié) 資格審查文件 ................................................ 163
第2節(jié) 商務(wù)文件 .................................................... 179
第3節(jié) 技術(shù)文件 .................................................... 186
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇五
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭議事項是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！?該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負責(zé)人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負責(zé)人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定?，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審?fù)彆r出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當(dāng)時的項目負責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責(zé)人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規(guī)定，雙方當(dāng)事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；
（三）依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
（五）對判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
（六）依照法律規(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇六
建設(shè)方：以下簡稱甲方
施工方：以下簡稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。
二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實行必須粘結(jié)牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應(yīng)按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號c20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負責(zé)，甲方不負任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇七
建設(shè)單位：
(以下簡稱甲方)
施工單位：
(以下簡稱乙方)
維修單位：
(以下簡稱xx)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、公平和誠實信用的原則，由于乙方在甲方生活區(qū)宿舍改造工程中不聽取甲方管理人員勸告，未利用專業(yè)人員對太陽能進行保護性拆除，造成甲方私人用戶太陽能大面積損壞，現(xiàn)乙方委托xx負責(zé)對其進行維修服務(wù)及除垢處理，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就太陽能維修、安裝工程達成如下協(xié)議：
第一條
1、工程名稱：太陽能維修、安裝工程
2、工程地點：
3、維修范圍和內(nèi)容：對所有安裝太陽能用戶的真空管集熱器、保溫箱、附水箱、屋面管道、連接件及輔料進行維修，重點維修項目：集熱器軟連接是否破損，保溫箱是否有滴水現(xiàn)象，真空管是否發(fā)白、或破損。
第二條工程材料供貨與安裝方式：本工程材料全部由xx向甲方提供，xx負責(zé)全部太陽能設(shè)備的維修及安裝。乙方確保所提供設(shè)備為原廠全新正品并對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，xx保證按照國家規(guī)范進行安裝施工并對安裝工程質(zhì)量負責(zé)。
第三條產(chǎn)品名稱、型號、單位、數(shù)量、金額：
備注：以上價格包含設(shè)備材料、運輸、安裝工時及稅收費用。
第四條產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準：按照____省企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準執(zhí)行。
第五條產(chǎn)品的運輸方式、到貨地點、交貨方法：
1、運輸方式：xx汽車運輸至甲方指定的交貨地點。
2、到貨地點：
3、交貨方法：在交貨地點，由甲方接貨人簽名確認。
第六條驗收方法及提出異議的期限：由甲方依照合同按設(shè)備材料清單進行驗收。對貨物的規(guī)格或數(shù)量或兩者都有異議的，甲方應(yīng)在簽收前向xx在場人員提出。
第七條太陽能設(shè)備維修、安裝工程款結(jié)算方式及期限：本合同總價款為人民幣圓整();
付款方式：由甲方向xx銀行轉(zhuǎn)賬支付，但該費用由甲方在乙方所負責(zé)的工程款中直接扣除。
1、合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)甲方向xx支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：)作為預(yù)付款;
2、待設(shè)備材料進場驗收合格后，7個工作日內(nèi)甲方向xx支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：)作為工程進度款;
3、維修、安裝、調(diào)試完畢正常投入使用后，10個工作日內(nèi)甲方向xx支付合同總價款的%，即人民幣：元(大寫：);
4、質(zhì)量保證金%，即人民幣：元(大寫：)質(zhì)保期6個月，滿后無質(zhì)量問題在10個工作日內(nèi)一次付清;
5、上述付款xx需按要求開具全額增值稅專用發(fā)票給甲方。
第八條產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款：
