文化的多樣性是人類社會(huì)進(jìn)步和發(fā)展的重要組成部分。如何培養(yǎng)創(chuàng)造力和創(chuàng)新精神,使自己在競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì)中脫穎而出?總結(jié)是對(duì)過(guò)去一段時(shí)間的概括和總結(jié),以下是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文,供大家共同學(xué)習(xí)。
工程款結(jié)算協(xié)議篇一
甲方:
乙方:
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項(xiàng)訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計(jì)向乙方支付工程款合計(jì)_______元人民幣。
二、經(jīng)甲乙雙方核對(duì),扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費(fèi)用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計(jì)為______萬(wàn)元人民幣。
三、甲方按下表所列的時(shí)間和付款金額向乙方支付上述款項(xiàng):
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項(xiàng)目履行過(guò)程中的所有違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的.約定向乙方支付款項(xiàng),每逾期一日按應(yīng)付款項(xiàng)的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無(wú)其他爭(zhēng)議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),交遠(yuǎn)華仲裁委員會(huì)仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
甲方:________
乙方:________
______年___月___日
工程款結(jié)算協(xié)議篇二
乙方:_____________。
甲、乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商一致,現(xiàn)就甲方委托乙方對(duì)工程結(jié)算編制(審核)服務(wù)之事宜簽訂本合同,以供雙方共同遵守。
一、甲方委托乙方對(duì)甲方管理范圍內(nèi)的各項(xiàng)工程,進(jìn)行工程結(jié)算編制(審核)。
二、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供完整的需審核的結(jié)算資料。
三、乙方應(yīng)在接到甲方提交的某項(xiàng)工程完整的.結(jié)算編制(審核)資料后5個(gè)工作日內(nèi)(工程結(jié)算造價(jià)200萬(wàn)以上的工程或結(jié)算資料不完整的工程,雙方根據(jù)情況另行協(xié)商編制(審核)需要的時(shí)間)完成審核工作并向甲方提交一式壹份的審核成果文件初稿或電子文件,并在雙方溝通達(dá)成一致意見(jiàn)后2個(gè)工作日內(nèi)完成修改并向甲方提交一式叁份的審核成果文件正稿及1份電子文件,同時(shí)將甲方提交的資料退回給甲方。
四、乙方應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)行的工程計(jì)價(jià)定額及其他相關(guān)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)完成本工程結(jié)算的編制(審核),并保證成果文件的真實(shí)性、合法性,并對(duì)成果文件予以嚴(yán)格保密,未經(jīng)甲方同意不得向參與本工程結(jié)算審核工作以外的人員泄露。
五、服務(wù)費(fèi)計(jì)算及支付。
單項(xiàng)工程結(jié)算編制的服務(wù)費(fèi)=結(jié)算造價(jià)的千分之貳點(diǎn)伍(2.5‰)計(jì)??;單項(xiàng)工程結(jié)算審核的服務(wù)費(fèi)=基本審核費(fèi)+效益審核費(fèi)?;緦徍速M(fèi)按審定金額的千分之壹點(diǎn)伍(1.5‰)計(jì)??;效益審核費(fèi)按核減金額的5%計(jì)取;單項(xiàng)工程結(jié)算編制或?qū)徍说姆?wù)費(fèi)少于1000元人民幣的則按1000元計(jì)付審核費(fèi)用;在乙方提交成果文件正稿后5個(gè)工作日,甲方將審核費(fèi)用轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶。
六、違約責(zé)任。
1、甲方未能按期支付審核費(fèi)用的,每逾期一天按欠付金額的百分之一向乙方支付違約金。
2、乙方未能按期提交審核成果文件初稿或正稿的,每逾期一天按審核費(fèi)用總額的百分之一向甲方支付違約金,逾期超過(guò)5天的,甲方有權(quán)解除本合同。
七、凡因本合同引起或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議,首先由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則通過(guò)訴訟解決,訴訟由乙方所在地法院管轄。
八、本合同一式肆份,甲、乙方各執(zhí)貳份,自雙方蓋公章及法定代表人簽字后生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結(jié)算協(xié)議篇三
債權(quán)人(乙方):_______________
乙方是甲方工程的'分供單位,雙方已就工程結(jié)算達(dá)成協(xié)議,結(jié)算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項(xiàng),金額為________元。
至此,甲方已付清全部結(jié)算款項(xiàng),雙方就該項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)關(guān)系完全解除,無(wú)任何遺留問(wèn)題。乙方不得再就該項(xiàng)目款項(xiàng)問(wèn)題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
工程款結(jié)算協(xié)議篇四
乙方:_____________。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力,于____年____月____日完成該項(xiàng)工程的結(jié)算工作,雙方同意就本工程結(jié)算事宜達(dá)成協(xié)議如下:
1、本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價(jià)款的最終核定,并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡(jiǎn)稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責(zé)任及義務(wù),除非該責(zé)任及義務(wù)已被乙方遵照合同文件完整無(wú)誤的`履行完畢(包含保修期內(nèi)的所有責(zé)任及義務(wù))。
2、雙方同意,除乙方未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款外,從本結(jié)算協(xié)議書簽定之日起,互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p工程費(fèi)用要求。
保修期間乙方負(fù)責(zé)人。
姓名:_____________。
聯(lián)系電話:_____________。
合同編號(hào):_____________。
合同價(jià):_____________。
結(jié)算總價(jià):_____________。
3、本協(xié)議自簽訂之日起生效,為合同書不可或缺的一部分,若與合同書有不一致之處,以本協(xié)議相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、協(xié)議書原件與此結(jié)算書封面一起作為工程結(jié)算款支付的依據(jù)。
5、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結(jié)算協(xié)議篇五
乙方:_____________。
本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t,保證工程結(jié)算的準(zhǔn)確性,甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價(jià)結(jié)算工作交乙方來(lái)完成,經(jīng)雙方商定,達(dá)成如下共識(shí)條款:
一、結(jié)算編制內(nèi)容:
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內(nèi)容的工程造價(jià)結(jié)算編制。
二、承包方式:
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價(jià)結(jié)算編制,采用按總價(jià)承包形式包干,總價(jià)款為20000.00元(大寫:貳萬(wàn)元整)。
三、結(jié)算費(fèi)用的`支付方式:
乙方編制完成的結(jié)算與建設(shè)單位(甲方)核對(duì)認(rèn)定結(jié)算報(bào)告后,乙方向甲方提供全套結(jié)算書電子文件(excel格式)并交付全套紙質(zhì)資料2份。移交結(jié)算書時(shí)甲方應(yīng)一次性付清全部款項(xiàng)。
四、甲方責(zé)任:
1、按時(shí)準(zhǔn)確地提供乙方完整的結(jié)算備查復(fù)印件資料:合同及補(bǔ)充條款、竣工圖、材料價(jià)格核定單、工程設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單。
2、原件在上報(bào)建設(shè)單位時(shí)自備查、交乙方整理裝訂完善,并負(fù)責(zé)所發(fā)生的資料費(fèi)用。
3、按約定時(shí)間付給乙方費(fèi)用報(bào)酬。
五、乙方責(zé)任:
1、必須保證編制結(jié)算的準(zhǔn)確性,按時(shí)保質(zhì)、保量完成甲方整個(gè)工程結(jié)算的編制、核對(duì)工作。
2、負(fù)責(zé)結(jié)算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計(jì)單位約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)工程量及工程計(jì)價(jià)完成審定報(bào)告。
六、其他:
乙方領(lǐng)到甲方支付的費(fèi)用報(bào)酬,以出據(jù)收條為準(zhǔn);若甲方要求開正規(guī)發(fā)票,所繳的稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)支付。
七、本協(xié)議一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)壹份,簽字生效,具有同等法律效力,希共同遵守執(zhí)行;雙方帳款結(jié)清后,本協(xié)議自然失效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結(jié)算協(xié)議篇六
乙方:_______
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時(shí)工,期間間斷性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日,在工地工作時(shí)由于自己操作不當(dāng),在工地上意外受傷,甲方將乙方送入醫(yī)院治療并已經(jīng)承擔(dān)其全部治療費(fèi)用,現(xiàn)乙方已經(jīng)康復(fù)出院。由于沒(méi)有相關(guān)部門的'認(rèn)定,甲乙雙方本著自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則,就補(bǔ)償協(xié)議如下:
第一、雙方完全理解本協(xié)議所涉事項(xiàng)的法律以及政策規(guī)定,雙方意思表示真實(shí)。
第二、甲方與乙方協(xié)商一致,就補(bǔ)償事宜達(dá)成一次性補(bǔ)償金共計(jì)人民幣_(tái)______元(大寫:_______萬(wàn)_______仟圓整),此部分費(fèi)用已經(jīng)包含了所有法律規(guī)定之應(yīng)付費(fèi)用。
第三、以上費(fèi)用由甲方分兩次向乙方支付,具體支付方式為:
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補(bǔ)償款_______元(大寫:_______萬(wàn)圓整)。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補(bǔ)償款_______(大寫:_______萬(wàn)_______仟圓整)。
甲方支付款項(xiàng)之后,即視為甲方對(duì)于乙方在工地意外受傷所產(chǎn)生義務(wù)均已經(jīng)得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受傷所產(chǎn)生的各項(xiàng)權(quán)利已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn),乙方不再與甲方發(fā)生任何權(quán)利義務(wù)關(guān)系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權(quán)利。
行義務(wù)的一方將承擔(dān)賠付金額10%的違約責(zé)任。
