在商業(yè)活動中,合同起著保障法律權(quán)益和實現(xiàn)互惠互利的重要作用。寫一份優(yōu)秀的合同需要充分考慮到各個方面的因素,確保合同的完整性。合同的范文如下所示,你可以根據(jù)對應(yīng)的情況進(jìn)行修改和調(diào)整。
裝修違約合同篇一
甲方:
乙方:
甲方的計算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《^v^合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達(dá)成如下合同:
工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計算機(jī)機(jī)房裝修.機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試.及其工程。
項目名稱:
承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計.施工.及設(shè)備材料供應(yīng)。
施工地點。
本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則:
質(zhì)量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認(rèn)可和支持,以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
甲方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查.監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正.
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
乙方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙設(shè)計。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進(jìn)度,按照甲施要求完成各項工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗前的保護(hù),保養(yǎng)。
5)做好施工記錄.隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場。
裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;
所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
材料.設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標(biāo)報價中所列產(chǎn)品型號.產(chǎn)地進(jìn)行采購。
第四章合同價款。
合同總價為:
計人民幣:元整。
合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備.系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費.稅金等所有的相關(guān)費用。
第五章付款方式。
合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。
乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗收1年付清。
甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
乙方的施工計劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設(shè)計變更。
甲方因變更設(shè)計時,應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應(yīng)由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無效,不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗收。
工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內(nèi)由甲.乙雙方對工程進(jìn)行驗收。
工程驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計.施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗收依據(jù)。
甲方需在三日日內(nèi)驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時修正,并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán).商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。
乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計.施工.驗收.開通.正常使用。
乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的支付違約金。
乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng),24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。
裝修違約合同篇二
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方將工程承包給乙方,依據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同,以共同信守和履行,門窗裝修合同書。
包工包料,制作安裝。
自年月日至年月日止,共計天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工,工期可做相應(yīng)順延。
本工程實行固定單價元/平方米,工程量平方米,總造價約元。工程交工時,以實際發(fā)生并雙方測量認(rèn)可的工程量結(jié)算。
乙方進(jìn)場甲方付工程款;門窗框安裝完甲方付工程價款的;工程完工甲方付工程款。
1、材料要求:型材玻璃:鋼襯。
2、安裝要求:按國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標(biāo)準(zhǔn)。
甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進(jìn)行檢查監(jiān)督,乙方必須予以配合。
該工程的保修期為壹年,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
1、甲方有對該工程檢查、質(zhì)量認(rèn)可、工程量確認(rèn)的權(quán)利。
2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行管理的權(quán)利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設(shè)計變更的義務(wù)。
4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調(diào)的義務(wù)。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務(wù)。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認(rèn)及驗收的義務(wù)。
1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權(quán)利。
2、乙方有按合同內(nèi)容及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按時進(jìn)行施工的義務(wù)。
3、乙方有自行承擔(dān)現(xiàn)場材料和成品的維護(hù)、安裝后工程的安全保管的義務(wù),且承擔(dān)由此發(fā)生的費用。
4、乙方有在保修期內(nèi)及時進(jìn)行維修的義務(wù),并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
1、甲方有對門窗進(jìn)行變更的權(quán)利,但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,該費用由甲方承擔(dān)。
3、因甲方提供的設(shè)計變更若造成工期延長,則合同工期相應(yīng)順延。
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進(jìn)度實施時,甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,解決結(jié)果形成書面紀(jì)要。
2、若爭議雙方,協(xié)商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
裝修違約合同篇三
二:b公司地址:電話:法定代表人:案由:金融借款合同糾紛訴訟請求:
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元,截至________年____月____日的利息共計100,000元(按xx行同期利率計算)。
2、判令被告二對以上訴訟請求承擔(dān)連帶責(zé)任。
二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔(dān)保,但沒有明確保證方式。合同簽訂后,原告于________年____月____日通過xx行轉(zhuǎn)賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后,原告多次催還,但被告一以各種理由進(jìn)行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。同時原告也致函被告二,請求其代被告一償還借款,但被告二卻拒絕償還。原告認(rèn)為,原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的,原告已按合同的約定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一卻未能清償,被告二也拒絕承擔(dān)保證責(zé)任,二被告的.行為是嚴(yán)重的違約行為。根據(jù)《xxx民法典》第十九條的規(guī)定,當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任,因此,二被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。綜上所述,原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益,根據(jù)《xxx民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起民事訴訟,希依法公判。此致人民法院具狀人:xx行法定代表人:________年月____日附:
1、本狀副本1份;。
2、書證5份。
裝修違約合同篇四
原告:___,女,1981年2月5日出生,漢族,無業(yè),住____,身份證號碼__________________.
