合同的期限應明確規(guī)定,雙方應按照約定時間履行合同義務。注意合同中的限制性條款,如競業(yè)限制和保密條款,合理保護各方的商業(yè)機密。如果您不知道如何起草合同,以下是一些常見的范本供您參考。
房屋集資合同篇一
地址:____________
電話:____________
購買方(乙方):____________
地址:____________
電話:____________
第一條根據(jù)國家有關房產(chǎn)的.規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第二條甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,房屋座落在____市(縣)區(qū)(鎮(zhèn))____街____巷____號樓單元號的房屋一棟(間),建筑面積為____平方米。房屋產(chǎn)權證號土地使用證號,權屬為私產(chǎn)。
上述房產(chǎn)的交易價格(人民幣):____萬元。
第三條付款時間與辦法:
1、付款時間____年____月____日
1、付款方法:簽定合同之日起一次性付清。
第四條甲方應于____年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔。
1、甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費,協(xié)議公證費以及截止合同簽定之日前發(fā)生的水電,物業(yè)等一切費用。
2、乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收乙方的交易額的____%的交易費,承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任1。乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2、甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條本合同主體
1、甲方是____________,房屋共有人共______人。
2、乙方是____________。
第八條本合同按照國家有關房產(chǎn)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致,自愿,公正簽定。
第九條本合同一頁一式份。甲方產(chǎn)權人各一份。乙方一份,________。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:協(xié)商解決或經(jīng)人民法院起訴。
甲方:__________
____年____月____日
乙方:_________
____年____月____日
房屋集資合同篇二
售房人(下稱甲方): 身份證號碼:
購房人(下稱乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)及宜昌市相關地方性法規(guī)的規(guī)定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自愿的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
甲方自愿將坐落于 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自愿購買該房屋。
房屋基本情況:產(chǎn)權證號: ,所在樓層/總樓層: / ,結構: ,面積: (此房屋面積為原房產(chǎn)證面積,新產(chǎn)權證面積以房管實際測量為準)。
甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產(chǎn)權過戶的相關費用由過戶費用按照相關部門核算為準)。
付款方式:
1、一次性付款:乙方于過戶當日支付房款人民幣_______元整(小寫: 元整)。
2、按揭付款:乙方于簽署按揭合同時支付首付房款人民幣,貸款人民幣
甲方承諾于收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關部門出具的確認不可抗力的證明方可免除前款責任。
甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)屬糾紛或債務糾紛,有甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應據(jù)實賠償。
本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第對于未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其余四份用作辦理過戶手續(xù)。各種手續(xù)辦理完畢,本合同終止。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
簽約日期:
房屋集資合同篇三
鑒于:_________________。
1、甲方單位現(xiàn)準備在通過集資建設臨街商住樓房,甲方根據(jù)其單位的規(guī)定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,并以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權屬于乙方所有。
第一條:_________________集資房屋的基本情況及產(chǎn)權實際人約定。
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于;甲方依據(jù)其單位的規(guī)定,可通過集資建房取得位于第_____________層,房屋結構為_____________,建筑面積_____________平方米的'房屋的產(chǎn)權。
2、自協(xié)議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產(chǎn)權人。
第二條:_________________集資款項繳納。
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數(shù)額的書面收據(jù),并按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明后,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數(shù)額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權。
甲方(蓋章)___________。
法定代表人(簽章)___________。
乙方(簽章)___________。
____年_____月_____日。
房屋集資合同篇四
原告:住址:身份證號碼:
被告:住址:身份證號碼:
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元天,逾期7個月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由:原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元,于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應于________年____月____日將前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今________年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關于發(fā)布________年房屋租賃市場指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益?,F(xiàn)根據(jù)《民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致____________人民法院
具狀人:________年____月____日
房屋集資合同篇五
甲方:
身份證號碼:
職業(yè):工作單位:。
聯(lián)系電話:
乙方:
鑒于:
1、甲方單位現(xiàn)準備通過集資建設樓房,甲方根據(jù)其單位的規(guī)定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意并以自身的名義向其單位繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權屬于乙方所有。
為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂以下協(xié)議:
第一條:集資房屋的基本情況及產(chǎn)權實際人約定。
1、甲方依據(jù)其單位的規(guī)定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結構為_________,建筑面積_________平方米的房屋的產(chǎn)權。
2、自協(xié)議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產(chǎn)權人。
第二條:集資款項繳納。
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后,應保存好單位開具的收款憑證原件。
第三條、集資建房手續(xù)辦理。
甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權。
第四條、集資房屋交付、產(chǎn)權證的辦理和取得。
一)房屋交付。
若協(xié)議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應在其單位交房日起全部付款予乙方。
二)注意事項。
1、乙方只與本校教職工簽訂房屋合同。
2、乙方應督促建筑商做好頂層房屋的防水、防熱設施。
3、乙方應統(tǒng)一規(guī)劃水電入戶到家。
4、乙方應做好房屋的排水等附屬設施。
5、甲方應按學校規(guī)定遵守履行自己應盡的責任。
第五條除集資款外的費用承擔。
本協(xié)議履行中,甲方只向乙方交住房集資款外,學校的附屬設施建設由乙方承擔。
第六條聲明及保證。
鑒于本協(xié)議履行中,若由于甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協(xié)議時,對此協(xié)議的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于協(xié)議履行的.主張和權利。
第七條爭議的處理。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成,則依法向人民法院起訴。
第八條補充與附件。
本協(xié)議未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第九條協(xié)議的效力。
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效。
2、本協(xié)議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
房屋集資合同篇六
甲方(購貨方):
乙方(供貨方):
經(jīng)雙方協(xié)商,擬定以下幾條,以供雙方共同遵守。
1.今有甲方向乙方定購緬甸花梨木(原木)1500噸,價格為8600元每噸,(活動差額不能超過100噸),價格不含報關稅,運費。
2.甲方于________年____月____日星期五向乙方支付定金50萬人民幣,乙方不得再將木材賣給別人,否則按定金雙倍賠償(100萬人民幣)甲方。
3.每天拉走木材的貨款當天結清,定金為最后一天的貨款結算,多退少補。
4.。
5.乙方負責在貨場裝車,甲方負責后期物流運輸事務。甲方必須在________年____月____日前將木材全部拉走,否則定金賠償給乙方,當做補償。
購貨單位(甲方):________(公章)供。
貨單位(乙方):______(公章)。
法定代表人:____________(公章)。
法定代表人:____________(公章)。
地址:____________________。
地址:__________________。
開戶銀行:________________。
電話:__________________。
________年____月____。
房屋集資合同篇七
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經(jīng)紀機構居間介紹】【通過 上海超原房地產(chǎn)經(jīng)紀事務所公司居間介紹(房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人: 潘林妹,經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書號: )】,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
(二)房地產(chǎn)座落: (部位: 3樓 )。
(三)房屋建筑面積: 平方米,
(五)該房屋占用范圍內的土地所有權為【國有】。
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附件二。
(七)甲方轉讓房地產(chǎn)的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉讓
價款為(人民幣)為 元,(大寫): 元整。
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款后,甲方應開具符合稅務規(guī)定的收款憑證。
第三條 甲、乙雙方同意,全款付清騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的 3 日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】為房屋轉移占有的標志。
第四條 上述房地產(chǎn)風險責任自該房地產(chǎn)【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第五條 本合同生效后,甲、乙雙方在上述房地產(chǎn)轉移占有前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,由甲方支付。
第六條 乙方未按本合同約定期限付款的,甲乙雙方同意按下列第 1 款內容辦理。