1、產(chǎn)品自驗收合格之日起6個月內(nèi)為質(zhì)量保證期。
2、xx提供設(shè)備現(xiàn)場維護操作培訓(xùn);在質(zhì)量保證期內(nèi)由于產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成產(chǎn)品損壞的，xx負責(zé)維修，更換零部件等材料;若損壞原因不屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則xx收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。質(zhì)保期結(jié)束后，xx為甲方提供終身有償維護服務(wù)。
第九條工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若xx未能按照工程施工進度提供配套材料安裝設(shè)備而影響正常施工進度，甲方將給予500元天罰款。
2、甲方為施工工人提供住宿，保證施工現(xiàn)場所用水源、電源，并提供施工過程中其他必要的協(xié)助。
3、xx應(yīng)嚴格按國家有關(guān)標(biāo)準和甲方用戶要求進行維修、安裝施工，并接受甲、乙方的監(jiān)督，改正施工中不符合要求事項，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、xx應(yīng)注意安全文明施工。因xx原因造成的安全事故由xx自行負責(zé)。
第十條違約責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：甲方未能按合同規(guī)定時間支付預(yù)付款款和工程進度款的，每遲一天，甲方應(yīng)向乙方或xx(設(shè)備材料款向乙方，工程款向xx)支付設(shè)備材料款或工程進度款的5的違約金，但違約金總額不超過設(shè)備材料款或工程進度款的30%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方和xx有權(quán)終止合同，且甲方應(yīng)承擔(dān)乙方和xx的經(jīng)濟損失。
2、乙方責(zé)任：施工過程中乙方須派遣12人進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查，不得徇私舞弊，敷衍了事，對完全不能修復(fù)的太陽能要進行標(biāo)識、統(tǒng)計并將詳情告知甲方相關(guān)負責(zé)人員，否則，乙方將無條件承擔(dān)所有維修費用，延期超過3天視為甲方單方面終止合同，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方的全部經(jīng)濟損失。
3、xx責(zé)任：因xx原因未能按時完工，每延遲一天，甲方將給予xx500元天罰款，延期超過3天視為甲方單方面終止合同，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方的全部經(jīng)濟損失。
第十一條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好協(xié)商解決。
第十二條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，由三方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。
第十四條本合同如有其他未盡事宜，可由三方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇八
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方：
（以下簡稱乙方）
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包方式：包工包料。乙方全面負責(zé)經(jīng)營承包，自負盈虧。人員組織、施工進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)均由乙方負責(zé)實施，所需費用均由乙方支付。如遇村民對圍墻施工時鬧事，發(fā)包方應(yīng)予以調(diào)解平息，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
四、承包范圍和內(nèi)容： 北側(cè)、西側(cè)圍墻，不含鐵藝欄桿的安裝及油漆和挖土方等項目。具體施工范圍以建設(shè)單位提供的施工圖（附圖）為準。 由于部分圍墻土質(zhì)為回填土，土壤承載力不足，如圍墻砌筑完工后發(fā)生沉降或傾倒乙方概不負責(zé)。
五、價格及結(jié)算方法：
1、定價：北側(cè)圍墻（無鋼筋砼基礎(chǔ)）價格為300元米，北側(cè)圍墻（有鋼筋砼基礎(chǔ)）價格為370元米；西側(cè)圍墻（不含鐵藝欄桿）價格為350元米。另按總造價上浮8%（含稅金）結(jié)算。如圍墻墻面抹灰局部取消抹灰，取消部分按實際8元平方米扣除。
2、付款方式：主體完工后完成部分除抹灰造價外，其余全部付清。
六、工程期限： 春節(jié)前主體全部完工，如有時間則完成所有的粉刷工程。
七、本協(xié)議一式二份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字（蓋章）后生效，竣工驗收結(jié)清款項后失效。
八、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
發(fā)包人（公章）：
負責(zé)人：負責(zé)人：
承包人（簽字）：
年 月 日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇九
一、工程地點：金川電力學(xué)院南門西xx路南xx院內(nèi)
二、維修內(nèi)容及造價
維修內(nèi)容：
1、刮膩子8元㎡；
2、水暖維修更換，每人每天400元；
3、廚房接三相電，辦公樓接熱水器，維修線路，更換開關(guān)和燈；
4、安裝廚房排風(fēng)設(shè)備；
5、更換地磚，維修道牙子，辦公樓、宿舍樓外墻維修；
6、清理辦公樓、宿舍樓、餐廳垃圾，擦玻璃；
維修價格：
1、以實際工程量進行結(jié)算；
三、承包方式：包工
四、施工期限：自________年____月____日至____月____日止，共計____日。如遇不可抗力原因，經(jīng)雙方確認后可順延。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按承諾的質(zhì)量標(biāo)準施工，未達到標(biāo)準的要立即整改，以確保工程質(zhì)量。
