合同是商業(yè)活動中重要的法律文件，需要嚴格執(zhí)行。如何在合同中寫入有效的解決爭議的條款，以防止未來產(chǎn)生糾紛？以下是一些精選合同參考樣本，希望對你的合同起草有所幫助。
合作建設(shè)合同篇一
乙方(承包方)：_________
甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實際情況，達成如下協(xié)議。
第一條承包工程概況_________。(包括工程名稱、地點、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質(zhì)量等級等內(nèi)容)
第二條合同文件使用的語言文、標準和適用的法律_________。(本條主要是用于涉外方面的)
第三條圖紙_________。(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條甲乙雙方駐工地代表_________。(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務(wù))
第五條甲乙雙方的基礎(chǔ)工作_________。
第六條工程進度計劃_________。
第七條工程監(jiān)督_________。(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條人事同價款及其調(diào)整_________。
第九條工程預(yù)付款及工程價的支付方式和時間_________。
第十條工程驗收_________。
第十一條決算_________。
第十二條保修_________。
第十三條爭議處理_________。
第十四條違約責任_________。
第十五條雙方約定的其他內(nèi)容_________。
第十六條本合同一式_________份，當事人各執(zhí)_________份。本合同自_________年_________月_________(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
承包方(蓋章)：_________發(fā)包方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_________代表人(簽)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
合作建設(shè)合同篇二
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
身份證號：_____________
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據(jù)，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒有結(jié)算書依據(jù)，哪來的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時，既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術(shù)負責人，并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結(jié)算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當予以確認，但當事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
合作建設(shè)合同篇三
乙方：___________法定地址：____________
依據(jù)中華人民共和國民法典及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，共同合作參與開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項目，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議，共同遵守執(zhí)行：
甲、乙雙方初步商定本次合作為大河糧站房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，項目地址：____________________，占地面積：_____平方米。
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商本次合作模式為資產(chǎn)置換模式，甲方以南江縣大河鎮(zhèn)大
河糧油購銷公司土地共_____平方米，雙方約定價格共計_____元作為本次項目置換房屋，待乙方規(guī)劃設(shè)計完成后甲方一次性抵扣完土地金額，具體如附屬文件2。
根據(jù)目前的實際情況和市場狀況，雙方商定本次合同為本項目建設(shè)的初期合同，到項目可以開工建設(shè)時再簽訂正式合同，本次合作范圍及內(nèi)容是為本項目前期的規(guī)劃、設(shè)計及相關(guān)事項，包括項目開發(fā)建設(shè)所需資金及銷售。
在本次共同合作中，前期以甲方的名義進行對外溝通、信息交流、協(xié)調(diào)關(guān)系、公關(guān)等商務(wù)事宜，乙方以甲方管理人員的身份完成本協(xié)議約定的工作，進行相應(yīng)合法商務(wù)活動。
4.1、甲方責任：
4.1.1向乙方提供項目活動所必需的一切相關(guān)資料，如甲方的土地使用證、組織機構(gòu)、管理機構(gòu)、注冊資本、企業(yè)章程、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、驗資報告、年度財務(wù)報表、法人代表證明書、授權(quán)委托書等一切為合作項目服務(wù)的資料證明文件。
4.1.3負責協(xié)調(diào)關(guān)系并使乙方在合作開發(fā)的項目競爭中入圍中標。
4.2、乙方責任：
4.2.1承擔本項目合作過程中所發(fā)生的一切費用支出。
4.2.2負責提供獲得項目服務(wù)事宜的公共關(guān)系支持。
4.2.3負責辦理項目服務(wù)所需的全部基本資料。
4.2.4雙方商定的其他工作。
5.1、雙方有權(quán)簽訂并執(zhí)行本協(xié)議約定的義務(wù)，并且無需任何其他人的同意。
5.2、雙方所提供的任何資料、信息、數(shù)據(jù)、文件等均是最新的、客觀的、真實的、完整的，并且不存在任何虛假、侵權(quán)、故意疏忽或虛偽陳述。
5.3、雙方將所知悉的可能影響本協(xié)議的所有事項盡快通知對方，并提示對方注意。
5.4、乙方在提出正當?shù)暮戏ㄉ虅?wù)活動時，甲方應(yīng)積極的給予支持，
本協(xié)議有效期暫定為兩年，若合作項目沒有任何進展則經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日生效起的兩年后終止，若合作項目進展順利，乙方在合作開發(fā)的項目競爭中入闈中標，則本協(xié)議有效期延長至合作項目銷售封盤為止。
7.1、因本協(xié)議是在項目開發(fā)前期簽訂的所以若單方違約，須承擔此次項目另一方開支費用的四倍。
7.2、由于任何一方所無法控制的原因，包括戰(zhàn)爭、火災(zāi)、風暴、政治封鎖或自然災(zāi)害而導(dǎo)致其無法履行協(xié)議義務(wù)時，該方不承擔違約責任，亦不對另一方因上述不履行而導(dǎo)致的任何損失或損壞承擔責任。
8.1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行，均適用于中華人民共和國的法律。
8.2、如果雙方對本協(xié)議的效力、解釋或履行發(fā)生任何爭議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商。自爭議發(fā)生之日起三十日內(nèi)協(xié)商解決不成，則任何一方均有權(quán)向項目所在地法院提起訴訟。
8.3、除有關(guān)爭議的條款外，在爭議的解決期間，不影響本協(xié)議其他條款的繼續(xù)履行。
8.4、本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無效的，不影響本協(xié)議其他條款的效力。
9.1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
9.2、本協(xié)議一經(jīng)生效即受法律保護，任何一方不得擅自修改、變更和補充。本協(xié)議的任何修改、變更和補充均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
9.3、本協(xié)議以中文寫成，正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
9.4、與本協(xié)議有關(guān)的任何往來文件均作為本協(xié)議附屬文件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
9.5、本協(xié)議于_____年_____月_____日在__________正式簽署。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
合作建設(shè)合同篇四
為協(xié)助甲方建立網(wǎng)站，甲乙雙方簽訂如下合同：
一、網(wǎng)站服務(wù)時間為____年，甲方向乙方支付費用為____元，一年內(nèi)屬于合同以內(nèi)的服務(wù)乙方不再收任何費用。
二、乙方為甲方提供的服務(wù)
1．國際域名____個。
2．m高速服務(wù)器空間、支持asp、access或sql數(shù)據(jù)庫。
3．企業(yè)郵局____m，可分為多個郵箱，如：____@。
4．e-mial功能：pop3、smtp方式收發(fā)信件、自動回復(fù)、自動轉(zhuǎn)發(fā)等功能。
5．制作包括動態(tài)flash和精美首頁在內(nèi)的.____頁以內(nèi)公司網(wǎng)頁中文版____套，英文版____套。
6．首頁設(shè)計體現(xiàn)公司特色的精彩動感flash動畫。
7．設(shè)計企業(yè)形象圖標和廣告條各一個。
8．送功能強大的用戶反饋單、留言本。
9．一年免費維護網(wǎng)站，增加網(wǎng)頁按____元/頁收費。
10．全套數(shù)據(jù)庫技術(shù)支持。（此為網(wǎng)站的精華，價格因此不同）
三、甲方需向乙方提供的資料
1．甲方公司圖標、廣告條圖標（若沒有，乙方免費設(shè)計）。
2．甲方公司文字介紹資料、公司產(chǎn)品圖片（若沒有，乙方免費拍照、掃描圖片）、公司聯(lián)系方法（包括地點、電話、傳真、email、等）及其他和公司網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容。
四、具體設(shè)計流程
1．雙方協(xié)商簽訂合同后甲方向乙方預(yù)付建站費用的____%。
2．甲方配合乙方準備公司資料后乙方開始設(shè)計開發(fā)甲方網(wǎng)站。
3．甲方檢查并提出修改建議，乙方按甲方要求完成網(wǎng)站設(shè)計。
4．甲方驗收后網(wǎng)站建設(shè)正式完成。一年內(nèi)免費更新。
五、此協(xié)議一式兩份，涂改無效。
甲方：________________
甲方代表簽字：________
乙方：________________
乙方代表簽字：________
合作建設(shè)合同篇五
甲方：
乙方：
丙方：
現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方平等且充分友好協(xié)商，并依《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國囯城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法規(guī)和國務(wù)院的一系列政策，為推動本地的社會主義新農(nóng)村建設(shè)，切實改變和改善龍場村群眾的居住環(huán)境條件、發(fā)展地方經(jīng)濟，本著誠信、受益的原則。甲乙丙三方簽定如下協(xié)議，以共同遵守執(zhí)行：
乙方位于老凹壩鄉(xiāng)政府東北面10公里處，因建設(shè)村莊規(guī)劃和整治需求、群眾承諾、政府誠信，將自己的承包土地《集體所有土地、“長700米、寬60至80米，共計77畝”》與丙方合作建設(shè)開發(fā)新農(nóng)村集鎮(zhèn)。為廣場1個、街新建一條《長650米左右，人行道寬共計4米、街寬硬化16米、下水道、電和水的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》，由丙方投資承建給甲方統(tǒng)籌安排給乙方使用。
經(jīng)甲乙丙三方同意，群眾誠諾將自的承包地《集體所有77畝》土地與丙方共同新建村莊開發(fā)建設(shè)，丙方負責前期集鎮(zhèn)“街道” 主干道路、地下管網(wǎng)、綠化配套資金的投入建設(shè)。
1. 丙方承建后免費償還甲方77間門面,統(tǒng)籌安排給乙方“每間4.5x12.5米”宅地基作為遷居群眾居住用房, 房物由群眾自行修建, 但必須符合甲方的統(tǒng)一規(guī)劃要求。
2. 剩佘宅基地: 歸丙方所有, 由丙方全權(quán)進行該項目的銷售, 甲、乙雙方和當?shù)厝罕姏]權(quán)參與銷售等事由。
項目工程甲、乙、丙簽協(xié)議之日起至本項目工程運作周期結(jié)朿。
1、甲方對村委會及村民群眾工作的協(xié)調(diào)，保證該項目運轉(zhuǎn)正常。
2、所涉及民事糾紛均有甲方和乙方出面協(xié)調(diào)解決，丙方進入后，在10個工作日之內(nèi)，協(xié)調(diào)解決所及項目內(nèi)地界的電桿、光纜線、樹苗和青苗的清理。
3、在建設(shè)過程中，如涉及供水、供電、石料場，由甲方和乙方負責協(xié)調(diào)解決，確保丙方該項目順利實施。
4、在規(guī)劃、拆遷及建設(shè)過程中，提供所需的資料，不得無故拖延。
5、本協(xié)議簽訂后保守商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。
1、本協(xié)議必須由村民委會討論通過;群眾參與，政府貝體落實。
2、負責項目范圍內(nèi)的各種拆遷工作，并做好拆遷群眾的各項安置工作，拆遷過程中，做好群眾思想教育、群眾性事件等的處理工作落實。
3、 年 月 日之前，乙方確保丙方順利進場，做好項目開工建設(shè)的前期準備工作。
4、本協(xié)議簽訂后保守商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。
5、本協(xié)議簽訂后不得與他人洽談,簽訂協(xié)議后，將本協(xié)議約定共同開發(fā)的土地交由他人開發(fā)或其他人合作開發(fā)。
