合同一經簽訂就具有法律效力，雙方都有履行義務。編寫合同時要考慮到可能的風險因素，并制定相應的應對措施。在撰寫合同前，不妨先了解一下相關的合同法律案例和法規(guī)條文。
維修裝修合同協議書篇一
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協議。
1、工程概況。
臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為________間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任。
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造。
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于________cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式。
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的'95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任。
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
乙方________。
日期：________
維修裝修合同協議書篇二
甲方的房屋_______幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F經雙方友好協商達成下列協議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：_______________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元/平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。
維修裝修合同協議書篇三
供方：(以下簡稱甲方)合同編號：需方：(以下簡稱乙方)簽訂日期：
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協議：
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務方式。
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證。
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
維修裝修合同協議書篇四
法定代表人：__________。
職務：__________________。
委托代理人：__________。
身份證號碼：__________。
通訊地址：__________。
聯系人：__________。
電話：__________。
傳真：__________。
帳號：__________。
電子信箱：__________。
乙方(承攬人)：__________。
法定代表人：__________。
職務：__________。
委托代理人：__________。
身份證號碼：__________。
通訊地址：__________。
聯系人：__________。
電話：__________。
傳真：__________。
帳號：__________。
電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬。
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
第五條檢驗。
第六條修繕修理時間。
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。
2、承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條轉包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協助。
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________，并滿足以下要求：__________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。
第十七條驗收。
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用。
本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式。
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修。
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人：
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________。
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________。
委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________。
簽訂地點：__________簽訂地點：__________。
維修裝修合同協議書篇五
供方：________(以下簡稱甲方)。
需方：________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協議：
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務方式。
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證。
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：________。
乙方：________。
簽訂日期：________
維修裝修合同協議書篇六
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、甲乙雙方于________年_______月_______日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
二、甲方支付的設計定金人民幣_______元，首付工程款_______，兩項合計人民幣_______元。
三、乙方前期工程費用如下：
2.設計費：_______平方米_______元/方=_______元;。
3.拆墻及清運費：_______元;。
4.材料搬運費：_______元;。
5.兔寶寶材料約_______元;合計人民幣共：_______元;。
四、前期工程的水電、板材的`材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：_______。
乙方簽字：_______。
日期：_______
維修裝修合同協議書篇七
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
經雙方平等自愿，協商一致的基礎上就裝修工程有關事宜達成以下幾點協議：
一、工程單位名稱地點：廠區(qū)辦公室。
二、承包方式：乙方包工包料。
三、工程施工：一至三層地面貼磚，樓梯踏步做油漆，衛(wèi)生間墻面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、墻面頂面做涂料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇，具體以報價單為準。
四、工程期限：開工日期：年月日至年月日。
五、工程總造價元(不含稅)。
六、協議簽訂后，乙方組織人員進場施工。
七、在施工中如甲方有需增加項目或減項目則應增補與相應減少所支費用。
八、付款方式：協議簽訂后即付30%(即________元)購置所需材料，工作量約過半支付30%(即__________元)，余款工程竣工后一次付清。
九、為了更快更好完成工程，甲方應配合乙方供電供水，工程款即時到位。
十、乙方必須遵守甲方廠區(qū)規(guī)章制度，做到文明施工。
十一、未盡事宜另行協商。
十二、本協議甲、乙雙方簽字生效，并具有法律效力，本協議一式兩份，雙方各持一份，工程款付清后自行終止。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
維修裝修合同協議書篇八
甲方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話：傳真：
根據北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對大廈內具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格元人民幣，維修費用合計：。人民幣大寫：。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至。
四、驗收方式：甲乙雙方在大廈現場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內將維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期：乙方對所負責維修的甲方具干粉abc滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行合同，對工作任務的完成情況和工作質量進行監(jiān)督檢查和驗收。
八、乙方責任。
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
4、本協議書采用固定總價方式即：協議依據報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
維修裝修合同協議書篇九
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修;。
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款元。
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項。
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
維修裝修合同協議書篇十
在日常生活和工作中，協議使用的情況越來越多，簽訂協議可以保障自身的權益不被侵害。那么寫協議真的很難嗎？下面是小編為大家收集的裝修合同協議書 房屋裝修合同協議書，希望對大家有所幫助。
___________公司（以下簡稱甲方）為統一和提高___________（以下簡稱乙方）的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元（20000.00）元整。
乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。本協議修改由雙方協商解決。
本協議自雙方蓋章之日起生效至___________年___________月___________日終止。
甲方：____公司乙方：____
辦公地址：___________辦公地址：___________
開戶銀行：___________開戶銀行：
郵編：___________郵編：___________
電話：___________電話：___________
代表人（簽字）：___________代表人（簽字）：___________
20__年3月20日
維修裝修合同協議書篇十一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
北京市工商行政管理局監(jiān)制。
20xx年三月修訂。
使用說明。
1、本市行政區(qū)域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處。
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)：民族：
住所：身份證號：
聯系電話：手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業(yè)執(zhí)照號：
住所：
法定代表人：聯系電話：
委托代理人：聯系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人：聯系電話：
施工隊負責人：聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:。
1.3工程戶型:。