六、甲方工作
1、及時提供具備開工條件的施工場地，協(xié)調(diào)乙方進場、施工用水、電問題；
2、指定專人負責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督、指揮、協(xié)調(diào)工作。
七、乙方工作
1、明確項目負責(zé)人負責(zé)現(xiàn)場施工，嚴格按規(guī)范施工，完成工程的全部內(nèi)容，乙方盡可能克服現(xiàn)場施工遇到的困難，以確保按期完工；
2、施工時發(fā)生的一切安全責(zé)任與甲方無關(guān)，由乙方負責(zé)；
八、甲方在施工過程中對原有設(shè)計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應(yīng)有批準手續(xù)或書面通知書，由此產(chǎn)生的費用和工期問題，雙方商定后按實增減。
九、違約責(zé)任
1、乙方在施工期內(nèi)不按規(guī)定作業(yè)，甲方可要求整改；
2、甲方不得無故拖欠乙方維修款。
十、此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持一份、存檔一份。
十
一、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)調(diào)解決。本合同在履行過程中甲乙發(fā)生爭議，可由雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致不成的，可以訴訟解決。在協(xié)商或訴訟期間，不涉及爭議的部分條款應(yīng)繼續(xù)履行；
十
二、本合同自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收并付清工程款合同效力自然終止。
甲方：
乙方：
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇十
發(fā)包方：___________________________________________（以下簡稱甲方） 承包方：___________________________________________（以下簡稱乙方） 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
（一） 工程名稱：_______________________________________________
（二） 工程地點：_______________________________________________
（三） 工程范圍：甲方提供的施工圖紙在現(xiàn)場指定區(qū)域內(nèi)進行施工，人工、機械設(shè)備及實施組織，土方的開挖及轉(zhuǎn)運，場內(nèi)調(diào)配及外運，地表清理，平整場地；廢渣垃圾外運至渣場，渣場由乙方自行落實；零星工程：項目場地內(nèi)開掘道口、協(xié)助現(xiàn)場施工、臨時設(shè)施搭建、場地回填土、回填種植土等的使用挖掘、運土機械作業(yè)的項目以及臨時挖、移、吊、平整，意外應(yīng)急和護坡?lián)岆U等；工程資料的編制，相關(guān)試驗； 本合同清x建筑廢渣、垃圾工程量約為________________ 3；挖運土方工程量約為________________ 3。
第二條 工程價款及工期
（一）合同價款： 本合同采用單價包干決算，即乙方完成合同約定承包范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費（含機械設(shè)備等的進、 出場費）、管理費、保險費、利潤、稅金、環(huán)衛(wèi)出渣費以及倒土費、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)等全部費用組成，此單價為固定價格，不隨施工時間、施工次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。其單價為：
1、清理外運廢渣垃圾，現(xiàn)場計量總數(shù)，按_____元3包干價執(zhí)行。
2、挖掘外運土方，不論運距遠近，按_____元3包干價執(zhí)行。
3、場內(nèi)回填一般土，按_____元3包干價執(zhí)行，回填種植土，按_____元3包干價執(zhí)行。
4、其它若甲方需要向乙方臨時租用機械設(shè)備，按市場價計算租金，機械設(shè)備臺班以甲方指定人員簽證為準。
（二）工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫____________________。
（三）開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。若發(fā)生了不可預(yù)見或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
第三條 工程質(zhì)量及技術(shù)要求 本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、乙方根據(jù)甲方提供的圖紙資料及技術(shù)文件進行施工，工程驗收時，嚴格按照圖紙和驗收標(biāo)準、規(guī)范執(zhí)行。
2、進場施工前，必須提前5天向甲方分別提交：土石方調(diào)配及外運施工方案、護坡方案、安全文明施工方案及質(zhì)量保證措施和適當(dāng)安排搶工、緩工、暫停工等施工節(jié)奏工期保證措施。
3、建筑廢渣xx要求把淺埋的原建筑物的基礎(chǔ)部分都挖盡運走,不得遺漏、(禁止)填埋建筑碎塊和垃圾，完成后，要求場地標(biāo)高在原莊點的室外地坪，并及時配合甲方準確測量整個地塊的原室外地坪的原始高程。
4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基無機械碾壓或外力擾動；表面驗收標(biāo)高與甲方要求標(biāo)高的誤差不大于177;5c；邊角齊整且放坡符合要求。并及時配合甲方準確測量完成后的高程。
5、及時完成工程資料，計量文件、簽證單等，按規(guī)范整理歸檔保管， 竣工資料為1式____套。
第四條 工程價款結(jié)算
（一） 本合同全部工程造價的結(jié)算按下列方式辦理： 本合同的工程量是暫定數(shù)量，工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實測方格網(wǎng)高程及實際計量工程量進行決算，雙方核定簽認后作為最終結(jié)算的依據(jù)。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結(jié)算。
