合同是一種法律文件,用于確保雙方在法律履行方面的權(quán)利和義務(wù)。在合同中,應(yīng)清楚明確約定各方的權(quán)利和義務(wù),避免模棱兩可的表述。希望這些合同范文可以幫助您更好地理解和編寫合同。
路面工程合同書篇一
甲方(發(fā)包人):_________乙方(承包人):______________
鑒于甲方與建設(shè)單位簽訂了工程建設(shè)總包合同,其中包括電纜溝施工項(xiàng)目需要專業(yè)施工分包人完成;鑒于乙方系具有施工資質(zhì)的工程建設(shè)單位,愿意依照招標(biāo)文件所規(guī)定的質(zhì)量要求分包電纜溝施工項(xiàng)目并完成;為了按期完成合同段工程,經(jīng)雙方協(xié)商,在遵守總合同的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和建設(shè)工程法律法規(guī)中的有關(guān)規(guī)定,由乙方承包本工程工程項(xiàng)目。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù),特簽訂本合同,以共同遵守。
1.2合同形式:____________________________
1.3工程范圍內(nèi)全部電纜溝工程,包括:電纜溝施工:溝底整平夯實(shí)、墊層(砂礫、碎石墊層夯實(shí)),鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、墻帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、墻身預(yù)埋鋼筋、吊裝預(yù)埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防銹、除銹、制作、綁扎、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預(yù)埋件的制作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的制作與安裝,砼的澆筑及養(yǎng)生(包括基礎(chǔ)、墻帽、溝蓋板等),電纜溝開挖等與此工程范圍有關(guān)的一切施工項(xiàng)目。
1.4合同單價(jià)含所有直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤及稅金。包括為實(shí)施和完成本合同工程所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、試驗(yàn)檢測費(fèi)以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)。
1.5工程期限:____________日開工,工期共計(jì)________天。
2.1招標(biāo)文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術(shù)規(guī)范,建設(shè)單位、監(jiān)理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。
2.2建設(shè)單位下發(fā)的技術(shù)規(guī)范、評定標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙等。
2.3甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同,包括設(shè)計(jì)圖紙、往來文件等),乙方均遵守。
3.1結(jié)算工程數(shù)量確認(rèn):以乙方實(shí)際施工完成的工程量和經(jīng)過甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗(yàn)收,并以建設(shè)單位計(jì)量的設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算數(shù)量為依據(jù)進(jìn)行計(jì)量結(jié)算工程量。
3.2為完成本合同工程所需的所有機(jī)械設(shè)備均由乙方自備,當(dāng)乙方需使用甲方設(shè)備時(shí),根據(jù)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的使用時(shí)間及司機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,結(jié)算時(shí)按附表價(jià)格予以扣除。
3.3甲方供應(yīng)給乙方的鋼筋施工損耗已計(jì)入本合同相關(guān)單價(jià)之中,對超用的鋼筋材料的費(fèi)用,甲方在當(dāng)月的工程結(jié)算款中直接扣除,其單價(jià)為:甲方采購價(jià)×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預(yù)埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買,購買費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3.4施工所需的其余材料(如制作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行采購,費(fèi)用由乙方承擔(dān),但該材料質(zhì)量必須符合施工技術(shù)規(guī)范要求,須經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方認(rèn)可后方可使用。
乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養(yǎng)等全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。如需甲方提供油料,則按領(lǐng)用材料數(shù)量乘以甲方采購價(jià)的110%計(jì)算;機(jī)械修理及保養(yǎng)費(fèi)用均按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)算。
4.1甲方的權(quán)利、義務(wù)
4.1.1負(fù)責(zé)提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術(shù)資料,并進(jìn)行有關(guān)的安全、技術(shù)交底。
4.1.3負(fù)責(zé)工程的施工放樣及檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量管理,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工。
4.1.4按約定支付工程款。
4.2乙方的權(quán)利、義務(wù)
4.2.1乙方投入到本工程的人員和設(shè)備等必須滿足甲方和監(jiān)理工程師、建設(shè)單位的要求。對甲方、監(jiān)理、建設(shè)單位為保證質(zhì)量、加快進(jìn)度要求增加機(jī)械設(shè)備時(shí),乙方接受并執(zhí)行。
4.2.2乙方對工程質(zhì)量負(fù)責(zé),必須嚴(yán)格遵守國家及相關(guān)部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量必須滿足《電纜工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》,接受建設(shè)單位、監(jiān)理工程師和甲方派駐的負(fù)責(zé)人的全過程監(jiān)理。甲方有權(quán)對乙方質(zhì)量不合格的工程不予支付。
5.1乙方嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范組織施工,服從甲方質(zhì)檢人員和監(jiān)理工程師的現(xiàn)場指示和檢查,并提供有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)表、施工原始記錄等資料。
5.2乙方每道施工工序完成后,填報(bào)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及施工原始記錄,經(jīng)甲方質(zhì)檢人員檢查驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序施工。
6.1甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人核實(shí)乙方的本期完成工程量,對乙方已完工程進(jìn)行驗(yàn)收,為乙方驗(yàn)收合格的工程開據(jù)《工程數(shù)量簽認(rèn)單》。每月____日前,乙方應(yīng)提交手續(xù)完備的《工程數(shù)量簽認(rèn)單》開具結(jié)算單進(jìn)行階段結(jié)算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作為保留金,作為質(zhì)量保證金。
6.2工程完工后,經(jīng)工程師驗(yàn)收達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并且竣工資料齊全,乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格之日起____天內(nèi)報(bào)送最終結(jié)算資料。
6.3工程款支付方式
6.3.1本合同履行完畢后,雙方及時(shí)辦理結(jié)算,最終結(jié)算單在經(jīng)過甲方各部門及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批會簽后,項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字并加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部公章后方能生效。
6.3.2甲方每期工程款支付按照當(dāng)期結(jié)算款的____%,乙方工程完工后,在扣除按照合同條款應(yīng)該扣除或者暫扣項(xiàng)目后的余額進(jìn)行無息支付。
7.1合同簽訂后,如乙方在規(guī)定期限內(nèi)沒有按合同要求組織機(jī)械設(shè)備和人員進(jìn)場,甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權(quán)安排其他隊(duì)伍施工,乙方承擔(dān)元的違約責(zé)任,并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。
7.2如果乙方的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度達(dá)不到甲方要求、限期內(nèi)不能改進(jìn)時(shí),甲方有權(quán)收回或分割乙方所承擔(dān)工程,直至終止合同,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,違約金按照給甲方造成損失的____%收取,并在結(jié)算中一次性扣除。
8.1因設(shè)計(jì)變更而增加或減少的工程內(nèi)容,如果在已標(biāo)價(jià)工程量清單中有適用于增加的工程內(nèi)容的單價(jià),則采用該單價(jià);如果無適用于增加工程內(nèi)容的單價(jià),則由乙方提出建議價(jià)格經(jīng)甲方書面確認(rèn)后執(zhí)行。
8.2乙方在施工中提出的合理化建議及對設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改或換用,應(yīng)經(jīng)甲方及監(jiān)理、建設(shè)單位的批準(zhǔn)方可實(shí)施。
1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí),選擇下列第種方式解決:
(1)將爭議提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
不可抗力事件發(fā)生涉及乙方施工場地的,乙方應(yīng)立即通知甲方,在力所能及的條件下,迅速采取措施,盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除延遲履行方的相應(yīng)責(zé)任。
11.1本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、行政法規(guī)執(zhí)行,雙方也可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機(jī)械設(shè)備和人員在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)場后生效;工程竣工驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清后自行終止。
11.3.附件:電纜溝工程施工技術(shù)要求
授權(quán)代理人(簽字):_______授權(quán)代理人(簽字):________
路面工程合同書篇二
訂立合同雙方:____,以下簡稱總承包方:____,以下簡稱分包方。雙方根據(jù)分工負(fù)責(zé)、配合協(xié)作的精神,共同完成____工程之建筑安裝任務(wù),經(jīng)充分協(xié)商,特訂立本合同。
第一條工程名稱_______.(指分包部分之工程名稱)
第二條工程地點(diǎn)_______.
