最新土建工程合同精選

格式:DOC 上傳日期:2023-08-24 22:28:39
最新土建工程合同精選
時間:2023-08-24 22:28:39    

合同的簽訂對于維護勞動者的權(quán)益、促進勞動關(guān)系的穩(wěn)定具有重要意義。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。

土建工程合同篇一

承包人(乙方):

依照《_合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的`原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽定本合同。

第一條神話ktv整個土建工程承包給乙方,包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)??偝邪鼉r為:。

第二條工程工期為天,自20__年6月日起至20__年月日止。(備注:二樓土建為天,負一樓及一樓共天。)

第三條施工安全。承包人應(yīng)嚴格遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,組織施工。凡在施工過程中造成事故及發(fā)生的費用,均由乙方負責(zé)。

第四條甲方在施工過程中應(yīng)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等相關(guān)事宜。

第五條工期完工后,如甲方驗收不合格,乙方應(yīng)無償返工。

第六條本合同于20__年月日由雙方簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

承包人(乙方):

年 月 日

土建工程合同篇二

在簽署的施工合同價控制范圍內(nèi)。

2、投資控制要點及手段

事前控制

控 制 內(nèi) 容

操 作 方 法

1)、確定投資控制目標,并細分目標值

2)、審查施工組織設(shè)計和技術(shù)措施費用

3)、細讀施工合同、招投標文件

4)、 熟悉工程概況、預(yù)(概)算書

5)、工程風(fēng)險分析,制定防范索賠措施

6)、督促協(xié)助建設(shè)單位履行合同義務(wù)

協(xié)商、制表

審核、分析

閱讀、研究

熟悉、掌握

預(yù)測、分析

建議、提醒

事中控制

控 制 內(nèi) 容

操 作 方 法

1)、嚴格工程計量,合理支付進度款

2)、嚴格控制工程變更及費用簽證

3)、掌握有關(guān)定額及市場材料信息價格

4)、做好協(xié)調(diào)工作,力求減少索賠

5)、工程費用超支分析,制定糾編方案及措施

審核、計算

分析、審核、計算

市場調(diào)查、提供信息

熟悉合同、參加會議

分析、研究

事后控制

控 制 內(nèi) 容

操 作 方 法

1)、看竣工圖

2)、審核工程總結(jié)算書

3)、確定變更費用及價格調(diào)整

4)、公正處理索賠事項

對照、分析

協(xié)商、審核

土建工程合同篇三

按照安全施工管理規(guī)定的要求,全面安全的完成變電站大修工程土建施工工程,為明確雙方安全責(zé)任,確保安全施工,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議。

一、協(xié)議適用于______________大修工程。

二、甲方:__________公司

乙方:______________建筑安裝工程有限公司

三、甲方的安全責(zé)任

1.甲方有權(quán)檢查、監(jiān)督現(xiàn)場施工工藝、安全措施,對違章作業(yè)提出批評,情節(jié)嚴重者,甲方有權(quán)停止施工,并處以罰款。

2.甲方變電站應(yīng)在施工前與施工單位交待施工安全注意事項,并督促乙方嚴格執(zhí)行。

3.甲方變電站配合施工乙方做好安全措施。

四、乙方的的安全責(zé)任

1.乙方施工人員在進入施工現(xiàn)場前,必須經(jīng)(電力安全工作規(guī)程)考試并合格。

2.施工單位必須有施工方案,并經(jīng)公司安監(jiān)部門批準。

3.現(xiàn)在施工人員必須服從現(xiàn)場工作負責(zé)人的指揮,認真執(zhí)行(電力安全工作規(guī)程)和有關(guān)安全生產(chǎn)、施工管理規(guī)章制度,嚴禁施工人員亂的`亂碰運行設(shè)備。

4.施工單位應(yīng)嚴格執(zhí)行變電站施工安全措施,乙方在施工中如發(fā)生事故時,應(yīng)積極搶救并及時通知甲方有關(guān)部門,若事故是乙方責(zé)任引發(fā)的,其后果自負。

5.施工單位在開工前必須進行安全交底,對施工機械、工具及安全設(shè)施進行檢查,確保符合安全規(guī)定和使用安全。

6.施工單位應(yīng)在變電站負責(zé)人與工作負責(zé)人(監(jiān)護人)確定的工作范圍內(nèi)工作,不得擅自擴大施工范圍,防止因施工范圍過大而造成監(jiān)護不到位。