（二） 工程價款結(jié)算與撥付辦法： 結(jié)算完畢且乙方向甲方完整移交竣工資料后，甲方一次性付至結(jié)算總金額的_____%，剩余尾款_____個月內(nèi)付清或以甲方所建___________項目的房屋按市場價抵頂工程款。
第五條 雙方責(zé)任
（一） 甲方責(zé)任
1、因甲方提供施工圖紙、地質(zhì)勘察資料及地下隱蔽設(shè)施（包括鄰近建筑物、構(gòu)筑物、文物保護建筑、水、電、氣、通訊管道等地下管網(wǎng)設(shè)施等）不詳、不及時或與實不符，除工期順延外，還應(yīng)補償給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的
第三方損失應(yīng)由甲方負責(zé)。
2、 甲方派代表在工地進行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證、驗收手續(xù)等，協(xié)調(diào)處理影響施工的相關(guān)事宜，解決相關(guān)的問題。
3、 甲方負責(zé)放線定位，并提供高程基準點。
4、 由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應(yīng)負責(zé)機械停置臺班費及相應(yīng)的實際損失，并相應(yīng)順延工期。
5、 工程變更：甲方應(yīng)于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)并相應(yīng)順延工期。
6、 工程竣工后，甲方應(yīng)組織專門人員在____日內(nèi)進行驗收。
7、 不按合同規(guī)定撥付或結(jié)算工程款，除支付合同規(guī)定的預(yù)付或結(jié)算工程款外，還應(yīng)按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項的______‰支付滯納金。
（二） 乙方責(zé)任
1、 乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育。杜絕重大安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，并承擔(dān)由此給甲方及其他施工單位造成的一切損失。
2、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)勘查資料編制施工組織設(shè)計和方案，并經(jīng)監(jiān)理、甲方審批同意后施工，乙方應(yīng)嚴格按照甲方批準的施 工方案組織施工。合同簽訂后____日內(nèi)，必須組織足夠的機械、人員進場，展開施工。
3、 乙方應(yīng)嚴格按照國家、行業(yè)有關(guān)文明施工規(guī)范及甲方要求進行施工。外運渣土、廢棄物的卸除、堆放和處理，應(yīng)遵守____市相關(guān)城管、交通、市政環(huán)衛(wèi)管理規(guī)定，如有違犯甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方自行協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜。
4、 乙方不得轉(zhuǎn)包分包本工程，若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包分包行為，甲方有權(quán)單方面終止合同，乙方在接到甲方書面通知后____日內(nèi)必須無條件退場，并承擔(dān)本工程總價款20％的違約金。
5、 乙方應(yīng)保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，工期每落后一天，甲方罰扣乙方______元。
6、 乙方對完成的工程先行自檢，自檢合格后提請監(jiān)理、甲方驗槽，驗槽合格后，以三方實際測量共同認可的工程量（基坑實體積）為準，作為結(jié)算依據(jù)。
7、 乙方應(yīng)嚴格遵守《工程現(xiàn)場管理辦法》，支持配合監(jiān)理和甲方人員的正當(dāng)要求，服從統(tǒng)一指揮，按照監(jiān)理及總包單位的現(xiàn)場管理進行施工，全力配合總包單位和降水、護坡樁基施工等工程施工相關(guān)單位的工作。
第六條 合同糾紛 因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，提交_______________仲裁委員會申請仲裁。
第七條 附則
（一） 本合同自雙方蓋章簽字后生效，雙方履行完畢后自行失效
甲方（簽名）:時間：
乙方（簽名）:時間：
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇十一
發(fā)包方：______________(以下簡稱甲方)
承包方：______________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)作、誠信誠實、共贏發(fā)展的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行工程服務(wù)的合作事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：合作項目及目的
雙方明確本合同是為工程服務(wù)。
第二條：工程期限
第三條：工程造價和付款方式
1、乙方應(yīng)自________年____月____日開工，至________年____月____日完工，工期為天。
2、乙方應(yīng)嚴格遵守上述時間要求，按時完成有關(guān)工作。
第三條：工程造價和付款方式
1、工程造價以實際發(fā)生項目竣工驗收結(jié)算為準。造價預(yù)算為人民幣：。(元)
2、合同簽訂后天內(nèi)，甲方按預(yù)算總額%預(yù)付備料款，工程進度至%后甲方按預(yù)算總額%劃撥工程進度款。工程至%后甲方按預(yù)算總額%劃撥工程進度款，工程至%后甲方按預(yù)算總額%劃撥工程進度款。余額待竣工決算后天內(nèi)付清，余額按結(jié)算總額%元保修期滿后天內(nèi)付清。乙方在全部工程竣工驗收合格后天內(nèi)提出竣工結(jié)算報告送甲方審核，甲方在接到報告之日起天內(nèi)提出意見，愈期視作同意，乙方可根據(jù)審定的數(shù)額，請求辦理收款。
第四條：工程質(zhì)量標(biāo)準和保修期
1、工程質(zhì)量標(biāo)準按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。