第三條工程范圍_______.(可用列附表辦法)
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_______.(可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》列出)
第五條承包方式_______(如按預(yù)算實(shí)行包工包料,屬于總承包人及發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料,分包方應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。
第六條工程總價(jià)本工程包價(jià)計(jì)人民幣____元整。
第七條工程包價(jià)本工程包價(jià)計(jì)人民幣____元整(本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包方供應(yīng)材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條規(guī)定的工程范圍自________年____月____日開工至________年____月____日止全部完工。
第十條中間交工本工程項(xiàng)目范圍內(nèi)的______工程,自________年____月____日開工于________年____月____日開工于________年____月____日完成交工。
第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_________.
第十二條關(guān)于工程保密辦法_________.
第十三條違約責(zé)任_________.
第十四條特殊條款_________.
第十五條合同有效期限,本合同自雙方簽字蓋章后立即生效,在全部工程竣工,辦理交工驗(yàn)收款項(xiàng)結(jié)清后失效。
第十六條合同份數(shù)本合同正式本二份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,總承包方收執(zhí)____份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份);分包方收執(zhí)____份。
第十七條合同附件總承包方:
負(fù)責(zé)人:____
地址:____
電話:____
分包方:
負(fù)責(zé)人:____
地址:____
電話:____
____年____月____日訂立
路面工程合同書篇三
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
為了確保場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活安全并消除安全隱患,加快城鄉(xiāng)綜合治理建設(shè),特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質(zhì)量,依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,雙方就該工程施工有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本合同。
一、 工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
二、 施工內(nèi)容:
1.修建一條長 米(底寬米、頂寬米、平均高度為 米)的'河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴(kuò)寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現(xiàn)場指定,并由雙方施工現(xiàn)場管理人員簽字認(rèn)定。
三、 合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
四、 工程造價(jià)及付款方式
1.該工程采用清單報(bào)價(jià)的方式,由甲、乙雙方根據(jù)當(dāng)?shù)亟ú氖袌鲂星?、人工工價(jià)共同核定單價(jià),并排現(xiàn)場工作施工代表計(jì)量簽字作為本工程決算預(yù)計(jì)(項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單附后)。
2.雙方協(xié)商河堤 元/每立方米,挖方元/立方米,填方元/立方米,工程量按照完工后實(shí)際驗(yàn)收方量為準(zhǔn)。
3.稅費(fèi)按照國家相關(guān)稅收規(guī)定,由乙方交稅,除此甲方不支付任何費(fèi)用。
4.該工程甲方驗(yàn)收合格后,甲方在十日內(nèi)按照工程造價(jià)的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質(zhì)量保證金。半年后,經(jīng)甲方檢查無質(zhì)量問題再兌現(xiàn),或以此款進(jìn)行修復(fù)。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時(shí)間。
五、 質(zhì)量要求
該工程必須(開取塊石修建,墻面均勾縫水泥抹平)按照甲方要求嚴(yán)格施工。如果發(fā)生質(zhì)量及安全問題,均由乙方負(fù)責(zé),返工維修及承擔(dān)安全事故責(zé)任,以確保工程質(zhì)量及安全施工。
六、 安全工作
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識,加強(qiáng)安全工作防護(hù)設(shè)備,財(cái)產(chǎn)、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)、人生安全事故,甲方概不負(fù)責(zé)。
七、 違約責(zé)任
甲、乙雙方如違約,依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)劃分責(zé)任。
八、 其它
未盡事宜,甲、乙雙方可協(xié)商解決,并用補(bǔ)充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方:
乙方:
年 月 日
路面工程合同書篇四
乙方:_______
現(xiàn)因施工需要,經(jīng)與乙方充分協(xié)商,甲方同意將工程分包給乙方施工,為明確雙方職責(zé),經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
勞武橋至古鎮(zhèn)兩邊墻面裝飾及圍墻
工程地點(diǎn):窯灣鎮(zhèn)古建筑附近
合同價(jià)款金額(大寫)約:_______元(人民幣)
1、承包范圍:勞武橋兩邊所有墻面均用水泥、砂漿抹灰后刮白泥、刷白涂料,然后分格(100×300)粘白膠帶,最后刷深灰色乳膠漆兩遍,圍墻用砂灰青磚砌筑,白灰膏勾縫,具體數(shù)量以雙方實(shí)際測量尺寸、面積為準(zhǔn)。
2、承包方式:包工包料
(一)工程造價(jià)計(jì)算及調(diào)整:
1、乙方根據(jù)甲方簽訂的施工合同及補(bǔ)充協(xié)議條款執(zhí)行。
2、本項(xiàng)目工程造價(jià)采用按實(shí)結(jié)算的方式,其計(jì)算及調(diào)整依據(jù)如下:
(1)《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額江蘇省綜合單價(jià)表》
(2)《江蘇省建筑工程消耗量定額》
(3)《江蘇省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(20xx版)
(4)《江蘇省建筑工程綜合單價(jià)表》(20xx年)
4、工程辦理決算依據(jù)根據(jù)甲方與施工單位簽訂的施工合同及補(bǔ)充協(xié)議的全部
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書,協(xié)議書與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
路面工程合同書篇五
合同編號:___________________
法定代表人:_____________________
簽訂地址:___________________
乙方:___________________________
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,就打樁工程分包事宜,在互惠互利的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
1、工程名稱:____________________。
2、工程地點(diǎn):____________________。
3、承包范圍及內(nèi)容:________________。
4、甲方視需要,可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整,也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項(xiàng),某一產(chǎn)品,半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無條件接受,并不因此作為對其余項(xiàng)目合同單價(jià)和總價(jià)作出調(diào)整的理由。
5、承包方式:本工程采用“包工期、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)及涉及本合同承包范圍內(nèi)甲方對業(yè)主的承諾及業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式,全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。
1、乙方接甲方進(jìn)場通知后____日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。
2、合同工期:本工程于____年____月____日開工,至____年____月____日竣工,共____個(gè)日歷天。
3、工期延誤時(shí),乙方須向甲方支付違約金,違約金為每延誤一天,按本合同總價(jià)的____%計(jì)算,按天累計(jì)。
4、遇有下列情況之一,經(jīng)甲方同意并報(bào)業(yè)主書面簽字蓋章認(rèn)可后,可考慮工期延長:因不可抗力的影響;重大的設(shè)計(jì)變更、修改而增加的工作量,使乙方工程進(jìn)度無法按原計(jì)劃進(jìn)行;非乙方原因的停電,停水造成停工時(shí)間連續(xù)____小時(shí)以上;業(yè)主原因的工期調(diào)整。
1、乙方必須嚴(yán)格按經(jīng)設(shè)計(jì)院、業(yè)主認(rèn)可的本工程的施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家,地方頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求組織施工.確保工程質(zhì)量為________。
2、質(zhì)量達(dá)不到要求時(shí),乙方須向甲方支付違約金,違約金為________。
3、本工程質(zhì)量必須通過甲方、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站的驗(yàn)收和確認(rèn)。
本合同綜合單價(jià)為人民幣_____元整(大寫:_____)/立方米,工程量暫定_____立方米,合同總價(jià)暫定人民幣_____元整(大寫:_____),最終價(jià)款按實(shí)際工程量結(jié)算。
1、乙方應(yīng)在每月____日按實(shí)際完成工作量上報(bào)甲方,經(jīng)甲方及監(jiān)理核準(zhǔn)認(rèn)可,且經(jīng)業(yè)主認(rèn)定工作量并向甲方支付相應(yīng)工程款后,甲方按被核準(zhǔn)的每月完成工作量的____%支付。