第七、本協(xié)議簽訂地點(diǎn):基于本協(xié)議支付的爭(zhēng)議問(wèn)題由協(xié)議簽訂地法院管轄。
第八、雙方若有其他未盡事項(xiàng),通過(guò)協(xié)商或者補(bǔ)充協(xié)議解決。
甲方:_______乙方:_______
工程款結(jié)算協(xié)議篇七
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的.有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
2、工程承包方式:包工包料
3、工程期限______天
5、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫)______元整。首付______元整,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
7、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修______年。
8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、合同一式______份,甲乙雙方各持______份,合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽字/蓋章):______
乙方(簽字/蓋章):______
工程款結(jié)算協(xié)議篇八
甲方:
乙方:
身份證號(hào)碼:
乙方在甲方承建的樓項(xiàng)目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號(hào)為遼bqr213(以下稱該車輛,車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5萬(wàn)元(人民幣玖萬(wàn)伍仟元整)。
2、乙方已對(duì)車況已完全知悉并認(rèn)可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測(cè)工作;同時(shí)乙方對(duì)該車輛的保險(xiǎn)到期日為年月日已經(jīng)知悉,乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納工作。
3、甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)材料費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元,并且正式進(jìn)入該項(xiàng)目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項(xiàng)目達(dá)到兩個(gè)單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),轉(zhuǎn)籍過(guò)程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費(fèi)由乙方支付。
4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費(fèi)、保險(xiǎn)憑證等證照,并當(dāng)時(shí)核實(shí)轉(zhuǎn)籍車的車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、鑰匙等。車輛交接時(shí)詳見(jiàn)交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時(shí),視為甲方將車輛實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔(dān)該車輛的'任何費(fèi)用。
6、車輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過(guò)戶的唯一權(quán)益人,甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶到乙方確定的該權(quán)益人。
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期:年月日
乙方簽字:
日期:年月日
工程款結(jié)算協(xié)議篇九
甲方:_________
乙方:_________
2、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作量結(jié)算,實(shí)際增補(bǔ)費(fèi)用_________元(見(jiàn)增補(bǔ)協(xié)議或附件結(jié)算清單)。工程已通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收。
3、扣除項(xiàng):_________
4、人民幣:_________元
5、本結(jié)算協(xié)議在甲乙雙方簽字蓋章后生效;
6、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________
法定(委托)代表人:_________
項(xiàng)目經(jīng)理:_________
日期:_________
乙方:_________
法定(委托)代表人:_________
項(xiàng)目經(jīng)理:_________
日期:_________
工程款結(jié)算協(xié)議篇十
甲方:上?!痢练慨a(chǎn)開發(fā)有限公司
乙方:上海××建筑工程公司
丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司
鑒于:
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽(yáng)光城項(xiàng)目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬(wàn)元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項(xiàng)目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬(wàn)元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設(shè)工程分包合同》,由乙方將甲方××陽(yáng)光城小區(qū)1-8號(hào)樓施工工程分包給丙方,現(xiàn)因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬(wàn)元人民幣整。
甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商一致,針對(duì)三方之間工程款轉(zhuǎn)讓以及支付等事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、對(duì)于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬(wàn)元,乙方同意甲方僅支付×××萬(wàn)即可,對(duì)于該××××萬(wàn)元與×××萬(wàn)元之間的差額人民幣×××萬(wàn)元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬(wàn)元款項(xiàng)。