2、保修期為，自竣工驗收雙方簽字確認之日起計。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方在接甲方通知后天內(nèi)進行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工或材料質(zhì)量問題，由乙方即進行修復(fù);屬甲方使用不當(dāng)造成的，由甲方負責(zé)。如對質(zhì)量問題有爭議，由質(zhì)監(jiān)部門裁定。
第五條：雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任。
(1)辦理報建、臨時場地、占用道路等手續(xù)。組織對施工圖會審。在開工前天，提供符合進場的條件。
(2)向乙方提供設(shè)計所需的有關(guān)資料：設(shè)計文件、消防、環(huán)保等要求，建筑物的結(jié)構(gòu)情況和房屋安全鑒定書，各裝修項目的具體要求及設(shè)計要點，提供工程所需的水、電設(shè)施。
(3)按約定付工程款,對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
2、乙方責(zé)任。
(1)合同簽訂后天內(nèi)編制施工計劃報送甲方監(jiān)督執(zhí)行。
(2)按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理。
(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等損失均由乙方承擔(dān)。
(4)對竣工驗收后保修期發(fā)現(xiàn)的屬乙方責(zé)任的質(zhì)量問題負責(zé)返修。
(5)工程竣工后的場地清理。
第六條：雙方責(zé)任約定條款
1、因以下原因影響工期，經(jīng)甲方代表確認后，工期相應(yīng)順延。
(1)因甲方原因變更設(shè)計。
(2)不能按期付款。
(3)非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2、因乙方責(zé)任
(1)不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。
(2)竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方返修。
第七條：知識產(chǎn)權(quán)
1、乙方保證因其設(shè)計的內(nèi)容不違反任何法律法規(guī)或者侵犯任何
第三方的合法權(quán)益(包括但不限于侵犯
第三方的肖像權(quán)、著作權(quán)和或其他知識產(chǎn)權(quán))，若涉及
第三方權(quán)利授權(quán)的(包括但不限于侵犯
第三方的肖像權(quán)、著作權(quán)和或其他知識產(chǎn)權(quán))由乙方負責(zé)解決并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，若由此而導(dǎo)致的任何爭議、投訴、索賠、訴訟等后果，由乙方負責(zé)解決。若給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償，包括但不限于律師費、差旅費及因乙方違約行為導(dǎo)致甲方需要向
第三方支付的賠償金。
2、甲方因?qū)ｎ}設(shè)計向乙方提供的所有材料的所有權(quán)和使用權(quán)歸甲方所有，乙方不得將其用于為甲方進行此項目之外的其它任何用途。
3、乙方保證將其所知識成果的完整版本交給甲方，同時所制作的設(shè)計及相關(guān)知識成果的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方擁有。
第八條：雙方免責(zé)條款
1、在本合同履行期間，雙方應(yīng)嚴格保密因履行本協(xié)議而從另一方獲得的任何商業(yè)、技術(shù)秘密或保密資料及其他相關(guān)的信息，非經(jīng)上述資料或信息所有者同意，不得向任何
第三方泄露。若乙方違反本合同保密條款，導(dǎo)致保密內(nèi)容滅失、公開、披露的，甲方有權(quán)單方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同總金額50%的違約金;若上述違約金不足以賠償甲方因而遭受的損失，甲方有權(quán)就不足部分向乙方追償。
2、因甲方修改設(shè)計或延誤提供設(shè)計內(nèi)容資料，從而延誤乙方正常設(shè)計制作進度的情況下，乙方不負擔(dān)因此造成延誤的責(zé)任。
3、若因不可抗力因素，導(dǎo)致合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)無法履行，任何一方均可免除部分或全部責(zé)任，并且該方應(yīng)采取適當(dāng)合理的措施盡量減少不可抗力造成的損失，并將不可抗力事件及其影響及時通知另一方。但是，一方已經(jīng)實施了違約行為，但合同尚能繼續(xù)履行并在守約方書面確認后，違約方繼續(xù)履行合同義務(wù)的過程中，出現(xiàn)不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，違約方仍要承擔(dān)因之前的違約行所引起的違約責(zé)任(不可抗力是指：戰(zhàn)爭、火災(zāi)、水災(zāi)、地震、臺風(fēng)及其他不可預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事故)。
第九條：協(xié)議終止
如一方違反本合同中的條款約定，另一方可以提前5天以書面形式通知對方終止協(xié)議，書面通知必須說明所違反的條款。
第十條：合同及附件修改
本合同及附件的修改，必須經(jīng)雙方授權(quán)的代表簽署書面補充協(xié)定。該合同與其附件資料將構(gòu)成本合同不可分割的一部分并與本合同其他部分具有同等法律效力。
第十一條：違約責(zé)任
1、任何一方不履行、不完全履行或遲延履行本合同所規(guī)定的義務(wù)均構(gòu)成對本合同的違約，違約方應(yīng)向非違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續(xù)履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權(quán)向乙方發(fā)出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方除承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任外，另須按本合同總金額的20%向甲方支付違約金，甲方有權(quán)直接在甲方應(yīng)付未付款中扣除;違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。
