在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
工程催款函篇一
貴公司承建________汽車廠房聯(lián)合車間工程施工，后將該工程分包給________個(gè)人。因________不具備相關(guān)資質(zhì)和施工能力，________以貴公司________項(xiàng)目部的名義與我公司簽訂了建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同，將其承包工程中的鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)安裝與制作工程分包給我公司，合同約定工程造價(jià)款為____________元。合同簽訂后，我公司積極履行合同，目前工程已基本完工。但是貴公司________項(xiàng)目部及________個(gè)人未按照合同約定按施工進(jìn)度將工程款打入我司賬戶，拖欠工程進(jìn)度款___________元，造成我公司資金周轉(zhuǎn)困難，拖欠工人工資。時(shí)近歲末，工人如果不能及時(shí)拿到工資必定引起公憤，勢必對貴公司的聲譽(yù)造成惡劣影響。
我公司就拖欠工程款一事多次與貴公司________項(xiàng)目部及________個(gè)人協(xié)商未果。近日，因貴公司項(xiàng)目部工作人員與我公司駕駛員______發(fā)生口角，貴公司工作人員竟邀集社會(huì)閑散人員對其毆打，現(xiàn)已被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)立案處理。故特致函提醒，請貴公司確保我司工作人員人身安全，請貴公司按照合同約定將所欠工程款匯入我司賬戶。
特此函達(dá)!
_____有限公司(簽章)
_____年_____月_____日
我公司帳戶名稱：__________
開戶銀行：__________
帳號：______________
工程催款函篇二
致：_______(報(bào)告接收單位a)，尊敬的______(發(fā)包人代表)先生/女士
________(報(bào)告接收單位b)，尊敬的______(總監(jiān)理工程師)先生/女士
根據(jù)___________________(發(fā)包人全稱)與我方簽訂的合同約定，發(fā)包人應(yīng)于______年___月___日(發(fā)包人確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后第14天)前向我單位支付第___期(或_____年____月份)的工程進(jìn)度款人民幣_________元整，但我方至今尚未收到該工程進(jìn)度款，也未就進(jìn)度款支付事宜與我方一起協(xié)商;或：
我方已于______年___月___日遞交了(發(fā)文編號為：__________)的第___期(或_____年____月份)《已完工程量計(jì)量報(bào)告》及其資料。但至今我方尚未收到發(fā)包人關(guān)于對該報(bào)告批準(zhǔn)或確認(rèn)的書面文件，也沒有收到發(fā)包人有關(guān)對該報(bào)告提出意見的有關(guān)書面文件，也未就價(jià)款支付事宜與我方一起協(xié)商。
根據(jù)雙方合同第25.2條之內(nèi)容“工程師收到承包人報(bào)告后7天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第8天起，承包人報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)”、第26.1條“在確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款(進(jìn)度款)”及第26.4條“發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款)，雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任”的約定，從即日起發(fā)包人應(yīng)依據(jù)合同專用條款第35條的約定須承擔(dān)__________元/天的違約責(zé)任，我方保留停止施工的權(quán)利。
根據(jù)約定及上述相關(guān)報(bào)告中的內(nèi)容，提請你們敦促相關(guān)業(yè)務(wù)人員，按合同約定盡快支付工程進(jìn)度款。
特此函告。
附：編號為_______的《已完工程量計(jì)量報(bào)告》一份。
項(xiàng)目經(jīng)理：__________(簽字)
___________項(xiàng)目部(章)
____年___月___日
工程催款函篇三
公司：
因貴公司拖欠貨款一事，張曄律師依法接受 公司的委托，為其清收貨款，現(xiàn)致函如下：
貴公司與 有限公司簽訂《 合同》，依照雙方約定，貴公司理應(yīng)在 年 月 日前結(jié)清全部工程款項(xiàng)共計(jì)： 元，但貴公司并未按約定履行付款義務(wù)， 公司多次催要貨款，至今貴公司仍拖欠余款 元以及所產(chǎn)生的違約金 元。承辦律師依法敦促貴公司見函后于 年 月 日前履行還款義務(wù)，否則承辦律師將根據(jù)的 公司委托通過司法途徑追究貴公司的付款責(zé)任與違約責(zé)任。特此函告。
順致商祺!
