合同是法律規(guī)定的一種約束雙方權(quán)利和義務(wù)的書面文件。合同的編寫應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,確保交易雙方的誠意和信任。清晰簡潔的合同范文有助于雙方的理解和溝通。
裝配合同協(xié)議書篇一
_________(以下簡稱甲方)與_________(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎(chǔ)上,雙方代表就_________裝配業(yè)務(wù)問題,進行了充分的協(xié)商,一致同意達成協(xié)議如下:
第一條總則。
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產(chǎn)_________部_________所需的全部設(shè)備和檢驗儀器,這些設(shè)備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的,并須經(jīng)甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。設(shè)備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負(fù)責(zé)不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的廠房、電力,并負(fù)責(zé)組織裝配,收取加工費,產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負(fù)責(zé)裝配任務(wù)的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設(shè)備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起,乙方應(yīng)于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設(shè)備和儀器運抵上述工廠;甲方應(yīng)于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整,并即著手進行設(shè)備安裝工程。
(3)乙方應(yīng)于設(shè)備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi),將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應(yīng)于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意,對_________等其他電子產(chǎn)品的裝配任務(wù),待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期,為降低產(chǎn)品成本,提高競爭能力,雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件,為此,在_________的裝配正式投產(chǎn)后,乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部,設(shè)備和儀器,對提供這些設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法,按提供上述設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
第三條損耗率。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條交貨條件。
有關(guān)設(shè)備、儀器,fob_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(dān)(卸貨費用由甲方負(fù)擔(dān));甲方承擔(dān)將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條交貨期。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn),乙方提供的元件、器件和包裝物料應(yīng)于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
第六條責(zé)任問題。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負(fù)擔(dān);如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條技術(shù)交流。
本協(xié)議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術(shù)人員到_________負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和裝配技術(shù)指導(dǎo),直至該廠能全部掌握設(shè)備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負(fù)擔(dān),工資由乙方負(fù)擔(dān);必要時,甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù),其所需生活費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
第八條協(xié)議有效期限。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協(xié)議,則須提前半年向另一方提出,經(jīng)雙方協(xié)商確定。
第九條本協(xié)議如有未盡事宜,須經(jīng)雙方友好協(xié)商一致后,方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
裝配合同協(xié)議書篇二
日期:_________年_________月_________日于_________,_________公司,地址:_________,電掛:_________,和_________,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱甲方)與_________,地址:_________,電掛:_________,和_________有限公司,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎(chǔ)上,雙方代表就_________裝配業(yè)務(wù)問題,進行了充分的協(xié)商,一致同意達成協(xié)議如下:
第一條總則。
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產(chǎn)_________部_________所需的全部設(shè)備和檢驗儀器,這些設(shè)備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的,并須經(jīng)甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。設(shè)備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負(fù)責(zé)不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的廠房、電力,并負(fù)責(zé)組織裝配,收取加工費,產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負(fù)責(zé)裝配任務(wù)的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設(shè)備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起,乙方應(yīng)于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設(shè)備和儀器運抵上述工廠;甲方應(yīng)于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整,并即著手進行設(shè)備安裝工程。
(3)乙方應(yīng)于設(shè)備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi),將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應(yīng)于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意,對_________等其他電子產(chǎn)品的裝配任務(wù),待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期,為降低產(chǎn)品成本,提高競爭能力,雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件,為此,在_________的裝配正式投產(chǎn)后,乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部,設(shè)備和儀器,對提供這些設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法,按提供上述設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
第三條損耗率。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條交貨條件。
有關(guān)設(shè)備、儀器,fob_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(dān)(卸貨費用由甲方負(fù)擔(dān));甲方承擔(dān)將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條交貨期。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn),乙方提供的元件、器件和包裝物料應(yīng)于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
第六條責(zé)任問題。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負(fù)擔(dān);如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條技術(shù)交流。
本協(xié)議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術(shù)人員到_________負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和裝配技術(shù)指導(dǎo),直至該廠能全部掌握設(shè)備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負(fù)擔(dān),工資由乙方負(fù)擔(dān);必要時,甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù),其所需生活費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
第八條協(xié)議有效期限。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協(xié)議,則須提前半年向另一方提出,經(jīng)雙方協(xié)商確定。
