合同的形式可以是口頭的或書面的,但書面合同更有證據(jù)力和可執(zhí)行性。合同的格式和結(jié)構(gòu)應(yīng)簡潔明了,避免使用模糊和問題多多的措辭。范文的使用要根據(jù)實際情況進行靈活調(diào)整,確保適應(yīng)具體業(yè)務(wù)需求。
房屋拆遷合同篇一
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
乙方(被拆遷人):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
甲方因建設(shè)需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
第一條 項目名稱、地點
建設(shè)項目名稱________________,建設(shè)地點________ ,建設(shè)單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現(xiàn)狀
(一)乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____ 平方米。
(二)乙方有正式戶口____人,常住人口____人,應(yīng)安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)
(三)被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于________________。
第三條 拆遷安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____間,建筑面積________ 平方米,使用面積____ 平方米,居住面積____ 平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到________________,房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回遷,乙方在收到正式安置通知____日內(nèi),應(yīng)遷入安置用房內(nèi)。
第四條 安置房屋的標準
(二)建造質(zhì)量應(yīng)當符合________________;
(三)房屋內(nèi)應(yīng)當有以下設(shè)施:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
第五條 拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)
(一)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于
乙方應(yīng)與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于
甲、乙雙方應(yīng)另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)_______元;轉(zhuǎn)學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________ 元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進行補償:
1.作價補償。
被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。
2.產(chǎn)權(quán)調(diào)換。
乙方需支付:
(1)結(jié)構(gòu)差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)房屋成新差價________________元。
3.________________________
第八條 乙方在____年____月____日前應(yīng)將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權(quán)拆除。
一天罰款____元。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內(nèi),甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應(yīng)在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應(yīng)在臨時過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。
2.逾期____個月內(nèi),甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過____個月,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
3.________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現(xiàn)下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設(shè)延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;
3.________________________
出現(xiàn)上述情況,甲方應(yīng)當在情況發(fā)生的____天內(nèi)通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:_________________
代表人:_______________
_______年_____月_____日
乙方:_________________
代表人:_______________
_______年_____月_____
房屋拆遷合同篇二
訴訟請求:_________________
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內(nèi)底后的戶口本內(nèi)。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權(quán)無果,無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區(qū)人民法院后,通過法院調(diào)取了_________________區(qū)_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協(xié)議【協(xié)議編號為:_________________滬安(_____________)拆協(xié)字第_______________、_______________號】。