3、甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間和金額向乙方付款，若未按規(guī)定日期付款，則每逾期____日，甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于逾期未付款項的萬分之二的滯納金，但該滯納金的總額應(yīng)不超過本合同總金額的5%，且該滯納金的支付不影響乙方按照本合同的規(guī)定完成其全部應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。
4、乙方應(yīng)嚴格按照雙方確認的要求進行創(chuàng)意設(shè)計，按約定時間完工。若因乙方原因，未按本合同約定的時間向甲方提供本合同約定的工作成果的，每延誤一天應(yīng)向甲方支付合同總額的1%的延遲金;若乙方在約定的最后交付日期起超過____日仍未能交付工作成果的，構(gòu)成根本違約，甲方有權(quán)單方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權(quán)不予結(jié)算付款，并要求乙方應(yīng)向甲方承擔(dān)本合同總金額的100%的違約金。
5、由于乙方工作成果不符合甲方的要求，且工作成果經(jīng)3次修改仍未能達到甲方要求的，構(gòu)成根本違約，甲方有權(quán)單方面解除本合同，另行委托
第三方完成合同項下的工作，對上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權(quán)不予結(jié)算付款，并要求乙方應(yīng)向甲方承擔(dān)本合同總金額100%的違約金。
6、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同任一方中途終止執(zhí)行合同的部分或全部內(nèi)容，則視為違約。給甲方造成實際的經(jīng)濟損失，乙方予以賠償。
7、由于乙方侵權(quán)引致與
第三方糾紛，由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟、法律責(zé)任。
第十二條：合同說明
1、本合同(包括附件)一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，具備同樣法律效力。
2、本合同由雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公司公章即生效。在本合同的框架內(nèi)，雙方可就具體事宜達成其它協(xié)議，有關(guān)協(xié)議的效力與本合同互不影響。其它未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商后以合同附件形式明確。
第十三條：附則
1、雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可在甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，協(xié)議附件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇十二
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________ 承包方(以下簡稱乙方)：_________
委托代理人(姓名)：_____________ 營業(yè)執(zhí)照號：__________________
民族：________________________ 建筑資質(zhì)等級證書號：__________
住所：________________________ 法定代表人：__________________
身份證號：____________________ 聯(lián)系電話：____________________
聯(lián)系電話：____________________ 委托代理人：__________________
手機號：______________________ 聯(lián)系電話：____________________
本工程設(shè)計人：________________ 聯(lián)系電話：____________________
施工隊負責(zé)人：________________ 聯(lián)系電話：____________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________________
1.2 工程裝飾裝修面積：_________
1.3 工程戶型：_________________
1.4 工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);
1.5 工程承包，采取下列第_________種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6 工程期限_________日(以實際工作日計算);
開工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
1.7 工程款和報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_________。
金額大寫：_________________________________
(2)報價單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書
3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
(1)甲方自行設(shè)計的，需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-xx)的要求。