法定代表人___,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛。
訴訟請求:
2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:
年12月31日,原告與被告簽訂了編號為y___的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在年8月30日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
年1月22日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。年10月7日,原告與被告簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,被告承諾在年5月30日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即年8月30日之次日起計算。
年8月18日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到年12月10日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。年1月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護(hù)合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
__人民法院。
起訴人(簽字):
__年_月__日。
裝修違約合同篇五
發(fā)包方:
承包方:
發(fā)包方承包方于______年___月________日簽訂了《______工程裝飾施工合同》(合同編號:______________,以下簡稱“施工合同”),因__________原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就解除施工合同事宜,簽訂本協(xié)議。
第一條雙方一致同意解除施工合同,施工合同于______年___月________日解除。
第二條施工合同解除后,對于已經(jīng)施工的工程,雙方同意(描述對于已經(jīng)施工的內(nèi)容、工程材料、臨時設(shè)施等的處理方式等內(nèi)容)。
第三條(描述工程款、已付款項等的處理方式)。
第四條(描述一方對合同解除的過錯,是否需要向?qū)Ψ竭M(jìn)行補(bǔ)償、補(bǔ)償費費用是多少,如何支付等內(nèi)容)。
第五條因本協(xié)議所引發(fā)的爭議,雙方協(xié)商解除不了的,可向某某仲裁委員會進(jìn)行仲裁(或者約定有利于己方的訴訟法院)。
第六條本協(xié)議一式____份,每方各執(zhí)____份。
發(fā)包人:___承包人:
法定代表:___法定代表人:
委托代理人:___委托代理人:
簽訂地點:
簽訂日期:
裝修違約合同篇六
住_______________________________。
身份證號碼。
被告:____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
住所地______________________________。
實際經(jīng)營地_________________________。
注冊號_______________________________。
法定代表人____________,系公司董事長。
案由:商品房預(yù)售合同糾紛。
訴訟請求:
判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:
__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了編號為__________的《商品房預(yù)售合同》。根據(jù)該合同的約定,被告應(yīng)在__________年_____月_____日前向原告交付房屋,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付。
__________年_____月_____日,原告向被告支付了全部購房款,但是被告未按照合同約定時間交付房屋。__________年_____月_____日,原告與被告簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,被告承諾在______年___月___日前交付房屋。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起計算。
__________年_____月_____日,被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,被告明確說明,“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到__________年_____月_____日,被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日___日內(nèi)未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金,被告始終不支付。______年___月,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,為維護(hù)合法權(quán)益,原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,懇請貴院支持原告的訴訟請求。
______________人民法院。
起訴人(簽字):_________。
_______年____月________日。
裝修違約合同篇七
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、甲方委托乙方維修的項目:。
二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。
三、付款方式:合同生效后,甲方預(yù)付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結(jié)清30%余款。
四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。
五、為維修工程安全順利的進(jìn)行,甲方應(yīng)協(xié)助乙方:
1、提供必要的水、電等設(shè)施及其它方便。
2、提供安全場所存放工具和施工材料。
六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:
1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。
2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。
七、施工安全:乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故,均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢,并承擔(dān)由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)暮蠊?。如乙方逾期未派人修?fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權(quán)另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔(dān)。
九、驗收標(biāo)準(zhǔn):參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認(rèn),隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進(jìn)行驗收,驗收合格以三方簽字為準(zhǔn)。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。
十、違約責(zé)任:
1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。
2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,必須給予賠償。