6. 承建后期工作中的水、電設(shè)施, 由乙方指向定位,丙方把“管網(wǎng)、線網(wǎng)” 安裝落實。
1、丙方負責建筑方案，建設(shè)施工圖及其他基礎(chǔ)設(shè)施施工圖的設(shè)計。
2、丙方負責工程施工,組建工程隊的選定和工程隊的施工管理及所有工程建設(shè)項目銷售工作。
3、丙方負責工程資金的投資和工程項目的建設(shè)的一切工作，確保工程按預(yù)定工期結(jié)朿,達到國家相關(guān)標準要求。
4、項目建成后，丙方可依照城鄉(xiāng)房地產(chǎn)價格來定價，力求做到及照顧農(nóng)民利益，又考慮到自身的經(jīng)濟效益，使新村建設(shè)做到“社會效益和經(jīng)濟效益”的雙贏”。
6、丙方負責新村建設(shè)內(nèi)的道路、綠化、供電和排水設(shè)施建設(shè),并納入建設(shè)成本核算;
7、配合甲方完成合作拆遷及合作建設(shè)的各項文件報批工作。
8、本協(xié)議簽訂后保守商業(yè)秘密，不得向第三方透露。
9本協(xié)議簽定后, 丙方在建設(shè)過程中應(yīng)遵守有關(guān)法規(guī)。
1、本項目不涉及拆遷，無任何拆遷費用、任何賠償費用;
2、本協(xié)議簽訂之日后，按照協(xié)議規(guī)**期丙方進場施工，任何人或其成員不得向另一方提出其他權(quán)利要求。甲方及乙方的成員“包括村民中的全部或部分”，不得無故拖延或以任何理由阻撓開發(fā)過程的實旄。
3、本協(xié)議內(nèi)容經(jīng)乙方“村民代表”大會討論、通過和決議, 上報鄉(xiāng)政府備案和批復(fù)，符合法律規(guī)定。
甲方、乙方和丙方,應(yīng)嚴格遵守本協(xié)議的各項條款，違約方應(yīng)承擔由于違約給對方造成的全部損失。
2、本協(xié)議未有約定且補充協(xié)議未另行補充事宜，依中國法律有關(guān)規(guī)定及國家政策的規(guī)定執(zhí)行;法律及政策均無規(guī)定的，依行業(yè)通常慣例執(zhí)行。
本協(xié)議在履行過程中若發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均向人民法院提起訴訟。
1.本協(xié)議由法定代表人簽署與加蓋公章后生效。
2.本協(xié)議簽訂后，甲、乙、丙三方各持貳份。
甲方單位： 定代表人簽字(蓋章):
20xx年 月 日
乙方單位: 代表人簽字(蓋章):
20xx年 月 日
丙方單位: (蓋章)法定代表人簽字:
20xx年 月 日
合作建設(shè)合同篇六
地址：__________ 地址：__________
郵編：__________ 郵編：_________
代表人：__________ 代表人：__________
電話：__________ 電話：__________
e-mail：__________
簽署時間：__________年____月___日
第一條 合作內(nèi)容
3.就本合同乙方提供的服務(wù)，甲方支付相應(yīng)的費用。
第二條 費用及支付方式
1.本合同共計人民幣(大寫) _____元整。
2.費用支付：__________
合作建設(shè)合同篇七
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目的具體情況，經(jīng)雙?方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條?概況
1、項目名稱：_________。
2、項目地點：_________。
3、項目內(nèi)容：綜合布線系統(tǒng)施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
第二條?工期
1?、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
2?、遇到下列情況之一者，經(jīng)甲方審核批準后，工期可做相應(yīng)調(diào)整。
2.2?、?雙方書面確認的計劃工期改變;
2.3?、不可抗力因素。
第三條?承包方式和造價
1、承包方式：包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報價清單)。
2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程?施工信息點數(shù)、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際?施工工程量結(jié)算。
第四條?付款方式、結(jié)算方式
(一)付款方式
(二)結(jié)算方式：
1、乙方已根據(jù)甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量，?本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時，工程施工時發(fā)生增項部分，合同總價報價清單已有?的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數(shù)量。如合同總價報價清單中沒有?的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價為結(jié)算依據(jù)。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條?材料供應(yīng)
1、材料供應(yīng)：施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認可后，方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行?使用。
第六條?甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協(xié)調(diào)水源、電源，提供材料的合?理堆放場地，協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負責人一名，負責與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作，為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面，并負責平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責任
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質(zhì)量問題時，經(jīng)甲方確認后，乙方必須在三天?內(nèi)采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經(jīng)濟損失，承擔相應(yīng)的法?律責任。
6、在合同履行過程中，雙方有異議應(yīng)及時協(xié)商解決，未經(jīng)甲方同意乙方不?應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造?成的損失和罰款。
8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條?工程項目及設(shè)計的變更、修改甲方因最終客戶需要，作出設(shè)計變更時，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)確認后簽證，?若由此導(dǎo)致工程延期的，工期應(yīng)當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及?圖紙與投標內(nèi)容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面?報告，乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認。
第八條?工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工，工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求，達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的驗收標準。
2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項工程的質(zhì)量，均達到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗收評定標準。雙方如對工程質(zhì)量有爭議，請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此?造成的損失由責任方承擔。
第九條?竣工驗收
1、工程竣工三天內(nèi)，乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份，送交甲方，確定?驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格，?乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期?作為竣工日期。
2、工程驗收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準等為依據(jù)。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條?違約責任
(一)甲方違約責任甲方不按規(guī)定支付工程款，乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責任
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程，甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外，另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計要求、行業(yè)標準或國家標準的，甲方有權(quán)讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此?而引起的一切經(jīng)濟、法律責任。
3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權(quán)終止合同，?并終止支付未結(jié)算的工程款。
第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則?由____市經(jīng)濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條?工程保修工程竣工驗收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護服務(wù)。
第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵?報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機關(guān)證明材料，?根據(jù)實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔違約責任。
第十四條?其它
1、合同簽定當天內(nèi)，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故，由乙方自?行承擔相關(guān)責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應(yīng)賠償。
2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏９せ蚬と烁C工的，甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應(yīng)補償。
3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內(nèi)，合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作?為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交?付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
合作建設(shè)合同篇八
甲方： 身份證號碼：
乙方： 身份證號碼：
乙方向甲方承建位于望謨縣陽光小區(qū)斜對面路蘆坡的私房一棟，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致訂立本合同。
一、建設(shè)內(nèi)容：磚混結(jié)構(gòu)房屋主體(包括樓梯間梯步、衛(wèi)生間、柱子等)，建設(shè)所需材料由甲方提供(磚、砂、鋼筋、水泥)，建設(shè)內(nèi)容為包工不包料。
二、質(zhì)量要求：磚塊安砌端正，鋼筋綁扎結(jié)實，混凝土澆鑄夯實，水平準確，線條平直，底漿飽滿，板面光滑不積水。
三、建設(shè)工期計劃為7個月(20xx年7月13日至20xx年12月31日)，若遇非人為因素影響無法施工，工期順延。
四、工程付款方式：甲方以實際建成板面面積(樓梯加位計價)支付工程款給乙方，按170元/平方米計價(含倒樓板費用)。每澆鑄完一層板面，甲方當日即付給乙方該層工程款。
五、甲方責任：
1、確保原材料及時到位，確保施工水、電正常供應(yīng)。
2、每次澆鑄樓板，甲方承擔工人工作用餐或按乙方實際參加施工人數(shù)付給乙方30元/人伙食費。
3、確保施工工人清潔飲水供應(yīng)。
六、乙方職責
1、按質(zhì)、按時完成本合同。
2、自備施工機器設(shè)備、工具以及撐木、支架等施工材料。
3、精心組織施工，采取必要的施工安全措施，確保施工安全，如在施工過程中發(fā)生工傷事故，乙方自行承擔一切責任，甲方不承擔任何責任。
七、違約責任
1、凡工程設(shè)計圖紙上已標明的施工內(nèi)容，乙方保證按圖施工，未標明或須變更的，由雙方事先商定再行施工。未經(jīng)雙方事先商定，自行變更施工內(nèi)容造成損失的，由違約方承擔相應(yīng)賠償責任。
2、若因任何一方無故違約而使本合同無法履行的，雙方均有權(quán)終止本合同，并由違約方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
合作建設(shè)合同篇九
甲方： 乙方：
經(jīng)甲、乙雙方在有關(guān)法規(guī)的前提下，對建設(shè)項目的負責將市外墻涂裝工程項目協(xié)商一致。