建合建律師事務(wù)所
承辦律師
電 話：
x年7月1日
工程催款函篇四
一、我司于x年2月11日與貴司簽訂了《建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》，由我司承建貴司工業(yè)園機(jī)加工車間、鑄造車間鋼結(jié)構(gòu)工程。合同暫定價(jià)為陸佰陸拾玖萬元，合同總工期為85天，機(jī)加工和鑄造車間施工工期分別為45天。
二、根據(jù)合同有關(guān)約定，我司按時(shí)對施工圖進(jìn)行了會(huì)審。機(jī)加工車間于x年5月23日開工，于x年6月11日完成中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，經(jīng)貴司工期順延簽證后于x年8月10日完工，8月18日進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。鑄造車間于x年8月25日開工，現(xiàn)除屋面部分面板外也已經(jīng)基本完工。
三、 根據(jù)合同第十三條“工程價(jià)款的支付與結(jié)算”，貴司應(yīng)在合同生效后五日內(nèi)支付我司合同總價(jià)的15%預(yù)付款，施工圖會(huì)審確定后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的15%，鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件進(jìn)場后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的25%進(jìn)度款。圍護(hù)材料開始進(jìn)場后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的25%，鋼結(jié)構(gòu)施工完工后五日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的10%進(jìn)度款。鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收合格后七日內(nèi)支付我司除保修金外的余款。截至目前為止，我司機(jī)加工車間已經(jīng)竣工驗(yàn)收，貴司應(yīng)支付至除保修金40萬元外的合同價(jià)款，計(jì)629萬元。
而到目前為止，貴司僅支付了410.35萬元，尚欠218.65萬元未支付給我司。后追加的合同款和最終決算金額由于未進(jìn)行決算，目前暫時(shí)還未計(jì)算在內(nèi)。貴司延期付款已經(jīng)超過30天，按合同第十四條“獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任”有關(guān)約定內(nèi)容，貴司應(yīng)按未付款的萬分之五/日支付違約金，工期予以順延。
四、為確保工程順利完成，我司現(xiàn)根據(jù)合同第十三條第一款第9項(xiàng)賦予的權(quán)利催告貴司，在接到本函件后7日內(nèi)支付我司上述欠款。逾期我司將按合同第十三條第一款第9項(xiàng)以及合同第十四條有關(guān)內(nèi)容，對工程予以停工，工期予以順延，同時(shí)保留追究貴司違約責(zé)任、解除合同等權(quán)利。
鋼構(gòu)有限公司
x年9月23日
工程催款函篇五
致：_______有限公司：
現(xiàn)就貴司拖欠我司《_______________土建及附屬配套工程》工程預(yù)付款一事向貴司致函如下：
____年____月____日，貴司與我司簽訂了《______________土建及附屬配套工程項(xiàng)目》，雙方約定，貴司曾于____年____月____日支付了合同總價(jià)的%預(yù)付款(元)，我公司在____年____月____日以將銀行保函呈交貴公司，至今我公司賬戶上未收到貴公司承諾的工程預(yù)付款。
鑒于雙方的合作關(guān)系較好，現(xiàn)特致函請貴公司于____年____月____日前將所欠的工程預(yù)付款款項(xiàng)支付我公司。
此致：貴司
商祺!