通過該協(xié)議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區(qū)馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協(xié)議,并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區(qū)_______________路)、_____________(戶口在_____________區(qū)_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協(xié)議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協(xié)議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協(xié)議侵害了原告依法享有安置房屋的權(quán)利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權(quán)利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協(xié)議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人:_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同篇三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《合同法》、《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:河南中州企業(yè)發(fā)展有限公司中州禮堂拆除工程;。
二、工程地點:中州家屬院內(nèi);。
三、拆除面積:約343平方米;。
四、承包范圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二范圍內(nèi))拆除;。
五、合同工期:20xx年3月17日-20xx年4月2日;。
六、合同價款:叁仟元(3000.00元);。
七、工程質(zhì)量要求:
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、雙方的責任及義務(wù)。
1、甲方的責任與義務(wù):
1)、甲方負責將拆除范圍內(nèi)的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協(xié)調(diào)被拆除戶以及與拆除有關(guān)的周邊關(guān)系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內(nèi)準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的'工期延誤,工期可相應(yīng)順延。
八、乙方的責任與義務(wù):
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格后甲方如數(shù)退還。
2)、按照甲方批準的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語并采取安全防護措施,設(shè)置安全隔離帶并有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設(shè)備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關(guān)規(guī)定及技術(shù)標準,采取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現(xiàn)場材料堆放整齊有序,保證拆除現(xiàn)場人走場清。
九、工程款支付辦法。
工程完工經(jīng)甲方驗收合格,半年之內(nèi)付清全部工程款。
十、其他。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內(nèi)容執(zhí)行完畢,工程價款及各種費用結(jié)清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:(蓋章)乙方:(簽字)。
法人代表:(簽字)法人代表:(簽字)。
房屋拆遷合同篇四
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條、乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。
第三條、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條、甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條、其他約定:________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方):_______(公章)。
法定代表人:_____________________。
________年_________月__________日。
拆遷戶(乙方):_________(蓋章)。
代表人:_________________________。
________年_________月__________日。
房屋拆遷合同篇五
建設(shè)單位(甲方):_________
拆遷戶(乙方):_________
根據(jù)_________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有_________結(jié)構(gòu)的住房_________幢_________間,共_________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應(yīng)于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷_________日內(nèi)一次付給乙方搬遷費_________。
三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助_________元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設(shè)備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
七、乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________等單位各留存一份。
代表人:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
銀行帳戶:_________ 銀行帳戶:_________
房屋拆遷合同篇六
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、 工程名稱:河南中州企業(yè)發(fā)展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點:中州家屬院內(nèi);
三、 拆除面積:約343平方米;
四、 承包范圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二范圍內(nèi))拆除;
五、 合同工期:20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;
六、 合同價款:叁仟元(3000.00元);
工程質(zhì)量要求:
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務(wù)
1、 甲方的責任與義務(wù):