一、承包范圍：
二、承包內(nèi)容：
外墻平面涂料工程，包括業(yè)主對工程的技術(shù)要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產(chǎn)要求；文明施工。
三、承包方式：
乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。
四、雙方的責任：
1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料采購到位；負責協(xié)商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現(xiàn)人中傷亡事故，由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節(jié)約材料。
5、乙方施工質(zhì)量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質(zhì)量問題，所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
五、質(zhì)量要求：
乙方須達到甲方與建設(shè)方簽訂的合同要求--優(yōu)良工程。
六、涂裝材料施工工序：
白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂兩遍。
七、工程量：
預(yù)計為2（外墻包工單價為元2）包工造價元（ ）以實際驗收數(shù)目為準。
八、付款方式：
乙方進場后，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平涂面漆全部完工，甲方應(yīng)付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內(nèi)全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。
工程負責人： 工程質(zhì)量監(jiān)理：
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
簽訂日期：________年____月____日
合作建設(shè)合同篇十
乙方：______
甲方在南集鎮(zhèn)新工業(yè)集中區(qū)建設(shè)標準化廠房一幢，為確保該廠房圓滿竣工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立協(xié)議如下：
一、 工程地點：南集鎮(zhèn)新工業(yè)集中區(qū)
二、 工程要求：依照漣水縣標準化廠房設(shè)計要求施工(其中屋面設(shè)計大梁為七架)土建工程不包括廠房外的道路及下水道。
三、 工程總價為肆拾捌萬元，(480000.00)
四、 開工時間為______年06月10日-竣工時間為______年11月30前。
五、 付款方式，乙方進場開工建設(shè)甲方付給乙方啟動資金六萬元，基礎(chǔ)完成付給總工程款的20% ，主體完成付給總工程款的50% ， 廠房竣工交付時甲方除留工程質(zhì)量保證金叁萬元(一年付清)外，結(jié)清余款。
六、 施工安全由乙方負責與甲方無關(guān)。
七、 施工期間甲方有權(quán)對在建工程進行監(jiān)督，如有修改需甲乙雙方協(xié)商解決。
八、 違約責任：如有一方違約，則罰違約金5萬，并承擔其它一切損失。
九、 協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份，本協(xié)議自簽定之日期起生效。
甲方：______ 乙方：______
日期：______ 日期：______
合作建設(shè)合同篇十一
房主人(甲方)：
承建人(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅工程中的.權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條、建筑項目： 私房建設(shè)工程。
第二條、建設(shè)地點：
第三條、承建方式及施工準備
1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應(yīng)提前 天，將工程建設(shè)所需材料告知甲方，甲方應(yīng)及時像乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建筑工程所需的一切機械設(shè)備及工具;雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質(zhì)量。
4、甲方在乙方進入施工現(xiàn)場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)
第四條、建房工期
乙方承建的該房屋從 年 月 日開工至 年 月 日完工工期 天。
第五條、建設(shè)工程承包單價及建設(shè)內(nèi)容
1、整體建筑包工費，按照建筑面積定價，本房屋修建的建筑面積為 m2,包工費 m2/元(包括人工工資及施工工具)。
2、房屋建筑面積的確定
房屋建筑面積=(房屋外墻皮長×房屋外墻皮寬)+(雨篷長×雨篷寬×1/2)
3、 整體建筑建設(shè)內(nèi)容
房建工程規(guī)范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預(yù)留，電路、閉路電視線、電話線、管線路的預(yù)埋和安裝，瓷磚粘貼、 等。
第六條、承建工程付款方式：
付款方式：第一次：待乙方進入施工現(xiàn)場后預(yù)付 元做啟動金。
第二次：基礎(chǔ)工程按合同和設(shè)計保質(zhì)保量完成后預(yù)付 元。
第三次：主體工程按合同和設(shè)計保質(zhì)保量完成后預(yù)付 元。
第四次：完成裝飾工程，掃地出門后付清除預(yù)留維修費10%以外的余欠 元
第七條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經(jīng)驗，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴格按照《抗震安居房屋建設(shè)標準》建房，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質(zhì)量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關(guān)。
第八條、工程質(zhì)量。
1、乙方根據(jù)甲方要求由乙方確定施工圖紙，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、工程質(zhì)量應(yīng)達到《抗震安居房屋建設(shè)評定標準》的合格條件。建房后的墻體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質(zhì)量合格條件，乙方應(yīng)按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導(dǎo)致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
第九條、違約責任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關(guān)材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責承擔賠償。
2、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商仍無法解決的，提請勞動仲裁委員會進行仲裁。
第十條、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預(yù)留維修費10%外，全部付清。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：
身份證號：
乙方簽字(手印)：
身份證號：
年 月 日
合作建設(shè)合同篇十二
建設(shè)發(fā)包發(fā)(甲方)：
承包施工方(乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方將位于普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)杜莊村洪家經(jīng)濟合作社內(nèi)的宅基地住宅建設(shè)施工項目發(fā)包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：
一、承包方式
施工工程采取清包，即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期
工程建設(shè)始于20xx年4月12日，乙方保證按如下要求完成工程建設(shè)進度：
卸舊： 動工： 上梁： 竣工：
如工程延期不能實現(xiàn)預(yù)定建設(shè)進度的，乙方須每延遲一天向甲方支付 元違約金。
三、甲方職責
根據(jù)房屋建造需求，甲方及時提供水泥、鋼筋、磚頭、沙子等所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工，乙方可在材料購買質(zhì)量和價格上作指導(dǎo)性建議。
四、乙方職責
乙方自帶工程施工所需的模板、攪拌機、震動器、腳手架、混凝
土攪拌機等一切施工用具(運費由乙方負責)和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工，并從專業(yè)角度提出合理的建議、意見。
(一)承包范圍：
1、房屋主體工程
從打地基、澆灌地纖梁、地盤等起直至屋頂封頂(包括陽臺、樓梯、窗戶、化糞池等必須部分)，均由乙方負責施工。澆地板、各層層面等需按規(guī)定使用振動器。
2、乙方施工范圍除房屋主體結(jié)構(gòu)外，還須負責以下內(nèi)容
(1)水、電、煤氣等管道、線路鋪設(shè)和相應(yīng)配套設(shè)施(水電工部分)
(2)外墻、廚房、衛(wèi)生間、房頂?shù)炔课蛔龇浪畬?/p>
(3)地板鋪瓷磚或花崗石、衛(wèi)生間裝修等貼瓷工程
(4)其他房屋附屬設(shè)施
樓梯欄桿、陽臺石膏條的安裝
(5)其它需安裝設(shè)備，如賣方安裝由其負責，否則由乙方負責安裝
(二)工程質(zhì)量要求：
1、砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，粉墻光滑平整，墻磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，做鋼筋、綁鋼筋符合圖紙要求。內(nèi)墻水泥糊一層、外墻糊二層。
2、電路按圖紙施工，布置合理規(guī)范、安全;開關(guān)、插座布置合理，能正常使用。
3、水管、排水管道按圖紙設(shè)計或甲方要求施工。
以上工程質(zhì)量如不合格造成的損失由乙方負責。
五、工程檢查、驗收
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下，甲方對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行全程監(jiān)督檢查，并于工程建設(shè)完工后一個月內(nèi)對工程進行驗收。
六、工程款計算方式
(5)。計算方法為：一樓按實際建筑面積測量，測量從外墻的中間線開始量起;二樓按一樓測量面積加上陽臺面積計算;三樓按一樓測量面積的一半計算。打地基、澆灌地纖梁、地盤的工時費按市場價每日 元計算;貼瓷部分按市場價每日 元計算。
七、工程款支付辦法
工程款采取后結(jié)方式，房屋施工至上梁順利完成后支付總工程款的50%，工程完工后支付總工程款的30%，完工三個月后經(jīng)檢驗房屋質(zhì)量確無問題的支付余下的 20%。
八、質(zhì)量保證義務(wù)
乙方要保證所建房屋質(zhì)量可靠，如因乙方施工原因致使房屋在一年內(nèi)出現(xiàn)漏水、裂縫等輕度質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當在一年內(nèi)免費。如在 年內(nèi)因施工原因出現(xiàn)地基下陷等嚴重質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)無償予以返工、改建。
九、安全責任
一、預(yù)防為主，若施工中發(fā)生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、其它未盡事宜
1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛惜材料，避免造成浪費。
3、本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認真履行協(xié)議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理，協(xié)商不成按《中華人民共和國合同法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
簽字
甲方： 年 月 日
乙方： 年 月 日
合作建設(shè)合同篇十三
工程項目名稱：
委 托 方：
服 務(wù) 方：
工程建設(shè)項目管理合同
建設(shè)單位：
項目管理單位：
根據(jù)國家及地方頒布的有關(guān)法律、法規(guī)及條例，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務(wù)，并就具體事項達成如下一致協(xié)議。
第一條詞語定義
1.1業(yè)主：在協(xié)議書中約定，具有項目發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位：在協(xié)議中約定的，具有工程建設(shè)項目管理相應(yīng)資質(zhì)的和獨立法人資格的，接受業(yè)主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經(jīng)理：企業(yè)法定代表人在管理的建設(shè)工程項目管理中的具有相應(yīng)資格的委托代理人。
1.4設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。
1.5監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.6代理單位：指受發(fā)包人的合法委托，以發(fā)包人的名義代理實施項目或項目部分內(nèi)容發(fā)包工作，并具有相應(yīng)資質(zhì)等級證書的單位。