(一)每預期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的0.5 %的違約金,合同繼續(xù)履行。
(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的 日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的` 日內乙方未提出異議,合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款_______%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起 日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由乙方據(jù)實賠償。
第七條 甲方未按本合同約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第 1 款內容辦理。 (一)每逾期一日,甲方應向乙方支付逾期已收款 0.5 %的違約金,合同繼續(xù)履行。
(二)甲方逾期未交付房地產(chǎn),乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的 日內,甲方仍未交付房地產(chǎn)的,乙方有權單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的 日內甲方未提出異議,合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起 日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應按已收款的_______%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由甲方據(jù)實賠償。
第八條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第九條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】之日起生效。
第十條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,按下列第 二 項解決。
(一)提交上海仲裁委員會仲裁; (二)向松江區(qū)人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同一式 二 份,甲、乙雙方各執(zhí) 一 份,中介執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
日期:
房屋集資合同篇八
賣方:____________(以下簡稱甲方)。
買方:______________(以下簡稱乙方)。
甲方將位于渝北區(qū)朝陽鎮(zhèn)中和路金盾苑_______單元_______樓_______號一套房屋賣給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、本套房屋建筑面積為平方米(平方米);房屋售價共計人民幣()。
2、付款方式:合同簽訂之日,乙方一次性將全部購房款付。
給甲方。合同簽訂后產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔,甲方概不負責。
3、甲方負責協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證,相關費用由乙方承擔,甲方概不負責;甲方所欠重慶市立仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司肆仟元整(4000。00元)剩余房款由乙方在領取房產(chǎn)證時自行支付。
4、甲方負責在甲方單位把金盾苑_______單元_______房的集資人姓名改為乙方姓名。如未能更改為乙方姓名,本合同第3條所述肆仟元欠款由甲方負責支付。
5、雙方合同簽訂之日前所產(chǎn)生的水電氣費和物管費由甲方負責結清,之后產(chǎn)生的一切費用由乙方自行負責。
本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,均具有同等法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章付清全部款項后生效。
甲方__________乙方_______________。
身份證號碼:____________身份證號碼:______________。
______年____月____日。
房屋集資合同篇九
甲方(購貨方):
乙方(供貨方):
經(jīng)雙方協(xié)商,擬定以下幾條,以供雙方共同遵守。
1.今有甲方向乙方定購緬甸花梨木(原木)1500噸,價格為8600元每噸,(活動差額不能超過100噸),價格不含報關稅,運費。
2.甲方于________年____月____日星期五向乙方支付定金50萬人民幣,乙方不得再將木材賣給別人,否則按定金雙倍賠償(100萬人民幣)甲方。
3.每天拉走木材的貨款當天結清,定金為最后一天的貨款結算,多退少補。
4.
5.乙方負責在貨場裝車,甲方負責后期物流運輸事務。甲方必須在________年____月____日前將木材全部拉走,否則定金賠償給乙方,當做補償。
購貨單位(甲方):________(公章)供
貨單位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)
法定代表人:____________(公章)
地址:____________________
地址:__________________
開戶銀行:________________
電話:__________________
________年____月____
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
房屋集資合同篇十
甲方為了改善職工的住房條件,擬在______小區(qū)集資建設成本價住宅樓,乙方自愿申請購買,為此訂立本協(xié)議,共同遵守。
一。甲方自愿將坐落于______小區(qū)的房屋一套以成本價集資方式出售給乙方。乙方對甲方所售的房屋和所在的小區(qū)規(guī)劃做了充分了解,自愿以成本價集資方式申請購買該套房屋。
二。甲方所售房屋先按設計面積和預計成本價預售,每建筑平方米為人民幣1118元,放款分三次付清。乙方必須按甲方的交款通知,在破土動工前付清首付房款,工程主體封頂后交第二次房款,交款額為各戶總房款的90%,發(fā)鑰匙前15天,按西安市房屋測量事務所測量面積和預售價交清剩余的10%房款。最終按西安市房屋測量事務所測量面積,經(jīng)審計并驗評批復的房價計算出各戶的總房款,多退少補。
三。乙方無論何種原因,未在規(guī)定的時間內交足首期,二次或剩余10%房款的,均視為違約放棄。甲方不在保留其購房資格,其住房收回重新處分,已交房款退還乙方。
五。按照房改政策要求,乙方同意甲方代辦房產(chǎn)證,費用由乙方支付,并在第三次交納房款時預付,辦證后多退少補。乙方對市內暖氣等設備設施不得以任何理由提出拆除。
六。本協(xié)議雙方簽字后生效。本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,報西安市房改辦一份.