2、工程竣工驗(yàn)收通過后的____天內(nèi),乙方向甲方遞交工程竣工結(jié)算書,經(jīng)審定后,正式辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。
3、工程完工交付驗(yàn)收合格后,并在竣工結(jié)算完畢后,甲方一次性支付至合同結(jié)算價(jià)的____%工程款予乙方,余下的____%為保修金,待保修期滿____年后,經(jīng)甲方及業(yè)主確認(rèn)工程無質(zhì)量缺陷時(shí),付清全部保修金余款。
1、工程所用的材料、設(shè)備由乙方自行采購。
2、工程所用材料均須得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理的確認(rèn),乙方在正式采購和施工前須將材料的樣品提前送甲方和業(yè)主及監(jiān)理,且需得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認(rèn)可并且封存樣品后,方可開始采購。
3、一旦材料的樣品得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認(rèn)可并且封存樣品后,未經(jīng)甲方、業(yè)主及監(jiān)理同意,不得作任何變更。
4、進(jìn)場的材料、成品及半成品,如發(fā)現(xiàn)品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量等不符合規(guī)定,在問題未查清之前,該批材料、成品及半成品必須封存不得使用,經(jīng)核查如確實(shí)不符合規(guī)定要求,甲方由此受到的損失,由乙方按違約責(zé)任承擔(dān)。若使用不合格的材料時(shí),甲方有權(quán)要求乙方拆除、清理及重做,乙方承擔(dān)所有費(fèi)用,由此延誤的工期不予順延。
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場的“三通一平”即________________工作。
2、在開工前____天負(fù)責(zé)向乙方提供樁位施工圖____套,并負(fù)責(zé)向乙方提供工程地質(zhì)水文資料及地下管線圖及其他相應(yīng)的資料。
3、提供工程總進(jìn)度計(jì)劃要求和具體的形象進(jìn)度要求。
4、在乙方開始施工前,向乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)、施工技術(shù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及文明施工的交底工作。
5、在施工期間,協(xié)調(diào)好乙方與其他分包單位的關(guān)系,定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
6、在施工期間提供乙方施工用電源、水源,在甲方支付工程款時(shí)相應(yīng)扣除乙方施工用水、電費(fèi)。
7、甲方接乙方材料及半成品進(jìn)場報(bào)告,隱蔽工程驗(yàn)收報(bào)告,中間驗(yàn)收報(bào)告,工程竣工報(bào)告后,及時(shí)組織業(yè)主,監(jiān)理,乙方進(jìn)行驗(yàn)收。
1、工程開工前,應(yīng)向甲方報(bào)送施工組織設(shè)計(jì),詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃及其它有關(guān)施工文件包括經(jīng)甲方同意的動火,電焊,氣焊,危險(xiǎn)品設(shè)置的批復(fù)文件。
2、開工前參加甲方組織的安全生產(chǎn)、施工技術(shù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、文明施工的交底會議,熟悉施工現(xiàn)場環(huán)境,按照經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理審批后的施工組織設(shè)計(jì)做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
3、預(yù)制樁運(yùn)到工地后,甲,乙雙方及時(shí)辦理移交手續(xù),乙方在收料過程中發(fā)現(xiàn)砼樁有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方、監(jiān)理進(jìn)行處理,否則由此引起的質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé).
4、乙方負(fù)責(zé)樁機(jī)作業(yè)場地的處理至符合樁機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5、由于地下障礙物造成不能正常施工,乙方應(yīng)以書面形式通知甲方,并同時(shí)提出處理方案,甲方收到通知和處理方案后____小時(shí)內(nèi)給予回復(fù),以保證施工正常進(jìn)行。
5、乙方嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。錘擊中發(fā)現(xiàn)貫入度劇變或嚴(yán)重回彈,或樁身傾斜、破壞等情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方,嚴(yán)禁擅自處理。乙方在施工時(shí)由于非他人原因造成的樁斷裂等現(xiàn)象,造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方在施工時(shí)對危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)設(shè)立警戒線,確保第三人的安全。
7、乙方在施工過程中,必須及時(shí)向甲方提供完整的原始記錄、樁位測量報(bào)告、沉樁中發(fā)生的異?,F(xiàn)象等書面報(bào)告。
8、在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質(zhì)量事故,由乙方負(fù)責(zé),并應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方提出事故處理方案,經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理,甲方等單位共同研究認(rèn)可后,由乙方組織實(shí)施,并承擔(dān)一切費(fèi)用。
1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到合同約定的中間驗(yàn)收條件,乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗(yàn)收____小時(shí)前通知甲方代表參加。驗(yàn)收合格,甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工;驗(yàn)收不合格,乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗(yàn)收____小時(shí)后,甲方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為甲方代表已認(rèn)可驗(yàn)收記錄,乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
2、工程完工后,乙方于____日內(nèi)向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收報(bào)告,甲方在收到乙方送交完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收報(bào)告后及時(shí)組織業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收,并給予乙方批復(fù)或提出整改意見,乙方按要求整改,并承擔(dān)由于自身原因造成的修改費(fèi)用,工期不順延。
3、竣工日期為乙方完成所有施工并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理驗(yàn)收通過簽字的日期,需整改后才能達(dá)到要求的,應(yīng)為乙方整改后再次提請甲方驗(yàn)收并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理簽字驗(yàn)收通過的日期。
1、保修期限:乙方對本工程質(zhì)量保修期限為____年,自整體工程竣工驗(yàn)收合格日開始算起。
2、在保修期內(nèi),由于乙方的施工質(zhì)量或施工缺陷原因引起的質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方在接到報(bào)修通知后____小時(shí)內(nèi)落實(shí)維修工作并維修完畢。
雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本合同書約定,任何一方違約的,均應(yīng)向守約方支付違約金。違約金的計(jì)算方式為:________________。
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):____________________
授權(quán)代理人:(簽字)______________
授權(quán)代理人:(簽字)______________
住址:____________________________
住址:____________________________
郵政編碼:________________________
郵政編碼:________________________
聯(lián)系電話:________________________
聯(lián)系電話:________________________
傳真:____________________________
傳真:____________________________
日期:____________________________
日期:____________________________
電子信箱:________________________
電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________
開戶銀行:________________________
賬號:____________________________
賬號:____________________________
路面工程合同書篇六
甲方(全稱):
乙方(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
工程總造價(jià):金額人民幣(大寫)xx(小寫)xx
施工范圍:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)xx天
本工程施工以xxx為標(biāo)準(zhǔn)。
1、本合同雙方確認(rèn)簽訂后付合同產(chǎn)品設(shè)備xx元,工程人員進(jìn)場,付布線安裝調(diào)試費(fèi):xx元。
2、工程設(shè)備安裝竣工,雙方驗(yàn)收合格后付x元,產(chǎn)品保修金x元,從竣工之日起1年后支付。
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
從xx年x月x日起至xx年x月x日止,工期為xx天,因甲方因素拖延,工期順延,乙方可以向甲方提出延誤人工費(fèi)補(bǔ)償,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費(fèi)50元/天。