1.7承包單位：在協(xié)議書中約定，被項目發(fā)包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位：指業(yè)主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應(yīng)工程造價咨詢資質(zhì)等級證書的單位。
1.9工程：指業(yè)主和管理單位在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.10項目管理酬金：指管理單位為進行建設(shè)項目籌建、建設(shè)、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、驗收總結(jié)等工作發(fā)生的管理費用。
1.11工程前期：指自工程立項起至工程設(shè)計完成止的階段。
1.12施工準備期：自施工圖設(shè)計開始起至簽發(fā)開工令為止的階段。
1.13施工實施期：自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務(wù)為止的階段。
1.14竣工驗收期：承包人按施工合同完成了項目全部任務(wù)，提出交工至發(fā)包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢：指具有造價咨詢資質(zhì)的單位受發(fā)包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監(jiān)理：指工程施工階段監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監(jiān)理活動。
1.17管理期限：協(xié)議書中約定的服務(wù)期限。
1.18開工日期：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：指發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括文字配套說明和有關(guān)資料）。
1.21合同關(guān)系：指發(fā)包方和承包方通過合同（協(xié)議）來約定各自的權(quán)利和義務(wù)的平等關(guān)系。
1.22管理關(guān)系：指管理單位按業(yè)主授予的權(quán)力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等或以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
『本文由第 一·范 文 整理，版權(quán)歸原作者、原出處所有?！?/p>
1.25工程項目總投資：指完成工程項目所發(fā)生的價款支出。主要包括土地費、設(shè)計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資（包括設(shè)備）、二次精裝修費、工程預(yù)備費等。
1.26項目建設(shè)周期：指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：指承包人按合同完成的項目全部任務(wù)，經(jīng)驗收合格，由發(fā)包人組織驗收的活動。
1.28竣工結(jié)算：指承包方全部完成了協(xié)議書中約定的內(nèi)容，交工之后，向發(fā)包方進行的最終工程價款結(jié)算的活動。
1.29竣工決算：指建設(shè)項目竣工后，由建設(shè)單位編制竣工決算報表和竣工財務(wù)情況說明書的活動。
1.30竣工備案：建設(shè)單位自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)依照有關(guān)法規(guī)向有關(guān)建設(shè)行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯(lián)動試車：指新建企業(yè)或新增加生產(chǎn)工藝過程的擴建企業(yè)在竣工驗收前，按照設(shè)計規(guī)定的工程質(zhì)量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯(lián)合試運行。
1.32違約責任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔的責任。
1.33索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償?shù)囊蟆?/p>
1.34不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：本合同規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：由國家規(guī)定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報：由項目管理單位按月向業(yè)主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包：指由發(fā)包方指定單位分包部分工程內(nèi)容。
1.40竣工資料：指在協(xié)議中約定或按國家有關(guān)規(guī)定，承包方應(yīng)當提供的有關(guān)工程的資料（包括書面、電子、影像資料）。
1.41重大變更：指業(yè)主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設(shè)地點、增減建設(shè)規(guī)模15%以上，分期或合并建設(shè)或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業(yè)主代表：業(yè)主派出的授予處理工程項目建設(shè)相關(guān)事務(wù)的全權(quán)代表。
第二條 組成本合同的文件
1、本項目管理合同；
2、附件：項目管理的工作內(nèi)容和職責（若分列）；
3、本合同實施過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致的補充合同文件。
第三條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
建筑面積：
項目建安總投資（暫）：
第四條 項目管理服務(wù)方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方領(lǐng)導(dǎo)下實施項目管理，提供全過程建設(shè)管理和咨詢服務(wù)。
乙方派出由項目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據(jù)甲方確定的項目功能定位、建設(shè)標準、設(shè)計方案、投資規(guī)模等進行計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)等管理和專業(yè)咨詢服務(wù)。
第五條 項目管理的依據(jù)
1、項目管理合同文件；
2、與本工程建設(shè)有關(guān)的政府部門的批準文件；
3、與本工程有關(guān)的其它合同文件；
4、經(jīng)業(yè)主批準的項目管理計劃書；
5、與工程有關(guān)的工程建設(shè)法規(guī)、規(guī)范、驗收標準。
第六條 乙方管理內(nèi)容和職責
6.1總則
乙方在簽訂合同后一個月內(nèi)應(yīng)向甲方提交符合合同和甲方基本要求的項目管理計劃書，主要包括擬達到的項目管理目標、項目概況、項目管理組織機構(gòu)、項目實施總進度及節(jié)點實施計劃，項目管理的主要內(nèi)容和方法，擬采用的相應(yīng)措施以及主要工作的管理流程等。
（一）工程前期
6.2項目建設(shè)策劃
6.2.1按照基本建設(shè)程序列出項目建設(shè)流程。
6.2.2制定項目建設(shè)的輪廓計劃。
6.2.3進行甲、乙雙方工作界面及職責的劃分。
6.2.4計算關(guān)鍵線路和關(guān)鍵節(jié)點的工作時間。
6.2.5對關(guān)鍵節(jié)點工作進行描述和控制措施提出建議。
6.3項目建設(shè)前期工作及市政配套的管理
6.3.1辦理立項階段市政配套征詢。
6.3.2辦理項目初步設(shè)計審批手續(xù)，初步設(shè)計文件報送有關(guān)土地、規(guī)劃、消防、通訊、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生防疫、交通綠化、勞動保護、人防、抗震、監(jiān)測、工務(wù)所、上水、電力等部門審批。
6.3.3按工程開工條件要求辦理施工場地，申辦臨時用水、用電、建筑紅線、水準點等手續(xù)。
6.3.4選擇符合資質(zhì)的專業(yè)監(jiān)測單位進行地下管線監(jiān)測。
6.3.5協(xié)助甲方審核監(jiān)測合同及費用。
6.3.6申報地下管線監(jiān)測保護，辦理“綠卡”。
6.3.7申領(lǐng)臨時用地規(guī)劃許可證。
6.3.8聯(lián)系與規(guī)劃部門做好基地紅線測放。
6.4組織、協(xié)調(diào)管理
6.4.1聯(lián)系、協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的部門和社會配套單位的關(guān)系。
6.4.2對勘察、設(shè)計、施工等招標代理工作進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，為招標工作順利開展提供相關(guān)資料。
l
6.4.3協(xié)調(diào)勘察、設(shè)計工作，努力使設(shè)計成果符合項目的功能要求和滿足甲方使用要求。
6.4.4組織或協(xié)助主管單位召開本工程擴初設(shè)計審批會。
6.4.5組織設(shè)計優(yōu)化設(shè)計，及時將各方審核意見、專家咨詢意見以及甲方使用意見提供給設(shè)計單位，對項目設(shè)計進行優(yōu)化。
6.5合同管理
6.5.1起草或組織起草設(shè)計合同、勘察合同。
6.5.2組織合同談判。
6.5.3協(xié)助甲方對合同條款的最終確認。
6.5.4監(jiān)理合同執(zhí)行臺帳，對合同進行跟蹤管理。
6.5.5主持合同爭議的協(xié)調(diào)，配合合同爭議的仲裁或訴訟。
6.6工程投資管理
6.6.1協(xié)助業(yè)主審核支付申請。
6.6.2審核各相關(guān)合同費用及其支付方式。
6.6.3協(xié)助業(yè)主組織設(shè)計單位、造價咨詢機構(gòu)對工程概算進行審核。
6.7工程進度管理
6.7.1按照甲方對總工期的要求，制定分階段工程進度計劃，督促檢查落實各階段各單位進度實施情況。
6.7.2制定項目總進度網(wǎng)絡(luò)計劃，確定控制節(jié)點，提出控制計劃目標。
6.7.3嚴格按計劃進度進行動態(tài)管理，一旦發(fā)現(xiàn)進度脫期趨向，及時查明原因，并采取相應(yīng)的積極措施予以調(diào)整，確?？偣て谌缙谕瓿?。
6.8工程質(zhì)量管理
6.8.1根據(jù)甲方意圖指定工程質(zhì)量目標，并制定相應(yīng)的.分解目標，提出相應(yīng)措施，貫徹到相應(yīng)的合同中。
6.8.2督促相關(guān)單位制定相應(yīng)的質(zhì)保體系，及達到相應(yīng)目標的對策措施。
6.8.3監(jiān)理質(zhì)量管理部門并落實具體人員和措施。
6.8.4組織各類質(zhì)量檢查和驗收。
6.8.5組織工程竣工備案各項工作。
6.9文物古跡
本項目實施工程中發(fā)現(xiàn)文物古跡，乙方有責任督促施工單位保護，并及時報告甲方，不得私自處理。
（二）施工階段
6.10施工準備
6.10.1辦理施工圖委托審核手續(xù)，并將審核意見及時反饋給甲方和設(shè)計單位。
6.10.2審查施工單位資質(zhì)、考察施工單位實力。
6.10.3對施工、監(jiān)理招標代理工作進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，為招標工作順利開展提供相關(guān)資料。
6.10.4審查施工合同條款，報甲方審定。
6.10.5辦理監(jiān)理登記證、工程施工許可證及質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)報建手續(xù)。
6.10.6督促監(jiān)理單位組織施工圖設(shè)計技術(shù)交底，審查簽發(fā)交底會議紀要。涉及工期費用、建設(shè)標準或使用功能的應(yīng)報甲方認定。
6.10.7審查監(jiān)理單位編制的建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃，督促監(jiān)理單位按審批的規(guī)劃。
6.10.8督促監(jiān)理單位審查施工組織設(shè)計。
6.10.9按規(guī)定協(xié)助甲方辦好項目及人員保險。
6.10.10協(xié)助業(yè)主辦理開工儀式的有關(guān)事宜。
6.11施工實施
6.11.1督促監(jiān)理單位做好建筑灰線驗收。
6.11.2審查設(shè)計修改文件，涉及費用、建設(shè)標準的報甲方同意。
6.11.3審查監(jiān)理單位編制的建設(shè)監(jiān)理實施細則，督促監(jiān)理單位按審批的細則開展工作。
6.11.4負責合同條款的解釋（有經(jīng)濟條款需得到甲方認可）。
6.11.5審核、合同條款的修改和補充（有關(guān)經(jīng)濟條款需得到甲方認可）。
6.11.6審核合同的索賠和反索賠（提出索賠報告、報甲方個審定）。
6.11.7處理合同糾紛（有關(guān)經(jīng)濟糾紛的處理意見需得到甲方認可）。
6.11.8根據(jù)業(yè)主要求對未計價材料提出產(chǎn)品的標準和檔次要求。
6.11.9協(xié)調(diào)各獨立承包單位，市政配套單位及甲供設(shè)備材料供應(yīng)單位的進退場時間以及相應(yīng)的施工周期，合理安排交叉施工順序。
6.11.10收集有關(guān)實際工期的詳細記錄，定期向甲方提供進度分析報告。
6.11.11審核有關(guān)單位提出的工期索賠報告。
6.11.12做好甲供設(shè)備、材料的質(zhì)量預(yù)查，按質(zhì)量標準要求組織驗收后提供給相關(guān)單位使用。
6.11.13定期向甲方提交工程質(zhì)量情況報告。
6.11.14組織各單位工程的質(zhì)量驗收。
6.11.15參加處理工程質(zhì)量事故、查明事故原因和責任，報甲方備案并督促和檢查事故處理方案的實施。
6.11.16協(xié)調(diào)施工總平面布置，為各獨立施工單位能夠按時進場施工提供現(xiàn)場條件。
6.11.17督促、檢查施工單位安全生產(chǎn)管理制度的建立和健全，協(xié)助甲方個與其簽訂安全生產(chǎn)、文明施工協(xié)議，落實安全生產(chǎn)責任制。
6.11.18定期組織檢查安全生產(chǎn)措施落實情況。