日期:________________
房屋集資合同篇十一
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋事宜達
成協(xié)議如下:
第一條、甲方自愿將其座落于 區(qū) 路 號 小區(qū) 號樓 號,建筑面積 平方米, 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產(chǎn)的相關權益隨該房產(chǎn)一并轉讓。
第二條 甲乙雙方商定該房產(chǎn)的成交價格為人民幣______元整大寫:人民幣______萬元整。本協(xié)議簽訂當日,乙方一次性支付甲方______元整,付款方式為銀行轉帳。
第三條 甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷范圍內并已取得其他共有人同意。
第四條 所有購房款付清后本協(xié)議自動生效,房屋買賣即成事實。乙方隨即享有該房產(chǎn)的所有權,并承擔該房產(chǎn)毀損、滅失的風險。甲方及繼承人不再享有該房產(chǎn)的所有權,不得再次轉賣他人或用作抵押或用作財產(chǎn)繼承或用作財產(chǎn)分割等任何權利,如甲方與其他第三方發(fā)生產(chǎn)權糾紛或債權債務關系使得乙方無法如本協(xié)議約定獲取該房產(chǎn)所有權,即甲方違約。
第五條 在政策和法律允許范圍內,乙方要求甲方過戶,甲方或甲方繼承人應無條件積極協(xié)助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。過戶時產(chǎn)生的所有稅費全部由乙方負責繳納。
第六條 物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、電話等相關雜費,按下列約定處理:
1、甲方負責將以上雜費繳納至協(xié)議簽定之日(或____年___月止)。
2、協(xié)議簽定之日后(或___年___月起)由乙方負責。
第七條 協(xié)議生效當日,甲方應將購買該房產(chǎn)過程中的相關費用票據(jù)、房屋產(chǎn)權證書和購房協(xié)議等全部資料原件乙交乙方保存。
第八條 甲、乙雙方從簽訂協(xié)議之日起,均需遵守本協(xié)議約定,無論今后房價如何變動,甲、乙雙方不得違約。
第九條 違約責任
如甲方違約:
如乙方違約:
乙方將已支付的購房款作為違約金,并無條件退回甲方該房產(chǎn)和所有房產(chǎn)資料。
第十條 本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補 充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十一條 甲、乙雙方在履行本協(xié)約中若發(fā)生爭議,可提交沈陽仲裁委員會仲裁或依法向人 民法院起訴訟。
第十二條 該協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方簽字后,立即生效,各持一份,具有同等效力。
甲方簽名:
甲方聯(lián)系電話:
甲方身份證號碼:
______年____ 月 ____日
乙方簽名:
乙方聯(lián)系電話:
乙方身份證號碼:
______年____ 月 ____日
房屋集資合同篇十二
住址:郵政編碼:聯(lián)系電話:
乙方:姓名身份證號碼:
住址:郵政編碼:聯(lián)系電話:
鑒于:
1、甲方單位現(xiàn)準備在通過集資建設臨街商住樓房,甲方根據(jù)其單位的規(guī)定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,并以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權屬于乙方所有。
為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產(chǎn)權特簽訂以下協(xié)議:
第一條:集資房屋的基本情況及產(chǎn)權實際人約定。
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于甲方依據(jù)其單位的規(guī)定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結構為_________,建筑面積_________平方米的房屋的產(chǎn)權。
2、自協(xié)議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產(chǎn)權人。
第二條:集資款項繳納。
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數(shù)額的書面收據(jù),并按其單位要求及時繳納于該單位在繳納每筆集資款項后,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明后,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數(shù)額的資金。
第三條、集資建房手續(xù)辦理。
甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權。
一)房屋交付。
若協(xié)議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產(chǎn)權人對該房屋的所有權益。
二)產(chǎn)權證的辦理和取得。
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產(chǎn)權,則甲方有義務,及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產(chǎn)權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產(chǎn)權辦理至乙方名下,則甲方應在取得該房屋產(chǎn)權證書后,將以其名義取得的房屋產(chǎn)權協(xié)助乙方轉讓過戶至乙方名下。
3、無論出于何種原因,致該房屋產(chǎn)權暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基于實際產(chǎn)權人仍享有對該房屋的所有權益,甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬。