工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告,由乙方提供竣工圖紙.甲方收到竣工驗(yàn)收報(bào)告后15天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后10天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。若甲方收到乙方送交的竣工驗(yàn)收報(bào)告后15天內(nèi)不組織驗(yàn)收,或驗(yàn)收后10天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗(yàn)收報(bào)告已被認(rèn)可。甲方收到承包人竣工驗(yàn)收報(bào)告后15天內(nèi)不組織驗(yàn)收,從第16天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
經(jīng)雙方協(xié)議本次安防工程所需的各項(xiàng)設(shè)備及施工材料由乙方支付一切運(yùn)輸費(fèi)用。
1.根據(jù)國家有關(guān)法規(guī),全面實(shí)行三包,將根據(jù)國家有關(guān)部門發(fā)布的.《部分商品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》,享受全面三包服務(wù)。
2.保用原則
a、正常操作使用情況下,出現(xiàn)故障,未經(jīng)拆修,自工程驗(yàn)收之日起三個(gè)月內(nèi)包換、整機(jī)一年保修服務(wù)。
b、注明贈品字樣的隨機(jī)附件,不予包換或保修。
c、屬下列情況之一者不實(shí)行三包,但是可以實(shí)行收費(fèi)修理:
a)人為因素造成的損壞,包括非正常工作環(huán)境下使用,不按說明書使用所引起的損壞等;
b)用戶私自拆機(jī)、自行維修、改裝或經(jīng)非本公司聯(lián)保單位維修;
c)因不可抗拒力(如水災(zāi)、火災(zāi)、地震、雷擊等)造成的損壞;
d)無產(chǎn)品保用卡和有效購買憑證的,或產(chǎn)品型號、條碼不符或被涂改;
3、其他
a)外觀損壞(磨損、刮花等)將不享受退換服務(wù)。
b)因網(wǎng)絡(luò)、無線信息服務(wù)商(運(yùn)營商)等原因造成的故障不在保修范圍內(nèi)。
甲方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx
xx年x月x日
乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx
xx年x月x日
路面工程合同書篇七
承包人(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律、法規(guī),遵照平等、自愿、公平、誠信的原則,甲方將蘇北xx二標(biāo)段(茂名路東文化路西) ,人行道、側(cè)石、平石等工程分項(xiàng)發(fā)包給乙方,為了保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,特立本施工承包合同,供雙方共同遵守,具體條款約定如下:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包范圍:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運(yùn)、混凝土的澆筑、步磚鋪設(shè)、側(cè)石、平石鋪設(shè)、前期原瀝青老路面的切割等工作。
1、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全、包文明施工、包驗(yàn)收、包與其他專業(yè)配合。
2、包所有人工作用具工具機(jī)械等。
第一次路面切割、拆除及垃圾外運(yùn)完成支付xx元。
第二次混凝土的澆筑完成支付xx 元。
第三次側(cè)石平石鋪設(shè)完成支付 元。
第四次步道磚完成支付xx 元。工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結(jié)算,并足額支付乙方的所有工程款。
1、合同履行過程中若發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)積極主動協(xié)商解決或申請有關(guān)部門調(diào)解,調(diào)解不成,向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
3、本合同由甲乙雙方負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后生效,竣工結(jié)算工程款支付完畢后終止。
簽訂時(shí)間:________年____月____日
路面工程合同書篇八
白蟻防治工程施工達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條 工程概況
1、白蟻防治工程
2、工程地點(diǎn):
第二條承包范圍
(一)承包范圍:
建筑物地基和樓宇的白蟻防治。
(二)具體工作內(nèi)容:
1、樓房周圍白蟻處理;
2、墻外防白蟻溝毒土;
3、埋地電纜溝毒土;
4、首層、地下室地面墻基毒土;
5、樓面墻基處理;
6、沉降縫、伸縮縫處理;
7、門框、窗框處理;
8、室內(nèi)管道、管溝處理等。
第三條 承包方式
1、乙方包工包料,包質(zhì)量、包工期、包保治、包驗(yàn)收符合省市白蟻防治要求,包辦理《預(yù)防白蟻竣工證明書》(下稱《證明書》)、《負(fù)責(zé)防治白蟻卡》(下稱《白蟻卡》)等有關(guān)手續(xù)。
2、結(jié)算方法:工程的建筑面積以工程報(bào)建審批面積為準(zhǔn),單價(jià)按合同承包單價(jià),經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算。甲方現(xiàn)場簽證人員為甲方技術(shù)人員、工程部經(jīng)理及甲方審核部人員。
第四條 工期 配合
建筑物土建工程進(jìn)度同時(shí)完成(土建工程完工時(shí)間計(jì)劃為________年____月____日)。乙方進(jìn)場施工的日期為________年____月____日。
第五條 質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
(一)質(zhì)量要求
1、工程質(zhì)量應(yīng)符合蟻學(xué)會主編的《 市房屋建筑預(yù)防白蟻工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的要求。
2、303;木結(jié)構(gòu)處理用cca-c型(水溶劑),使用濃度4%,使用藥量5
2、303。
3、預(yù)防白蟻用藥必須具備出廠合格書、生產(chǎn)許可證和測試報(bào)告,并提供生產(chǎn)廠家聯(lián)系辦法。
(二)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、工程按市《新建房屋白蟻預(yù)防試行辦法》和《筑白蟻預(yù)防工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。
2、工程完工后____日內(nèi),乙方向甲方提交竣工報(bào)告一式五份,待甲方驗(yàn)收后____日內(nèi)再向甲方提交《證明書》和《白蟻卡》。
第六條 工程造價(jià)及付款方式
(一)工程造價(jià)按
元平方米單價(jià)包干(無論市場情況如何均不作調(diào)整)。本工程建筑面積暫定為
平方米,合計(jì)工程總造價(jià)為人民幣 元,工程實(shí)際價(jià)格按工程報(bào)建審批面積結(jié)算。若本工程分期施工的,則按分期造價(jià)及付款方式執(zhí)行。
(二)付款方式
1、本合同簽訂且乙方施工隊(duì)伍進(jìn)場,同時(shí)在甲方取得乙方使用藥物之檢測書并且所用之藥物符合甲方要求后十個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付工程造價(jià)的 %,即人民幣元(大寫:。
2、甲方建筑物工程竣工,同時(shí)乙方白蟻防治工作全部完成并通過驗(yàn)收及辦理完有關(guān)手續(xù)(含《證明書》、《白蟻卡》等)之日起____日內(nèi)付至工程實(shí)際結(jié)算造價(jià)的 %,即人民幣元(大寫:)。
個(gè)工作日內(nèi)向乙方結(jié)清。
4、支付以上款項(xiàng)時(shí),乙方須先提供國內(nèi)有效的等值發(fā)票,若乙方不能提供 發(fā)票的,甲方有權(quán)拒付工程款。
5、若甲方需在本合同約定的標(biāo)的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,應(yīng)以正式書面形式將具體工作范圍、價(jià)款、完成時(shí)間、付款進(jìn)度等主要內(nèi)容通知乙方。若無正式書面委托,甲方不予結(jié)算。
第七條保治期
1、保治期為年,從工程竣工驗(yàn)收并交付使用之日起計(jì)算。
2、乙方應(yīng)定期每年回訪一次;如發(fā)現(xiàn)蟻害,乙方應(yīng)在接到甲方通知后的24小時(shí)內(nèi),無償給予處理。
3、在保治期內(nèi)乙方必須及時(shí)進(jìn)行保治,如知而拖延24小時(shí)則甲方有權(quán)另派施工隊(duì)伍施工防治,一切費(fèi)用在保治保證金內(nèi)扣除;如保證金不足的,甲方有權(quán)向乙方追償。
第八條 雙方義務(wù)
(一)甲方義務(wù)
1、 甲方應(yīng)按合同約定支付合同款項(xiàng)。
2、 向乙方提供預(yù)防白蟻范圍的建筑施工圖紙一份和工程總承包單位的施工進(jìn)度計(jì)劃一份。
3、 甲方提供施工用水電,費(fèi)用由乙方支付。
4、甲方委派
作為現(xiàn)場代表,協(xié)助乙方共同落實(shí)白蟻預(yù)防工程施工方案,對工程進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理,辦理工程現(xiàn)場驗(yàn)收和簽證手續(xù),負(fù)責(zé)解決應(yīng)由甲方解決的有關(guān)工程問題,以及其它事宜。如現(xiàn)場代表變更則需及時(shí)通知。
(二)乙方義務(wù)
1、 在甲方提供預(yù)防白蟻范圍的建筑施工圖紙和工程總承包單位的施工進(jìn)度計(jì)劃后日內(nèi)向甲方提供白蟻預(yù)防工程施工技術(shù)方案。
2、 乙方應(yīng)建立、建全白蟻防治的質(zhì)量保證體系,嚴(yán)格按照國家、地方和本合同規(guī)定的施工規(guī)范、技術(shù)要求和操作程序進(jìn)行施工,做好自檢,確保工程質(zhì)量,按期完工。
3、 乙方應(yīng)當(dāng)使用經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)生產(chǎn)的藥劑。其從事白蟻防治工作的人員在工作過程中,應(yīng)當(dāng)出示白蟻防治的執(zhí)業(yè)資格證書。
4、 進(jìn)入施工現(xiàn)場后,應(yīng)遵守現(xiàn)場的安全、防火、保衛(wèi)和有關(guān)文明施工規(guī)定,不亂改、不損壞現(xiàn)場設(shè)施和建筑材料、半成品和成品。
5、 在涉及工程或與工程有關(guān)事情上,乙方都應(yīng)依照并遵守監(jiān)理人員的指示。
6、 配合土建工程進(jìn)度完成白蟻預(yù)防施工并通過驗(yàn)收。
7、委派事宜。如現(xiàn)場代表變更,應(yīng)事先征得甲方同意
甲方(簽名):時(shí)間:
乙方(簽名):時(shí)間:
路面工程合同書篇九
昨天晚上,王江涇鎮(zhèn)太平村村民凌根奎又像往常一樣,來到離家不遠(yuǎn)處的一塊空地上,看到施工進(jìn)度不斷推進(jìn),凌根奎開心地說,村民們閑時(shí)都會到這塊空地上走走,希望新房子早點(diǎn)建好,早點(diǎn)入住。