6.11.19參加安全事故調(diào)查處理工作，督促、檢查相關(guān)單位做到“三不放過”原則。
（三）竣工驗收及交付使用
6.12竣工驗收
6.12.1組織參建單位進行工程竣工驗收，辦理項目竣工備案。
6.12.2督促監(jiān)理審核竣工圖及工程施工竣工資料。
6.12.3組織工程聯(lián)動試車。
6.12.4辦理規(guī)劃、消防、通訊、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生防疫、交通、勞動保護、人防、上水、電力、檔案、房產(chǎn)證、氣象、靜電監(jiān)測等竣工、報驗備用手續(xù)。
6.12.5協(xié)助業(yè)主進行竣工決算。
6.12.6配合業(yè)主開展項目審計工作。
6.12.7按有關(guān)要求整理竣工資料、拍攝工程錄像。
6.12.8資料歸檔。
第七條 甲方職責
1.資金落實
負責本工程建設(shè)資金的落實，按合同規(guī)定和工程進度要求，按期核定、確保工程款、材料設(shè)備采購款和市政配套費及本工程中發(fā)生的各類行政主管部門所收的各項費用等及時到位，并支付給本工程各施工、供貨承包單位和其它合同單位。
2.確定功能定位和設(shè)計方案
由甲方負責確定項目功能定位，經(jīng)設(shè)計招投標后由專家評議提出中標建議，由甲方最終確定設(shè)計中標方案，并對擴大初步設(shè)計的優(yōu)化內(nèi)容、建議標準予以確認。
3.確定施工總承包單位
4.主要設(shè)備材料確定
5.了解、掌握工程進度情況
6.工程驗收
7.為乙方提供必要的工作條件，包括現(xiàn)場辦公條件和與項目
管理相關(guān)的技術(shù)資料。
8.按本合同第六條規(guī)定按期支付項目管理費。
第八條 服務(wù)班子的組成
乙方人員由 為項目經(jīng)理，并配備具有一定實踐經(jīng)驗的人員組成工作班子，名單在項目管理計劃中明確，進行本工程的項目管理，根據(jù)工程進度逐步到位隨時進行補充調(diào)整，乙方人員如不稱職，甲方有權(quán)提出更換。
第九條 服務(wù)期限
自項目立項報建至工程竣工驗收備案資料歸檔止，時間自 至
第十條 服務(wù)的費用與支付
1、本工程項目管理暫按 元工程項目總投資為計費基數(shù)，項目管理費率為 ，項目管理酬金為 萬元（大寫： 萬元）。
2、建安總投資主要包括：建筑安裝工程費、估算土地費、配套增容費、綠化景觀費、工程預(yù)備費等。建安費包括：土建及建筑工程設(shè)備費、二次裝飾費等。工程建安投資以批準的可行性報告中有關(guān)費用之和為準，屆時按本條第一款費率進行調(diào)整。
·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果園承包合同 ·漁業(yè)承包合同
3、乙方暫履行本合同期間，凡屬乙方范圍之內(nèi)的工作所產(chǎn)生的勞務(wù)費、工資、獎金、津貼、個人保險、車輛使用費等均由乙方自行負擔。
4、支付給政府管理部門及與工程有關(guān)的費用，如設(shè)計、施工招標管理費，施工招標代理費、監(jiān)理費、設(shè)計費、設(shè)計方案補償費，設(shè)計、施工招標過程中的會務(wù)費，工程竣工資料編制費，增補曬圖費，市政配套費與之相關(guān)的辦證費、質(zhì)監(jiān)費、工程和相關(guān)人員的保險費，由乙方代甲方辦理的設(shè)備材料采購時所發(fā)生的報關(guān)、稅金、保險、倉儲、商檢、國內(nèi)運輸?shù)荣M用以及應(yīng)甲方要求，乙方參加供設(shè)備材料的調(diào)研和談判活動所發(fā)生的差旅費由甲方承擔。
5、乙方在承擔本工程項目管理工作期間范圍之內(nèi)不應(yīng)獲取超出本合同范圍外的與本項目相關(guān)利益的收入。尤其不得借項目管理的工作，牟取不利于甲方利益的收入。
6、本工程項目項目管理費以人民幣結(jié)算，按項目進展分期支付，各期支付數(shù)額規(guī)定如下：
本合同簽訂后一周內(nèi)，甲方向乙方支付工程項目管理費的 %，此后每季度末支付合同額的 %，余額在 結(jié)清。
7、由于甲方原因增加乙方工作量，如由于甲方原因引起工程的重大變更，建設(shè)規(guī)模或建設(shè)標準的調(diào)整而導(dǎo)致乙方工作量的大幅度增減，根據(jù)實際工作量的增加，雙方友好協(xié)商解決。
8、如項目管理組提出合理化建議確實產(chǎn)生經(jīng)濟效益，甲方給予所產(chǎn)生經(jīng)濟效益的30%作為獎勵。
8.1“合理化建議”：是指乙方在項目管理過程中，運用本公司的資源、技術(shù)或?qū)＠葘追秸J可的第三方提供的技術(shù)成果進行優(yōu)化，經(jīng)論證是可行的，且不影響工程使用，不降低工程標準，經(jīng)甲方審核采用的意見、建議、技術(shù)成果等。
8.2“合理化建議”采納后，經(jīng)實踐證明達到了優(yōu)化的目的，且經(jīng)對原方案需甲方所支付的工程費、運行費等的計算，與新方案需甲方所支付的工程費、運行費等的計算比較，而為甲方節(jié)省的費用，并經(jīng)甲方審核認可。
8.3操作實施辦法：合理化建議實施后，由提出合理化建議的乙方向甲方報告，將合理化建議的內(nèi)容、產(chǎn)生、形成過程的文件以及產(chǎn)生效益的計算書作為附件一同報甲方，經(jīng)甲方審核認可后，其中節(jié)省費用的15%以項目管理費的支付方式支付給乙方。
第十一條 違約責任
1、甲方不按合同履行自己的各項義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，如逾期未支付工程項目項目管理費按每逾期一天支付應(yīng)付項目項目管理費的萬分之五違約金。（上級撥款逾期日期不計在內(nèi)）
2、乙方不按合同履行自己的各項義務(wù)，乙方承擔違約責任。對本協(xié)議第二條條款，應(yīng)對所造成的實際損失承擔責任，賠償額為該分享損失費×項目管理費率-稅金。
3、除非甲乙雙方協(xié)議將合同中止，或因乙方違約使合同無法履行，否則違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第十二條 不可抗力
不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，即使會同甲方和施工等單位研究搶險，修復(fù)方案，測算損失、清理、修復(fù)的費用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生、乙方應(yīng)每隔7天向甲方報告一次受害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對受害處理提供必要的條件。
因災(zāi)害發(fā)生的費用由甲、乙雙方及施工方分別承擔：
1、工程本身的損害由甲方承擔。
2、人員傷亡由所屬方負責，并承擔相應(yīng)費用。
3、造成施工方設(shè)備、機械的損壞及停工等損失，由施工方承擔。（由甲方在與施工方的合同中明確）
4、所需清理修復(fù)工作的責任及費用由甲方、乙方和施工方岑別承擔。（乙方承擔相應(yīng)比例的項目管理費）
第十三條 其他
1.合同生效
本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
2.合同終止
本合同自施工總承包合同約定的工程保修期滿，且雙方工程款項結(jié)清之日起終止。
3.未盡事宜
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議和附件，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，均與本合同具有同等法律效力。
4.本合同正本肆份，副本肆份，甲乙雙方各執(zhí)正本貳份，副本貳份。
甲方： 乙方
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
日期： 日期：
合作建設(shè)合同篇十四
立合同單位：
借款方：____________________
貸款方中國人民建設(shè)銀行___________
根據(jù)___________，經(jīng)借款方申請，貸款方審查同意發(fā)放貸款。為明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款方向貸款方借人民幣（大寫）_____萬元。用于_______，預(yù)計分年用款為：
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元;
第二條借款方在本合同規(guī)定的貸款總額內(nèi)，根據(jù)批準的年度計劃和建設(shè)進度編制年、季度用款計劃，送貸款方審查憑以供應(yīng)資金。貸款方保證在核定的年度貸款計劃內(nèi)，按基本建設(shè)貸款的.有關(guān)規(guī)定及時供應(yīng)資金。如因貸款方責任，資金供應(yīng)不及時，應(yīng)承擔由此造成的經(jīng)濟損失。
第三條借款方在貸款方開立帳戶，根據(jù)工程情況將貸款按月（季）分次轉(zhuǎn)到存款戶支用，全部貸款由貸款方監(jiān)督使用。借款方如不按規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)停止發(fā)放和收回貸款。
第四條貸款期限：自____年__月起，至____年__月止，共為__年__個月。其中建設(shè)期從____年__月至____年__月，還款期從____年__月至____年__月。分年還款計劃如下：
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元;
____年__萬元;____年__萬元。
第五條貸款利息，按年息___%計收;借款方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息___;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息___。貸款利息按實際支用數(shù)計息并計算復(fù)利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據(jù)政策相應(yīng)調(diào)整。
第六條還本付息的資金，經(jīng)各方商定，同意用貸款項目的下列資金償還：1企業(yè)自有資金;2?；窘ㄔO(shè)收入;3。交納所得稅以前的新增利潤和經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準減免的稅金;4。新增固定資產(chǎn)折舊基金;5。實行投資包干分成部分。（附：貸款項目預(yù)計經(jīng)濟效益表）
借款方對償還貸款本息以___________方式提供擔保。擔保協(xié)議作為本合同附件。
第七條全部貸款到期，貸款方發(fā)出逾期通知3個月后，借款方仍不歸還的，貸款方可以依據(jù)擔保協(xié)議向借款方或擔保方收回貸款。
第八條如因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方協(xié)商簽訂變更合同，作為本合同的組成部分。
第九條本合同經(jīng)各方簽章后生效，至貸款本息全部還清后失效。本合同簽訂后借款方如果超過3個月以上不使用貸款，合同即自動失效。
本合同正本2份，借、貸雙方各執(zhí)1份;副本___份，借款方主管部門、保證方、_________、__________、__________等單位各執(zhí)1份。
借款方：（公章）
貸款方：（公章）
地址：地址：
法人代表：（簽字）
法人代表：（簽字）
開戶銀行及帳號：
保證方：（公章）
地址：
法人代表：
開戶銀行及帳號：
財稅部門意見______________________
地（市）行審查意見___________________
省分行審查意見
簽約日期：年月日
簽約地點：
合作建設(shè)合同篇十五
本協(xié)議于______年______月______日簽訂;一方為______公司，注冊營業(yè)所在____________(以下稱中方)，另一方為______公司，主營業(yè)所在__________________(以下稱投資人)雙方約定，在____________合作建設(shè)____________，其條款如下：
1.雙方同意合作建設(shè)____________，共有__________________和____________.
2.中方提供建設(shè)的場地，負責拆遷場地上的建筑物。
3.投資人負責建設(shè)的全部資本。
4.____________建成以后，由中方負責經(jīng)營，自負盈虧。投資人的投資及其利息，從____________建成開業(yè)后的第______年起開始償還，在______年內(nèi)分______次還清。每一次的還款，應(yīng)詳細列舉下列兩個項目：
a.投資人在建設(shè)度假村中投資總額的______;
b.按尚未償還金額計算出來的利息。(____________行應(yīng)為上述還款出具不可撤銷的、不可轉(zhuǎn)讓的、無保留條件的保證書。中方也可以提前償還全部金額。還款后就不再計付利息。在中方還清投資人的投資和利息以后，這個____________就全部屬中方所有，不必再作任何補償。)
5.雙方約事實上，投資人分紅的固定比率為營業(yè)凈利的______，從______開始營業(yè)起算，由中方將每年紅利分給投資人，共分______年。
6.投資人負責____________的設(shè)計、裝修、建筑管理、工程招標等工作，直至建成為止，有關(guān)費用則由中方支付。
7.雙方將討論進口何種材料，并將為這些材料的供應(yīng)進行招標。中方負責研究此事，并任命適當?shù)膯挝恢诌M行招標。投資人負責挑選最合適的投標，監(jiān)督投標工程的施工，協(xié)調(diào)____________建設(shè)的進度。
8.有關(guān)的稅款，按中國的稅法辦理。
9.本協(xié)議經(jīng)中方的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)______省對經(jīng)濟貿(mào)易委員會批準后生效。
中方：(簽字)______________
投資人：(簽字)____________
工程名稱：_________
委托方(甲方)：_________
代理方(乙方)：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日
合作建設(shè)合同篇十六
網(wǎng)站建設(shè)合同即需要建設(shè)網(wǎng)站的企業(yè)或個人委托他人進行網(wǎng)站建設(shè)而簽訂的合同。以下是本站小編為大家精心準備的：網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)合作合同相關(guān)范本，歡迎參考閱讀!