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協(xié)議簽訂后45日內給付甲方相應報酬伍萬元整元。
第六條除集資款外的費用承擔。
本協(xié)議履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產(chǎn)權而發(fā)生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任。
1、協(xié)議履行中,甲方擅自終止協(xié)議,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋應繳集資款和收取乙方報酬款項數(shù)額相同的違約金。
2、協(xié)議簽訂后,乙方無故不履行協(xié)議,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證。
鑒于本協(xié)議履行中,若由于甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協(xié)議時,對此協(xié)議的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于協(xié)議履行的主張和權利。
第九條協(xié)議的變更。
本協(xié)議履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協(xié)議的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本協(xié)議,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十條爭議的處理。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商不成,則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附件。
本協(xié)議未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第十二條協(xié)議的效力。
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效。
2、本協(xié)議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方:乙方:
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公證人::
簽訂地點:_________。
_________年____月____日。
房屋集資合同篇十三
承租方:___,以下簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國有關規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
甲方將自有的坐落在___市___街___巷___號的房屋___棟___間,建筑面積___平方米、使用面積___平方米,類型___,結構等級___,完損等級___,主要裝修設備___,出租給乙方作___使用。
租賃期共___個月,甲方從___年___月___日起將出租房屋交付乙方使用,至___年___月___日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋:
1.擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營、入股或與他人調劑交換的;
2.利用承租房屋進行非法活動,損害公共利益的;
3.拖欠租金個月或空關個月的。
合同期滿后,如甲方仍繼續(xù)出租房屋的,乙方擁有優(yōu)先承租權。 租賃合同因期滿而終止時,如乙方確實無法找到房屋,可與甲方協(xié)商酌情延長租賃期限。
甲乙雙方議定月租金___元,由乙方在___月___日交納給甲方。先付后用。甲方收取租金時必須出具由稅務機關或縣以上財政部門監(jiān)制的收租憑證。無合法收租憑證的乙方可以拒付。
甲乙雙方按規(guī)定的稅率和標準交納房產(chǎn)租賃稅費,交納方式按下列第__款執(zhí)行:
1.有關稅法和鎮(zhèn)政發(fā)(90)第34號文件規(guī)定比例由甲、乙方各自負擔;
2.甲、乙雙方議定。
修繕房屋是甲方的義務。甲方對出租房屋及其設備應定期檢查,及時修繕,做到不漏、不淹、三通(戶內上水、下水、照明電)和門窗好,以保障乙方安全正常使用。
修繕范圍和標準按城建部(87)城住公字第13號通知執(zhí)行。
甲方修繕房屋時,乙方應積極協(xié)助,不得阻撓施工。
出租房屋的修繕,經(jīng)甲乙雙方商定,采取下述第___款辦法處理:
1.按規(guī)定的維修范圍,由甲方出資并組織施工;
3.由乙方負責維修;
4.甲乙雙方議定,乙方因使用需要,在不影響房屋結構的前提下,可以對承租房屋進行裝飾,但其規(guī)模、范圍、工藝、用料等均應事先得到甲方同意后方可施工。對裝飾物的工料費和租賃期滿后的權屬處理,雙方議定:
工料費由___方承擔( );
所有權屬___方( )。
2.甲方出售房屋,須在三個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權;
3.乙方需要與第三人互換用房時,應事先征得甲方同意,甲方應當支持乙方的合理要求。
1.甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋,負責賠償元。
2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關條款的,違約方負責賠償對方元。
3.乙方逾期交付租金,除仍應補交欠租外,并按租金的___%,以天數(shù)計算向甲方交付違約金。
4.甲方向乙方收取約定租金以外的費用,乙方有權拒付。
5.乙方擅自將承租房屋轉給他人使用,甲方有權責令停止轉讓行為,終止租賃合同。同時按約定租金的___%,以天數(shù)計算由乙方向甲方支付違約金。
6.本合同期滿時,乙方未經(jīng)甲方同意,繼續(xù)使用承租房屋,按約定租金的___%,以天數(shù)計算向甲方支付違約金后,甲方仍有終止合同的申訴權。