這樣的積極性充分體現(xiàn)在5月13日召開的、290多戶農(nóng)戶參加的搬遷評估大會上。原本村干部還提心吊膽,怕有些村民對搬遷不理解、不配合,沒想到積極抽簽參與搬遷評估的農(nóng)戶占了整個(gè)搬遷評估農(nóng)戶的95%以上。早日到新市鎮(zhèn)社區(qū)集聚,已經(jīng)成為農(nóng)戶們共同的期盼。
進(jìn)這么高檔的新社區(qū),配套齊全、環(huán)境又好,我們開心都來不及。”農(nóng)戶魯善如的老家在河南,他對未來新的環(huán)境和生活也充滿了向往:“今后居住品質(zhì)將大大提高,生活也有了一定的保障。我們農(nóng)民也要轉(zhuǎn)型,做一個(gè)新時(shí)代的農(nóng)民?!?/p>
在“兩新工程”建設(shè)中,王江涇鎮(zhèn)強(qiáng)力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保相關(guān)工作同步開展。記者在太平村、長虹村的聚集點(diǎn)看到,一些主要道路框架逐步形成,水電設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),一些性急的村民還特意提前到現(xiàn)場“打探”,看到現(xiàn)場熱火朝天的建設(shè)場景,他們都會放心地離去。該鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人告訴記者,到目前,該鎮(zhèn)已投入2800多萬元用于“兩新工程”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中太平村主體道路、電力設(shè)施、自來水工程等先后完成;長虹村基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)進(jìn)入施工階段,根據(jù)計(jì)劃,本月底下月初,將開始對農(nóng)戶搬遷進(jìn)行評估,力爭在6月初完成主體道路的基礎(chǔ)框架,并著手對水電設(shè)施的申報(bào)。
完善的政策、合理的規(guī)劃、配套的跟進(jìn),讓眾多農(nóng)戶吃了“定心丸”。在推進(jìn)“兩新工程”建設(shè)中,王江涇鎮(zhèn)針對不同地域特點(diǎn)和農(nóng)民實(shí)際,采取多種方式,安置房屋多樣化、土地流轉(zhuǎn)靈活化、農(nóng)民保障政策化,拓展發(fā)展空間,多方籌措資金。鎮(zhèn)黨委副書記吳云飛介紹說,該鎮(zhèn)做了大量的調(diào)查摸底工作,出臺系列政策和措施,集聚政策和征遷政策嚴(yán)格分開,合乎了不同農(nóng)戶的“胃口”。4億元資金的及時(shí)到位,確保了“兩新工程”建設(shè)的順利推進(jìn)。目前,太平村和長虹村的土地征遷已經(jīng)完成,搬遷戶的調(diào)查摸底工作有序進(jìn)行。
據(jù)介紹,今年王江涇鎮(zhèn)將全面啟動“1+x”規(guī)劃布點(diǎn)的新社區(qū)建設(shè),全鎮(zhèn)完成2800戶農(nóng)民搬遷任務(wù),而目前報(bào)名要求搬遷的農(nóng)戶已有1800多戶。鎮(zhèn)黨委書記陳天榮表示,接下來,該鎮(zhèn)將繼續(xù)完善各項(xiàng)措施和制度,繼續(xù)推進(jìn)“兩新工程”建設(shè),并以此為契機(jī),完善規(guī)劃,推進(jìn)該鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè),形成“兩縱三橫”的網(wǎng)絡(luò)格局,提升內(nèi)涵和品質(zhì),增強(qiáng)人氣、商氣、財(cái)氣,刷新浙北經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)新形象。
路面工程合同書篇十
出租方:(以下簡稱甲方)承租方:(以下簡稱乙方)
一、租賃車輛狀況詳見本合同的附件《租賃車輛檢驗(yàn)報(bào)告》
三、出租方的權(quán)利和義務(wù)
1、在下述任何一種情況發(fā)生時(shí),出租方有權(quán)隨時(shí)隨地收回所租車輛,已收取的款項(xiàng)在計(jì)算所有損失后多退少補(bǔ)。
(1)承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
(2)承租方將所租賃車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、出售、抵押、質(zhì)押。
(3)從事其它有損出租方車輛合法權(quán)益的活動。
(4)未經(jīng)出租方書面許可,在車輛租賃期限結(jié)束后拖欠還車。在以上情況下給出租方造成經(jīng)濟(jì)損失的,承租方應(yīng)作相應(yīng)賠償。
2、不承擔(dān)租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責(zé)任。
3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應(yīng)有的權(quán)利。
4、按合同約定提供技術(shù)狀況良好各種證照及規(guī)費(fèi)齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽(yù)實(shí)施監(jiān)控。
四、承租方的權(quán)利和義務(wù)
1、于租賃合同規(guī)定的租賃時(shí)段擁有所租賃車輛的使用權(quán)。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔(dān)賠償、維修義務(wù)。
3、在租賃合同書簽署之日足額交納抵押金并以現(xiàn)金方式全額繳納租金;如使用銀行信用卡消費(fèi),則需自行承擔(dān)由此而產(chǎn)生的應(yīng)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)。
4、自行承擔(dān)租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費(fèi)用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務(wù)。
6、租期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī),并承擔(dān)由于違章、違法肇事等行為所產(chǎn)生的全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
7、承租方必須承擔(dān)由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟(jì)損失。
8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險(xiǎn)事故的定損、理賠。
五、抵押條款
1、承租方應(yīng)于租賃合同書簽署之日根據(jù)出租方關(guān)于押金的規(guī)定一次性足額交付相應(yīng)抵押金給出租方。
2、出租方應(yīng)于租賃合同書期滿或雙方協(xié)議解除合同后,除依照本合同及附件的規(guī)定應(yīng)扣除的費(fèi)用外,將剩余押金歸還給承租方。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛?cè)藛T,承租方不用交納押金。
六、保險(xiǎn)條款
1、出租方已就租賃車輛提供相應(yīng)保險(xiǎn),詳見《汽車租賃登記表》。
2、承租方應(yīng)在交通事故發(fā)生的24小時(shí)內(nèi)通知出租方,出租方將在保險(xiǎn)事故車輛到達(dá)其指定修理廠,承租方提供了有效的全部保險(xiǎn)證明手續(xù),且承租車輛符合《汽車租賃登記表》中規(guī)定的由出租方進(jìn)行保險(xiǎn)理賠的車輛時(shí),停止計(jì)算租賃費(fèi)用。承租人在承租車輛期間若發(fā)生車輛被盜、報(bào)廢或其它形式的滅失,承租人應(yīng)負(fù)擔(dān)車輛滅失之日起至出租方獲得保險(xiǎn)公司賠款時(shí)止(最長不超過____個(gè)月)的車輛租金的____%及保險(xiǎn)免賠部分。
3、由于承租方的原因造成的保險(xiǎn)公司拒賠及免賠的所有損失及相關(guān)費(fèi)用由承租人承擔(dān)。
4、車輛發(fā)生保險(xiǎn)事故,承租方應(yīng)交付車輛加速折舊費(fèi)及保險(xiǎn)公司免賠額。加速折舊費(fèi)相當(dāng)于本次事故總維修費(fèi)的____%,如承租方不能取得保險(xiǎn)公司理賠必須的有關(guān)手續(xù),則由承租方負(fù)擔(dān)全部維修費(fèi)用及加速折舊費(fèi),并承擔(dān)保險(xiǎn)事件不能賠付的責(zé)任。
七、違約責(zé)任除重大政策性變化或不可抗力外,任何一方違反合同的規(guī)定致使合同不能全部履行的,除賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)向另一方支付合同及附件未履行部分租賃金額總____%的違約金。承租方應(yīng)按雙方簽定的還車時(shí)間及時(shí)交還租賃車輛,每逾期交還____日,除繼續(xù)計(jì)收租金外,需另外交付日租金____%的違約金。每提前交還____日,在交付日租金____%的違約金后退還該日租金。本合同所指經(jīng)濟(jì)損失,均包括租金損失,租金損失賠償標(biāo)準(zhǔn)按《汽車租賃登記表》所列租金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
八、合同的變更和解除本合同的變更和解除,必須經(jīng)租賃雙方簽署書面協(xié)議方能有效。
九、爭議的解決有關(guān)本合同之一切爭議,首先應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商解決不成,任何一方可向有管轄權(quán)的____市工商行政管理局仲裁委員會申請仲裁或由____市____區(qū)人民法院訴訟解決。
路面工程合同書篇十一
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
路面工程合同書篇十二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照市場行情,行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的'原則,雙方就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
二、承包范圍及承包方式
1、承包范圍:強(qiáng)電線路、燈具安裝、進(jìn)水及設(shè)施安裝,弱電線路及設(shè)施安裝消防線路,監(jiān)控線路不在乙方承包范圍內(nèi)。
2、承包方式:本工程采用包工。
三、工程造價(jià):以商定為45000元人民幣,大寫:肆萬伍仟元整。
四、付款方式:
進(jìn)場甲方應(yīng)付給乙方生活費(fèi)_________元(大寫:____________);裝燈時(shí),甲方應(yīng)付乙方工程款__________元(大寫:____________);工程完工后付清余款。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:做好各施工單位轉(zhuǎn)調(diào)工作,按合同規(guī)定及時(shí)支付工程款。
2、乙方責(zé)任:精心施工,確保質(zhì)量、工期。
六、此合同壹式貳份,雙方各執(zhí)一份,望雙方遵守,簽字之日起此合同生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
路面工程合同書篇十三
承租方(甲方):
出租方(乙方):
經(jīng)甲乙雙方友好商定,關(guān)于乙方向甲方提供設(shè)備租賃服務(wù)事宜,依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂本合同。