甲方：_________
通訊地址：_________
乙方：_________
通訊地址：_________
鑒于甲方委托乙方建立虛擬網(wǎng)站，為甲方樹立企業(yè)形象，擴大宣傳，拓寬銷售渠道。為明確雙方責任，根據(jù)中國法律經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合作書，具體條款如下：
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
及時提供有關(guān)企業(yè)的文字材料，相關(guān)介紹等電子源文件材料。照片圖片等可直接提供，但要保證清晰，材料完整準確。
開展的業(yè)務(wù)必須符合國家法律和社會公共利益。
網(wǎng)站建成后，可以自行管理虛擬主機，可以利用虛擬主機在國際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息，可以自行規(guī)定信息的內(nèi)容和文件的放置結(jié)構(gòu)等。(自行管理出現(xiàn)的問題由甲方自行負責)
依據(jù)協(xié)議按時支付相關(guān)費用。
甲方承諾，向乙方提供的內(nèi)容，資料等不會侵犯任何第三方的權(quán)利;若發(fā)生侵犯第三方的權(quán)利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
應(yīng)對甲方的網(wǎng)站提供日常維護。
按協(xié)議在規(guī)定時間完成網(wǎng)站的策劃，制作及功能開發(fā)。
提供服務(wù)： 設(shè)計及制作網(wǎng)頁_________頁之內(nèi);其中含中文網(wǎng)頁_________頁，英文網(wǎng)頁_________頁。(欄目劃分，制作內(nèi)容等由甲方提供書面材料) 注冊域名：_________，租用空間：_________m 。
提供本網(wǎng)站頁面廣告宣傳半年。
租用空間及域名由乙方長期代為維護。包括域名解析，url轉(zhuǎn)發(fā)，郵件設(shè)置，空間維護，流量統(tǒng)計等。(注：網(wǎng)頁部分免費維護期限為一年，以后如需服務(wù)，每年收取網(wǎng)站總額25%維護費。)
網(wǎng)站中注明該網(wǎng)站由乙方策劃制作。網(wǎng)站建立后，乙方將負責甲方的網(wǎng)站安全性等問題，除特殊不可抗拒因素外(如空間提供商服務(wù)器升級等)將保證甲方網(wǎng)站始終能正常運行。
乙方將確保甲方所提供的所有資料不被第三者(甲乙雙方人員外)所使用或掌握。
三、協(xié)議金額及付款方式
本協(xié)議總金額為：_________元人民幣，大寫：_________。付款方式：此協(xié)議簽定之日，甲方支付乙方合同總額20%預(yù)付款;既人民幣_________元。網(wǎng)站制作完成后甲方驗收，驗收合格后24小時內(nèi)，甲方應(yīng)支付乙方80%合同余款，共_________元人民幣，甲方不得以任何理由或借口拖欠應(yīng)付款，否則乙方有權(quán)拒絕一切服務(wù)和承諾。乙方在收到甲方第二筆款項后24小時內(nèi)為甲方開通相關(guān)設(shè)置，網(wǎng)站上傳開通等工作。
四、驗收標準和驗收后修改補充
甲方可以通過任何與因特網(wǎng)連接的計算機訪問自己的網(wǎng)站。
主頁無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
后臺數(shù)據(jù)庫程序正常運行。
驗收合格，甲方以書面方式簽收。
驗收期限為三天以內(nèi)。
驗收合格且網(wǎng)站開通后，如果甲方需要修改主頁內(nèi)容，改動內(nèi)容每頁超過三分之一者按新頁計算。乙方將以優(yōu)惠的價格收取成本費。
五、違約責任
甲方在乙方按照規(guī)定時間完成后要及時支付費用，每拖延一天甲方支付乙方網(wǎng)站整體價格的1%違約金(既_________元人民幣)最多不超過20%。當在規(guī)定付款時間20天后甲方款項尚未付清，乙方有權(quán)利關(guān)閉甲方的網(wǎng)站。
乙方要按時完成甲方的網(wǎng)站制作和軟件的開發(fā)工作。如果在此協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)沒有完成此項工作則每拖延一天支付甲方整體網(wǎng)站價格的1%費用(既_________元人民幣)最多不超過20%。(由于甲方提供資料不及時造成的網(wǎng)站制作時間延長，乙方不負任何責任。)
六、協(xié)議期限
本協(xié)議有效期為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
七、爭議解決
本協(xié)議于其履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好合作的精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以提請仲裁。
八、附則
本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同未盡事宜，雙方應(yīng)在本協(xié)議基礎(chǔ)上以補充條款的方式明確，補充條款與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
合同編號：_________
甲方：_________
住所：_________
法定代表人：_________
項目聯(lián)系人：_________
聯(lián)系方式：_________
通訊地址：_________
電話：_________
傳真：_________
電子信箱：_________
乙方：_________
住所：_________
法定代表人：_________
項目聯(lián)系人：_________
聯(lián)系方式：_________
通訊地址：_________
電話：_________
傳真：_________
電子信箱：_________
本合同合作各方就共同參與研究開發(fā)_________項目事項，經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由合作各方共同恪守。
第一條項目名稱
_________。
第二條技術(shù)內(nèi)容、范圍和要求
1.技術(shù)內(nèi)容：
(1)新技術(shù);
(2)新產(chǎn)品;
(3)新工藝;
(4)新材料。
2.技術(shù)范圍：_________
3.技術(shù)要求：_________。
第三條研究開發(fā)計劃
本合同合作各方在研究開發(fā)項目中，分工承擔如下工作：
1.甲方：
(1)研究開發(fā)內(nèi)容：_________
(2)工作進度：_________
(3)研究開發(fā)期限：_________
(4)研究開發(fā)地點：_________
2.乙方：
(1)研究開發(fā)內(nèi)容：_________
(2)工作進度：_________
(3)研究開發(fā)期限：_________
(4)研究開發(fā)地點：_________
第四條研究開發(fā)經(jīng)費的數(shù)額及其支付、結(jié)算方式
(一)合作各方確定，按如下方式提供或支付本合同項目的研究開發(fā)經(jīng)費及其他投資：
1.甲方：
(1)提供或支付方式：_________
(2)支付或折算為技術(shù)投資的金額：_________
(3)使用方式：_________
2.乙方：
(1)提供或支付方式：_________
(2)支付或折算為技術(shù)投資的金額：_________
(3)使用方式：_________
(二)研究開發(fā)經(jīng)費總額：_________元(大寫：人民幣)。經(jīng)費來源：本合同約定，項目開發(fā)經(jīng)費由_________提供，或者雙方按比列_________分擔提供。
(三)支付
支付方式為：_________
(1)一次總付：_________元，時間：_________
(2)分期支付：_________元，時間：_________
(3)按利潤_________%提成，期限：_________
(4)按銷售額_________%提成，期限：_________
(四)結(jié)算方式
經(jīng)費的結(jié)算包括經(jīng)費包干和經(jīng)費實報實銷，合同約定采用下列第_________種方式結(jié)算：
(1)合同經(jīng)費包干使用的，合同完成后經(jīng)費出現(xiàn)剩余時，結(jié)余經(jīng)費歸受托人所有，經(jīng)費不足，不足由受托人自行解決。并且受托人的報酬應(yīng)包含在結(jié)余的研究開發(fā)經(jīng)費中，委托人不另行支付報酬。雙方未約定結(jié)算方式的，按包干使用處理。
(2)經(jīng)費實行實報實銷的，研究開發(fā)經(jīng)費不足時，委托人應(yīng)補充支付，經(jīng)費剩余時，受托人應(yīng)如數(shù)返還。
第五條利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)歸屬
屬于甲方的設(shè)備、器材、資料：_________
屬于乙方的設(shè)備、器材、資料：_________
同屬于雙方的設(shè)備、器材、資料：_________
第六條履行的期限、地點、方式
1.履行期限
2.履行地點：_________
未約定履行地點或約定不明確的，推定在研究開發(fā)人所在地履行。
3.履行方式：_________
第七條技術(shù)情報和資料的保密
1.甲方：
(1)保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息)：_________;
(2)涉密人員范圍：_________;
(3)保密期限：_________;
(4)泄密責任：_________。
2.乙方：
(1)保密內(nèi)容(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息)：_________;
(2)涉密人員范圍：_________;
(3)保密期限：_________;
(4)泄密責任：_________。
3.甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
4.保密條款不應(yīng)與法律、行政法規(guī)相抵觸，當事人雙方未就保密條款進行約定的，按《合同法》規(guī)定，合同雙方當事人亦應(yīng)履行法定的保密義務(wù)，否則，將承擔法律責任。
5.無論合同是否被撤銷、變更、解除或終止，無論合同是否生效，合同之保密條款不受其限制而繼續(xù)有效。
第八條風險責任的承擔
1.在本合同履行中，因出現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)失敗或部分失敗，并造成一方或雙方損失的，雙方按如下約定承擔風險損失：雙方確定，本合同項目的技術(shù)風險按_________的方式認定。認定技術(shù)風險的基本條件是：
(1)本合同項目在現(xiàn)有技術(shù)水平條件下具有足夠的難度;
(2)乙方在主觀上無過錯且經(jīng)認定研究開發(fā)失敗為合理的失敗。
(3)一方發(fā)現(xiàn)技術(shù)風險存在并有可能致使研究開發(fā)失敗或部分失敗的情形時，應(yīng)當在_________日內(nèi)通知另一方并采取適當措施減少損失。逾期未通知并未采取適當措施而致使損失擴大的，應(yīng)當就擴大的損失承擔賠償責任。
2.認定風險責任標準為：
(1)課題在現(xiàn)有技術(shù)水平下具有足夠的難度;
(2)研究開發(fā)人在研究開發(fā)工作中是否充分地發(fā)揮了主觀能動性;
(3)其同行業(yè)專家的鑒定結(jié)論認為研究開發(fā)工作的失敗屬于合理失敗。
3.風險責任應(yīng)由受托人或雙方共同承擔風險責任，承擔方式為：_________。
4.在未作約定或約定不明確時，由雙方協(xié)議補充，不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或交易習慣確定。仍不能確定的，風險責任由雙方合理分擔。
第九條技術(shù)成果的歸屬與分享
合作各方確定，因履行本合同所產(chǎn)生的最終研究開發(fā)技術(shù)成果及其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，按第_________種方式處理：
1._________方享有申請專利的權(quán)利。
2.按技術(shù)秘密方式處理。有關(guān)使用和轉(zhuǎn)讓的權(quán)利歸屬及由此產(chǎn)生的利益按以下約定處理：