第九條本協(xié)議如有未盡事宜,須經(jīng)雙方友好協(xié)商一致后,方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
裝配合同協(xié)議書篇三
在加工過程中,我方付出了勞動,獲取的加工費是勞動報酬,因此,可說對外加工裝配屬于勞務(wù)貿(mào)易的一種形式,是以商品為載體的勞務(wù)出口。
對外加工裝配業(yè)務(wù)(簡稱來料加工)與從國外進口原料加工成成品再出口的進料加工(又稱以進養(yǎng)出)方式有相似之處。因為它們都是利用甸的技術(shù)設(shè)備和勞動力,對國外提供的原材料,零部件加工裝配成為成品,再運到國外市場銷售,即都屬于“兩頭在外”的加工貿(mào)易方式。
來料加工與進料加工又有明顯的不同之處。其一是進料加工中,原料進口和成品出口是兩筆不同的交易,均發(fā)生了所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,而且原料供應(yīng)者和成品購買者之間沒有必然聯(lián)系,在來料加工業(yè)務(wù)中,原料運進和成品運出均未發(fā)生所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,它們均屬于同一筆交易。
開展對外加裝配業(yè)務(wù),對我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義,這主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.克服本國生產(chǎn)能力有余而原材料不足的矛盾,為國家增加外匯收入;。
2.開發(fā)勞動力資源,增加就業(yè)機會,繁榮地方經(jīng)濟;。
3.引進國外先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗,促進外向型經(jīng)濟的發(fā)展。
裝配合同協(xié)議書篇四
對外加工裝配業(yè)務(wù)是一種委托加工的方式,外商將原材料等運交我方,并未發(fā)生所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,我方企業(yè)只是作為受托人按照外商的要求,將原材料加工成為成品。在加工過程中,我方付出了勞動,獲取的加工費是勞動報酬,因此,可說對外加工裝配屬于勞務(wù)貿(mào)易的一種形式,是以商品為載體的勞務(wù)出口。
對外加工裝配業(yè)務(wù)(簡稱來料加工)與從國外進口原料加工成成品再出口的進料加工(又稱以進養(yǎng)出)方式有相似之處。因為它們都是利用甸的技術(shù)設(shè)備和勞動力,對國外提供的原材料,零部件加工裝配成為成品,再運到國外市場銷售,即都屬于“兩頭在外”的加工貿(mào)易方式。
來料加工與進料加工又有明顯的不同之處。其一是進料加工中,原料進口和成品出口是兩筆不同的交易,均發(fā)生了所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,而且原料供應(yīng)者和成品購買者之間沒有必然聯(lián)系,在來料加工業(yè)務(wù)中,原料運進和成品運出均未發(fā)生所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,它們均屬于同一筆交易。
開展對外加裝配業(yè)務(wù),對我國經(jīng)濟的發(fā)展有著重要的意義,這主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.克服本國生產(chǎn)能力有余而原材料不足的矛盾,為國家增加外匯收入;
2.開發(fā)勞動力資源,增加就業(yè)機會,繁榮地方經(jīng)濟;
3.引進國外先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗,促進外向型經(jīng)濟的發(fā)展。編輯整理。
裝配合同協(xié)議書篇五
電話:____________________。
電傳:____________________。
乙方為:____國____公司。
電話:____________________。
電傳:____________________。
雙方在平等互利基礎(chǔ)上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條貿(mào)易內(nèi)容。
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,用甲方提供的'原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量。
1、成品名稱。
2、成品數(shù)量。
第二條加工成品規(guī)格。
根據(jù)乙方提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條原材料供應(yīng)。
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前____月,甲方應(yīng)向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應(yīng)按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結(jié)果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
第四條加工費。
(一)加工單價。
1、____________型____________美元/個。
2、____________型____________美元/個。
(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費應(yīng)該按上述價格執(zhí)行并在第一個____年期內(nèi)不變。在此____年期后,乙方可在不少于____是給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后____月內(nèi)不作改變,此協(xié)議可以終止。
第五條支付條款。
關(guān)于加工費的支付、甲方至少應(yīng)在每次完工的貨物裝船____天以前,由經(jīng)乙方認(rèn)可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)。
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔(dān)。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人,停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔(dān)。
第七條質(zhì)量控制和檢測。
(一)生產(chǎn)的成品應(yīng)由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標(biāo)準(zhǔn)的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應(yīng)與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應(yīng)在這種改變運用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務(wù)市場的目的,可隨時建議改變或改進產(chǎn)品,乙方應(yīng)真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條包裝與標(biāo)記。
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按甲方指示注明標(biāo)記。甲方應(yīng)至少在貨物完工交運前____天給乙方標(biāo)記指示。
甲方:________________。
乙方:________________。
裝配合同協(xié)議書篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式。
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價款。
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:月日,項目必須在20月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產(chǎn)完成驗收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價款的80%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方支付剩余15%項目款(也可當(dāng)月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量。
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時,影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔(dān)。
十二、乙方工作。
1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng),設(shè)備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度,乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項目在移交前的成品及半成品的保護責(zé)任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司,經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議,乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后,應(yīng)負(fù)責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù),由甲方派人修復(fù),費用由乙方承擔(dān)。
甲方:(以下簡稱:甲方)。
乙方:(以下簡稱:乙方)。
根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(訂作方)_______。
公司地址:_______。
電話:傳真:
法定代表:_____職務(wù):_______。
乙方(承攬方)公司地址:
電話傳真國內(nèi)工廠:
電話:傳真:
法定代表:_________職務(wù):_______。
甲方委托乙方加工項目:
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工質(zhì)量要求。
制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料),且生產(chǎn)制程運作無異常,塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時,甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款,或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。
第二條模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法。