一、服務(wù)地點(diǎn):
二、服務(wù)內(nèi)容:詳見乙方提供的附件《項(xiàng)目及價(jià)格清單》。
三、服務(wù)方式:乙方按照《項(xiàng)目及價(jià)格清單》提供器材安裝、調(diào)試、使用及其它服務(wù)項(xiàng)目。
四、服務(wù)期限:________年____月____日至________年____月____日。
五、合同價(jià)款:本次租賃項(xiàng)目總造價(jià)為________元人民幣(即人民幣大寫_______元整),如有增減設(shè)備或制作按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。
六、付款方式:合同簽字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民幣)的預(yù)付款項(xiàng),服務(wù)結(jié)束后____日內(nèi)甲方向乙方支付剩余款項(xiàng)。
七、甲方工作:
1、盡可能為乙方提供安裝的便利條件:即施工、電力、時(shí)間、場地等,以保證正常施工;
2、按合同約定的期限支付工程款項(xiàng);
3、保證現(xiàn)場器材的安全。
八、乙方工作:
1、按照甲方要求提供所用器材的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及使用。具體項(xiàng)目內(nèi)容詳見《項(xiàng)目及價(jià)格清單》(即附件)。
2、提供技術(shù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)及支持。
3、在指定時(shí)間內(nèi)完成安裝與拆卸。
九、維護(hù)方式:
1、乙方向甲方提供的器材,若因以下原因造成的器材損壞由甲方負(fù)責(zé)賠償(或支付維修費(fèi)),若損壞的器材已無法修復(fù),甲方要按乙方購進(jìn)此器材的價(jià)格全款向乙方賠償。
(1)甲方人員在非乙方人員授權(quán)情況下私自操作而導(dǎo)致的器材損壞。
(2)設(shè)備因欠佳的環(huán)境而導(dǎo)致的故障,如過高的輸入電壓等。
十、違約責(zé)任:
1、乙方所提供的器材與《現(xiàn)場布置及所用設(shè)備項(xiàng)目及價(jià)格清單》不符或未達(dá)到本合同對設(shè)備、器材的質(zhì)量要求,由乙方更換,如對甲方造成損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
2、如因客戶原因,甲方須更改此次活動的時(shí)間、地點(diǎn),須至少提前24小時(shí)通知乙方,如因甲方原因取消此次活動,甲方應(yīng)向乙方支付總款項(xiàng)50%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償;如因不可抗力或非人為因素造成本次活動不能進(jìn)行,甲乙雙方均不承擔(dān)責(zé)任,甲方須支付乙方已發(fā)生費(fèi)用。
3、如因乙方原因,未能及時(shí)安裝和調(diào)試清單所列器材,致使甲方活動未能正常進(jìn)行,對甲方造成的損失,乙方應(yīng)根據(jù)甲方的損失程度,支付相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
十一、爭議:本合同履行雙方發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)積極通過友好協(xié)商方式解決,協(xié)商不成,任何一方均可通過法律途徑解決爭議。
十二、其它條款:
1、本合同自雙方簽字之日起生效。
2、本合同未列事項(xiàng),雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
負(fù)責(zé)人(簽字):
負(fù)責(zé)人(簽字):
電話:
電話:
簽字日期:________年____月____日
簽字日期:________年____月____日
路面工程合同書篇十四
(甲方)
立合同單位(人):南通二建奧體中心項(xiàng)目部
(乙方)
現(xiàn)因甲方工程需要,將該土方工程承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
一、工程名稱:南京奧體中心工地(南通二建項(xiàng)目部)土方工程,工期:按甲方
要求保期保質(zhì)保量完成。
二、乙方挖土方外運(yùn)單價(jià)按22.5元/立方米計(jì)算,內(nèi)倒挖土方(運(yùn)距在300米以
內(nèi))單價(jià)按12.5元/立方米計(jì)算。基坑土方整板余留10公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工負(fù)責(zé)清理,22個(gè)大承臺土方機(jī)械挖土按45%計(jì)算,人工挖土按55%計(jì)算,人工清理土方單價(jià)另外增加18.5元/立方米。
三、工程量計(jì)算方式:按場地實(shí)挖土方量計(jì)算。
四、工程驗(yàn)收,工程竣工結(jié)束后,甲方開據(jù)簽證單。
五、付款方式:該工程結(jié)束,付總工程款地70%,余款當(dāng)年內(nèi)結(jié)清。
六、乙方負(fù)責(zé)場外渣土保潔清理。
七、甲方負(fù)責(zé)該工程地下排水作業(yè),負(fù)責(zé)夜間噪音證辦理,提供乙方夜間照明及
派技術(shù)人員場指導(dǎo)施工及控制標(biāo)高。
八、如遇障礙物及未盡事宜共同協(xié)商解決。
九、合同有效期:本合同一經(jīng)雙方簽字與公證后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方代表: 乙方代表:
聯(lián)系:
聯(lián)系:
路面工程合同書篇十五
乙方(供貨安裝方):________聯(lián)系電話:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方訂購及設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量,以及工程概況:
1、設(shè)備情況(詳見報(bào)價(jià)表):
第二條 乙方工程材料進(jìn)場時(shí),由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點(diǎn)(甲方指定的地點(diǎn)必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收:
1、 乙方負(fù)責(zé)中央空調(diào)設(shè)備的安裝、調(diào)試。
2、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計(jì)說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到驗(yàn)收通知三天內(nèi)組織人員對工程進(jìn)行驗(yàn)收,認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的,雙方代表在工程驗(yàn)收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計(jì)圖、選型方案為準(zhǔn);需更改設(shè)計(jì)方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機(jī)型調(diào)整的,須經(jīng)雙方洽商加以確認(rèn)。
第四條 付款方式:
1、本合同價(jià)款為雙方合同工程款洽商價(jià)款 ;
2、本合同工程總價(jià)款為人民幣 元(大寫: 圓整 )
5、其余款項(xiàng)于設(shè)備調(diào)試完畢,工程竣工驗(yàn)收合格后付清余款(以驗(yàn)收報(bào)告日期為準(zhǔn)),甲方未付清全款以前,材料及空調(diào)設(shè)備權(quán)屬為乙方;乙方通知甲方驗(yàn)收,一周內(nèi)甲方無故不參加驗(yàn)收,視作驗(yàn)收合格。
6、以上價(jià)款不含小區(qū)物管費(fèi)、含專用鉆孔機(jī)器鉆孔費(fèi)用、含設(shè)備吊裝費(fèi)。
第五條 雙方責(zé)任
一、乙方責(zé)任:
1、工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,應(yīng)向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價(jià)款總額的20%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付價(jià)款的1‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責(zé)任:
1、工程現(xiàn)場甲方負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合工作;
2、甲方負(fù)責(zé)空調(diào)內(nèi)外機(jī)電源的鋪設(shè)及室外機(jī)基座的建設(shè)。
3、甲方負(fù)責(zé)施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程,應(yīng)向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時(shí)間支付工程款的,每遲一天,甲方應(yīng)向乙方支付合同款總額的1‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達(dá)到此限額后仍不能付款,一個(gè)月內(nèi),乙方有權(quán)終止合同,并追回中央空調(diào)設(shè)備及附屬材料,且甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失,乙方也可追究甲方有關(guān)的法律責(zé)任。
5、 甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號,應(yīng)及時(shí)通知乙方,并承擔(dān)乙方重復(fù)運(yùn)輸、保管、設(shè)備差價(jià)、材料損失等有關(guān)費(fèi)用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)和未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款
1. 自驗(yàn)收之日起,工程保修期為________年半(即18個(gè)月)。在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,則乙方收取基本維修費(fèi)用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價(jià)格收取費(fèi)用。
2. 質(zhì)保期結(jié)束后,乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護(hù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條 因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交并經(jīng)甲方確認(rèn)的本工程的設(shè)計(jì)圖及報(bào)價(jià)方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條 本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條 合同附件為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方:________乙 方:________