3.3 雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4 遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5 負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6 不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9 參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2 嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3 通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5.4 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條 工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條 材料供應(yīng)
7.1 按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準共同驗收，由甲方確認備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準》，并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復(fù)檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
8.3 因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
8.4 判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準
9.1 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面，應(yīng)當(dāng)嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-xx)的標(biāo)準執(zhí)行。
9.2 本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標(biāo)準執(zhí)行：
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準》(dbj/to1-43-xx);
(2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準》(dbj/t01-27-xx)。
9.3 在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條 工程驗收
10.1 在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10.2 工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3 雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5 竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10.6 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條 工程款支付方式
11.1 合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
│支付次數(shù)│ 支付時間 │工程款支付比率│應(yīng)支付金額│
│ 第一次 │開工三日前 │ 50% │ │
│ 第二次 │工程進度過半│ 45% │ │
│ 第三次 │竣工驗收合格│ 5% │ │
11.2 工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準。
11.3 工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4 工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2 一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3 甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4 由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
12.5 由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標(biāo)準支付違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標(biāo)準支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標(biāo)也負有責(zé)任的，乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向_________人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條 附則
14.1 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3 雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準。
14.4 因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5 乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向乙方追償。
14.6 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：_______________
乙方(蓋章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日
市場主辦單位(蓋章)：_______
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇十三
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)法律法規(guī)、甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就《嘉魚xx酒店》弱電安裝工程事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：嘉魚xx酒店弱電安裝工程
2、工程地點：湖北____縣城東領(lǐng)，尚城小區(qū)
3、承包方式：清包工、包設(shè)計、包施工、包安裝調(diào)試、包驗收合格