對(duì)于前述×××萬(wàn)元款項(xiàng)的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對(duì)于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬(wàn)元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬(wàn)元后的剩余款項(xiàng)人民幣×××萬(wàn)元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬(wàn)元即可,對(duì)于該×××萬(wàn)元與×××萬(wàn)元之間的差額人民幣×××萬(wàn)元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬(wàn)元款項(xiàng)。
關(guān)于前述×××萬(wàn)元款項(xiàng)的.支付方式及時(shí)間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進(jìn)行約定。
三、甲、乙雙方確認(rèn)甲方應(yīng)支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬(wàn)元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔(dān)本協(xié)議所約定的人民幣×××萬(wàn)元款項(xiàng)外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項(xiàng),乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(xiàng)(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對(duì)此無(wú)異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬(wàn)元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬(wàn)元的價(jià)格結(jié)算。
對(duì)于乙方應(yīng)支付給丙方的該×××萬(wàn)元款項(xiàng),甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬(wàn)元款項(xiàng)支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬(wàn)工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬(wàn)元向甲方主張任何權(quán)利。
五、甲方同意按以下時(shí)間向丙方支付該×××萬(wàn)元工程款:
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬(wàn)元;
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬(wàn)元;
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬(wàn)元;
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬(wàn)元。
甲方在向丙方付款的同時(shí),乙方應(yīng)向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權(quán)拒絕付款,因此而產(chǎn)生的責(zé)任由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān),丙方不得以此為由向甲方主張權(quán)利。
七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉(zhuǎn)讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。
九、本協(xié)議簽訂后,對(duì)于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內(nèi)的,乙、丙方仍應(yīng)對(duì)所存在的工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。
十、對(duì)于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實(shí)際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時(shí)解除,不再執(zhí)行。對(duì)于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽(yáng)光城項(xiàng)目與××公館項(xiàng)目工程款糾紛事宜所達(dá)成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問(wèn)題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權(quán)利或責(zé)任。
十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。
甲方:上?!痢练慨a(chǎn)開發(fā)有限公司
代理人:
乙方:上?!痢两ㄖこ坦?/p>
代理人:
丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司
代理人:
合同簽訂日:年月日
工程款結(jié)算協(xié)議篇十一
乙方:xxxxx有限責(zé)任公司
甲方因“xx1號(hào)生態(tài)村”建設(shè)需要,于20xx年xx月將庭院式房屋建設(shè)工程發(fā)包給xxx有限公司施工,于20xx年1月將公寓式房屋的建設(shè)工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經(jīng)結(jié)算,雙方就建設(shè)工程款支付事宜經(jīng)協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴(yán)格遵守。
一、建設(shè)工程施工情況:乙方已經(jīng)于20xx年xx月完成了全部承包范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目,并已經(jīng)作竣工驗(yàn)收。