1)、甲方負責將拆除范圍內(nèi)的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協(xié)調(diào)被拆除戶以及與拆除有關(guān)的周邊關(guān)系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內(nèi)準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應(yīng)順延。
八、乙方的責任與義務(wù):
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格后甲方如數(shù)退還。
2)、按照甲方批準的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語并采取安全防護措施,設(shè)置安全隔離帶并有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設(shè)備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關(guān)規(guī)定及技術(shù)標準,采取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現(xiàn)場材料堆放整齊有序,保證拆除現(xiàn)場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經(jīng)甲方驗收合格,半年之內(nèi)付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內(nèi)容執(zhí)行完畢,工程價款及各種費用結(jié)清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋拆遷合同篇七
賣方(甲方):________________________________。
身份證地址:_____________________________________________。
當前地址:______________________________________。
家庭電話:______________;手機:________________
(房屋共有人)_______身份證號碼:
(房屋共有人)_______身份證號碼:
(房屋共有人)_______身份證號碼:
買方(乙方):____________________________________。
身份證地址:_____________________________________________。
當前地址:______________________________________。
家庭電話:______________;手機:________________
買方(乙方):____________________________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律法規(guī),在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣達成如下協(xié)議:
住房的第一個基本情況
二、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:
與該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備、裝修及相關(guān)物品詳見附件3。
第3條本合同提及的房屋為_____________________________________________________________________________________________允許原售樓單位轉(zhuǎn)賣,不存在產(chǎn)權(quán)糾紛、抵押、債權(quán)債務(wù)等權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未盡事宜,由甲方承擔,乙方不承擔任何責任。
第4條上述房地產(chǎn)的成交價格:
交易價格為人民幣(大寫:_____________________________________)。
第5條付款時間和方式:
第6條房屋交付:
甲方應(yīng)于交付日(______________________)向乙方交付與該房屋有關(guān)的一切手續(xù)、余額、拆遷補償及一切文件、單據(jù)。該房屋交付使用時,甲方應(yīng)交付所有交易房產(chǎn)及其鑰匙,鑰匙上附有______________。
第七,戶口遷出:
甲方應(yīng)在房屋交付前將本合同所述房屋內(nèi)的所有戶口遷出(_______)。
第8條逾期交房并遷出逾期賬戶的甲方違約責任:
1、甲方應(yīng)按乙方累計支付金額的20%(大寫)向乙方支付違約金,并繼續(xù)履行本合同,自本合同第六條約定的實際交付之日起90天內(nèi)交付該房屋。
2、本合同終止時,甲方應(yīng)將乙方累計支付的款項全額償還給乙方,并按10%的利率支付利息。
3、_________________________________________。
甲方未能在規(guī)定的遷出戶口時間內(nèi)將本合同所述房屋內(nèi)的戶口全部遷出的,視為甲方違約,并向乙方支付人民幣20xx元整的違約金,并在30日內(nèi)完成全部戶口遷出手續(xù)。
第9條產(chǎn)權(quán)登記協(xié)議:
如該房屋日后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證等其他手續(xù),則按下列______________________________。
如因甲方原因無法以乙方名義直接辦理該房屋的產(chǎn)權(quán)證、土地證,則由甲方為乙方辦理產(chǎn)權(quán)證、土地證及過戶手續(xù),一切費用由_________承擔。
房屋買賣合同成立后,如乙方將房屋出租出售,甲方不得以任何方式阻撓。甲方在辦理產(chǎn)權(quán)證、土地證、過戶手續(xù)時,應(yīng)提供一切相關(guān)手續(xù)和材料(原產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證、土地證、原產(chǎn)權(quán)人的結(jié)婚證及復印件、原產(chǎn)權(quán)人的夫妻身份證復印件、其他產(chǎn)權(quán)人同意出售的書面意見等)。),不得以任何方式拒絕阻撓。
第10條違約責任:
3、甲方未按本合同約定向乙方交付房屋產(chǎn)權(quán)證的,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋產(chǎn)權(quán)證并支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方提出按照本合同第五條的規(guī)定向甲方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),超過30天甲方仍未協(xié)助乙方辦理的,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同并支付違約金人民幣20萬元。
5、當該房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷時,拆遷補償歸乙方所有、、
第十一條、雙方約定的其他事項:
本合同附件如下:
房屋實際所有人的確認
首付(定金)收據(jù)確認
房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移清單及確認