_________有限公司
____年____月____日
工程催款函篇六
工程款項(xiàng)有關(guān)事宜致函如下：
一、我司于x年2月11日與貴司簽訂了《建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》，由我司承建貴司工業(yè)園機(jī)加工車間、鑄造車間鋼結(jié)構(gòu)工程。合同暫定價(jià)為陸佰陸拾玖萬元，合同總工期為85天，機(jī)加工和鑄造車間施工工期分別為45天。
二、根據(jù)合同有關(guān)約定，我司按時(shí)對施工圖進(jìn)行了會(huì)審。機(jī)加工車間于x年5月23日開工，于x年6月11日完成中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，經(jīng)貴司工期順延簽證后于x年8月10日完工，8月18日進(jìn)行了竣工驗(yàn)收。鑄造車間于x年8月25日開工，現(xiàn)除屋面部分面板外也已經(jīng)基本完工。
三、 根據(jù)合同第十三條“工程價(jià)款的支付與結(jié)算”，貴司應(yīng)在合同生效后五日內(nèi)支付我司合同總價(jià)的15%預(yù)付款，施工圖會(huì)審確定后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的15%，鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件進(jìn)場后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的25%進(jìn)度款。圍護(hù)材料開始進(jìn)場后三日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的25%，鋼結(jié)構(gòu)施工完工后五日內(nèi)，支付我司合同總價(jià)的10%進(jìn)度款。鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收合格后七日內(nèi)支付我司除保修金外的余款。截至目前為止，我司機(jī)加工車間已經(jīng)竣工驗(yàn)收，貴司應(yīng)支付至除保修金40萬元外的合同價(jià)款，計(jì)629萬元。
而到目前為止，貴司僅支付了410.35萬元，尚欠218.65萬元未支付給我司。后追加的合同款和最終決算金額由于未進(jìn)行決算，目前暫時(shí)還未計(jì)算在內(nèi)。貴司延期付款已經(jīng)超過30天，按合同第十四條“獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任”有關(guān)約定內(nèi)容，貴司應(yīng)按未付款的萬分之五/日支付違約金，工期予以順延。
四、為確保工程順利完成，我司現(xiàn)根據(jù)合同第十三條第一款第9項(xiàng)賦予的權(quán)利催告貴司，在接到本函件后7日內(nèi)支付我司上述欠款。逾期我司將按合同第十三條第一款第9項(xiàng)以及合同第十四條有關(guān)內(nèi)容，對工程予以停工，工期予以順延，同時(shí)保留追究貴司違約責(zé)任、解除合同等權(quán)利。
鋼構(gòu)有限公司
x年9月23日
工程催款函篇七
：
現(xiàn)就貴司拖欠我司 裝修工程款一事向貴司致函如下：
年月日，貴司與我司簽訂了《北京市裝飾裝修工程施工合同》，雙方約定,貴司應(yīng)于 年 月 日支付我司工程預(yù)付款 元, 貴司也曾于 年 月 日支付了預(yù)付款,余款于 月 日之前付清.但從 年 月 日后,貴司便未再按約定支付分文,現(xiàn)累計(jì)已欠 元.顯已違約。
鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于 年 月 日前將所欠款項(xiàng)支付我司. 如貴司仍不能按期支付，我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款利息,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時(shí),貴公司可能要承擔(dān)訴訟而帶來的更大損失。
此致
敬禮
工程股份有限公司
年 月 日
工程催款函篇八
尊敬的校友們：
你們好!
時(shí)光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間，xx大學(xué)建校70周年校慶即將到來，在母校70華誕來臨之際，xx大學(xué)音樂學(xué)院黨政攜全院師生員工向一直關(guān)心、關(guān)注、支持音樂學(xué)院建設(shè)與發(fā)展的廣大校友們致以衷心地感謝和誠摯的敬意。正因?yàn)橛心銈儗δ感５年P(guān)心、關(guān)注、支持才有音樂學(xué)院發(fā)展的今天，音樂學(xué)院因你們而驕傲和自豪!
華中科技大學(xué)校長李培根說過，“母校是你一天罵它八遍，卻不許別人罵的地方?！边@充分說明你們與母校永遠(yuǎn)心心相印，息息相關(guān)。如今你們都在祖國的大江南北、各個(gè)省(市)、各條戰(zhàn)線上學(xué)習(xí)、工作和生活，都為祖國的建設(shè)與發(fā)展貢獻(xiàn)力量。你們雖然從事不同的行業(yè)，但你們的母校時(shí)刻都在關(guān)心著你們，就象母親關(guān)心自己的子女一樣，因?yàn)槟銈兪且魳穼W(xué)院的品牌，音樂學(xué)院是你們的商標(biāo)!