模具材料由乙方包工包料,模具完成后,需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗,同時甲方也有權(quán)檢驗?zāi)>卟牧霞澳>呱a(chǎn)使用性能。
第三條技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.甲方提供產(chǎn)品零件的2d圖紙和3d圖,乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,如拖延了交貨期,甲方有權(quán)要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目,驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的模具質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第五條交貨的時間。
1.交還模具期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計算:按乙方在報價時的要求‘模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’。甲方將在給訂金同時簽訂合同,故以合同簽訂日期為準(zhǔn),但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天)
第六條模具所有權(quán),交貨地點,運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。
2.如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)運作,模具將暫存到乙方公司,如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn),乙方還將負(fù)送返模具的責(zé)任。
第七條乙方的違約責(zé)任。
一、未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
二、實行代運送的模具,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
第八條糾紛的處理。
委托合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自__年__月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本‘報價單’和‘零件2d圖’共n頁)一式二份,原件由甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代表人:蓋公司章:年月日。
乙方:
法定代表人:蓋公司章:____年____月____日。
裝配合同協(xié)議書篇七
_________(以下簡稱甲方)與_________(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎(chǔ)上,雙方代表就_________裝配業(yè)務(wù)問題,進行了充分的協(xié)商,一致同意達成協(xié)議如下:
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產(chǎn)_________部_________所需的全部設(shè)備和檢驗儀器,這些設(shè)備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的,并須經(jīng)甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。設(shè)備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
乙方并負(fù)責(zé)不作價提供裝配上述產(chǎn)品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的廠房、電力,并負(fù)責(zé)組織裝配,收取加工費,產(chǎn)品全部交給乙方。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負(fù)責(zé)裝配任務(wù)的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設(shè)備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起,乙方應(yīng)于90天到120天內(nèi)將有關(guān)設(shè)備和儀器運抵上述工廠;甲方應(yīng)于同時期內(nèi)完成廠房調(diào)整,并即著手進行設(shè)備安裝工程。
(3)乙方應(yīng)于設(shè)備和儀器運抵上述工廠一個月內(nèi),將不作價提供的夠三個月用的`裝配上述產(chǎn)品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應(yīng)于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內(nèi)為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意,對_________等其他電子產(chǎn)品的裝配任務(wù),待上述兩項產(chǎn)品的裝配正式投產(chǎn)后便立即進行。
第二期,為降低產(chǎn)品成本,提高競爭能力,雙方一致商定將逐步采用甲方生產(chǎn)的元件、器件,為此,在_________的裝配正式投產(chǎn)后,乙方立即提供制造上述產(chǎn)品的元件、器件所需的全部,設(shè)備和儀器,對提供這些設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法,按提供上述設(shè)備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
有關(guān)設(shè)備、儀器,fob_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(dān)(卸貨費用由甲方負(fù)擔(dān));甲方承擔(dān)將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負(fù)擔(dān)。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn),乙方提供的元件、器件和包裝物料應(yīng)于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負(fù)擔(dān);如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
本協(xié)議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術(shù)人員到_________負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和裝配技術(shù)指導(dǎo),直至該廠能全部掌握設(shè)備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
上述工程技術(shù)人員在廠工作期間的生活費用由甲方負(fù)擔(dān),工資由乙方負(fù)擔(dān);必要時,甲方亦可派出工程技術(shù)人員到乙方所屬工廠交流技術(shù),其所需生活費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協(xié)議,則須提前半年向另一方提出,經(jīng)雙方協(xié)商確定。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
裝配合同協(xié)議書篇八
甲方:
乙方:
一、甲方要求乙方在承包期內(nèi)必須按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委的整體規(guī)劃進行合理整治,河堤上栽培花草樹木。
二、甲方同意將河里的一切資源由乙方經(jīng)營和管理。
三、河堤兩側(cè)承包延線由河北吳家村大橋向下至小鄧格村沒水橋向上60-80米處,總長度為1000米左右,河堤上兩側(cè)面至村民耕地向外3米處都由乙方管理。
四、甲方同意將河堤上現(xiàn)有山林木歸乙方所有,看護、經(jīng)營和銷售。
五、承包期限為十年,自20xx年6月1日至20xx年5月31日止。在承包期內(nèi)所發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
六、承包費用按每年柒萬元人民幣計算,共,總承包費用為柒拾萬元人民幣,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同乙方先交納20xx年至20xx年的承包費用貳拾壹萬元人民幣,剩余承包費用按每年平均交納或每三年交納一次。
七、甲方的.義務(wù)和責(zé)任:
1、甲方將河堤承包給乙方期間,不能以任何理由阻止乙方正常工作,負(fù)責(zé)村民與乙方所發(fā)生的一切糾紛。如有類此情況所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)。
2、甲方在承包給乙方期間,要積極配合乙方工作,多提寶貴建議。
3、甲方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議中所規(guī)定條款,承擔(dān)起自己的義務(wù)和責(zé)任。
八、乙方在承包期間的義務(wù)和責(zé)任。
1、在承包期間要認(rèn)真的實事求是的將河堤按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體規(guī)劃進行整治,搞好河堤治理與維護。
2、要處理好上層建筑與群眾之間的關(guān)系,履行協(xié)議中所有條款。
九、甲乙雙方在承包期間內(nèi)如有分歧(因政策上或其它意外原因),雙方應(yīng)及時提出相應(yīng)的方案,協(xié)商解決。如甲乙雙方無法解決,保留各自采取法律措施解決的權(quán)利。
十、以上條款希望甲乙雙方共同遵守,此協(xié)議一式三份,甲乙雙方各一份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管部門存檔一份。
甲方:
乙方:
丙方:
20xx年xx月xx日。
裝配合同協(xié)議書篇九
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表:__________________________________。
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表:__________________________________。
甲乙雙方經(jīng)過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
條代加工內(nèi)容。
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產(chǎn)品名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價。
備注。
x
y
z
………。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.乙方必須依合同規(guī)定選用原材料或由甲方提供原材料,并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響甲方產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)追究乙方的責(zé)任。