第12條本合同的主體
1、甲方為________________________________________________________________________________甲方及甲方代表保證出售該房屋,該房屋由所有房屋共有人在簽訂本合同時約定。
2、乙方為___________________________________________為代表。
第13條本合同需要公證的,應(yīng)當經(jīng)國家公證處公證。但本合同未經(jīng)任何法律公證,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日(20xx)起生效。本合同空白處填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第14條本合同經(jīng)甲方、乙方和見證人簽字后生效。本合同一式____份。一份由甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人持有,一份由乙方持有,一份由見證人(中介)持有,留存?zhèn)洳椤?/p>
第15條本合同引起的爭議的解決方案:
雙方本著友好協(xié)商、公平合理的原則簽訂本合同。本合同簽訂后,雙方應(yīng)嚴格遵守,不得以任何理由反悔。因履行合同發(fā)生的爭議,雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意按以下方式解決爭議。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第16條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,補充協(xié)議由甲乙雙方協(xié)商解決,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電: 電:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電話:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電話:
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同篇八
承拆方(乙方):____________
一、甲方將承建地面上的舊房拆出發(fā)包給乙方帶人拆出。拆房地點:____________私人舊房,共兩層半約______平方米。
二、甲方發(fā)包給乙方拆房,乙方承拆舊房上的材料作頂乙方工價,安裝的鋁合窗、防盜窗、鐵門等由乙方處理,另甲方還要補償乙方工時費______元。
三、在拆房中乙方自行施工,但必須注意施工安全,保證附近房屋設(shè)施不受損壞及行人安全,如發(fā)生意外安全事故,由乙方自負,甲方不承擔任何責任。
四、乙方拆房后,負責將廢渣等清除運走,并要求乙方選出能用的磚頭,檢查合格后付清該款項。
五、甲方負責在乙方拆房開工前一天把舊房上的一切水、電、通信網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施拆離,斷水斷電清楚。
六、拆房開工時間
七、在拆房期間網(wǎng)絡(luò)線、水管等乙方不小心損壞,與甲方無關(guān)。
八、以上協(xié)議經(jīng)雙方自愿達成,不能違反,如有一方違反造成另一方損失的`,由違約方賠償給守約方的損失外還要處付違約金貳仟元給守約方。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:____________
乙方:____________
聯(lián)系電話:_______
聯(lián)系電話:________
______年___月___日
______年___月___日
房屋拆遷合同篇九
拆遷戶(乙方)_________
根據(jù)_________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有_________結(jié)構(gòu)的住房_________幢_________間,共_________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)
二、乙方應(yīng)于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷_________日內(nèi)一次付給乙方搬遷費_________。
三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
1。乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助_________元;
3。乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助_________元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設(shè)備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
七、乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________等單位各留存一份。
地址:_________家庭18歲以上成員(簽章)_________
代表人:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
銀行帳戶:_________銀行帳戶:_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋拆遷合同篇十
委托事項:負責實施_______________項目建設(shè)占地范圍內(nèi)(詳見規(guī)劃拆遷紅線圖)房屋及附屬物的拆遷:
1、負責拆遷范圍內(nèi)房屋、附屬物的調(diào)查摸底,匯總測算。
2、協(xié)助辦理房屋拆遷許可各項證件。
3、配合委托單位組織召開房屋拆遷動員會。
4、協(xié)商簽訂房屋拆遷補償安置協(xié)議。
5、負責被拆遷戶房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證等有效證件的收繳。
6、負責房屋拆遷相關(guān)手續(xù)資料的收集、整理、移交工作。
7、協(xié)調(diào)配合強制拆遷。
委托期限:自_____年____月____日起至____年____月____日止。
本委托書一式三份,委托雙方各持一份,一份報房屋拆遷主管部門備案。
____________年____月____日
房屋拆遷合同篇十一
地址:xx郵碼:xx電話:xx
法定代表人:xx職務(wù):xx
拆遷戶(以下簡稱乙方):xx
地址:xx郵碼:xx電話:xx
法定代表人:xx職務(wù):xx