xx大學(xué)音樂學(xué)院經(jīng)過近五十年的建設(shè)與發(fā)展取得了長足的進(jìn)步和發(fā)展，成績的取得凝聚了幾代音樂人的心血與付出與眾多校友的關(guān)愛和支持，才使xx大學(xué)音樂學(xué)院發(fā)展成為省內(nèi)知名、東北三省有一定影響力的音樂院校。如今的音樂學(xué)院已擁有音樂與舞蹈學(xué)一級學(xué)科碩士點(diǎn)1個(gè)，研究生學(xué)科教學(xué)(音樂教育)二級碩士點(diǎn)1個(gè)，學(xué)院教職工總數(shù)128人，本科生1060人，在讀研究生59人。
隨著社會(huì)的發(fā)展，高等教育體制和機(jī)制發(fā)生了重大變革，音樂學(xué)院發(fā)展建設(shè)也面臨著轉(zhuǎn)型和升級，如何立于不敗之地，是進(jìn)是退已別無選擇，這就需要廣大校友們要繼續(xù)關(guān)心母校的發(fā)展、關(guān)注母校的發(fā)展、支持母校的發(fā)展!
xx大學(xué)位于中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，受地理位置偏遠(yuǎn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平遲緩、財(cái)力物力投入不足、人才勞動(dòng)力流失等諸多因素的影響，也是全院教職員工關(guān)心和關(guān)注的問題。衷心地希望廣大校友們，多宣傳xx大學(xué)、多宣傳xx大學(xué)音樂學(xué)院;希望你們成為母校前進(jìn)路上宣傳兵和助推器，多為母校獻(xiàn)愛心，多為母校做貢獻(xiàn)!
母校會(huì)不斷深化教育管理體制改革，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，努力為社會(huì)培養(yǎng)需要的應(yīng)用型、創(chuàng)新型人才，讓我們共同努力，為使xx大學(xué)、xx大學(xué)音樂學(xué)院這艘戰(zhàn)艦繼續(xù)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航而共同努力奮斗!
衷心地感謝校友們對學(xué)校、學(xué)院的關(guān)心與支持，你們關(guān)注是母校進(jìn)前的動(dòng)力!
衷心地祝愿校友們家庭和睦!身體健康!事業(yè)順達(dá)!幸福吉祥!
xx大學(xué)音樂學(xué)院
20xx年4月22日
工程催款函篇九
----單位：
現(xiàn)就貴單位拖欠我單位工程款之事鄭重致函如下：
1、關(guān)于貴單位拖欠我單位工程款的事實(shí)：
貴單位與我單位于年月日簽訂施工合同，我單位承建貴單位的工程，工程于年月日開工，年月日通過竣工驗(yàn)收，并于年月日辦理完竣工結(jié)算，結(jié)算金額為：。至年月日貴單位已支付我單位工程款，貴單位尚欠我單位工程款。
二、貴單位必須履行合同義務(wù)，清償上述欠款。
根據(jù)我們雙方簽訂的合同專用條款的第條在工程驗(yàn)收合格并辦理決算審計(jì)后月內(nèi)付款至，余款保修期滿付清的規(guī)定，貴單位必須履行合同義務(wù)，清償上述工程款，我單位要求貴單位在7個(gè)工作日內(nèi)復(fù)函我單位，并明確今年月日前上述欠款付到我單位帳上。否則我們將保留以法律手段追償貴方違約責(zé)任的權(quán)利。
特此函告。
五局土木公司(合同中我單位的名稱
工程催款函篇十
x公司:
于x年x月x日為止,我公司已為貴公司安裝了,貨款金額計(jì) 萬元,發(fā)票編號為 ?？赡苡捎谫F方業(yè)務(wù)過于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,請即進(jìn)行結(jié)算。如有特殊情況,請即與我公司 聯(lián)系,手機(jī): 郵編: 地址:。
特此函達(dá)
我公司帳戶名稱:
開 戶 銀 行:
帳 號:
工程催款函篇十一
答 辯 狀
答辯人 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司莆田市中心支公司(以下簡稱保險(xiǎn)公司)，住所地莆田市荔城區(qū)東圳東路358號郵政大樓6層。
負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理。
委托代理人李，福建聚華律師事務(wù)所律師。
答辯人就原告訴答辯人等機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛一案，答辯如下：
一、原告起訴已經(jīng)超過一年訴訟時(shí)效期間，請求法院依法駁回原告的訴訟請求。主要理由如下：原告于年月日發(fā)生交通事故，于年月日治療終結(jié)并出院，但其于x年月日才向法院起訴要求賠償，明顯已經(jīng)超過民法通則規(guī)定的身體受到傷害要求賠償?shù)?年訴訟時(shí)效期間，故請法院依法駁回原告的訴訟請求。