4、工程范圍和內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的裝飾平面圖紙由乙方負責(zé)設(shè)計和組織施工。
①綜合布線工程：全酒店安全監(jiān)控部分、背景音樂部分、會議音響系統(tǒng)、多功能廳音響系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)、電話系統(tǒng)的綜合布線工程。
②監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程：酒店所有公共部位（電梯、走道、大堂、廳等）
③酒店背景音樂和廣播系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程。
④一樓宴會廳音響系統(tǒng)和三樓多功能廳音響系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程。
xx酒店閉路電視系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程。
⑥酒店安保巡更系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程。
⑦酒店內(nèi)網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程。
⑧酒店電話xx系統(tǒng)的設(shè)備安裝及調(diào)試工程地。
⑨施工隊進場后如不按規(guī)范以及甲方要求施工將無條件清退出場，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
第二條工程期限
1、本工程合同總工期為天（日歷天，自工程開工之日起計算），自________年____月日開工；________年____月____日竣工。
2、乙方應(yīng)按甲方要求合理安排進行安裝施工，不得延誤其它工種施工，配合甲方共同協(xié)調(diào)如遇到疑難問題，甲方配合乙方共同解決。
第三條弱電安裝工程人工費及售后服務(wù)費
該弱電安裝工程人工費人民幣：肆萬貳仟元包干；（4.00元）售后服務(wù)費人民幣：壹萬元整。售后服務(wù)費留在甲方處，作為竣工交付后的工程設(shè)備的維修、質(zhì)保費，待質(zhì)保期滿扣除維修費用后，余款退給乙方。
第四條設(shè)計與施工質(zhì)量
乙方必須按照國家現(xiàn)行《四星級酒店弱電設(shè)備安裝、綜合布線、調(diào)試工程設(shè)計標(biāo)準》執(zhí)行。按《建筑弱電安裝調(diào)試工程施工規(guī)范》組織施工，施工質(zhì)量必須達到國家、行業(yè)規(guī)定的《弱電安裝工程質(zhì)量驗收標(biāo)準》并留有與電梯、公安110報警對接端口，留有設(shè)備升級的空間。在施工過程中應(yīng)嚴格要求施工人員按規(guī)范操作，絕對服從甲方現(xiàn)場施工管理人員和質(zhì)監(jiān)單位及部門的`管理和監(jiān)督。
第五條材料的領(lǐng)用、保管、及退庫
乙方有責(zé)任幫助甲方采購到符合設(shè)計意圖的國內(nèi)一流設(shè)備和相關(guān)材料，確保工程的順利進行。乙方領(lǐng)用材料時，應(yīng)辦理領(lǐng)料審批簽字手續(xù)，領(lǐng)出的材料由乙方負責(zé)保管，在隱蔽工程安裝完未封閉前，甲方派員核對材料實際用量，如發(fā)現(xiàn)材料遺失，應(yīng)由乙方負責(zé)賠償，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即退回倉庫退換。所有施工用材料不得拿出工地，如有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準將材料拿出工地視為盜竊行為，罰款500—1000元，情節(jié)嚴重者將送交公安部門處理。單項工程施工完畢的成品、半成品由甲乙雙方共同看護。
第六條安全事項
乙方施工人員進入施工現(xiàn)場應(yīng)遵守工地安全管理制度，遵守工地的有關(guān)治安管理條例，樹立安全第一的觀念，嚴格遵守、執(zhí)行《國家安全施工操作規(guī)程》嚴禁違章指揮、嚴禁違章操作。如乙方人員違反安全操作規(guī)程，造成安全事故，全部經(jīng)濟賠償和法律責(zé)任由乙方負責(zé)。
第七條付款方式
乙方進場施工拾個工作日后，甲方適當(dāng)付給乙方人員生活費，以后則按每月的工程進度75%申請進度款。工程竣工驗收后三個月內(nèi)（甲方試運營）付清乙方人工費。留下的售后服務(wù)費壹萬元，待滿________年后辦理服務(wù)保修費結(jié)算余額退給乙方。在質(zhì)保期限內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方的通知后應(yīng)立即進行修復(fù)。乙方如不能即時維修，甲方可另請他方維修，其費用由乙方售后服務(wù)費中扣除。
第八條其它未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
甲方代表：乙方代表：
________年____月____日
標(biāo)準工程合同 標(biāo)準工程合同附件包含篇十四
第一部分協(xié)議書發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________承包人（全稱）：__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
承包范圍：______________________________________________________________________
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
工程質(zhì)量標(biāo)準：__________________________________________________________________
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）
￥：_____________________________元
組成本合同的文件包括：
１、本合同協(xié)議書
２、中標(biāo)通知書
３、投標(biāo)書及其附件
４、本合同專用條款
５、本合同通用條款
６、標(biāo)準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
７、圖紙
８、工程量清單
９、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/2375436.html】