根據(jù)xx建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有xx結(jié)構(gòu)的住房xx幢xx間,共xx平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于xx年xx月xx日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)xx平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后xx日內(nèi)一次付給乙方搬遷費xx元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助xx元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的,每人每月xx元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助xx元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于xx,共xx套xx間,xx層xx號,配有xx等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)xx等xx人一致簽字同意xx作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人xx領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的xx%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付xx元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付xx元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金xx元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:xx。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式xx份,交xx市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委xx等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方):xx(公章)
代表人:xx
xx年xx月xx日
拆遷戶(乙方):xx(蓋章)
代表人:xx
xx年xx月xx日
房屋拆遷合同篇十二
甲方:________________(以下簡稱甲方)
乙方:________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:河南中州企業(yè)發(fā)展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、工程地點:中州家屬院內(nèi);
三、拆除面積:約xxx平方米;
四、承包范圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二范圍內(nèi))拆除;
五、合同工期:xxxx年x月xx日—xxxx年xx月xx日;
六、合同價款:叁仟元(3000.00元);
七、工程質(zhì)量要求:
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、雙方的責任及義務(wù)
1、甲方的責任與義務(wù):
1)、甲方負責將拆除范圍內(nèi)的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協(xié)調(diào)被拆除戶以及與拆除有關(guān)的周邊關(guān)系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內(nèi)準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應(yīng)順延。
八、乙方的責任與義務(wù):
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格后甲方如數(shù)退還。
2)、按照甲方批準的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語并采取安全防護措施,設(shè)置安全隔離帶并有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設(shè)備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關(guān)規(guī)定及技術(shù)標準,采取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現(xiàn)場材料堆放整齊有序,保證拆除現(xiàn)場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經(jīng)甲方驗收合格,半年之內(nèi)付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內(nèi)容執(zhí)行完畢,工程價款及各種費用結(jié)清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:________________(蓋章) 乙方:________________(簽字)
法人代表:________________(簽字) 法人代表:________________(簽字)
房屋拆遷合同篇十三
拆遷過程中的租賃合同糾紛與一般意義上的租賃合同糾紛區(qū)別在于,出租方提起租賃合同糾紛訴訟的目的并非由于履行租賃合同過程中產(chǎn)生了糾紛,而是企圖通過租賃合同糾紛訴訟達到解除租賃合同之目的,從而降低或者免除對承租方的拆遷安置補償。
第一,未按照租賃合同約定支付租金,出租方行使合同解除權(quán)。
在出租方與承租方的《租賃合同》當中,一般都會有對租金支付方式和時間的約定,比如每月10日之前支付租金,超過三個月未支付的,出租方有權(quán)解除租賃合同等等類似的約定。因此,根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定,承租方只要在合同約定的期限內(nèi)未支付租金的,出租方可以單方解除租賃合同。出租方不按照合同約定支付租金的情況是很常見的,因為拆遷開始之后,出租方一般會要求終止履行合同,租金問題到拆遷補償款下來之后一并結(jié)算,這種情況下,是出租方要支付給承租方大額的拆遷安置補償,小額的租金問題就顯得很不重要了,承租方往往忽略了還有租賃合同的存在。在最后雙方對于拆遷補償問題無法達成一致意見的時候,出租方就會以未按照租賃合同約定支付租金為由,主張解除租賃合同,而之前出租方不要求支付租金的行為往往是口頭約定,承租方?jīng)]有證據(jù)證明這個事實,因為,往往在訴訟過程當中陷于被動。
第二,由于拆遷導致合同無法繼續(xù)履行,要求法定解除租賃合同。
《合同法》第九十四條有下列情形之一的,當事人可以解除合同:因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。出租方會認為,國家拆遷或者征地,已經(jīng)導致不能實現(xiàn)合同目的,因此,要求行使合同法定解除權(quán)。
第三,擅自轉(zhuǎn)租,出租方行使合同解除權(quán)。
《合同法》第二百二十四條規(guī)定,承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的,出租人可以解除合同。承租方如果租賃的房屋或者土地比較大,為了分擔租金壓力,獲取收益,一般會進行再轉(zhuǎn)租,而出租方只要收到了應(yīng)有的租金,也認可轉(zhuǎn)租的行為,但是一般沒有書面的同意意見。在糾紛產(chǎn)生之后,出租方往往否認知道轉(zhuǎn)租的事實,主張轉(zhuǎn)租未經(jīng)過其同意,按照法律規(guī)定,可以解除合同。而出租方認可轉(zhuǎn)租行為往往也是口頭認定,承租方?jīng)]有證據(jù)證明這個事實,因為,在訴訟過程當中也顯得很被動。