甲方代表(簽字)_________

乙方代表(簽字)_________

______年_______月______日

______年_______月______日

土建工程合同篇四

發(fā)包方(以下簡稱甲方)

承包人 (以下簡稱乙方),

經(jīng)雙方協(xié)商一致制定本條款,雙方務(wù)必遵照執(zhí)行。

一、承包項目:

本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。

二、承包方式:

包挖、包運、平整,不得轉(zhuǎn)包。

三、承包價格:

開挖、運輸土方___元/m3(石砂)。

四、工期要求:

按圖紙要求尺寸進行開挖,自 月 日開始施工,在 天內(nèi)完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。

五、質(zhì)量與施工要求:

1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應(yīng)符合設(shè)計圖紙的要求,偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。

2、做好水溝和排水設(shè)施。達到位置、尺寸和標高符合設(shè)計要求。

3、回填土?xí)r,應(yīng)清除草皮、雜物和排除積水,并應(yīng)分層夯實,夯實后的密實度應(yīng)達到設(shè)計要求。

4、土方挖完后須經(jīng)設(shè)計、建設(shè)(監(jiān)理)、公司、質(zhì)監(jiān)站檢查符合要求后,方為合格;否則承擔(dān)整修、返工費用。

六、安全要求:

1、開工前、乙方應(yīng)做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

2、嚴格按照土方工程施工技術(shù)操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現(xiàn)安全事故,概由乙負責(zé)。

3、遵守工地規(guī)章制度,服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

4、開挖的土方應(yīng)按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。

5、雨季施工應(yīng)注意邊坡穩(wěn)定,加強檢查工作,必要時可適當放緩邊坡或設(shè)置支撐擋土板。

6、發(fā)現(xiàn)地下水或預(yù)埋管道、電纜線等應(yīng)及時報告工地負責(zé)人并做好排水防水和其他措施。

七、結(jié)算方式:

采用現(xiàn)金支付形式,開挖完成經(jīng)驗收合格后的第2天支付清工程款,。

八、仲裁與調(diào)解:

如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調(diào)解。

單位工程負責(zé)人

(甲方):

承包班組長(乙方):

聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話:

年 月 日 年 月 日

土建工程合同篇五

乙方:

一、乙方自愿將坐落在杭州市_________________的部分房屋(單間門面)的使用權(quán)(建筑面積約平方米,該房屋的房屋質(zhì)量、面積、及具體倍置以該房屋現(xiàn)場為準)及該房屋所在地址的店營業(yè)執(zhí)照(名稱以工商機關(guān)核準字號為準)的經(jīng)營權(quán)一并承包給乙方經(jīng)營,甲方自負盈虧。

二、該承包合同首期為叁年,自年月日起至年月日止。時期已滿重簽合同書。

三、該項目首期承包金額均為__________________,雙方確認上述費用不包含員工工資費等一切經(jīng)營費用。

四、承包金已方按年支付,先付后經(jīng)營。承包金支付方式:

五、本合同答訂時支付第一年承包金____________及此類推,以后每年的月日支付下半年度的承包金。

六、甲方應(yīng)做好門前三包,費用自負,同時負責(zé)臨街訴各項社會性工作及承擔(dān)年發(fā)生的費用或物業(yè)管理費用等。經(jīng)營中產(chǎn)生的水、電、電話費、寬帶費、人員工資、運輸費等費用均由乙方自行承擔(dān)。

八、甲方如需對房屋進行改造或裝修,應(yīng)開事先征得乙方同意,并向有關(guān)部門申請,經(jīng)審批同意后方可進行裝修。承包期滿,甲方對承包的房屋進行裝修后,自行安裝的設(shè)備可拆除,固定裝修不得拆除或破壞,退租時保持完整,無償歸乙方所有。

十、甲方負責(zé)租賃房屋的消防和安全工作,不得在房屋內(nèi)存方易燃、易爆、化學(xué)危險品,由于甲方原因而給乙方造成損失的,應(yīng)由甲方負責(zé)賠償,并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的民事和刑事責(zé)任。

十一、承包期內(nèi),因不可抗力原因或因城市規(guī)劃、市政建設(shè)需要致使本合同不能繼續(xù)履行或造成損失,甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

十二、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同自雙方簽字后,甲方收到乙方的首期承包金之日起生效。

乙方:

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/3193018.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