2.甲方應(yīng)按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立刻通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的,應(yīng)以書面的形式通知乙方。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提供修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)沒得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對技術(shù)資料或圖紙等,如果甲方要求保密的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方允許,不得留存技術(shù)資料或圖紙等的復(fù)制品。
3.甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,如沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定。
第六條付款方式。
第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。如保證期限內(nèi)發(fā)生問題(除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外),由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第八條交貨的時間和地點。
第九條雙方違約責(zé)任。
一、甲方違約責(zé)任。
1.中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2.中途解除合同,應(yīng)償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
3.無故拒絕接收加工物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失,且乙方有權(quán)將加工物變賣。
二、乙方違約責(zé)任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工品,甲方同意利用的,應(yīng)按質(zhì)論價,酌減價款。
2.交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊。
3.超過合同規(guī)定日期交貨,每逾期一天,按酬金總額的千分之五償付違約金。
4.中途解除合同,應(yīng)償付甲方酬金總額的50%作為違約金。
第十條爭議的解決。
1.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友。
裝配合同協(xié)議書篇十
第一條為促進我省對外加工裝配業(yè)務(wù)的發(fā)展,加強管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我省實際情況,制定本條例。
第二條我省境內(nèi)依法成立的企業(yè)(不包括外商投資企業(yè))開展對外加工裝配業(yè)務(wù),適用本條例。
第三條對外加工裝配業(yè)務(wù),是指由外商提供原材料、輔料、零部件、元器件、包裝物料(以下簡稱料、件),由我方工廠按外商的要求進行加工或裝配,全部成品交還外商銷售,我方收取工繳費的業(yè)務(wù)。
開展對外加工裝配業(yè)務(wù),可以利用原有的廠場設(shè)備,也可由外商無償或有償提供設(shè)備和廠房建設(shè)資金。有償提供的,我方用工繳費償還。
第四條各級對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門是對外加工裝配業(yè)務(wù)的主管部門,負(fù)責(zé)本條例的貫徹實施。
海關(guān)、工商行政管理。財政、稅務(wù)、外匯管理、銀行等有關(guān)部門按國家有關(guān)規(guī)定及本條例,分別負(fù)責(zé)對外加工裝配業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理。
訂立協(xié)議(合同)必須遵守我國法律、法規(guī),不得損害我國社會公共利益。
(一)有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)直接與外商簽訂協(xié)議(合同);。
(三)外貿(mào)公司、工貿(mào)公司、對外加工裝配服務(wù)公司與外商簽訂協(xié)議(合同),并組織工廠生產(chǎn)。
第七條簽約雙方當(dāng)事人應(yīng)向?qū)Ψ教峁┖灱s人的身份證件、公司(企業(yè))或經(jīng)濟組織的授權(quán)證書(或委托證書)、企業(yè)注冊登記的證明文件、資本信用文件等有關(guān)資料。
第八條協(xié)議(合同)應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:
(二)協(xié)議(合同)標(biāo)的及各方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任;。
(六)運輸方式和交貨地點、時間、方式;。
(七)工繳費的計算方法和支付條件(結(jié)算銀行、采用貨幣、支付方式及擔(dān)保條件等);。
(八)保險;。
(九)違約責(zé)任;。
(十)不可抗力;。
(十一)仲裁或其他處理糾紛的辦法;。
(十二)協(xié)議(合同)期限及生效、變更、解除、終止條件;。
(十三)簽訂協(xié)議(合同)的日期、地點;
(十四)其他雙方認(rèn)為必須訂明的事項。
第九條企業(yè)憑對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門審批的協(xié)議(合同),向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理稅務(wù)登記。
第十條企業(yè)憑對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門審批的協(xié)議(合同),向當(dāng)?shù)亟?jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行申請立戶。
第十一條企業(yè)憑對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門審批的協(xié)議(合同)、批準(zhǔn)文件和稅務(wù)登記證,向主管海關(guān)辦理登記備案手續(xù)。
第十二條開展對外加工裝配業(yè)務(wù)需招用管理人員、技術(shù)人員和工人的,必須按照人事勞動部門的有關(guān)規(guī)定辦理,并與被招用者簽訂書面勞動合同。
勞動合同主要內(nèi)容應(yīng)包括勞動時間,勞動報酬,勞動保險,勞動保護,勞動紀(jì)律,福利待遇,錄用、辭退條件,合同期限等。
嚴(yán)禁招用不滿十六周歲的童工。
第十三條開展對外加工裝配業(yè)務(wù),必須執(zhí)行《廣東省勞動安全衛(wèi)生條例》,制定和落實勞動安全衛(wèi)生管理措施。
第十四條開展對外加工裝配業(yè)務(wù),必須遵守國家環(huán)境保護法規(guī),制定和落實防治環(huán)境污染的措施,保證各項有害物質(zhì)的排放符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
第十五條對外加工裝配項目所需進口的機械設(shè)備、檢測儀器、工具、原輔材料、廠房裝修材料、自用燃料、生產(chǎn)管理用機、具等物資,免領(lǐng)進口許可證,海關(guān)憑已批準(zhǔn)的合同免稅放行。
第十六條對外加工裝配項目進口生產(chǎn)所需的自用車輛,經(jīng)省對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn),海關(guān)憑批件登記免稅放行。
第十七條外商及其派駐企業(yè)的工程技術(shù)人員,帶進自用的國家限制進口的規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的生活用品,由企業(yè)出具保函,海關(guān)登記放行,免收保證金,用后復(fù)出。
第十八條外商可用外匯向我外貿(mào)公司、工貿(mào)公司、對外加工裝配服務(wù)公司及有進出口權(quán)的企業(yè)購買料、件進行對外加工裝配。
第十九條對外加工裝配的成品屬國內(nèi)市場緊缺而國家允許進口的,經(jīng)省對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門會同有關(guān)部門審核批準(zhǔn),按規(guī)定辦理進出口手續(xù)、按章納稅后,可以在國內(nèi)銷售。
第二十條對外加工裝配產(chǎn)品出口不實行許可證管理,海關(guān)憑批準(zhǔn)的協(xié)議(合同)免稅放行。
國家限制承接對外加工裝配的產(chǎn)品,由省對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門按國家對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門批準(zhǔn)的出口控制指標(biāo)安排和管理。
第二十一條對外加工裝配工繳費核算的內(nèi)容應(yīng)包括職工工資,獎金,勞保福利費,社會保險金,教育附加費,管理費,稅收,保險費,水電費,廠房、土地使用費,設(shè)備折舊費、維修費,運雜費,銀行、外貿(mào)手續(xù)費,口岸費,利潤等。
第二十二條對外加工裝配工繳費外匯收入,除按協(xié)議(合同)規(guī)定扣還屬外商有償提供的設(shè)備價款和廠房建設(shè)資金外,其余部分必須及時在當(dāng)?shù)亻_戶銀行結(jié)匯。任何單位和個人不得以任何理由和方式將外匯截留在境外。
第二十三條承接對外加工裝配業(yè)務(wù)的企業(yè)按規(guī)定留成的外匯,可在外匯管理部門開立外匯額度帳戶,或經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)在銀行開立現(xiàn)匯帳戶。企業(yè)留成外匯可按規(guī)定自行使用,亦可在外匯調(diào)劑市場參加調(diào)劑。
第二十四條企業(yè)取得工繳費收入的免稅、減稅,按照國家的稅法執(zhí)行。
第二十五條對外加工裝配業(yè)務(wù)應(yīng)獨立核算,建立專門帳冊,執(zhí)行國家規(guī)定的有關(guān)財務(wù)會計制度,報送有關(guān)報表。
第二十六條開展對外加工裝配業(yè)務(wù)所需進口的料、件自進口之日起至成品出口之日止,設(shè)備、車輛自進口之日起至海關(guān)解除監(jiān)管之日止,均應(yīng)接受海關(guān)監(jiān)管。在監(jiān)管期內(nèi),未經(jīng)原協(xié)議(合同)審批機關(guān)和當(dāng)?shù)睾jP(guān)批準(zhǔn),任何單位或個人(包括外商)不得將其出售、轉(zhuǎn)讓或移作他用。
第二十七條對外加工裝配協(xié)議(合同)期滿或中止,企業(yè)須按規(guī)定期限向海關(guān)、工商、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門辦理核(注)銷手續(xù)。