十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補(bǔ)充。
十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。
甲方:
裝修違約合同篇八
編號:甲方:乾安縣德譽(yù)仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人簽公章:
根據(jù)^v^務(wù)院令第590號《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》和《松原城市房屋拆遷管理辦法》規(guī)定,甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋征收與補(bǔ)償安置達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:被征收房屋基本概況。
第二條:補(bǔ)償方式。
乙方自愿選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式進(jìn)行補(bǔ)償。
一、房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換:
甲方將座落在祥瑞家園的2套新建樓房作為與乙方產(chǎn)權(quán)調(diào)換的房屋。
1、住宅樓位于祥瑞家園6號樓東數(shù)1單元401室(邊樓樓)房屋的總樓層數(shù)為六屋,戶型為一梯兩戶,房屋朝南,房屋號:建筑面積85平方米。
2、住宅樓位于祥瑞家園4號樓,一層西數(shù)第四門,南北通透,建筑面積78平方米。
二、回遷樓房標(biāo)準(zhǔn)。
裝修違約合同篇九
法定代表人:
地址:山西省祁縣喬家堡村。
乙方:
2014年5月1日,乙方在山西民俗博物館旅游期間,乙方所有的xx牌照xx汽車在甲方停車場停車期間,車內(nèi)物品筆記本電腦一臺丟失,現(xiàn)甲乙雙方充分協(xié)商后自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方自愿補(bǔ)償乙方電腦損失費人民幣。
二、甲方補(bǔ)償后,乙方保證就此事不再以任何形式、任何理由向甲方提出任何賠償費用要求。
三、本協(xié)議為雙方平等自愿協(xié)商的結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平合理。
四、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀且理解無誤,甲乙雙方明白違反本協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果表示完全滿意。
五、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或按手印后生效,雙方代表人應(yīng)以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。
甲方:乙方:
年月日年月日。
裝修違約合同篇十
法定代表人:_________________。
被告:_________________。
法定代表人:_________________。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣_____元;。
3、判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費用。
事實和理由:_________________。
201*年3月7日,原告與被告于南京市*區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號:_________________rjch20xx0315),約定原告向被告采購2噸dw萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到后經(jīng)檢驗不合格的,原告有權(quán)退貨,被告應(yīng)在收到原告退貨通知后一周內(nèi)到原告處自提貨;《采購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權(quán)解除合同,被告應(yīng)在三日內(nèi)返還合同價款,并承擔(dān)由此給原告造成的損失。
合同簽訂后,原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對被告所供貨物進(jìn)行了取樣檢驗,檢驗結(jié)果顯示貨物質(zhì)量不合格,原告遂通知被告解除《采購合同》,并要求被告返還全部貨款,被告于20xx年5月23日向原告發(fā)函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款,但此后被告并未按期退款,雖經(jīng)原告多次催收,被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)利。根據(jù)《xxx民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支持原告的訴訟請求。
區(qū)人民法院。
具狀人:_________________有限公司。
_____________年__________月__________日。
裝修違約合同篇十一
電話:13810。
被告:上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。
法人代表。
電話:
被告:百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店。
住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號。
法人代表。
電話:
案由:裝飾裝修合同糾紛。
訴訟請求:
1、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》。
2、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費用由被告承擔(dān)。
起訴事實與理由:
原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)的房屋,于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》,與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由百居開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工,工程款共計元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的.方式,原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費等共計0元,此款現(xiàn)仍有余額。
2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題,經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商,最后雙方于2007年10月26日達(dá)成解決方案,賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài),原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改,并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消???,在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用,可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝,后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護(hù)造成墻面乳膠漆發(fā)黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
北京市大興區(qū)人民法院。
起訴人:
裝修違約合同篇十二
違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現(xiàn)即根本違約時,另一方當(dāng)事人可以行使解除權(quán)解除合同;如果一方違約沒有達(dá)到根本違約的程度,另一方當(dāng)事人可以追究違約方當(dāng)事人的違約責(zé)任。
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
第五百八十二條 履行不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇請求對方承擔(dān)修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責(zé)任。
第五百八十五條 當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
裝修違約合同篇十三
甲方:
乙方:
本著誠信、公平、互惠的'原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此協(xié)議。
第一條雙方同意貨款結(jié)算方式為月清30天,當(dāng)月日至次月日前拿的貨款于下月號前付清所有貨款。
第二條甲方需配合乙方傳出對賬單在3日內(nèi)簽字蓋章回傳,如方未及時確認(rèn)回傳乙方對賬單視為默認(rèn)。
第三條甲方為放賬客戶時,必須于每月10號之前到賬。第四條如乙方供貨有質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時更換良品換回不良產(chǎn)品,______方有權(quán)扣壓或扣除乙方貨款。
第五條違約責(zé)任:甲方未按本協(xié)議相關(guān)條款支付款項時,乙方有權(quán)停止供貨,并保留對已發(fā)貨未收款產(chǎn)品的所有權(quán),直至結(jié)清所有貨款為止。
第六條如甲方公司倒閉或其它因素?zé)o法償還其貨款,其簽署法人或簽署人承擔(dān)著繼續(xù)償還貨款,直至貨款償還完為止。
第七條解決協(xié)議糾紛方式:雙方協(xié)商解決或協(xié)商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。
第八條其他事項按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執(zhí)行。
第九條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
第十條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效(傳真協(xié)議有效)。
甲方(公章):_________代表人(簽名)_________
乙方(公章):_________代表人(簽名)_________
__________年____月____日
裝修違約合同篇十四
甲方:__________
乙方:__________
居間方受委托方的委托,雙方就委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 委托事項(需具體約定所委托的是提供訂約機(jī)會,還是媒介合同的成立,以及委托事項的具體要求)
第二條 居間報酬的計算方法與支付時間和方式
第三條 保密內(nèi)容
第四條 違約責(zé)任
第五條 其他約定事項
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
裝修違約合同篇十五
乙方(買受人):×××××××××小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:
1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:),乙方購買×××××××小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、××××××小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________年________月________日
-------
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。
xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。
四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù)。
甲方:________乙方:________
監(jiān)督單位:________
裝修違約合同篇十六
由于受違約金兼有懲罰性和賠償性的影響。出租人與承租人之間在約定違約金時,往往會采用滯納金來表述,這就需要法官對滯納金有所認(rèn)識。但是,有這樣一起案件,法官認(rèn)定:雙方在合同中約定逾期付款按租金總額每天收取3%的滯納金過高,原告基于約定向被告主張20萬元的違約金從本案實際情況來看仍然過高,依法應(yīng)予調(diào)整。因而較違約金兼有懲罰性而言,此認(rèn)定使違約金的性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。所謂滯納金是指超過規(guī)定的繳款期限,向繳款人征收的一種帶有懲罰性質(zhì)的款項。屬于行政法調(diào)整范圍,具有法定性、強(qiáng)制性和懲罰性的特點。并且,發(fā)生在國家行使公共權(quán)力的過程中,雙方法律地位是不平等的。滯納金在租賃合同中頻頻露面,是因為一些當(dāng)事人受計劃經(jīng)濟(jì)的影響,認(rèn)為國家法律、法規(guī)有明文規(guī)定,違約按超過規(guī)定期限的天數(shù),每天征收應(yīng)繳款額一定的百分比。如果一旦發(fā)生糾紛,有一個法定的計算標(biāo)準(zhǔn)。但是,通過民法和合同法的基本原則,肯定租賃合同當(dāng)事人地位平等,在權(quán)利義務(wù)的分配上平等協(xié)商,肯定房屋租賃合同主體受平等的法律保護(hù),滯納金應(yīng)當(dāng)退出當(dāng)事人在租賃合同中的約定。
在租賃合同中雙方當(dāng)事人約定違約金的計算辦法,常約定為按所訂租賃物的百分之幾或幾十計算違約金。顯然,這種約定存在問題,違反了公平原則。但是,對于雙方當(dāng)事人的這種約定,法官將如何認(rèn)定呢?有這樣一起案件,法官認(rèn)定,承租人應(yīng)按所訂租賃物總值的20%賠償違約金給出租人。在這里,我們可以看出法官的認(rèn)定顯得是那么不安,沒有回答何以可能。要知道,在租賃合同中,承租人對租賃物的使用,是對租賃物的全面使用。出租人將租賃物的使用權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人的同時,必須將租賃物的占有權(quán)也轉(zhuǎn)移給承租人。因此,租賃合同成就的條件是:出租人的租賃物被承租人實際使用、占有、收益的事實。我們認(rèn)為,法官應(yīng)當(dāng)對當(dāng)事人的約定有所認(rèn)識,從而排除對無效部分的認(rèn)定。
3、當(dāng)事人雙方約定合同為不完全履行,認(rèn)定違約方賠償全部違約金
所謂不完全履行,是指當(dāng)事人在履行合同時,沒有按照合同約定的全部履行因素進(jìn)行履行的情況。這種情況在租賃合同案件中經(jīng)常遇到。但是,當(dāng)雙方當(dāng)事人在合同中,約定不完全履行時,我們該如何認(rèn)定呢?有這樣一起案件,當(dāng)事人雙方約定在每月合同付款期限屆滿后,承租人每月只給付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的費用。法官認(rèn)定,承租人未在約定的期限內(nèi)向出租人繳納70-80%的租金已構(gòu)成違約,出租人就可每月增收欠租金額3%的.逾期違約金。