代理人:_______代理人:________
電 話:________電 話:________
日 期:________日 期:________
路面工程合同書篇十六
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:_____,以下簡稱甲方;
設(shè)計(jì)單位:_____,以下簡稱乙方;
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
甲方委托乙方承擔(dān)____工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目,建筑安裝面積為_____平方米,批準(zhǔn)總投資為___萬元,建設(shè)地點(diǎn)在____。
1.甲方應(yīng)在____年__月__日以前,向乙方提交業(yè)經(jīng)上級批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書、工程選址報(bào)告,以及原料(或經(jīng)過批準(zhǔn)的資源報(bào)告)、燃料、水、電、運(yùn)輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設(shè)計(jì)要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術(shù)資料。甲方在____年__月__日施工圖設(shè)計(jì)前,應(yīng)提供經(jīng)過批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件和能滿足施工圖設(shè)計(jì)要求的勘察資料、施工的條件,以及有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料。
甲方對上述資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2.及時(shí)辦理各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)文件審批工作。
3.在工程開工前,甲方應(yīng)組織有關(guān)施工單位,由乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底;工程竣工后,甲方應(yīng)通知乙方參加竣工驗(yàn)收。
4.在設(shè)計(jì)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行工作時(shí),甲方應(yīng)提供必要的工作條件,并在生活上予以方便,在設(shè)計(jì)和施工過程中因技術(shù)上的特殊需要進(jìn)行試制試驗(yàn),所需一切費(fèi)用以及為配合甲方到外地的差旅費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。
5.甲方必須維護(hù)乙方的設(shè)計(jì)文件,不得擅自修改,未經(jīng)乙方同意,甲方不得復(fù)制、重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。
6.甲方對乙方的設(shè)計(jì)成果負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
1.乙方必須在____年__月__日以前,向甲方交付初步設(shè)計(jì)文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技術(shù)設(shè)計(jì)文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工圖設(shè)計(jì)文件。其中,初步設(shè)計(jì)文件一式___份,技術(shù)設(shè)計(jì)文件一式___份,施工圖設(shè)計(jì)文件一式___份,甲方另需增添文件份數(shù)需要模型費(fèi),另行收費(fèi)。___年__月__日以前,乙方必須向甲方提交完畢所有設(shè)計(jì)文件(包括概算文件、材料設(shè)備清單)。
(大型建筑安裝工程,甲乙雙方可視具體情況分階段進(jìn)行設(shè)計(jì),在具備設(shè)計(jì)條件時(shí),雙方簽訂階段設(shè)計(jì)合同。具體規(guī)定甲方應(yīng)提交各階段設(shè)計(jì)資料的名稱和日期,乙方交付設(shè)計(jì)文件的日期,作為本合同的附件,詳見附件(2)。
2.乙方必須根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或上一階段設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件,以及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)議文件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術(shù)要求和進(jìn)行設(shè)計(jì),提交符合質(zhì)量的設(shè)計(jì)文件。
3.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后,在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)。
4.設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工,進(jìn)行施工前技術(shù)交底,解決施工中的有關(guān)設(shè)計(jì)問題,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算,參加隱蔽工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。
1.甲方因故要求修改工程的設(shè)計(jì),經(jīng)乙方同意后,除設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間另定外,甲方應(yīng)按乙方實(shí)際返工修改工日,每工日按___元增付設(shè)計(jì)費(fèi),或按設(shè)計(jì)階段中返工的工作量百分比計(jì)算。
2.原定任務(wù)書如有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí),須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。已經(jīng)進(jìn)行了的設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付,按前條辦法計(jì)算。
3.甲方因故要求中途停止設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)及時(shí)用書面通知乙方,已付設(shè)計(jì)費(fèi)不退,并按該階段的實(shí)際耗工日,增付和結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi),同時(shí)結(jié)束合同關(guān)系。
本設(shè)計(jì)合同生效后___天內(nèi),甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的____%的定金,設(shè)計(jì)合同履行后,定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)方案后___天內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付____%的設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交施工圖文件后___天內(nèi),甲方應(yīng)向乙方結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)(設(shè)計(jì)周期較長的大型工程項(xiàng)目,施工圖階段的設(shè)計(jì)費(fèi),可按單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)完成后分別撥付)。
1.在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi),由于乙方采用先進(jìn)技術(shù)或合理建議而節(jié)省了工程投資,可以從節(jié)約投資額中提取___%獎勵乙方。
2.由于甲方不能按期、準(zhǔn)確提供有關(guān)設(shè)計(jì)資料,致使乙方無法進(jìn)行設(shè)計(jì)或造成設(shè)計(jì)返工,乙方除可將設(shè)計(jì)文件交付日期順延外,還應(yīng)由甲方按乙方實(shí)際損失工日,以每日___元計(jì)算增付設(shè)計(jì)費(fèi)。
3.甲方不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付定金和設(shè)計(jì)費(fèi),應(yīng)根據(jù)銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
4.由于乙方的原因,延誤設(shè)計(jì)文件的交付時(shí)間,每延誤___天,乙方應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的____%的違約金(甲方可在設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除)。
5.因乙方設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起返工,應(yīng)由乙方繼續(xù)完善設(shè)計(jì)任務(wù),并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收設(shè)計(jì)費(fèi)。對于因乙方設(shè)計(jì)錯誤造成工程重大質(zhì)量事故者,乙方除免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)外,還應(yīng)付相應(yīng)的賠償責(zé)任。
(略)
__________。
本合同自___年__月__日雙方簽字后生效,全部設(shè)計(jì)任務(wù)完成后失效。本合同如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力。但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或不屬于同一部門的,可向___仲裁委員會申請仲裁(向人民法院起訴)。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,送計(jì)委、建委、建行……等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方): 設(shè)計(jì)單位(乙方):
法定代表人:_______ 法定代表人:_______
聯(lián)系人:_________ 聯(lián)系人:_________
通訊處:_________ 通訊處:_________
電話或電報(bào):_______ 電話或電報(bào):_______
開戶銀行:________ 開戶銀行:________
帳號:__________ 帳號:__________
___年__月__日訂
附:
(1)______設(shè)計(jì)項(xiàng)目收費(fèi)表;
(2)______工程設(shè)計(jì)補(bǔ)充協(xié)議書。
路面工程合同書篇十七