第二十八條對進口以多報少、出口以少報多或用其他藏匿、偽裝和偽報品名、規(guī)格、數(shù)量等手段弄虛作假的;套購國家禁止和限制出口物資的;擅自將進口料、件,設(shè)備及加工成品在國內(nèi)銷售、私分、移作他用或違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定的行為,由海關(guān)依照《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定處理。
第二十九條開展對外加工裝配業(yè)務(wù),有違反工商行政管理規(guī)定的行為,由工商行政管理部門根據(jù)不同情節(jié),分別給予警告、罰款、沒收非法所得等處罰。
第三十條開展對外加工裝配業(yè)務(wù),有漏稅、欠稅、偷稅、抗稅等違反稅收管理行為的,由稅務(wù)部門依法處理。
第三十一條開展對外加工裝配業(yè)務(wù),有套匯、逃匯等違反外匯管理行為的,由外匯管理部門按《違反外匯管理處罰施行細則》的規(guī)定處理。
第三十二條當(dāng)事人對海關(guān)、工商行政管理、稅務(wù)、外匯管理等部門的處罰決定不服的,可按行政復(fù)議條例和行政訴訟法的規(guī)定申請復(fù)議或向人民法院起訴。
第三十三條違反本條例規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重,觸犯刑律的,由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第三十四條我省企業(yè)承接華僑和香港、澳門、臺灣的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織或個人的加工裝配業(yè)務(wù),參照本條例執(zhí)行。
第三十五條本條例自公布之日起施行。
裝配合同協(xié)議書篇十一
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目。
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量:_________。
二、來料(或來件)的交付。
乙方每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗。
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由乙方免費供應(yīng),如損耗率超過_________%,應(yīng)由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責(zé)任。
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責(zé)任。
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產(chǎn)正常化,由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付。
甲方每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量。
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
八、工繳費。
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為_________天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為_________元。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
九、結(jié)算方式。
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運輸。
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負(fù)擔(dān)。
十一、保險。
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________保險公司投保,所需費用各自承擔(dān)。
十二、稅收。
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔(dān)保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)。
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責(zé)任。
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
十六、聲明及保證。
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
十八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
二十、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋。
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
裝配合同協(xié)議書篇十二
___市無線電一廠,(以下簡稱甲方)與___有限公司(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎(chǔ)上,雙方代表就收音機及電子鐘收音機裝配業(yè)務(wù)問題,進行了充分的協(xié)商,一致同意達成協(xié)議如下:
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供四組月產(chǎn)54000部收音機和電子鐘收音機所需的全部設(shè)備和檢驗儀器,這些設(shè)備和儀器是新的、先進的、價格是優(yōu)惠的,并須經(jīng)甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。設(shè)備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內(nèi)分期償付。
進行步驟:
(1)甲方于9月30日前將負(fù)責(zé)裝配任務(wù)的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于10月20日前派出工程技術(shù)人員攜帶廠房調(diào)整方案和設(shè)備安裝圖紙到佛山市無線電一廠,與甲方共同商定施工計劃。
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關(guān)合同中具體規(guī)定。
由于所裝配的產(chǎn)品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關(guān)合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經(jīng)過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
有關(guān)設(shè)備、儀器,fob交貨。元件、器件和包裝物料運抵佛山的運費由乙方承擔(dān)(卸貨費用由甲方負(fù)擔(dān));甲方承擔(dān)將裝配成品運抵_____或九龍交貨,卸裝費用由乙方負(fù)擔(dān)。
為使甲方能正常、持續(xù)生產(chǎn),乙方提供的'元件、器件和包裝物料應(yīng)于生產(chǎn)月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規(guī)定。
如因裝配技術(shù)而發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負(fù)擔(dān);如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
本協(xié)議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術(shù)人員到佛山市xx一廠負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和裝配技術(shù)指導(dǎo),直至該廠能全部掌握設(shè)備安裝和裝配技術(shù)進行正常生產(chǎn)時為止。
本協(xié)議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,兩種文本具有同等效力,自1998年9月22日起正式生效,有效期限為10年。任何一方如須延長本協(xié)議,則須提前半年向另一方提出,經(jīng)雙方協(xié)商確定。
甲方:乙方:
裝配合同協(xié)議書篇十三
2、乙方責(zé)任:
(1)組織充分而技術(shù)過硬的支模工人,配備現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和現(xiàn)場施工,確保安全文明施工。乙方在施工過程中必須按規(guī)范施工,注意安全,無論發(fā)生大小事故,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟損失和法律責(zé)任。
(2)乙方必須聽從甲方管理人員的指揮和安排,服從各工種的協(xié)調(diào)和分配,嚴(yán)格遵守現(xiàn)場施工管理制度,不得與建設(shè)單位、管理單位和項目部管理人員發(fā)生頂嘴、沖突,對有關(guān)技術(shù)管理人員提出的整改通知必須按時完成。
(3)嚴(yán)格按規(guī)范施工,確保質(zhì)量和進度,凡因質(zhì)量、進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔(dān)。在施工途中乙方無故停工或不履行合同進度,延誤工期,甲方有權(quán)降低合同平米價30%-50%,并中止按進度給付工程款。
(4)乙方必須合理利用原材料,如有浪費現(xiàn)象,視情節(jié)甲方將對乙方處以材料款1-3倍的罰款,罰款合同價款中扣除,乙方無條件服從。
(5)在支模過程中如出現(xiàn)對垂直度、平整度有影響高低不平的地方,由乙方自行剃鑿處理。
九、合同有效期:自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同條款雙方必須嚴(yán)格遵守,如有違反合同條約的,由責(zé)任方承擔(dān)一切責(zé)任及經(jīng)濟損失。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(蓋章):
乙方承包人(蓋章):
輕工承包合同范文篇二。
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)。
施工單位:(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
1、工程總造價(不含稅):
2、本協(xié)議簽訂之日內(nèi)付工程總造價的,大梁檁條進入施工現(xiàn)場付總工程款的,夾芯板進入施工現(xiàn)場內(nèi)付總工程款的,驗收合格后付清余留工程款的。
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:甲方責(zé)任與義務(wù):
1、開工前提供施工用水、用電,施工現(xiàn)場做到“三通一平”,并保障乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)的治安事項,提供施工設(shè)備、材料堆放及施工人員住宿場地。
2、按協(xié)議約定按期撥款。否則,屬違約行為,乙方有權(quán)停工,工期順延。
3、負(fù)責(zé)合同期內(nèi)協(xié)調(diào)并解決與當(dāng)?shù)毓ど?、城管等管理部門發(fā)生的一切相關(guān)事宜,并負(fù)責(zé)所產(chǎn)生的稅、費。
第八條:乙方責(zé)任與義務(wù)。