(1)技術(shù)秘密的使用權(quán)：_________;
(2)技術(shù)秘密的轉(zhuǎn)讓權(quán)：_________;
(3)相關(guān)利益的分配辦法：_________。
3.合作各方對因履行本合同所產(chǎn)生的最終研究開發(fā)技術(shù)成果及其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，特別約定如下：_________。
4.專利權(quán)取得后的使用和有關(guān)利益分配方式如下：_________。
第十條驗收的標準與方式
驗收時，雙方都有權(quán)取得實施技術(shù)成果所必要的技術(shù)資料、試驗報告和數(shù)據(jù)，并要求另一方給予必要的技術(shù)指導(dǎo)和保證所提供的技術(shù)成果實施的條件。但合同終止后仍需上述服務(wù)的，應(yīng)另行訂立技術(shù)咨詢或技術(shù)服務(wù)合同。
1.驗收標準：
項目名稱：_________
標準號：_________
發(fā)布日期：_________
技術(shù)指標：_________
技術(shù)參數(shù)：_________
2.驗收方式：驗收可采用技術(shù)鑒定會、專家技術(shù)評估。驗收方出具的驗收證明及文件，作為合同驗收通過的依據(jù)。
第十一條為確保本合同的全面履行，合作各方確定，采取以下方式對研究開發(fā)工作進行組織管理和協(xié)調(diào)：_________。
第十二條合作各方確定，各自為本合同項目的研究開發(fā)工作提供以下技術(shù)資料和條件：
(一)甲方：
1.技術(shù)資料清單：_________;
2.提供時間和方式：_________;
3.其他協(xié)作事項：_________。
(二)乙方：_________
1.技術(shù)資料清單：_________;
2.提供時間和方式：_________;
3.其他協(xié)作事項：_________。
本合同履行完畢后，上述技術(shù)資料和條件按以下方式處理：_________
第十三條合同變更
本合同的變更必須由合作各方協(xié)商一致，并以書面形式確定。但有下列情形之一的，合作一方或多方可以向其他合作方提出變更合同權(quán)利與義務(wù)的請求，其他合作方應(yīng)當在_________日內(nèi)予以答復(fù);逾期未予答復(fù)的，視為同意：
1._________;
2._________;
3._________。
第十四條合同轉(zhuǎn)讓
未經(jīng)其他合作方同意，合作一方或多方不得將本合同項目部分或全部研究開發(fā)工作轉(zhuǎn)讓給第三人承擔。但有下列情況之一的，合作一方或多方可以不經(jīng)其他合作方同意，將本合同項目部分或全部研究開發(fā)工作轉(zhuǎn)讓給第三人承擔：
1._________;
2._________。
第十五條通知
在本合同履行過程中，因作為研究開發(fā)標的的技術(shù)已經(jīng)由他人公開(包括以專利權(quán)方式公開)，合作一方或多方應(yīng)在_________日內(nèi)通知其他合作方解除合同。逾期未通知并致使其他合作方產(chǎn)生損失的，其他合作方有權(quán)要求予以賠償。
第十六條合作各方權(quán)利義務(wù)
(一)義務(wù)
1.合作各方當事人應(yīng)當按照約定進行投資，包括以技術(shù)進行投資;
2.合作各方當事人應(yīng)當按照約定分工參與研究開發(fā)工作;
3.合作各方應(yīng)協(xié)作配合完成研究工作。
(二)權(quán)利
1.對研究開發(fā)工作提出合理化建議的權(quán)利;
2.有依研究開發(fā)的實際情況，要求作出有利于研究開發(fā)項目的計劃方案的修改的權(quán)利;
3.有權(quán)對合作開發(fā)投資的資金的使用進行監(jiān)督檢查;
5.合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，享有申請專利權(quán)，在他方轉(zhuǎn)讓權(quán)利權(quán)時有優(yōu)先受讓權(quán);
7.共同開發(fā)研究的各方共同享有開發(fā)研究成果，并有在使用、轉(zhuǎn)讓中的受益權(quán)。
第十七條違約責任
1.合作開發(fā)中任何一方當事人違反約定不及時進行投資，或者不履行其他約定義務(wù)，造成研究開發(fā)工作停滯，延誤的，當事人一方應(yīng)當賠償因此給對方或者其他各方造成的損失。
2.合作開發(fā)合同中，一方當事人以技術(shù)出資，第三人對投資合作的技術(shù)提出侵權(quán)要求的，使合作開發(fā)合同終止的，他方有權(quán)要求承擔違約責任，支付違約金，因此造成損失的，還應(yīng)賠償損失。
3.對于合同一方當事人不正確履行合同的，他方當事人可以請求該當事人采取補救措施繼續(xù)履行合同，如果其仍不履行的，其他當事人可以拒絕其繼續(xù)參加研究開發(fā)工作，該當事人還應(yīng)賠償其他當事人因此所遭受的損失。
4.推出合作開發(fā)合同的當事人，對于當事人投入合作開發(fā)合同中的投資秘密，已經(jīng)刊發(fā)出的技術(shù)秘密和技術(shù)情報資料負有保密義務(wù)，違反保密義務(wù)而對合同其他各方當事人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任.這種賠償責任可能是合同責任，也可能使違約責任。
第十八條合作各方確定，任何一方或多方違反本合同約定義務(wù)，造成其他合作方研究開發(fā)工作停滯、延誤或失敗的，應(yīng)當按以下約定承擔違約責任：
(一)甲方：
1.違反本合同第_________條約定，應(yīng)當_________支付違約金_________。
2.違反本合同第_________條約定，應(yīng)當_________支付違約金_________。
(二)乙方：
1.違反本合同第_________條約定，應(yīng)當_________支付違約金_________。
2.違反本合同第_________條約定，應(yīng)當_________支付違約金_________。
第十九條后續(xù)改進
合作各方確定，任何一方有權(quán)利用本合同項目研究開發(fā)所完成的技術(shù)成果，進行后續(xù)改進。由此產(chǎn)生的具有實質(zhì)性或創(chuàng)造性技術(shù)進步特征的新的技術(shù)成果，歸_________(完成方、合作各方)方所有。具體相關(guān)利益的分配辦法如下：
1.在合同有效期內(nèi)，任何一方對合同標的技術(shù)所作的改進應(yīng)及時通知對方;
3.于原有基礎(chǔ)上較小的改進，雙方免費互相提供使用;
5.雙方共同對合作技術(shù)作出重大改進，專利申請歸雙方共有;
6.雙方共同改進的未申請專利的一般技術(shù)成果，需由雙方另定協(xié)議來處理使用權(quán)和收益分享的問題。
第二十條項目聯(lián)系人
為有效履行本合同，合作各方確定，在本合同有效期內(nèi)，甲方指定_________為甲方項目聯(lián)系人，乙方指定_________為乙方項目聯(lián)系人。
項目聯(lián)系人承擔以下責任：_________。
一方變更項目聯(lián)系人的，應(yīng)當及時并以書面形式通知其他合作名方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
第二十一條合同解除
1.因發(fā)生不可抗力或技術(shù)風險;
2.甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
3.合同期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽本合同;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
7._________。
第二十二條爭議處理
雙方因履行本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，確定按以下第_________種方式處理：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條雙方確定：本合同及相關(guān)附件中所涉及的有關(guān)名詞和技術(shù)術(shù)語，其定義和解釋如下：
1.“技術(shù)開發(fā)合同”是指當事人之間就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)的內(nèi)容包括新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)和具有產(chǎn)業(yè)應(yīng)用價值的科技成果實施。這里所稱的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)，是指當事人在訂立技術(shù)開發(fā)合同時尚未掌握的產(chǎn)品、工藝、材料及其系統(tǒng)等技術(shù)方案，如果是就技術(shù)上沒有創(chuàng)新，而只是對現(xiàn)有的產(chǎn)品外形、工藝變更、材料配方調(diào)整以及技術(shù)成果的檢驗、測試和使用訂立的合同，則不在技術(shù)開發(fā)合同之列。
2.“技術(shù)成果的歸屬與分享”指在技術(shù)開發(fā)合同中所產(chǎn)生的技術(shù)發(fā)現(xiàn)、技術(shù)發(fā)明創(chuàng)造和其他技術(shù)成果歸誰所有，如何使用及由此產(chǎn)生的利益如何分配等問題。
3.“技術(shù)開發(fā)合同標的”是指新的技術(shù)成果，包括新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料及其系統(tǒng)。
4.“合作開發(fā)合同”是指由兩個或兩個以上的公民、法人和其他組織，共同出資、共同參與、共同研究開發(fā)完成同一研究開發(fā)項目，共同享受效益、共同承擔風險的合同。
(1)“新技術(shù)”，是指在一定時間內(nèi)初次實現(xiàn)的技術(shù)或者在原有的成果基礎(chǔ)上經(jīng)過改進革新，在性能上有所突破、有所進步的技術(shù)。
(2)“新產(chǎn)品”，是指在原理、結(jié)構(gòu)、物理性能、化學成分、材料、功能和用途等某一方面或某幾方面與舊產(chǎn)品相比有顯著改進的產(chǎn)品。
(3)“新工藝”是指在生產(chǎn)實踐中根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求，能使產(chǎn)品符合高效率、低能耗、縮短生產(chǎn)過程、改善勞動條件，提高經(jīng)濟效益的制造工藝。
(4)“新材料”，是指材料新品種的增加和材料性能的改進。所謂系統(tǒng)，是指含有新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料等相組合的系統(tǒng)工程，如自動化生產(chǎn)系統(tǒng)工程、衛(wèi)星系統(tǒng)工程等。
4.“驗收”指技術(shù)開發(fā)合同實施完成后，當事人雙方或一方確認所完成的技術(shù)成果是否符合和達到合同標的約定的技術(shù)指標和經(jīng)濟指標的活動。
5.“經(jīng)費的結(jié)算方式”，經(jīng)費的結(jié)算包括經(jīng)費包干和經(jīng)費實報實銷。
第二十四條與履行本合同有關(guān)的下列技術(shù)文件，經(jīng)雙方以_________方式確認后，為本合同的組成部分：
1.技術(shù)背景資料：_________;
2.可行性論證報告：_________;
3.技術(shù)評價報告：_________;
4.技術(shù)標準和規(guī)范：_________;
5.原始設(shè)計和工藝文件：_________;
6.其他：_________。
第二十五條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十六條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合作建設(shè)合同篇十七
借款人：中國建設(shè)銀行
住所： _____
聯(lián)系電話： _
傳真號碼： _
借款人姓名： __________
工作單位： _
家庭住址： _
聯(lián)系電話： _
還款賬號： _
保證人： ___
住所： _____
通訊地址： _
電話： _____
存款金融機構(gòu)及賬號： __
傳真號碼： _