第一,尋找不支付租金的事實證據(jù)和法律依據(jù)。
第二,是否為合法程序的拆遷,是否為不可抗力。
第三,尋找出租方認可轉(zhuǎn)租的證據(jù)和喪失合同解除權(quán)的法律依據(jù)。
加強對合同同住人保護的必要性,這是根據(jù)誠實信用原則以及租賃合同性質(zhì)而產(chǎn)生的。保護承租人的同住人是租賃合同的一項附隨義務(wù)。對承租人的同住人的保護義務(wù)涉及附保護第三人作用合同制度。附保護第三人作用合同制度為德國判例法所首創(chuàng),至《美國統(tǒng)一商法典》而發(fā)展完善,《美國統(tǒng)一商法典》中第2-318條所規(guī)定的利益第三人擔保責任堪稱附保護第三人作用合同的典范。該規(guī)定由于較好地貫徹了民法的誠實信用原則,同時又合理地保護了第三人的利益,備受各國重視。
附保護第三人作用合同,是指特定合同一經(jīng)成立,不僅在合同當事人雙方間產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)關(guān)系,同時,債務(wù)人對于與債權(quán)人具有特殊關(guān)系的第三人,也應(yīng)負有照顧、保護、通知等義務(wù),債務(wù)人違反此項義務(wù)時,就該對特定范圍的人所遭受的損害,也應(yīng)依照合同法的原則,負賠償責任。附隨義務(wù)主要目的,在于加強保護與債權(quán)人具有特殊關(guān)系的第三人的利益。
一般情況下,房屋租賃合同解除可以分以下三種情況:訴訟之前,雙方當事人協(xié)商解除房屋租賃房屋租賃合同的,協(xié)商確定之日為房屋租賃合同解除之日。在情形下房屋租賃合同可以解除?想要;了解房屋租賃合同解除情形,見下文。
一般情況下,房屋租賃合同解除可以分以下三種情況:
2、一方當事人行使房屋租賃合同解除權(quán),對方有異議提起訴訟,經(jīng)法院審理后認為行使房屋租賃合同解除權(quán)并無不當?shù)?,解除房屋租賃合同通知送達之日為房屋租賃合同解除之日。
房屋拆遷合同篇十四
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:河南中州企業(yè)發(fā)展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、工程地點:中州家屬院內(nèi);
三、拆除面積:約343平方米;
四、承包范圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二范圍內(nèi))拆除;
五、合同工期:20xx年3月17日—20xx年4月2日;
六、合同價款:叁仟元(3000.00元);
工程質(zhì)量要求:
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、雙方的責任及義務(wù)
1、甲方的責任與義務(wù):
1)、甲方負責將拆除范圍內(nèi)的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協(xié)調(diào)被拆除戶以及與拆除有關(guān)的周邊關(guān)系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內(nèi)準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應(yīng)順延。
八、乙方的責任與義務(wù):
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格后甲方如數(shù)退還。
2)、按照甲方批準的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語并采取安全防護措施,設(shè)置安全隔離帶并有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設(shè)備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關(guān)規(guī)定及技術(shù)標準,采取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現(xiàn)場材料堆放整齊有序,保證拆除現(xiàn)場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經(jīng)甲方驗收合格,半年之內(nèi)付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內(nèi)容執(zhí)行完畢,工程價款及各種費用結(jié)清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
房屋拆遷合同篇十五
訂立合同雙方:
建設(shè)單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(qū)(鎮(zhèn))_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。
根據(jù)__________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有______結(jié)構(gòu)的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應(yīng)于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費_____元。
三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
1、乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助______元;
3、乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助______元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設(shè)備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領(lǐng)齲甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
七、其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局,建設(shè)銀行,建委,計委____等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方):_____________________________________(公章)。
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)。
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)。