1、嚴(yán)格按照甲方簽字要求規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
2、工程按期交工,不得影響甲方使用。
3、工程結(jié)束后負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場。
4、工程保修五年,保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費維修,但自然不可抗拒力及人為破壞除外。
5、負(fù)責(zé)施工期間的工傷事故。
第九條:違約責(zé)任。
1、工程竣工驗收前不得使用,否則由此造成的一切后果由甲方承擔(dān)。
2、甲方收到驗收通知后應(yīng)在三日內(nèi)組織驗收,逾期不驗收,則視為該工程驗收合格。
3、雙方如有違約,違約方每天按工程總造價的支付違約金給對方。
4、如發(fā)生合同糾紛,在守約方所在地相關(guān)部門及法律機關(guān)進行仲裁。
第十條:其他條款。
1、本合同如在合同期內(nèi)發(fā)生變更,須經(jīng)雙方共同協(xié)商另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本合同具有同等法律效力。
2、未盡事宜由雙方協(xié)商解決或訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議經(jīng)雙方認(rèn)可與本合同具有同等法律效力。
第十一條:本合同一式兩份,乙方、甲方各一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
簽約日期:年月日
下一頁更多精彩“輕工承包合同”
裝配合同協(xié)議書篇十四
簽約地:_______________。
甲方(加工裝配方):_______________公司。
地址:_________________________________。
乙方(來料、來件方):(境外)________有限公司。
地址:_________________________________。
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工__________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任。
1.甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房________平方米,無上蓋場地________平方米,工廠管理人員________名,生產(chǎn)工人________名、開業(yè)后________月增至________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約________萬元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量。
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約_____萬元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費。
1.試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_____元,每月工作_____日,每天_____小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_____元,作為工作管理費。
四、損耗率。
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期。
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_____天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式。
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(____政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_______貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_____個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險。
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_____保險公司投保。
八、技術(shù)交流。
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限。
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為_____年,即從____年___月___日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負(fù)責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風(fēng)設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_____天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_____個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言。
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
十二、合同的份數(shù)和修訂。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_____公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
簽約地:_______________。
甲方(加工裝配方):_______________公司。
地址:_________________________________。
乙方(來料、來件方):(境外)________有限公司。
地址:_________________________________。
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工__________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責(zé)任。
1.甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房________平方米,無上蓋場地________平方米,工廠管理人員________名,生產(chǎn)工人________名、開業(yè)后________月增至________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約________萬元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量。
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約_____萬元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費。
1.試產(chǎn)(培訓(xùn))期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_____元,每月工作_____日,每天_____小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_____元,作為工作管理費。
四、損耗率。
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
五、來料和交貨期。
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_____天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
六、結(jié)匯形式。
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同(____政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并具有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的)_______貿(mào)易公司(下稱授權(quán)貿(mào)易公司)開具發(fā)票后,通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_____個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險。
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_____保險公司投保。
八、技術(shù)交流。
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
九、合同期限。
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為_____年,即從____年___月___日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負(fù)責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風(fēng)設(shè)備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_____天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_____個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)(包括任一生產(chǎn)加工合同)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言。
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
十二、合同的份數(shù)和修訂。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_____公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
授權(quán)代表:_____________授權(quán)代表:_______________。
授權(quán)貿(mào)易公司:______________________________。
代表(簽字):______________________________。
授權(quán)代表:_____________授權(quán)代表:_______________。
授權(quán)貿(mào)易公司:______________________________。
代表(簽字):______________________________。
裝配合同協(xié)議書篇十五
1、裝配的最后階段。
2、這一棟是裝配用的。
3、一旦深入到胃部,設(shè)計理念就是這些配件將自行裝配成一個更大的機器人器件。
4、裝配帶來另一特性是模塊化。
5、唯一留下來要做的事情就是看看有沒有一個框架,可以幫助我們以優(yōu)雅的方式裝配類似這樣的東西。
6、裝配編輯器的內(nèi)容應(yīng)該像圖5這樣。