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、合同工期:本合同工程開工日期為20xx年11月21日至20xx年12月20日,工期30天。承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項(xiàng)承包工作,并承擔(dān)合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責(zé)任。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):本合同工程的質(zhì)量等級優(yōu)良工程,承包人應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理,認(rèn)真履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)措施,保證達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。
五、合同價(jià)款:金額(大寫)人民幣元整,(小寫 元)。實(shí)施過程中地質(zhì)情況變化不大,工程量在不超過招標(biāo)工程量的10%時(shí),總價(jià)不再調(diào)整,超出部分按業(yè)主單價(jià)進(jìn)行增減(工程量清單及業(yè)主單價(jià)表附后)。
六、組成合同的文件:組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、合同條款
5、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
6、圖紙
7、工程量清單
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與招標(biāo)文件《合同條款》中賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承包工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、付款方式:成井后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方付給乙方合同總造價(jià)的%計(jì)期不付,違約責(zé)任由甲方承擔(dān)。
十、質(zhì)保金:本工程質(zhì)量保金為10%,工程竣工驗(yàn)收之日算起1年保修期,期滿經(jīng)驗(yàn)收無缺陷后返還。
十一、合同生效
本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本合同一式四份,其中正本兩份,雙方各持一份,副本份,雙方各持一份。
路面工程合同書篇十八
甲方:
乙方:
茲由乙方承建甲方的冷庫安裝工程,為使工程順利進(jìn)行,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
1.工程名稱冷庫安裝工程本工程為大包工工程。
2.工程地點(diǎn):
3.工程合同價(jià):元整
4.施工時(shí)間:年月日開工至年月日前完工??偣て谔?。
1.制冷主機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)冷凝器、低壓循環(huán)桶、貯氨器等制冷系統(tǒng)設(shè)備安裝、電路、電柜等安裝。氨沖霜系統(tǒng)、水沖霜系統(tǒng)安裝。電路系統(tǒng)安裝。庫門、風(fēng)幕安裝。
2.制冷系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電系統(tǒng)連接。各系統(tǒng)試壓、調(diào)試、連接。
3.系統(tǒng)聯(lián)動試機(jī)、降溫。
1.按國家制冷行業(yè)安裝規(guī)范安裝驗(yàn)收。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),管道布局、焊接合理規(guī)范,無漏氨、漏水現(xiàn)象。
2.庫溫達(dá)到-5℃以下。
1.合同總價(jià):元整。
2.工程分段付款:乙方施工人員及安裝設(shè)備到甲方場地后,甲方先付乙方元,工程進(jìn)度一半時(shí)再付元,系統(tǒng)試壓調(diào)試完工后付元,余款元作為質(zhì)保金在年月日前支付給乙方。
(1)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平、臨時(shí)用電。
(2)提供乙方安裝工人的住宿。
(1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范、安全文明施工。施工期間發(fā)生的一切事故均由乙方自負(fù)。
(2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護(hù)工作。
(3)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,按合同規(guī)定的時(shí)間完成工程施工任務(wù)。
(4)該按裝工程所用的工具、設(shè)備、機(jī)械均由乙方負(fù)責(zé)。
(5)乙方對其所承包的工程保修期為一年,一年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換,并終身維修。
(6)乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)為甲方培訓(xùn)操作工人2-3名。
(7)甲方冷庫正式投入使用時(shí),乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)派技術(shù)人員到甲方指導(dǎo)操作天,技術(shù)人員食宿費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(1)本合同雙方代表人簽字蓋章后即生效,至結(jié)清工程款項(xiàng)后終止。
(2)本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份。
(3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補(bǔ)協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。
甲方:
電話:
代表人:
乙方:
代表人:
電話:
簽訂時(shí)間:年月日
工程租賃合同書
小型工程合同書
工程施工合同書
工程工人勞動合同書范本
建設(shè)工程技術(shù)咨詢合同書
兼職營銷工程師聘用合同書
樓體亮化工程通用版合同書
城市民用戶燃?xì)夤こ虒?shí)施合同書范文
房地產(chǎn)在建工程抵押貸款合同書范本
路面工程合同書篇十九
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設(shè)備有限*司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
一. 工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)
1、發(fā)電機(jī)組型號:
冷卻方式:
臺 數(shù):
2、技術(shù)指標(biāo)
評價(jià)點(diǎn)位置:
所屬區(qū)域:
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天 65 db(a) 晚上 65db(a)
注:
1. 如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。
二、噪音治理要求:
1、 噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
2、 噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施
采用機(jī)房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。
具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工,整個(gè)噪音控制
工程在 天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)
七、工程費(fèi)用及支付辦法
總工程費(fèi)用為:
付款方式:合同簽定時(shí)交付定金;
主材料進(jìn)場后付 ;
工程完工后 天內(nèi)付清余款。
八、其它
1.若甲方無故不按時(shí)按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方) 承接方(乙方)
路面工程合同書篇二十
發(fā)包人(甲方):___________________________承包人(乙方):___________________________依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
二、工程承包范圍:基坑土方外運(yùn)(甲方負(fù)責(zé)裝車,乙方負(fù)責(zé)用車外運(yùn)至工地外)。
三、合同工期:___________________________
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行基坑開挖驗(yàn)收規(guī)范達(dá)到全面優(yōu)良。
五、合同單價(jià)及價(jià)款及工程量計(jì)算方式:項(xiàng)目單價(jià)總價(jià)備注說明土方外運(yùn)元平方米按實(shí)際方數(shù)乘以單價(jià)1土方單價(jià)以實(shí)方計(jì)算;2本單價(jià)含施工時(shí)的有關(guān)機(jī)械臺班費(fèi)用,外運(yùn)裝車等費(fèi)用;3本單價(jià)含外運(yùn)泥尾場地清理費(fèi)用;4本單價(jià)含一切乙方機(jī)械進(jìn)退場費(fèi)用。
六、付款方式:
2、當(dāng)主體基坑到底完成后三個(gè)月內(nèi)付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六個(gè)月內(nèi)支付5%。
七、甲方責(zé)任:
1、辦理施工許可證,余泥排放證等費(fèi)用;
2、組織圖紙會審,組織監(jiān)督落實(shí)班組工人進(jìn)場安全教育;
3、組織分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收,負(fù)責(zé)工程控制軸線的放線、測量標(biāo)高工作;
4、向乙方提供基坑支護(hù)施工圖紙一份。
八、乙方責(zé)任:
1、指派管理人員駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)管理土方隊(duì)伍,辦理準(zhǔn)運(yùn)證及相關(guān)費(fèi)用;
2、運(yùn)輸車輛必須是散體物料運(yùn)輸正規(guī)車輛,禁止雇請非法營運(yùn)“野雞車”;
3、余泥堆放場必須是手續(xù)證件齊全(提供合格證件給甲方備案)否則承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;
5、負(fù)責(zé)工人的安全教育,對工人進(jìn)行安全、質(zhì)量技術(shù)交底、管理工人的生活問題;
6、乙方必須帶領(lǐng)全體工人生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生事故(無論任何原因)乙方負(fù)者20%事故引起的相關(guān)費(fèi)用,甲方負(fù)者80%的相關(guān)費(fèi)。
7、各班組在簽訂本協(xié)議時(shí)先交一定數(shù)額的安全生產(chǎn)、文明施工保證金。
1、乙方必須服從項(xiàng)目部的工序、工作面及工期安排;
2、乙方負(fù)責(zé)周邊外圍關(guān)系(如、、街道、村委等)。
十、違約責(zé)任:
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/5034298.html】