由于違約金是當(dāng)事人雙方在訂立合同時,預(yù)先確定的,于違約后生效的,獨立于履行行為之外的給付。法官在認(rèn)定當(dāng)事人主張的違約金時,都離不開對當(dāng)事人雙方所訂立合同的思維。但是,當(dāng)雙方當(dāng)事人因撤訴重新達(dá)成了協(xié)議(未約定違約金),一方當(dāng)事人為另一方當(dāng)事人賠償了損失(承擔(dān)了撤訴的費用),另一方當(dāng)事人是否可依據(jù)原協(xié)議要求其承擔(dān)違約金?有一起案件,出租人曾向法院起訴承租人,后出租人向法院撤回對承租人的起訴。撤訴時出租人與承租人就給付租金的時間重新進(jìn)行了約定,但未約定違約金。出租人第二次起訴到法院后,法官認(rèn)定,承租人應(yīng)按原協(xié)議賠償出租人的違約金。這種認(rèn)定情況,對當(dāng)事人簽訂了一份新協(xié)議就沒有意義了。相應(yīng)地,與新協(xié)議相比,就會使出租人意外獲利。這樣的結(jié)果顯然損害了承租方一方的利益。
裝修違約合同篇十七
買方:________________
買賣雙方本著平等自愿、公平互利的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定訂立本合同,經(jīng)雙方友好協(xié)商,賣方同意銷售,買方同意購買由賣方提供的鐵礦粉,并且雙方一致同意嚴(yán)格履行本合同如下條款:
技術(shù)指標(biāo):fe64、5%(最小)
水份:10%(最大)
1、單價:人民幣____噸,開票干基單價(_____+10%)_____元/噸。
2、價格調(diào)整:品位高于65%,按1%以10元/噸的比例獎勵,低于64.5,按每1%以10噸的比例懲罰,如品位低于63.5%,買方則有權(quán)要求退款退貨。
品質(zhì)(理化)指標(biāo):提貨時雙方代表共同取樣,每天制成一個均樣,一分三份,雙方各留一份,封存第三份作為公證樣;雙方協(xié)商指定一家檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗,如果此二份樣的化驗結(jié)果之差異在0、5%以內(nèi),最終結(jié)果以此二結(jié)果的平均值為準(zhǔn),如果其差異超過0.5%,雙方共同執(zhí)公證樣在同一化驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗,其結(jié)果為雙方所規(guī)定的品質(zhì)數(shù)量均為本合同項下的結(jié)算依據(jù)。
在雙方簽定合同之日起3個工作日內(nèi),買方須將全部貨款匯至賣方指定的帳戶;賣方在5個工作日內(nèi)憑正本過磅單向買方開具增值稅發(fā)票(稅率13%)進(jìn)行結(jié)算貨款多退少補(bǔ)。
由買方以書面形式指定提貨人自提。
雙方由于本合同或本合同的履行發(fā)生爭議時應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,則提交合同簽約地法院進(jìn)行裁決,該裁決結(jié)果為最終結(jié)果,訴訟費用由敗訴方承擔(dān)。
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一項合同義務(wù),違約方須向?qū)Ψ街Ц侗竞贤倶?biāo)的額的5%作為補(bǔ)償。
本合同一式貳份雙方各執(zhí)壹份;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,通過傳真簽署同等有效。
賣方:_______買方:_____________
代表簽字:________代表簽字:________
裝修違約合同篇十八
買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量
_____________
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照_____________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過__________%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條商品單價及合同總金額
1.商品定價,買賣雙方同意按_____________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2.單價和合同總金額:_____________。
第四條包裝方式及包裝品處理________________。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應(yīng)按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時間,或另作規(guī)定。)
第五條交貨方式
1.交貨時間:_________________。
2.交貨地點:_____________。
3.運(yùn)輸方式:_____________。
第六條驗收方法_____________。
(按照交貨地點與時間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗收的處理方法。)
第七條預(yù)付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預(yù)付貨款及金額。)
第八條付款日期及結(jié)算方式________________。
第九條運(yùn)輸及保險________________。
(根據(jù)實際情況,需委托對方代辦運(yùn)輸手續(xù)者,應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運(yùn)輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運(yùn)輸險。)
第十條運(yùn)輸費用負(fù)擔(dān)________________。
第十一條違約責(zé)任
1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失,應(yīng)償付對方此批貨款總價__________%的違約金。
2.賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值__________%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值__________%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動交貨時間,應(yīng)提前通知對方,征得同意,否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
〖您正瀏覽的文章由第一'本站整理,版權(quán)歸原作者、原出處所有?!?/p>
3.賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)€等情況,買方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費用損失,由賣方負(fù)責(zé),如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負(fù)責(zé)迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)當(dāng)及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。
第十三條本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時,可向人民法院提出訴訟。(或申請_______________仲裁機(jī)構(gòu)仲裁的解決)
第十四條合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
·樓房買賣合同|·軟件買賣合同|·二手車輛買賣合同
·車位車庫買賣合同|·鋼材買賣合同|·木材買賣合同
買方:_________________(蓋章)_____________
法定代表人:_________________(蓋章)_____________
開戶銀行及帳號:_________________
賣方:_________________(蓋章)_____________
法定代表人:_________________(蓋章)_____________
開戶銀行及帳號:_________________
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/6025538.html】