7、如果沒有這個定義的話,有效地裝配代碼和變更這一復(fù)雜的任務(wù)將是不可能的。
8、它使您能夠創(chuàng)建靈活的代碼,這些代碼可以在運行時裝配,無需在組件之間進行源代表鏈接。
9、生命周期控制器為離散事件管理裝配信息。
10、我們能很好地將這個過程和發(fā)生在一個流行的求職站點的候選人申請“裝配”在一起。
11、還可以在復(fù)合應(yīng)用程序編輯器中打開單元測試,看看它們是如何裝配的。
12、這些階段與soa生命周期的建模、裝配、運行和管理相對應(yīng)。
13、組合應(yīng)用程序是為了支持業(yè)務(wù)的各項功能而裝配和組合到一起的實際運行的服務(wù)。
14、我們能把化學(xué)自我裝配推進多遠?
15、相同的原則也適用于從南猿向現(xiàn)代人類裝配進行轉(zhuǎn)化的第三階段。
16、他們希望擴大其位于格林菲爾德的制造與裝配業(yè)務(wù)規(guī)模,從今天的'80名員工直至在初達到千余人。
17、即使出現(xiàn)的結(jié)果和我們理解的生命有很大的不同,像我一樣的那些‘自底向上’式的研究人員,都是以盡可能簡單的形式去裝配生命為目標(biāo)——包括使用硬件和程序。
18、這個過程能動態(tài)地影響更為復(fù)雜生物的系統(tǒng)運動,比如蛋白質(zhì),它可以幫助蛋白質(zhì)的裝配。
19、因此,對復(fù)雜解決方案的裝配,通常應(yīng)該由集成技術(shù)員而非業(yè)務(wù)分析師完成。
20、在預(yù)約之前,立即在選定的維修間裝配必需的零件、備件、工具和設(shè)備。
21、即使這樣,每朵花仍然需要單獨裝配、捆扎和粘在一個彩色的夜燈周圍。
22、如果框架與類混雜,可以添加一個工廠類,將它們裝配到通用組合中,并為通用情況提供一個更簡單的api。
23、裝配好機架并把它們放在適當(dāng)位置上,連接好全部電纜之后,仍要做大量的硬件配置工作。
24、您必須將來自您所負(fù)責(zé)的應(yīng)用軟件的組合中被配置的二進制文件裝配起來。
25、為組件的屬性和操作定義強數(shù)據(jù)類型可以實現(xiàn)更加簡單和準(zhǔn)確的應(yīng)用程序裝配。
裝配合同協(xié)議書篇十六
法定住址:_______________________。
法定代表人:_____________________。
職務(wù):___________________________。
委托代理人:_____________________。
身份證號碼:_____________________。
通訊地址:_______________________。
編碼:_______________________。
聯(lián)系人:_________________________。
電話:___________________________。
傳真:___________________________。
帳號:___________________________。
電子信箱:_______________________。
定作人:_________________________。
法定住址:_______________________。
法定代表人:_____________________。
職務(wù):___________________________。
委托代理人:_____________________。
身份證號碼:_____________________。
通訊地址:_______________________。
編碼:_______________________。
聯(lián)系人:_________________________。
電話:___________________________。
傳真:___________________________。
帳號:___________________________。
電子信箱:_______________________。
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條?裝配項目。
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規(guī)格。
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條?加工費。
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條?來件的交付。
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條?原材料的驗收。
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗。
第七條?技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)。
1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3.在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4.在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條?承攬人責(zé)任。
1.提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5.協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責(zé)任。
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5.承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條?結(jié)算方式。
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條?包裝與標(biāo)記。
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條?加工產(chǎn)品的交付。
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產(chǎn)品質(zhì)量。
1.產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5.不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條?_____。
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條?運輸與_____。
1.定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向____________公司投保。
第十六條?稅收。
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條?手續(xù)辦理。
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條?擔(dān)保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償。
2.承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條?聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起______日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條?合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條?合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條?爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條?合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
第三十條?續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):____________。
法定代表人(簽字):________。
委托代理人(簽字):________。
簽訂地點:__________________。
_________年_______月______日。
定作人(蓋章):____________。
法定代表人(簽字):________。
委托代理人(簽字):________。
簽訂地點:__________________。
_________年_______月______日。
裝配合同協(xié)議書篇十七
承攬人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
定作人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目。
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格。
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費。
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條來件的交付。
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收。
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗。
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由承攬人免費供應(yīng),如損耗率超過_________%,應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)。
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任。
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任。
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正常化,由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式。
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標(biāo)記。
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付。
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量。
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條勞動保護。
裝配合同協(xié)議書篇十八
承攬人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
定作人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目。
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格。
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費。
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條來件的交付。