上述違約行為的經(jīng)濟索賠事宜,甲乙雙方議定在本合同簽證機關的監(jiān)督下進行。
1.房屋如因不可抗拒的原因導致?lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2.因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的,租金按實際使用時間計算,多退少補。
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,任何一方均可向房屋租賃管理機關申請調解,調解無效時,可向市工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可以向人民法院起訴。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可共同協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議報送市房屋租賃管理機關認可并報有關部門備案后,與本合同具有同等效力。
本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各執(zhí)1份;副本2份,送市房管局、工商局備案。
出租方:(蓋章) 承租方:(蓋章)
法定代表人:(簽名) 法定代表人:(簽名)
委托代理人:(簽名) 委托代理人:(簽名)
地址: ?地址:
開戶銀行: ?開戶銀行:
帳號: ?帳號:
電話: ?電話:
簽約地點: ?簽約時間:
合同有效期限: 至 年 月 日
房屋集資合同篇十四
(一)當事人姓名或者名稱及住所;
(二)房屋的坐落、面積、裝修及設施狀況;
(三)租賃用途;
(四)租賃期限;
(五)租金(/房屋押金)及交付方式;
(六)房屋修繕責任;
(七)轉租的約定;
(八)變更和解除合同的條件;
(九)違約責任(可以約定違約金或者損失的計算方法);
(十)當事人約定的其他條款
其中,房屋押金不具有違約金的屬性,即使承租人違約或者提前解除租賃合同,如果房屋的狀況符合約定,且未拖欠水電等約定費用,出租人不應扣押房屋押金作為提前解除的違約金。雙方應就交房、支付房租、一方提前解除合同等事項約定違約責任,即約定相應的違約金或者損失計算方式。例如:
合同簽訂后甲方(出租人)不及時向乙方(承租人)交付房屋,導致乙方不能及時使用房屋的,由甲方每日按照租金總額的'萬分之四向乙方支付資金占用費作為違約金,本合同繼續(xù)履行。
合同簽訂后乙方不依照合同約定的時間及時交納租金的,由乙方按照本合同約定的日租金雙倍向甲方支付違約金,本合同繼續(xù)履行。
一方提前解除租賃合同導致對方損失一般難于認定,如承租人提前單方解除合同的,出租人主張剩余合同期內房租的損失,一般不會被法院認可,法院認為出租人應當采取積極措施,另尋租戶,避免損失的擴大,故如果出租人在承租人解除合同后未采取積極的措施,因此導致?lián)p失的擴大部分,法院不能支持,只能對合理時間內的租金損失酌情認定。故出租人應當在合同中就此約定合理的違約金。
房屋租賃合同違約金的規(guī)定
合同法第114條規(guī)定:“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少?!?/p>
房屋集資合同篇十五
乙方(承租方)_________身份證號碼___________________
根據(jù)甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,為明確雙方之間的`權利義務關系,就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,訂立本合同。
一、房屋地址
____________________________________。
二、租賃期限及約定
1、該房屋租賃期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前____天付款。另付押金_____元,共計______元.
(大寫:_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整)
房屋終止,甲方驗收無誤后,將押金退還乙方,不計利息。
3、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為普通住房使用。
4、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)租,則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
三、房屋修繕與使用
1、在租賃期內,甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如乙方因使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應負責修復或給予經(jīng)濟賠償。
2、該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外,均由甲方負責(但乙方使用不當除外)。甲方進行維修須提前____天通知乙方,乙方應積極協(xié)助配合。
3、乙方因使用需要,在不影響房屋結構的前提下,可以對房屋進行裝修裝飾,但其設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案應事先征得甲方的同意后方可施工。租賃期滿后,依附于房屋的裝修歸甲方所有。對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
四、房屋的轉讓與轉租
1、租賃期間,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得擅自轉租、轉借承租房屋。
2、甲方同意乙方轉租房屋的,應當單獨訂立補充協(xié)議,乙方應當依據(jù)與甲方的書面協(xié)議轉租房屋。
五、乙方違約的處理規(guī)定
在租賃期內,乙方有下列行為之一的,甲方有權終止合同,收回該房屋,乙方應向甲方支付合同總租金_____%的違約金,若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
(1)未經(jīng)甲方書面同意,擅自將房屋轉租、轉借給他人使用的;
(3)擅自改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的;