二、工程價(jià)款:乙方已經(jīng)向甲方提交了《工程結(jié)算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致確認(rèn)工程總造價(jià)為人民幣壹億零叁佰陸拾萬(wàn)元整(103600000.00元),至20xx年12月6日止甲方已經(jīng)支付了工程價(jià)款人民幣柒仟伍佰壹拾萬(wàn)元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬(wàn)元整( 元)。
三、工程款支付:對(duì)應(yīng)支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬(wàn)元整( 元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購(gòu)房?jī)r(jià)款。用作沖抵工程價(jià)款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號(hào)及測(cè)繪面積見(jiàn)附件一。乙方兩家公司應(yīng)得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無(wú)關(guān)。
四、房屋轉(zhuǎn)讓:本協(xié)議簽署后,乙方對(duì)所沖抵工程款的.商品房可以自用,也可向第三方轉(zhuǎn)讓。但無(wú)論轉(zhuǎn)讓金高低,乙方都必須按甲方的實(shí)際銷售平均價(jià)格將購(gòu)房款支付到甲方賬戶,甲方開具購(gòu)房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時(shí)間為叁個(gè)工作日內(nèi)。
五、工程結(jié)算:本協(xié)議所確認(rèn)工程結(jié)算價(jià)為雙方最終的工程造價(jià)。為完善財(cái)務(wù)管理,甲方委托有權(quán)機(jī)構(gòu)作竣工結(jié)算,無(wú)論結(jié)算金額高低,但乙方必須配合完善。
六、建安稅費(fèi):建筑工程余款的建安稅由甲方承擔(dān),并向乙方出具稅票。
七、稅、費(fèi)承擔(dān):按國(guó)家法律規(guī)定,甲方承擔(dān)商品房賣方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔(dān)商品房買方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)(包括:契稅、維修基金、辦證費(fèi))。
八、產(chǎn)權(quán)登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購(gòu)銷合同》,及時(shí)辦理合同備案,配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。
九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔(dān)乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)逾期未付款總額的每日按仟分之壹計(jì)算的遲延履約金。
十、工期拖延的責(zé)任由甲方自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十一、工程保修:由xxx有限公司承擔(dān)“xx1號(hào)生態(tài)小區(qū)”的全部保修責(zé)任,具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬(wàn)元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應(yīng)交納“xx1號(hào)生態(tài)小區(qū)”512號(hào)庭院式房屋的購(gòu)房款、維修基金、契稅、辦證費(fèi)及其他費(fèi)用,甲方不得再向周燕收取購(gòu)房款及任何費(fèi)用。對(duì)甲方已經(jīng)銷售的施工人員原訂購(gòu)的四套庭院式房屋甲方不作任何補(bǔ)償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
乙方1:
法定代表人:
法定代表人:
乙方2:
本協(xié)議簽字時(shí)間:20xx年xx月xx日
工程款結(jié)算協(xié)議篇十二
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于xx年xx月xx日在中國(guó)北京市簽署:
xxx公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
住所:xxxxxx
法定代表人:xxx
(法定代表人的代理人:xxx)
xxx公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
住所:xxxxxx
法定代表人:xxx
(法定代表人的代理人:xxx)
鑒于:
xx年xx月xx日,甲方與乙方就xxx(工程項(xiàng)目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號(hào):xxx),建設(shè)工程總價(jià)款為:xxxxxx萬(wàn)元整人民幣。該項(xiàng)目已于xx年xx月xx日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及xx方驗(yàn)收,并于xx年xx月xx日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《xxx工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)xxxxxx萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款xxxxxx萬(wàn)元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付xxxxxx萬(wàn)元外,雙方相互無(wú)任何其他應(yīng)付款項(xiàng)或需承擔(dān)相關(guān)合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對(duì)以上所述事實(shí)均予以確認(rèn),并無(wú)異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項(xiàng)事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)xxxxxx萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款xxxxxx萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自xx年xx月xx日至xx年xx