二、退一步說，即使法院最終認(rèn)定被告保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，那么被告二、被告三、被告四應(yīng)當(dāng)提供肇事車輛閩號車行駛證、肇事駕駛員駕駛證，以證實(shí)肇事車輛在事故發(fā)生時(shí)年檢合格、具備上路行駛的條件以及肇事駕駛員準(zhǔn)駕相符，否則保險(xiǎn)公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。除此之外，被告二、被告三、被告四還應(yīng)當(dāng)提供本案肇事車輛完整的保險(xiǎn)單，否則保險(xiǎn)公司同樣不承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、在被告二、被告三、被告四依法提供上述合法、有效證件并證實(shí)在答辯人處投保的情況下，對于原告的合理經(jīng)濟(jì)損失，保險(xiǎn)公司依法在交強(qiáng)險(xiǎn)賠償限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。對于商業(yè)險(xiǎn)部分，因被告四在本次事故中負(fù)次要責(zé)任，故超過交強(qiáng)險(xiǎn)部分答辯人也只按保險(xiǎn)合同約定承擔(dān)30%的賠償責(zé)任。另外，本案除原告外，還造成車駕駛員陳交強(qiáng)險(xiǎn)及商業(yè)險(xiǎn)賠償限額應(yīng)當(dāng)預(yù)留相應(yīng)份額給案外人 四、原告為村居民，各項(xiàng)賠償項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照農(nóng)村居民標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
五、原告訴求的賠償項(xiàng)目和金額，部分不實(shí)，部分無據(jù)，不合理的部分請法院依法予以駁回。
1.醫(yī)療費(fèi)：(1)應(yīng)以正式的醫(yī)療票據(jù)為準(zhǔn)，并結(jié)合相關(guān)的費(fèi)用清單、門診及住院病歷等予以認(rèn)定，剔除與事故所致?lián)p傷無關(guān)的費(fèi)用;(2)按照合同約定，醫(yī)療費(fèi)中的非醫(yī)保費(fèi)用亦不屬于保險(xiǎn)公司理賠范圍，非醫(yī)保部分費(fèi)用經(jīng)鑒定為9557.89元，故非醫(yī)保費(fèi)用9557.89元應(yīng)予以扣除。
2.誤工費(fèi)：(1)原告未提供證據(jù)證明其實(shí)際誤工損失及所處行業(yè)，故誤工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照88.74元/天計(jì)算;(2)原告無法證明其連續(xù)誤工，其訴求誤工總天數(shù)411天明顯偏高，應(yīng)當(dāng)按照原告的實(shí)際住院天數(shù)計(jì)算誤工損失。
3.護(hù)理費(fèi)：訴求偏高，應(yīng)當(dāng)按照88.74元/天的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，護(hù)理天數(shù)為原告實(shí)際住院天數(shù)。
4交通費(fèi)：沒有提供任何交通票據(jù)，系無據(jù)主張，應(yīng)當(dāng)不予支持。
5.住院伙食補(bǔ)助費(fèi)：應(yīng)當(dāng)按照10元/天的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，基數(shù)為原告實(shí)際住院天數(shù)。
6營養(yǎng)費(fèi)：訴求金額明顯偏高，應(yīng)當(dāng)依法就低認(rèn)定。
7鑒定費(fèi)：按保險(xiǎn)條款約定，鑒定費(fèi)不屬于保險(xiǎn)公司理賠項(xiàng)目，且其中58的收款收據(jù)不是正式憑證，應(yīng)予剔除，故該鑒定費(fèi)不應(yīng)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)。
8.殘疾賠償金：計(jì)算方式錯(cuò)誤，原告為農(nóng)村居民，其賠償標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照11184.2元/年的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
9.被撫養(yǎng)費(fèi)生活費(fèi)：并無證據(jù)顯示原告喪失勞動(dòng)能力，主張?jiān)撡M(fèi)用缺乏法律依據(jù);退一步說，計(jì)算方式錯(cuò)誤，即便法院支持原告的該主張，應(yīng)當(dāng)按照8151.2元/年的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
10.精神損害撫慰金：原告在明知閩b62928號車駕駛員陳金輝飲酒駕駛的情況下，乘坐其駕駛的車輛，自身存在較大過錯(cuò)，訴求金額明顯偏高，請法院酌情就低認(rèn)定。
綜上所述，答辯人認(rèn)為，原告起訴已經(jīng)超過一年訴訟時(shí)效期間，請法院依法駁回原告的訴訟請求。退一步說，原告訴求的賠償項(xiàng)目和金額，部分不實(shí)，部分無據(jù)，請法庭依法予以駁回。
以上答辯意見，請予充分考慮并采納為盼。
答辯人：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司莆田市中心支公司
二0xx年月日
工程催款函篇十二
即將走向戰(zhàn)場的戰(zhàn)士們:
高考就在眼前，為高考長跑了三年的你們，我想對你們說:要肯定自己，超越自己，創(chuàng)造自己，要心中伴著信念，帶著希望，邁向輝煌!