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收。
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)。
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任。
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任。
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式。
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標(biāo)記。
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付。
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
雙方必須派專人參加。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量。
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
第十四條_____。
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與_____。
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
第十六條稅收。
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理。
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條擔(dān)保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償。
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第二十條聲明及保證。
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力。
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):_________??定作人(蓋章):_________。
簽訂地點:_________??簽訂地點:_________。
裝配合同協(xié)議書篇十九
承攬人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
定作人:_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號:_________。
電子信箱:_________。
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;?,由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
1、結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
2、定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準(zhǔn)。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費用。
承攬人工廠應(yīng)做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與_____。
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負(fù)責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的.簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、_____、_____,政府行為或法律規(guī)定等。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
裝配合同協(xié)議書篇二十
甲方:_________。
乙方:_________。
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協(xié)商,一致達成如下合同條款:
雙方責(zé)任。
1.甲方責(zé)任:
提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產(chǎn)工人_________名、開業(yè)后_________月增至_________名。在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出。
提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設(shè)施,其費用由乙方支付。
辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2.乙方責(zé)任:
不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料,分多批運抵甲方工廠,設(shè)備總值約_________元。
不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在各份具體生產(chǎn)加工合同中訂明。
工人如因工作不力,經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
加工數(shù)量。
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約_________元,從第二年開始的產(chǎn)量,應(yīng)在前一年的基礎(chǔ)上有所增加,具體數(shù)量應(yīng)在生產(chǎn)合同中訂明。
作價原則和工繳費。
1.試產(chǎn)期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作_________日,每天_________小時。
2.試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負(fù)責(zé)。
4.每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
損耗率。
1.試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2.試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)加工合同中訂明。
來料和交貨期。
1.乙方按生產(chǎn)合同的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足_________天,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應(yīng)按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的.業(yè)務(wù)活動,甲方應(yīng)向乙方按商定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)任,賠償數(shù)額可在具體的生產(chǎn)加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風(fēng)、照明等設(shè)備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負(fù)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責(zé)任。
結(jié)匯形式。
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同_________貿(mào)易公司開具發(fā)票后,通過_________銀行向乙方在_________開戶的銀行辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當(dāng)時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)_________個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
勞動保護及運輸與保險。
1.工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項經(jīng)營。
2.乙方提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負(fù)責(zé)。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
技術(shù)交流。
在設(shè)備運抵甲方工廠后,乙方應(yīng)盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員到甲方工廠進行技術(shù)培訓(xùn),直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負(fù)責(zé),甲方提供生活上的方便。
本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后,乙方須將商業(yè)登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為_________年,即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負(fù)責(zé)補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準(zhǔn),補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(chǎn)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時辦理核銷手續(xù)。
雙方同意,在本合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后_________天內(nèi),乙方向甲方預(yù)付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
仲裁。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,均應(yīng)提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
語言。
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產(chǎn)生異議時,以中文文本為準(zhǔn)。
合同的份數(shù)和修訂。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、政府授權(quán)的處理來料加工事務(wù)并有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)實施。
甲方:_________乙方:_________。
授權(quán)代表:_________授權(quán)代表:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
【本文地址:http://aiweibaby.com/zuowen/9310885.html】