(4)拖欠房租累計____個月以上的。
本協(xié)議一式兩份,甲.乙各執(zhí)一份,簽字后即行生效
其他說明:水電數(shù)字由甲乙雙方與其他承租方平均分配
(入住時的水電數(shù)字:電________,水________,)
甲方(簽章)________乙方(簽章)________
________年____月____日________年____月____日
房屋集資合同篇十六
甲方(產(chǎn)權擁有人):身份證號:
乙方(房屋合建人):
由甲方提供宅基地,位于與乙方合作建成樓房(以下簡稱本項目),特此訂立本房屋合建合同。
1、甲方提供位于 地塊土地使用權,土地面積約 平方米,并負責提供一切有關于該地塊的相關有效證件,并保證此地塊無任何糾紛和抵押及所提供的該地塊所有文件是真實有效的。如有因該塊地引起的任何糾紛,引起及其它任何情況導致乙方損失的,由甲方負責賠償給乙方因此造成的損失。甲方同意本項目土地房屋與乙方共同合作建房。
2、甲方出資額為
3、房屋建造施工的負責人為。雙方共同合建房屋部份為框架結構。該合建房屋不包括任何砌磚施工及裝修。若今后發(fā)生砌磚施工或者裝修費用由各自承擔。
5、乙方的房屋使用年限為
6、因房屋的地基設施只按方生活居住安全,如甲方欲對乙方同意。
7.合建房屋在基建過程中,因政府原因或不可抗力因素造成工程無法繼續(xù)施工,第層施工工程量損失由乙方承擔;第層施工工程量損失由甲方自行承擔;基礎設施施工工程量雙方共同承擔。
8.基建完畢后,雙方確定對房屋外墻進行裝修。裝修材料費、人工費等費用第層由乙方承擔,剩余由甲方承擔。日后雙方欲對外墻重新進行裝修,雙方另行協(xié)商。
9、雙方共同合建房屋部份為框架結構。該合建房屋不包括任何砌磚施工及裝修。若今后發(fā)生砌磚施工或者裝修費用由各自承擔。
10.甲方負責向相關土地部門辦理房屋基建、更換手續(xù),乙方應當予以協(xié)助
11.雙方都有權使用該樓的公共通道設施,乙方所分得樓層,乙方有權出租、轉讓、饋贈、繼承、贈送、抵押及處理等權利,甲方無權干預。
12、 房屋建成后,若遇拆遷或政府征用或規(guī)劃改造等問題,引起房屋拆除的情況下。若賠償現(xiàn)金的,第所得歸乙方所有,剩余賠償歸甲方所有。若賠償安置房,第 層拆遷安置歸乙方所有,剩余歸甲方所有,雙方所得安置房補差價由雙方自付。因拆遷賠償?shù)陌徇w費、過渡費、政府獎勵資金乙方按第享有。
13、 本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協(xié)議。
14、 本協(xié)議自雙方簽定后生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
15、本協(xié)議簽定后,雙方不得毀約,否則違約方應賠償對方的一切損失
甲方(簽章)乙方(簽章)
年 月 日 年 月 日
房屋集資合同篇十七
賣方:身份證號碼:買方:(簡稱乙方)身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
乙方同意購買甲方合法擁有的房產(chǎn)(小區(qū),,,),建筑面積為平方米(詳見字第號)。
第二條:付款方式
1、雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為人民幣整(大寫:元整)。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、甲方收到乙方定金10000元整(大寫:壹萬元整)后,即可為乙方準備辦理過戶手續(xù)。(以收據(jù)收條為準)
3、辦理過戶手續(xù)當日乙方交付甲方全款(含定金)整(大寫:整)。(以收據(jù)收條為準)
4、買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
5、房屋公共維修基金隨房產(chǎn)轉移。
第三條:房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1、甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2、甲方應在辦理過戶手續(xù)后3日內前將該房產(chǎn)交付乙方。樓房配套的儲藏室、室內現(xiàn)有家電(電視機、冰箱、洗衣機、空調等)、家俱(沙發(fā)、茶幾、床等)隨房屋交接贈送給乙方。
3、甲方要結清該房屋交接日期前的所有費用(物業(yè)管理、水電費等),交接后發(fā)生的費用由乙方承擔。
第五條:合同變更
1、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(書面通知發(fā)生三日內)簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
2、本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任
甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在3日內將乙方的已付款(不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不記利息)返還給乙方。
第七條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。相關費用由違約方承擔。
第八條:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合一式七份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他供辦理相關手續(xù)用,均具有同等效力。
甲方:乙方:(配偶:)(配偶:)
身份證號:電話:身份證號:電話:
現(xiàn)住址:現(xiàn)住址:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
房屋集資合同篇十八
乙方:_______________
甲乙雙方在_______七層樓房一棟,甲乙雙方在自愿基礎上,就集資建房有關事項達成如下協(xié)議:
一、甲方負責把樓房建成(要保證樓房質量)以及要保證樓房要有出路,下水包通,鋁合金全部裝好(另外加出的鋁合金由乙方按市場價補足給甲方),水電開戶由乙方承擔費用。