出質(zhì)人： ___
住所： _____
通訊地址： _
電話： _____
開戶金融機構(gòu)及賬號： __
傳真號碼： _
抵押人： ___
住所： _____
通訊地址： _
電話： _____
開戶金融機構(gòu)及賬號： __
借款人(以下稱甲方)：
借款人(以下稱乙方)：
甲方因 ______需要，向乙方申請 ______借款，乙方經(jīng)審查同意發(fā)放借款。甲乙雙方根據(jù)《中國建設(shè)銀行個人____________借款管理辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
(一)消費人或使用受益人： ______。
(二)借款用于 _____。
(三)指定的商戶或單位： ________。
人民幣(大寫) ____。
本合同約定借款期限為__________年，自乙方將借款劃入到本合同規(guī)定賬戶之日起計算，即(或)從________年_______月____日至________年____月____日。
本合同項下的擔保合同生效后，乙方將借款劃入到本合同規(guī)定賬戶。
(一)雙方約定在本合同生效后______個工作日內(nèi)辦理借款支用。
(二)借款支用方式：甲方同意乙方將借款劃入下述賬戶：
1.賬戶名稱： ，賬號： ______。
2.賬戶名稱： ，賬號： ______。
3.賬戶名稱： ，賬號： ______。
(一)雙方約定月利率為 ____。
(二)借款期內(nèi)遇國家法定利率調(diào)整時，實行一年一定，每年年初按中國人民銀行確定的相應(yīng)檔次的利率確定借款利率;但借期不超過一年的，執(zhí)行本合同利率，不受國家法定利率的調(diào)整而影響。
(一)甲方按月等額歸還借款本息。經(jīng)計算，甲方在支用借款的次月起按每月歸還本息共計 ______元，還款日為每月________日(最后一次還款不能遲于本合同期屆滿日)。
如果本合同借款期限不超過一年的，甲方則在借款到期時一次性償還借款本息，不實行按月等額歸還本息的方式。
(二)甲方委托銀行自動劃扣借款本息。
甲方授權(quán)乙方在每月還款日自動從甲方在建設(shè)銀行開立的儲蓄卡賬戶或儲蓄存折賬戶 ______中扣收每月本息額，因該賬戶存款余額不足等甲方原因?qū)е乱曳皆谶€款日未受足額清償?shù)?，未受清償?shù)慕杩钜暈橛馄诮杩睢?/p>
如甲方提供的個人賬戶出現(xiàn)凍結(jié)等情況而造成無法扣收本息的，甲方須及時向乙方提供新的還款賬戶用于扣收借款本息。
(三)甲方全部提前歸還借款本息，應(yīng)提前15天通知乙方并經(jīng)乙方同意。
乙方按合同約定的利率已計收的利息不隨還款期限、國家法定利率的變化而調(diào)整。
乙方因甲方提前還款所受的損失，不再要求甲方予以補償。
(一)本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自變更和解除本合同。
(二)甲方將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方的行為，在同時滿足以下條件后生效：
1.必須經(jīng)乙方書面同意;
2.乙方與第三方已簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同或已簽訂新的借款合同;
3.本合同項下的擔保合同已作相應(yīng)變更。
甲方必須為履行本合同提供擔保。
(一)甲方以保證方式提供擔保的，保證人應(yīng)與乙方另行簽訂《保證合同》，保證人應(yīng)承諾：
1.保證擔保范圍
借款金額(大寫) ____元及利息、借款人應(yīng)支付的違約金(包括罰息)、賠償金以及實現(xiàn)借款債權(quán)和抵押權(quán)的費用(包括律師費、訴訟費等)。
2.保證方式
連帶責任保證。如借款合同期屆滿甲方?jīng)]有履行債務(wù)的，乙方有權(quán)就甲方應(yīng)承擔的債務(wù)從保證人存款賬戶中的資金予以相應(yīng)的扣劃。
3.保證期間
自借款合同生效之日起至借款合同履行期限屆滿之日后兩年止。
4.保證效力
借款合同其他條款無效并不影響本保證人承諾擔保條款的效力。
5.提前承擔保證責任
借款合同履行期限屆滿之前，甲方以自己的行為表明或乙方有其他證據(jù)證明甲方將不履行或不能履行借款合同的，乙方有權(quán)要求保證人提前承擔保證責任，本保證人同意承擔。
(四)乙方認為抵押物、質(zhì)押財產(chǎn)在擔保期間需辦理財產(chǎn)保險的，甲方應(yīng)辦理抵押物、質(zhì)押財產(chǎn)在擔保期間的財產(chǎn)保險。
甲方在財產(chǎn)保險單上應(yīng)填寫或注明乙方為被保險人，并與保險人在保險單中特別約定，一旦發(fā)生保險事故，保險人應(yīng)將保險賠償金直接劃付至乙方指定的賬戶。
甲方應(yīng)將保險單證交由乙方代為保管。
(五)保證人失去擔保能力，或作為保證人的法人發(fā)生承包、租賃、合并和兼并、合資、分立、聯(lián)營、股份制改造、破產(chǎn)等行為，足以影響借款合同項下的借款本息清償?shù)?，乙方有?quán)要求甲方重新提供擔保，并辦理擔保手續(xù)。
(六)設(shè)定的抵押物意外毀損或滅失，足以影響借款合同項下的借款本息清償?shù)?，乙方有?quán)要求甲方在抵押物價值減少的范圍內(nèi)提供新的擔保，并辦理擔保手續(xù)。
(七)設(shè)定的質(zhì)押財產(chǎn)出現(xiàn)非乙方因素的意外毀損或滅失，足以影響借款合同項下的借款本息清償?shù)?，乙方有?quán)要求甲方在質(zhì)押財產(chǎn)價值減少的范圍內(nèi)提供新的擔保，并辦理擔保手續(xù)。
(二)甲方應(yīng)向?qū)σ曳教峁┑慕杩钣嘘P(guān)資料的真實性負責;
(三)甲方自愿接受乙方對其收入情況進行檢查;
(四)乙方須按合同約定及時足額發(fā)放借款。
(一)甲方未按本合同還款計劃償還借款，即出現(xiàn)本合同第七條(二)項逾期借款的，乙方則按逾期金額和天數(shù)以萬分之________利率計收利息。
(二)甲方未按本合同約定用途使用借款，乙方對挪用部分的借款按挪用天數(shù)以萬分之________計收利息。
(三)甲方發(fā)生下列情況之一時，乙方有權(quán)停止向甲方發(fā)放借款，或提前收回已發(fā)放借款的本息，或解除本合同：
1.本合同生效后，無論何種原因?qū)е录追轿茨馨l(fā)生本合同項下的消費行為;
2.甲方未按本合同約定用途使用借款的;
3.甲方向乙方提供虛假借款資料的;
4.甲方拒絕接受乙方對其收入情況進行檢查的;
5.借款人連續(xù)三個月不履行還款義務(wù)或有其他缺乏償債誠意的行為;
6.出現(xiàn)本合同第九條第(五)、(六)、(七)項約定情況而甲方未提供新的擔保的;
7.甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人拒絕履行本合同的;
8.甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人拒絕履行本合同的;
9.甲方死亡或被宣告死亡而其財產(chǎn)合法繼承人拒絕繼續(xù)履行本合同的;
10.甲方卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力。
(四)保證期間內(nèi)，保證人發(fā)生下列情況之一時，乙方有權(quán)停止向甲方發(fā)放借款，或提前收回已發(fā)放借款的本息，或解除借款合同：
1.保證人失去擔保能力的;
3.保證人拒絕乙方對其資金和財產(chǎn)狀況進行監(jiān)督的;
4.保證人向第三方提供超出其自身負擔能力的擔保的。
(五)抵押期間內(nèi)，抵押人發(fā)生下列情況之一時，乙方有權(quán)停止向甲方發(fā)放借款，或提前收回已發(fā)放借款的本息，或解除借款合同：
1.抵押人不妥善保管抵押物或拒絕乙方對抵押物是否完好進行檢查的;
4.抵押物價值減少，抵押人未在30天內(nèi)向乙方提供與減少的價值相當?shù)膿５?
6.抵押人經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓抵押物，但所得的價款未劃入乙方指定賬戶并用于提前清償所擔保的債權(quán)的。
(六)質(zhì)押期間內(nèi)，出質(zhì)人發(fā)生下列情況之一時，乙方有權(quán)停止向甲方發(fā)放借款，或提前收回已發(fā)放借款的本息，或解除借款合同：
2.質(zhì)押財產(chǎn)價值減少，出質(zhì)人未在30天內(nèi)向乙方提供與減少的價值相當?shù)膿５?
3.出質(zhì)人經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓質(zhì)押財產(chǎn)，但所得的價款未劃入乙方指定賬戶并用于提前清償所擔保的債權(quán)的。
(七)乙方除本條第(三)項規(guī)定情況外未按借款合同約定及時足額發(fā)放借款，乙方應(yīng)按未發(fā)放的借款金額日息萬分之________向甲方支付違約金。
1. __
2. __
3. __
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，各方可以協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
在協(xié)商或訴訟期間，本合同不涉及爭議部分的條款各方仍須履行。
1.本合同項下的擔保合同已簽訂;
2.本合同經(jīng)雙方簽或蓋章。
本合同有效期從生效之日起至本合同項下借款本息足額清償之日終止。
甲方(簽)： ____
__________年________月________日
乙方(公章)： ____
授權(quán)代理人(簽)：____________
__________年________月________日
借款種類： ________
合作建設(shè)合同篇十八
訂立合同雙方：
拆遷建設(shè)單位(以下簡稱甲方)：____，
地址：____郵碼：______電話：___________
法定代表人：_________職務(wù)：____________
(代表人)：姓名、性別、民族、出身年月、身份證號碼。
根據(jù)國家、省、市相關(guān)建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)市規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，達成本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
第一條 乙方在甲方批準征收用地范圍內(nèi)共有____結(jié)構(gòu)的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交與甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當調(diào)整，但對壓縮面積就按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧，可以就房屋面積置換和貨幣補償?shù)确绞?。
第二條 乙方應(yīng)于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房)，甲方于乙方搬遷后__日內(nèi)一次付給乙方搬遷費__元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予過渡費補助：
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助__元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助__元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
4、拆遷安置過渡期屆滿后，甲方仍未就一方原地址安置的，應(yīng)按照市人民政府相關(guān)規(guī)定給與一次性 補助。
第四條 甲方安置乙方的住房位于__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金__元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其它：____。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委__等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方)：____(公章)
代表人：____
拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/4812474.html】