月xx日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:4、還款計(jì)劃明細(xì);如系分期支付,請(qǐng)寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條強(qiáng)制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請(qǐng)辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項(xiàng)付清之日起xx個(gè)工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項(xiàng),并分別由甲方和承辦公證員核對(duì)簽收,否則視為乙方對(duì)未支付事實(shí)的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項(xiàng)付款期限屆滿之日起xx個(gè)工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說(shuō)明乙方未能按期支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請(qǐng)簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),同時(shí)注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時(shí),如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項(xiàng),或雖積極舉證但不足以對(duì)抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實(shí)確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的'人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項(xiàng)。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。
5、甲方在申請(qǐng)執(zhí)行證書時(shí),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)》;
(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:xxxxxx。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請(qǐng)辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項(xiàng);甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財(cái)務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:xxxxxx;受件人:xxx。
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:xxxxxx;受件人:xxx。
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街吉祥里206樓
承辦公證員:李清
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)告知給對(duì)方和北京市公證處,如沒(méi)有及時(shí)履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無(wú)法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來(lái)的法律后果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
工程款結(jié)算協(xié)議篇十三
原告:xx市xx區(qū)xx機(jī)械有限公司,住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號(hào)。
法定代表人:唐xx,該公司經(jīng)理。
被告:xx***陶瓷有限公司,住所地xx省xx市xx縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路。
法定代表人:秋xx,該公司經(jīng)理。
訴訟請(qǐng)求:
1、判令被告立即支付原告工程款88萬(wàn)元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日,共*天,按日萬(wàn)分之*點(diǎn)一計(jì)算,之后的違約金計(jì)算到法院判決確定付款日止)。
合計(jì):929896元
2、本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
原告、被告經(jīng)友好協(xié)商,被告擬委托原告供應(yīng)設(shè)備,承建一條拋光磚窯爐、干燥生產(chǎn)線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機(jī)械設(shè)備銷售合同》及《滲花拋光磚生產(chǎn)線方案及合同》,合同約定:原告供應(yīng)設(shè)備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產(chǎn)線工程,合同總價(jià)600萬(wàn)元;被告在投產(chǎn)驗(yàn)收一年內(nèi)分兩次付清合同總價(jià)15%的尾款等內(nèi)容。合同簽訂后,原告依約供應(yīng)設(shè)備、進(jìn)場(chǎng)承建窯爐生產(chǎn)線,被告支付了部分設(shè)備、工程款。
*年*月份,原告承建的窯爐生產(chǎn)線安裝完畢,在試產(chǎn)成功后請(qǐng)求被告按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收,不驗(yàn)收擅自使用的視為原告交付工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,被告答復(fù)可以驗(yàn)收。但事后被告未經(jīng)雙方驗(yàn)收從*年*月開始,擅自使用原告承建的窯爐生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),時(shí)至今日,原告承建的合同項(xiàng)下的窯爐生產(chǎn)線,被告已經(jīng)正常投入使用*年*個(gè)月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬(wàn)元,但被告以種種理由推托。
因此,原告認(rèn)為,雙方簽訂的.合同合法有效,應(yīng)受法律保護(hù),原告依約履行了合同義務(wù),被告逾期未支付尾款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約,侵害了原告的合法權(quán)益。故,原告現(xiàn)特具狀訴至貴院,望貴院依法判決,判如所請(qǐng)。
此致
焦作市解放區(qū)人民法院
具狀人:
*年*月*日
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/6280621.html】