此時(shí)不搏何時(shí)搏，幸福在于拼搏，享受在于拼搏。拼什么?拼效率，有了效率才會(huì)有成功;拼心態(tài)，愉悅的心態(tài)激活大腦的思維;拼意志，頑強(qiáng)的毅力不畏懼任何失敗;拼潛力，人們往往會(huì)被自己巨大的潛力驚得目瞪口呆。
有了頑強(qiáng)毅力就不畏懼任何失敗。學(xué)習(xí)需要頑強(qiáng)的毅力，在學(xué)習(xí)中，努力永遠(yuǎn)是最可靠的一條。努力的成效，并非某一天就可以看到的，而是需要積累，積累，再積累，只有做好量變才能達(dá)到質(zhì)變。量變的過程是很枯燥，很乏味，甚至可以說是種折磨，有了不怕這些失敗的毅力，才能更好的戰(zhàn)勝高考。
有了高效率才能更快的走向成功。學(xué)習(xí)，需要技巧。需要講究策略，要善于從老師和其他同學(xué)的經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)學(xué)習(xí)方法，并且要結(jié)合自己學(xué)習(xí)的具體情況，只有你自己摸索出來的，才會(huì)是最適合你的，并且可以取得最大效果。
有了好的心態(tài)才有更靈活的思維。首先要學(xué)會(huì)開朗起來。開朗，會(huì)讓你覺得世界的一切都會(huì)美好起來，會(huì)讓你暫時(shí)的挫折變得渺小，變得不足以讓你氣餒。然后要學(xué)會(huì)放寬心，千萬不要總是糾結(jié)于自己過去的某些小錯(cuò)誤上，要記住，關(guān)鍵的是之后如何去做。
有了好的心態(tài)才有更靈活的思維。首先要學(xué)會(huì)開朗起來。開朗，會(huì)讓你覺得世界的一切都會(huì)美好起來，會(huì)讓你暫時(shí)的挫折變得渺小，變得不足以讓你氣餒。然后要學(xué)會(huì)放寬心，千萬不要總是糾結(jié)于自己過去的某些小錯(cuò)誤上，要記住，關(guān)鍵的是之后如何去做。
人們往往會(huì)被自己巨大的潛力驚得目瞪口呆。無論你現(xiàn)在處于什么位置，只要馬上行動(dòng)起來，就不會(huì)晚。就算高考就在明天，變數(shù)也是很大的，因?yàn)?，有很多不定因素的存在。所以，誰都不能放棄，放棄的結(jié)果等于零，而努力，卻可以創(chuàng)造出無限。
花季少年，初生牛犢，指點(diǎn)江山，激揚(yáng)文字，敢與天公試比高。年輕是我們的資本，成功是我們的追求，奮斗不止是我們的宣言，愈挫愈勇是我們的氣魄。要相信，自己能行!只要自己相信，一切皆有可能!
平凡的生活定會(huì)在我們的手中編織出絢麗繽紛的圖案，有限的人生定會(huì)在我們的不懈追求中走向永恒。無論還有多少日子，只要心懷夢想，努力拼搏，定會(huì)讓飛翔的夢在六月張開翅膀，讓雄心與智慧在六月閃光。我們將帶著從容的微笑，去贏得志在必得的輝煌。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/2553800.html】