1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第種方式:。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限日(以實際工作日計算);。
開工日期年月日;
竣工日期年月日。
維修裝修合同協議書篇十二
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
甲方現把隆回縣卡西歐花園1#樓m38、m39門面樓的室內水電安裝工程承包給乙方，為明確雙方權利、義務和責任，確保工程質量及進度，經雙方友好協商，特簽訂以下條款，以便共同遵守執(zhí)行。
一、工程委托形式：包工不包料。
二、工程價款和結算的約定：
1、工程價款：按建筑面積7元每平方米計算。
2、工程款付款方式：布管線驗收合格后支付工錢的60%，水電整體完工驗收合格當天結算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包內容：
（1）水電開槽、布管、穿線（電線、網線、電視線、電話線等）。
（2）插座、開關、燈具的安裝。
（3）小五金、廚衛(wèi)潔具的安裝。
（4）所有水電施工過程的垃圾整理裝袋。
四、對乙方要求：
（1）乙方需自備施工所需附屬工具如：人字梯、馬凳、鐵鍬等。
（2）密切配合樓房主體工程工人的工作，不得互相推諉。
（3）由乙方原因造成的需二次到現場與其它工種配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小時內到場解決。
（4）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品的保護，水電工程保修三年。
本合同經甲、乙雙方簽字后生效，簽訂后乙方不得將工程轉包。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：乙方簽字：
**年月日**年月日。
維修裝修合同協議書篇十三
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關條款規(guī)定，經雙方友好協商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協議：
一、合作材料：“”
二、合作期限為x年，自x年xx月xx日起至x年xx月xx日止。
三、合作方式(詳見附件一)：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議，建立合作關系;。
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議;。
四、產品價格：
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式(詳見附件二)：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續(xù)。
六、甲方權利、義務：
1、權利：
(2)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償;。
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠;。
(5)如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務：
(2)甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準;。
(4)甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產品保修期內出現質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務。
1、權利：
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;。
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產品，有權向甲方提出索賠;。
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。
2、義務：
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產品;。
(2)乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜;。
(5)乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協議規(guī)定終止之日前30日，雙方協商續(xù)約事宜;。
2、本協議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協議自動解除;。
3、本協議有效期內，經甲乙雙方協商同意解除，本協議自動解除;。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協議不能正常執(zhí)行，本協議自動解除。
九、其他條款：
3、本協議附件為本協議不可分割部分，與本協議具有同等法律效力;。
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方：乙方：
地址：地址：
授權代表：授權代表：
電話：電話：
傳真：傳真：
日期：日期：
維修裝修合同協議書篇十四
乙方：________________。
丙方：________________。
丁方：________________。
由于甲方辦公樓裝修需選擇裝修單位進行設計、施工，乙、丙、丁三方均是專業(yè)的裝修、設計單位。各方協商，達成如下合同：
一、_________年_________月_________日前，乙、丙、丁三方分別完成對甲方基本要求的調查了解，甲方配合乙方的工作。
二、_________年_________月_________日前，乙方應完成平面圖(布局)、效果圖的設計方案，及工程投資概算和經濟分析。
三、甲方在收齊三方的前條所述資料后_________日內決定所采納的方案。該方案可以是一方提出的方案，也可以是兩方或三方方案的結合。
四、按甲方最終確定的設計方案由設計方(或者采納設計方案比重較大的一方)制作施工圖。
五、按設計方的施工圖，由乙、丙、丁三家制作工程預算及工作量清單。
六、甲方在收到三方前條所述資料后_________日內確定一家負責裝修工程施工。施工合同另行簽定。
如設計方未被確定為施工方，設計方同意甲方無償使用其設計方案和施工圖;同時由施工方給予設計方適當補償，具體補償數額由施工方與設計方自行協商。
七、甲方不另支付設計費和施工圖制作費;施工方不得將其列入裝修成本。
八、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各執(zhí)壹份。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
丙方：___________________。
丁方：___________________。
簽約日期：_______________
維修裝修合同協議書篇十五
甲方：____網吧(以下簡稱甲方)。
負責人：______。
乙方：____建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱乙方)。
負責人：______。
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協商簽定合同如下：
1、工程名稱：
____網吧室內裝修工程。
2、工程地點：
3、工程承包方式：
包工包料。
4、工程概況：
建筑面積***平方米。
內容室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：***元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的'配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方：日期：
乙方：日期：
維修裝修合同協議書篇十六
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《________市商場市場消防安全管理規(guī)定》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
本合同裝修場地位于________________________________商鋪。
裝修期限自_________年______月______日起至_________年______月______日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金____________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍）________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《____________市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《____________地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以____________元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的`損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以____________元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以____________元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條：合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
維修裝修合同協議書篇十七
承接方（乙方）：_________。
工程項目：_________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
1.工程地址：_________。
2.居室規(guī)格：房型_________層（式）_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米。
_________室，計_________平方米；
_________廳，計_________平方米；
_________廚房，計_________平方米；
_________衛(wèi)生間，計_________平方米；
_________陽臺，計_________平方米；
_________過道，計_________平方米；
其他（注明部位）_________，計_________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：_________。
5.工程總天數：_________天。
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
材料款_________元；
人工費_________元；
設計費_________元；
施工清運費_________元；
搬卸費_________元；
管理費_________元；
稅金_________元；
其他費用（注明內容）_________元。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監(jiān)督部門：_________市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
1.工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.甲方。
必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方。
應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
指派（姓名）_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
維修裝修合同協議書篇十八
委托方：(簡稱甲方)施工方：(簡稱乙方)根據《中華人民共和國經濟合同法》與(建筑安裝工程承包條例)規(guī)定,經甲、乙雙方同意,簽定下列合同,此合同受法律保護,雙方法人代表必須全面履行合同簽定的義務,中途一方不得擅自更改或解除,望雙方共同執(zhí)行。
甲方:乙方:。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9453914.html】