(乙方如系單位,則應(yīng)有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)。
_____年______月______日訂。
房屋拆遷合同篇十六
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
拆遷戶(以下簡稱乙方):________
地址:____________
郵碼:___________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的`地區(qū)內(nèi)進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助________元;2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(shè)單位(甲方):____________(公章)拆遷戶(乙方):____________(蓋章)
____年__月__日____年__月__日
房屋拆遷合同篇十七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就甲方的商鋪及其附屬設(shè)施、備出租發(fā)包給乙方,由乙方按照商業(yè)規(guī)劃的用途有范圍進行承包經(jīng)營或?qū)ν庹猩獭⒄凶?、?lián)營等事宜,達成協(xié)議如下:
第一條:商鋪的基本情況。
該商鋪房屋位于北京市延慶縣東外大街原中心市場舊址的金鑼灣商業(yè)中心第______座______號商鋪,該商鋪建筑面積為____________平方米。甲方對該商鋪房產(chǎn)享有所有權(quán),該商鋪房屋用途為商業(yè)營業(yè)用房。
第二條:租賃承包期限和租金承包費。
第三條:租金承包費支付時間和支付辦法。
1、雙方計算租金承包費的起租時間以金鑼灣商業(yè)中心開業(yè)日,即_____年_____月_____日,起算,商場提前開業(yè),則以實際提前開業(yè)的時間為起租時間。
2、每年租金分兩次支付,乙方每半年向甲方支付一次租金。首次租金承包費的支付時間,為直接從甲方首次交納商鋪購房款中扣除,以后每期租金交付時間為上期計租時間往后順延六個月的對應(yīng)日七日內(nèi)支付;若無正當理由超過七日,則從第八日起,每逾期一日,乙方應(yīng)按應(yīng)付而未付的當期租金的萬分之3向甲方支付滯納金。
3、租金承包費應(yīng)由乙方直接匯入甲方指定的銀行賬戶,該筆收入需要納稅的,由甲方自行承擔申報納稅。
第四條:在租賃承包經(jīng)營期內(nèi),乙方享有對該商鋪擁有承包、轉(zhuǎn)包、出租、轉(zhuǎn)租、使用和收益的經(jīng)濟權(quán)利,包括但不限于:
1、將該商鋪用于自主經(jīng)營;
2、將該商鋪用于對外招商,交由商業(yè)管理公司統(tǒng)一管理營運,開發(fā)商作為擔保;
3、利用該商鋪與他人進行合作經(jīng)營;
4、將該商鋪對外出租,并可允許承租方轉(zhuǎn)租。
5、其他法律所不禁止的經(jīng)營方式;
上述轉(zhuǎn)承包經(jīng)營期、出租租賃期、合作經(jīng)營期未經(jīng)甲方同意均不得超過本合同租賃期限,不得超過合同租賃承包期限,否則超出該期限部分無效。
第五條:租賃承包經(jīng)營合同履行中雙方的權(quán)利、義務(wù)。
1、合同期限內(nèi),甲方有權(quán)將該商鋪轉(zhuǎn)讓、贈與、抵押,但甲方應(yīng)提前三個月通知乙方,并確保該商鋪的受讓人、受贈人、抵押權(quán)人同時遵守本合同的所有條款,以及同意遵守乙方與第三人就該商鋪所簽訂的所有合同。
2、合同期限內(nèi),乙方或經(jīng)乙方書面授權(quán)的第三人有權(quán)對該商鋪進行裝修、修繕、添加其他設(shè)備設(shè)施和隔斷,更改商鋪內(nèi)部裝修和設(shè)施等,無需征得甲方同意。在商鋪到期還甲方時,乙方應(yīng)將該商鋪恢復原狀。
3、合同期限內(nèi),如該商鋪需要進行大型修繕需要動用物業(yè)維修基金的,乙方有權(quán)代表甲方該商鋪所享份額對維修基金使用事宜進行投票和行使表決權(quán)。
4、合同期限內(nèi),甲方同意將其所享有的一切與商鋪物業(yè)管理有關(guān)的業(yè)主的權(quán)利和義務(wù),一并委托給乙方行使。包括但不代表甲方辦理該商鋪及配套設(shè)備、設(shè)施的交接驗收、交鑰匙手續(xù),簽署商鋪物業(yè)管理合同等事項。但乙方在行使該項權(quán)利時不得損害甲方的合法利益。
5、合同期限內(nèi),甲方不得以任何理由干涉乙方的租賃承包經(jīng)營活動。否則,應(yīng)構(gòu)成嚴重違約,乙方有權(quán)解除本合同,并可要求甲方賠償相當于六個月租金的違約金。
6、在該商鋪正式移交退還給甲方前,乙方應(yīng)結(jié)清使用該商鋪所欠的物業(yè)管理費、水電費、通訊費等應(yīng)由乙方或第三人承擔的相關(guān)費用。
第六條:本合同未盡事項,由雙方另行簽訂補充協(xié)議,該補充協(xié)議與本合同同樣具有民法典律效力。
第七條:本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向延慶縣人民法院起訴。
第八條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)二份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
________年__月__日________年__月__日。
房屋拆遷合同篇十八
甲方:
乙方:
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權(quán)利和義務(wù),依照《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,訂立本合同。
第一條委托事項。
甲方委托乙方處理甲方因建設(shè)需要的拆遷事宜,包括拆遷過程中因拆遷完所產(chǎn)生的房屋剩余價值。拆遷戶共計戶。
第二條費用及其支付。
1、按拆遷房屋間數(shù)計算:
(1)對于多數(shù)房屋較好的按每間人民幣元。
(2)對于部分房屋較舊的乙方免費負責清除。
2、乙方在拆遷之前須向甲方交納50萬元保證金,該保證金在乙方拆遷房屋的同時按乙方拆遷的實際數(shù)量予以扣除。
(2)若乙方在拆遷房屋過程中,其合同價款已達到或已超過50萬元,則乙方須向甲方續(xù)交20萬元保證金,依次類推,待乙方拆除全部房屋后,甲方退還乙方余下保證金。
2、乙方在處理委托事務(wù)時,其他費用及損失由其自行承擔。
第三條委托事務(wù)的終止。
(1)在拆除過程中,雙方產(chǎn)生分歧的,在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后,可終止本和同。
(2)乙方遇政府對本單位職能將進行調(diào)整,而致無法履行本合同的,在賠償甲方相應(yīng)損失后可終止本合同。
第四條違約責任。
乙方未按本合同完成拆遷工作的,應(yīng)賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。
第五條其他條款。
合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
(本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/7912909.html】