二、乙方集資房位于_________________邊_____________層_________________面積(平方米),每平方米價格_____________元,總價(大寫)___________________(小寫:___________)乙方付完房屋總款后,房屋和建房土地的所有權利都歸乙方所有。
三、甲方交完房屋以后,其它與集資房有關的事項,甲方概不負責。所有與該集資有關的權利均由乙方享有。注:_______________如果出現(xiàn)人為不可抗力的事情,甲方不承擔責任。
四、此協(xié)議一式貳份,甲乙雙方簽字之后立即生效。
注:_______________甲方要保證今后任何人無權在樓房頂增加一切建筑。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋集資合同篇十九
編號:
第一條 本合同當事人雙方:
甲方:*******************
乙方:*******************
第二條 根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī),為促進雙方合作,雙方本著平等自愿、誠信雙贏的原則,訂立本合同。
第三條 乙方計劃在甲方所屬區(qū)域內建設房地產(chǎn)開發(fā)項目。
第四條 甲方同意提供該項目用地,具體地塊位于**辦事處駐地以北,****以東,****河以西。土地面積 畝(具體位置和準確面積以開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設局定點放線為準),土地性質為住宅用地,土地使用權年限七十年。
第五條 該項目計劃于取得土地手續(xù)后 個月內開工建設,建設期24個月。
第六條 甲方同意按每畝 萬元的價格包干(不含契稅)向乙方出讓該項目用地。在辦理正式土地手續(xù)時,乙方須按摘牌價繳納土地使用權出讓金,超出 萬元以上部分,待土地手續(xù)辦理完畢后返還給乙方。辦理土地手續(xù)過程中產(chǎn)生的契稅,由乙方承擔。
- 1 -
第七條 該宗土地不允許私自轉讓。
第八條 在出讓期限內,乙方如需改變本合同約定的土地用途,應取得甲方和城市規(guī)劃行政主管部門批準,依照有關規(guī)定重新簽訂合同,并相應調整土地使用權出讓金。
第九條 甲方的權利和義務:
(1)在乙方提供有關資料的前提下,協(xié)助辦理該項目公司登記注冊等進區(qū)手續(xù)。
(2)依照乙方項目用地規(guī)劃及時辦理地面附著物清點及青苗補償工作。
(3)負責將乙方項目建設所需的施工電源通至乙方道路紅線,具備開工條件。項目竣工前一個月內將經(jīng)營所需的水、電、訊等配套設施通至乙方道路紅線。
(4)負責審核項目的規(guī)劃方案和建設施工方案。
(5)在乙方土地出讓金全部支付完畢后,積極協(xié)助乙方辦理該建設項目用地的'土地出讓手續(xù)。
(6)提供良好的外部環(huán)境,協(xié)調解決項目建設過程中遇到的各類建設環(huán)境問題。
(7)辦理雙方商定的其他事宜。
第十 條 乙方的權利和義務:
(1)提供該項目所必需的各項資料,按照相關企業(yè)法規(guī)在濱州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內依法辦理注冊登記手續(xù)。
(2)按照開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃要求和經(jīng)審核的施工方案進行建設。
(3)確保項目建設與地下油、氣、水等管道的合理避讓,
- 2 -
由于施工對已明確的地下管道避讓不當而造成的破裂、泄漏等損失及相關責任,由乙方自行負擔。
(4)負責項目建設用地的平整工作,按時開工并按時竣工。
(5)依法組織項目施工建設與生產(chǎn),確保無重特大安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
(6)項目須符合國家和***省關于環(huán)境保護的要求,項目建設前需提交項目環(huán)保評價報告(表);建設過程中和投產(chǎn)以后須符合當?shù)氐沫h(huán)保排放標準。
(7)監(jiān)督施工單位按時足額支付民工工資,執(zhí)行甲方規(guī)定的民工工資保證金制度,如出現(xiàn)民工工資拖欠問題,乙方承擔相關責任。
(8)辦理雙方商定的其他事宜。
第十一條 違約責任:
(1)由于甲方的原因未能按期提供項目用地,或在約定的開工建設期沒有具備開工條件,甲方應向乙方原額返還其已交納的土地款,乙方有權提出解除合同。
(2)甲方未按約定向乙方提供項目建設所需的公用配套條件,乙方有權終止合同,并要求甲方賠償經(jīng)濟損失。
(3)乙方未按本合同約定的開工日期按時開工建設。逾期六十天仍未開工建設時,甲方有權終止合同,收回土地。
(4)乙方未按經(jīng)甲方審核的建設規(guī)劃建設或擅自改變土地用途的,甲方有權終止合同。
(5)乙方須按已經(jīng)甲方審核的施工方案進行施工,若乙方擅自變更,甲方有權終止合同。
- 3 -
第十二條 如因國家政策發(fā)生重大變化或發(fā)生不可抗力,甲乙雙方自身沒有過錯造成本合同不能履行時,甲乙雙方均不承擔違約責任,但必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。雙方協(xié)商處理善后事宜。
第十三條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和管轄。
第十四條 因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向濱州市人民法院起訴。
第十五條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十六條 本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。
第十七條 本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為合同附件,具有同等法律效力。
甲方:****************(章)
法定或委托代表人(簽字):
乙方:***** 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(章)
法定或委托代表人(簽字):
年月日
- 4 -
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/6417729.html】